2023年监理工程师之交通工程目标控制精选试题及答案二

2023年监理工程师之交通工程目标控制精选试题及答案二

单选题（共80题）1、软土地区路基粒料桩施工碎石粧密实度抽查频率应为（）%，用重II型动力触探测试，贯入量为100mm时，击数应大于5次。A.2B.3C.5D.6【答案】A2、（）是安全生产的核心、是改进安全状况的根本途径、基本方法和工作平台。A.安全生产责任制度B.安全生产技术交底制度C.安全事故报告制度D.双重预防机制建设制度【答案】A3、特别重大事故的批复期限最长可能为（）。A.15天B.30天C.45天D.60天【答案】D4、以下不属于公路工程项目中清单支付项目有（）。A.单价子目的支付B.计日工C.暂列金额D.质量保证金【答案】D5、监理计划应由（）主持编制，经监理单位审核后报建设单位批准。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.监理员【答案】B6、关键项目（除机电工程）的合格率不应低于（）。A.80%B.90%C.95%D.100%【答案】C7、季节性冻土地区路基施工时，下列（）可以在冰冻期施工。A.高速公路的土质路堤B.二级公路的土质路堤C.半填半挖地段D.填挖交界处【答案】B8、公路工程项目施工前，（）的职责之一就是申请领取施工许可证。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】B9、下列不属于施工过程的组织原则的是（）。A.施工过程的连续性B.施工过程的协调性C.施工过程的独立性D.施工过程的经济性【答案】C10、下列费用属于价差预备费的是（）。A.人工费因政策原因上涨费用B.设备规格型号改变增加的费用C.材料货源变更增加的费用D.运输距离改变增加的费用【答案】A11、工程项目管理的核心任务是（）。A.制定计划B.目标控制C.组建管理机构D.完成任务【答案】B12、隧道浅埋地段地下水位较高且影响隧道施工时，应采取井点降水措施，工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的（）倍。A.1.0B.1.2C.1.5D.2.0【答案】B13、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）个月。A.3B.5C.6D.9【答案】C14、对于隐蔽工程和有争议的工程计量，（）应组织相关单位代表到施工现场实地进行确认。A.监理工程师B.发包人C.承包人D.设计单位【答案】A15、在路基工程中，用于排除地面水的设施是（）。A.暗沟B.急流槽C.渗沟D.渗井【答案】B16、路面结构层次中，（）主要承受由面层传来的车辆荷载的垂直力。并扩散到下面的功能层和土基中去。A.面层B.基层C.垫层D.联结层【答案】B17、城市轨道交通工程中，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】A18、土石路堤指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.30%～40%B.30%～50%C.30%～60%D.30%～70%【答案】D19、（）是指供人、车辆、渠道、管线等跨越河流、山谷或其他交通线路的架空构筑物。A.桥梁B.隧道C.道路D.附属物【答案】A20、插入式振动器的移位间距应不超过振动器作用半径的1.5倍，与侧模应保持（）的距离。A.100～150mmB.50～100mmC.30～80mmD.30～50mm【答案】B21、网络计划中，（）是指在不影响任何一个紧后工作的最迟开始时间的条件下，工作所拥有的最大机动时间。A.时间间隔B.总时差C.自由时差D.时距【答案】B22、少支架施工时，施工单位必须在卸架前取得（）后，方可卸架。A.监理单位口头同意B.总监理工程师书面批准C.监理单位的书面批准D.监督部门的书面批准【答案】C23、施工过程中，监理人员在巡视检查时发现某工程部位已出现了质量缺陷萌芽状态，监理工程师应（）。A.制止施工单位行为，指令施工单位立即修复处理B.指令施工单位立即停工C.指令施工单位立即停工处理，并报告建设单位D.指令施工单位立即查明缺陷产生的原因，根据原因酌情处理【答案】A24、异常气候是指项目所在地（）年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。A.10B.20C.30D.40【答案】C25、半刚性基层各种混合料的最佳含水率和最大干密度的确定方式为（）。A.振动成型试验B.模量试验C.无侧限抗压强度试验D.