城市热力供应合同文本

第页共页城市热力供给合同文本城市热力供给合同文本。城市热力供给合同文本合同编号：签约地点：签约时间：供热人：用热人：为了明确供热人和用热人在热力供给和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章，经供、用热双方协商，订立本合同，以便共同遵守。第一条用热地点、面积及用热量〔一〕用热地点：。〔二〕用热面积〔按照法定的建筑面积计算〕：平方米，收费面积为平方米。〔三〕用热量为：蒸汽量为吨／小时；生活热水为吉焦／小时；用热量为吉焦／小时。第二条供热期限及质量〔一〕供热人在地方政府规定的供热期限内为用热人供热。冬季供热时间为每年月日起至次年月日止。〔二〕供热期间，在供用热条件正常情况下，供热质量应当符合国家规定的质量标准，供热人要保证用热人正常的用热参数。第三条热费标准及结算方式〔一〕供热价格：供热人根据用热人的用热种类和用热性质，按照政府〔部门〕批准的价格收取热费。合同有效期内，遇价风格整时，按照调价文件规定执行。〔二〕采暖性质的用热，用热人应当在每年月日前将热费以方式全额付给供热人。其他方式的用热，用热人的热费