重型击实试验【答案】D26、按矿料级配分类，属于开级配沥青混合料的是（）。A.SMAB.AMC.AC-16D.OGFC【答案】D27、喷射混凝土预防措施中，混凝土终凝（）后应喷水养生，经常保持其表面湿润，养生不得少于7d。A.1hB.2hC.3hD.4h【答案】B28、浅基础地基处理的范围至少应宽出基础之外（）。A.0.5mB.1mC.1.5mD.2.0m【答案】A29、路面应具有下述一系列性能，以下描述正确的是（）。A.强度和刚度：指路面整体结构能够抵抗各种外力综合作用，而不发生破坏和过大变形的性能B.稳定性：指路面在自然因素和行车荷载多次重复作用下，材料不致迅速衰变、结构不致因疲劳而破坏的性能C.耐久性：指路面在日光、大气、温度、湿度等自然因素影响之下，其整体强度不致迅速降低的性能D.粗糙度则用路面纵向凹凸量的偏差值表示【答案】A30、某投资方案一次性投资500万元，估计投产后各年的平均净收益为80万元，则该方案的静态投资回收期为（）年。A.5.26B.6.25C.7.14D.8.25【答案】B31、直接经济损失1500万元的安全事故等级是（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C32、如果监理人根据检查或检验结果，确定材料或设备有缺陷或不符合合同要求，监理人可以拒收材料或设备，相应拒付材料和设备的预付款，这属于监理人员在费用监理中的（）。A.工程计量权、付款审批权和付款签证权B.工程变更的单价确认权和变更工程造价的确定权C.施工索赔事件发生后的费用审查权、物价上涨现象发生时的价格调整权D.在质量控制、进度控制等工作中的拒付权、扣款权【答案】D33、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列淘汰类型属于禁止的是（）。A.“直接凿除法”桩头处理工艺B.钢筋闪光对焊工艺C.基桩人工挖孔工艺D.竹（木）脚手架工艺【答案】D34、产品设计过程中的评审、验证和确认，生产过程中的过程检验和试验，过程质量审核，为实施SPC和质量改进而进行的过程因素、过程输出抽样测量等活动属于（）。A.过程策划（P）B.过程实施（D）C.过程监测（C）D.过程改进（A）【答案】C35、试验路段铺筑后、正式施工前，（）应共同检查、验收路面的基层、封层或夹层或滑动层、应力吸收层的质量。A.施工单位和建设单位B.建设单位和监理机构C.施工单位和监理机构D.施工单位、建设单位和监理机构【答案】C36、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体，对项目平安工地建设负总责。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】A37、（）主要是实时收集公路道路状况、交通流信息、气象信息及相关设备工作状态，控制与调节交通流，疏导交通，减少交通事故，保证行车安全。A.公路监控设施B.公路通信设施C.公路收费设施D.公路隧道机电设施【答案】A38、桥梁拓宽桥面铺装时，对既有桥梁原铺装层的结合面应进行处理，凿除原结构表面的浮浆，使集料外露，形成（）自然凹凸粗糙面或采用机械刻槽形成糙面。A.2－3mmB.3－4mmC.4－6mmD.5－7mm【答案】C39、公路工程施工阶段监理的起止时间为（）。A.监理合同签订之日至工程竣工之日B.监理合同签订之日至工程交工验收申请受理之日C.合同工程开工之日至工程竣工之日D.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日【答案】D40、《招标投标法》规定的招标方式为（）。A.公开招标和协议招标B.公开招标和邀请招标C.邀请招标和协议招标D.公开招标、邀请招标和协议招标【答案】B41、专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。A.施工项目技术负责人B.施工项目负责人C.施工单位技术负责人D.施工单位负责人【答案】C42、关于挖孔桩的适用情形，说法不正确的是（）。A.在无地下水或有少量地下水且较密实的土层或风化岩层中，可以采用人工挖孔施工B.或机械成孔设备无法达到的区域，可以采用人工挖孔施工C.岩溶地区、采空区不宜采用人工挖孔施工D.桩径或最小边宽度小于1500mm时不得采用人工挖孔施工【答案】D43、某工程2019年签合同时，2019年相对于2018年的材料综合物价指数为120％，2020年相对于2018年的材料综合物价指数为144％，计算2020年1000万元材料费的实际结算价为（）万元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B44、根据过程监测所得到的信息对过程进行控制，例如应用SPC（统计过程控制）控制过程输出（即产品）的关键特性，使过程稳定受控活动属于（）。A.过程策划（P）B.过程实施（D）C.过程监测（C）D.过程改进（A）【答案】B45、下列关于工程计量的内涵描述正确的是（）。A.已标价工程量清单中的单价子目工程量为结算工程量B.已标价工程量清单是承包人投标报价的依据C.已标价工程量清单可以作为承包人应予完成的工程实际和确切的结算工程量D.结算工程量的多少可以不通过计量确定【答案】B46、拱桥圬工砌体的边角压碎、砌块断裂，干砌石拱桥砌缝张口等，可用（）修补。A.混凝土B.水泥砂浆C.水泥浆D.细石混凝土【答案】B47、采用（）的计价模式的招标文件中，招标人可以不提供工程量清单，由投标人自行编制工程量清单并报价。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.成本加罚金合同【答案】A48、变更工程单价确定的原则不包括哪些（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价B.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理工程师按照规定程序商定或确定变更工作的单价C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则由监理工程师按照规定程序商定或确定变更工作的单价D.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由施工单位按照规定程序商定或确定变更工作的单价【答案】D49、根据规定，应以招标方式出让探矿权、采矿权的情形的有（）。A.未达到国家规定的环境质量标准的地区B.共伴生组分多的矿产地C.综合开发利用技术水平要求高的矿产地D.国务院批淮的重点矿产资源开发项目E.已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域【答案】A50、招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为（）。A.60分B.80分C.100分D.120分【答案】C51、工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过（），且对合同总价影响幅度超过2%时，应调整该工程量清单项目的综合单价。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B52、下列费用中，属于规费的是（）。A.环境保护费B.文明施工费C.失业保险费D.安全施工费【答案】C53、双代号网络计划中虚工序的含义是指（）。A.相邻前后工作之间的逻辑关系，只消耗时间B.相邻前后工作之间的逻辑关系，只消耗资源C.相邻前后工作之间的逻辑关系，消耗资源和时间D.相邻前后工作之间的逻辑关系，不消耗资源和时间【答案】D54、每个栓群或节点检查的螺栓，其不合格者不得超过抽验总数的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B55、安全生产条件是公路水运工程项目开工应当具备法律法规和技术标准规定、满足合同约定的基础条件，不得有不符合项。其中安全生产条件由（）组成。A.2B.3C.4D.1【答案】A56、施工安全风险评估工作费用应在项目（）中列支。A.管理费B.措施费C.安全生产费用D.规费【答案】C57、按照交通运输部标准文件规定，下列内容能计量的是（）。A.模板B.弃土场排水沟C.脚手架D.弃土压实【答案】B58、浅埋隧道地表下沉应采取的应对措施是（）。A.墙背注浆，充填空隙B.加强支护、调整施工措施C.喷射混凝土护面层D.可考虑改用高强度钢材的锚杆，或增加锚杆数量【答案】B59、按照工程项目的性质、施工条件的不同和工期要求不同，确定工程项目的施工持续时间的方法不包括（）。A.根据施工单位现有的人工、船机数量以及流水段工作面的大小安排，计算施工过程的作业时间B.根据工期要求确定作业人数和船机台数C.由于采用新技术、新工艺而缺乏定额，或者由于影响施工的因素复杂使得工作时间为不确定时，通常采用三时估计法估计工程项目的持续时间D.根据社会平均生产水平预估工期【答案】D60、为了实现对进度的有效控制，监理工程师采取的经济措施是（）。A.建议建设单位与施工单位协商，对非施工单位原因造成的应急赶工给予合理的赶工费用B.督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作C.严格控制合同变更，对各方提出的工程变更，监理工程师应严格按照规定程序进行管理D.加强工程延期和索赔管理【答案】A61、二级及二级以上公路，一般土质的压实度应不小于（），三级、四级公路，压实度应不小（）。A.95%，90%B.90%，85%C.85%，80%D.80%，75%【答案】B62、软土地区路基真空预压、真空堆载联合预压施工，真空表测头应埋埋设于砂垫层中间，每块加固区应不少于（）个真空度测点。A.2B.3C.5D.6【答案】A63、水泥进场时，散装水泥应以每500t为一批，袋装水泥应以每（）为一批，不足500t或200t时，亦按一批计。A.100tB.200tC.300tD.400t【答案】B64、某企业于年初向银行借款2000万元，其年利率为12％，若按月复利计息，则该年第3季度未借款本利和为（）万元。A.2111.1B.2112.5C.2187.4D.2237.5【答案】C65、期中进度付款时，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的（）内完成核查。A.7天B.10天C.14天D.28天【答案】C66、墩台基础中，当河床不稳定，基础埋置较浅，冲刷范围较大时，可采用平面防护加固，下列不属于加固方法的是（）。A.打梅花桩B.用铁丝笼柔性结构防护C.用水泥混凝土板、水泥混凝土预制块防护D.加大截面尺寸【答案】D67、下列不属于辅助施工过程的是（）。A.维修压路机B.材料加工C.开挖基坑D.生产压缩空气【答案】C68、根据平安百年品质工程的建设推进要求，桥梁工程应研究中小桥梁承载能力和耐久性的（）。A.质量技术体系B.快速检测评定技术C.基础理论研究D.控制参数【答案】B69、如果小李期望今后5年内每年末从银行取出2万元，年利率为5%，以复利计息，则现在应存入（）万元。其中（P/A，5%，5）=4.3295，（P/F，5%，5）=0.7835。A.7.835B.8.659C.9.350D.10【答案】B70、以下关于暂列金额的特点，说法错误的是（）A.发生项目的不确定性B.发生金额的不确定性，可能与实际情况有较大差距C.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先确定D.它们是某些新增的附属工程、零星工程等变更工程，也可能是提供货物、材料、设备或劳务等工作【答案】C71、某预应力筋直径24mm，张拉切割后预应力筋的外露长度为（）。A.24mmB.30mmC.36mmD.45mm【答案】C72、（）表现为黏结力较高，内摩阻力受沥青材料的性质和物理状态的影响较大，稳定性较差，密实、疲劳和低温性能强。A.悬浮密实结构B.骨架空隙结构C.骨架密实结构D.骨架悬浮结构【答案】A73、特殊工种在通过专业技术培训并取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性的安全培训，时间不得少于（）A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】A74、招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为（）。A.60分B.80分C.100分D.120分【答案】C75、在下列施工区域，应该按照冬期施工要求进行路基施工的是（）。A.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，且连续10d以上B.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续7d以上C.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，且连续7d以上D.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续10d以上【答案】D76、关于急流槽施工的说法中，不正确的是（）。A.浆砌片石的砂浆应饱满，切缝应不大于40mm，槽底表面应粗糙B.急流槽应分节砌筑，分节长度宜为5－10m，接头处应采用防水材料填缝C.急流槽进水口的喇叭口应与排水设施衔接平顺D.混凝土预制块急流槽的分节长度宜为4－5m，接头应采用榫节【答案】D77、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员【答案】C78、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。A.14B.25C.28D.42【答案】C79、按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备1名；5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备;2亿元以上的不少于（），且按专业配备。A.3名B.2名C.4名D.5名【答案】D80、价值工程的核心内容是（）。A.功能分类B.功能分析C.功能优化D.成本分析【答案】B多选题（共40题）1、概预算文件审查的主要内容包括（）。A.审查编制依据B.审查编制内容C.审查工程量D.审查定额的使用E.审查审批程序【答案】ABCD2、（）适用于水深4～8m的河道，围堰深应在20m以内。A.钢板桩围堰B.钢管桩围堰C.土围堰D.土袋围堰E.套箱围堰【答案】AB3、根据民事诉讼法规定，适用专属管辖的诉讼案件有：A.因船舶原油泄漏造成污染的案件B.因不动产纠纷提起的案件C.因登记纠纷提起的案件D.因港口作业发生纠纷的案件【答案】ABD4、关于隧道不良地段、特殊地段的施工的说法正确的有（）。A.不良地质地段是指滑坡.崩塌.岩堆.偏压地层.岩溶.高应力.高强度地层.松散地层.软土地段等不利于隧道工程施工的不良地质环境B.特殊地质地段是指膨胀地层，软弱黄土地层，含水未固结围岩，溶洞.断层.岩爆.流沙等地段以及瓦斯和有害气体溢出地层等C.黄土，系指土中黏土矿物成分主要由亲水性矿物组成，同时具有吸水显著膨胀软化和失水收缩硬裂两种特性，且具有湿胀干缩往复变形的高塑性黏性土D.膨胀土，是在干燥气候条件下形成的一种具有褐黄.灰黄或黄褐等颜色，并有针状大孔.垂直节理发育的特殊性土E.溶洞，是在岩溶水的溶蚀作用下，间有潜蚀和机械塌陷作用而造成的基本呈水平方向延伸的通道【答案】AB5、上海市××区某高校教师甲与北京市××区某研究所研究员乙于2008年12月在北京登记结婚，婚后双方户口未迁出各自的工作所在地。结婚不到半年，二人先后被派往美国和加拿大进修。2010年1月，甲欲起诉与乙离婚。请问对本案无管辖权的法院是：()A.上海市××区人民法院B.北京市××区人民法院C.美国法院D.加拿大法院【答案】CD6、关于桥面铺装，说法正确的有（）。A.预制板或现浇桥面板与桥面铺装混凝土的混凝土龄期相差应尽量缩短，以避免两者之间产生过大的收缩差B.当进行沥青混凝土铺装时，可不预留伸缩缝工作槽C.沥青混凝土桥面铺装时，铺装前应做黏层沥青D.防水层通过伸缩缝或沉降缝时，应符合设计要求E.泄水管下端应伸出结构物底面5－10cm【答案】ABCD7、以下关于路基的几何要素的说法中，正确的是（）。A.路基的几何要素主要指路基宽度、路基高度和路基边坡坡度等B.宽度指路基某一横断面上两路肩外缘之间的距离，一般为行车道与路肩宽度之和C.公路等级越高，路基宽度越小D.路基高度分为路基中心高度和边坡高度E.边坡坡度指的是边坡宽度与边坡高度之比【答案】ABD8、按强度构成原则分，沥青混合料分为（）。A.嵌挤原则构成的结构B.密实级配原则构成的结构C.悬浮密实结构D.骨架空隙结构E.骨架密实结构【答案】AB9、公路上使用的通信管道材料包括（）。A.水泥管块B.PVC管C.聚氯乙烯和聚乙烯材料管道D.高密度聚乙烯HDPE硅芯管E.镀锌钢管【答案】ACD10、生产配合比设计应包括的技术内容有（）。A.确定料仓供料比例B.确定水泥稳定材料的容许延迟时间C.确定结合料剂量的标定曲线D.确定施工参数E.确定混合料的最佳含水率、最大干密度【答案】ABC11、下列安全隐患排查治理的说法正确的有（）。A.生产经营单位是隐患治理的责任主体B.隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级C.生产经营单位安全负责人对本单位隐患治理工作全面负责D.施工单位应建立事故隐患排查制度E.施工单位应落实事故隐患排查治理和防控责任制度【答案】ABD12、下列选项中属于建筑项目前期工作费的有（）。A.勘察、设计所需的费用B.施工招标文件编制费C.使用林地可行性研究报告编制费D.风洞试验费E.桩基承载力试验费【答案】ABD13、（）适用于水深4～8m的河道，围堰深应在20m以内。A.钢板桩围堰B.钢管桩围堰C.土围堰D.土袋围堰E.套箱围堰【答案】AB14、属于特殊地质地段的有（）。A.软弱黄土地层B.膨胀地层C.岩溶D.岩爆E.断层【答案】ABD15、依据我国民事诉讼法和相关司法解释的规定，下列关于管辖问题的哪些表述是不正确的？()A.适用督促程序的案件只能由基层人民法院管辖B.按级别管辖权限，高级人民法院有权管辖其认为应当由其管辖的第一审案件C.协议管辖可以变更级别管辖D.提交答辩状期间届满后，原告增加诉讼请求金额致使案件标的额超过受诉人民法院级别管辖标准，被告提出管辖权异议，请求由上级人民法院管辖的，人民法院可以根据管辖恒定的原则不予审查，直接裁定驳回被告的请求【答案】BCD16、公路工程总投资构成包括（）。A.建筑安装工程费B.土地使用及拆迁补偿费C.工程建设其他费D.直接费E.建设期贷款利息【答案】ABC17、发行债券筹资的缺点包括（）。A.固定利息支出会使企业承受一定的风险B.可大大降低自有资金利润率C.筹资成本高，付息压力大D.债券合约的条款，常常对企业的经营管理有较多的限制E.会提高企业负债比率，增加企业风险，降低企业的财务信誉【答案】AD18、衬砌混凝土开裂、拱顶下沉的原因是（）。A.隧道设计时，因围岩级别划分不准、衬砌类型选择不当，造成衬砌结构与围岩实际荷载不相适应，引发裂损病害B.偏压地段未采用偏压衬砌C.对基底软弱和易风化泥化地段，未设可靠防排水设施，混凝土铺底厚度及强度不足D.由于施工测量放线发生差错、欠挖、模板拱架支撑变形、塌方等原因，造成局部衬砌厚度偏薄E.采用先进的施工技术设备，尽量减少施工对围岩的扰动，提高衬砌质量【答案】ABCD19、下列对于监理机构安全责任体系中安全生产责任的说法，正确的有（）。A.监理机构和监理人员应按照法律法规.规章和标准实施监理，并对工程项目安全生产承担监理责任B.监理机构应审查施工项目安全生产条件，审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案（是否符合工程建设强制性标准）C.监理机构在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求建设单位整改D.情节严重的，应当下达工程暂停令要求施工单位暂时停止施工，并及时报告总监理工程师E.监理单位应当如实记录安全事故隐患和整改验收情况，对有关文字.影像资料应当妥善保存【答案】AB20、资金等值取决于（）因素A.金额大小B.资金发生的时间C.利率高低D.计算方法E.币种【答案】ABC21、监理工程师控制施工质量的主要手段有（）。A.监理指令文件B.旁站监理C.巡视检查D.平行检验和见证取样E.抽样检测【答案】ABCD22、隧道发生冰冻的原因包括（）。A.寒冷气温的作用B.季节冻结圈的形成C.围岩的岩性对冻胀的影响D.隧道设计和施工的影响E.防排水设施的不足【答案】ABCD23、下列属于桥梁基础中浅基础的是（）。A.刚性扩大基础B.条形基础C.钻孔灌注桩基础D.箱形基础E.沉井基础【答案】ABD24、下列关于洞内平面控制测量规定的说法中，正确的有（）。A.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在曲线段不宜小于50mB.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在直线段不宜小于100mC.洞内平面控制测量宜采用导线测量D.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在直线段不宜小于200mE.掘进长度超过2倍导线边长时，应进行一次洞内导线延伸测量【答案】CD25、参与分配制度是为了保障债权人在债务人的财产不足以清偿所有债务时，能够参加到别人已进行的执行程序中，使自己的债权获得平等的受偿。下列关于参与分配说法正确的有哪些？()A.被执行人为公民、法人或其他组织B.只能是针对金钱和物的债权的执行C.被执行人的财产不足以清偿所有债务D.申请参与分配的债权人必须取得执行根据【答案】CD26、北京A区某出版社出版了一本普法书。上海B区某文化公司见该书销路很好，遂在上海市C区非法复制了8000册。该公司将这批非法复制的书藏匿在上海市D区，后在E区销售时被版权局查封。出版社欲对上海该文化公司提起著作权侵权诉讼。请问：出版社可以选择向下列哪些法院起诉？()A.B区法院B.C区法院C.D区法院D.E区法院【答案】ABCD27、在双代号时标网络计划中，下列说法正确的有（）。A.工作箭线左端节点所对应的时标值为该工作的最早开始时间B.工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间C.终点节点所对应的时标值为该网络计划的计划工期D.波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔E.各项工作按最早开始时间绘制【答案】AD28、关于沥青混凝土路面施工时选用沥青的说法，正确的有（）。A.在夏季温度高且持续时间长的地区修建高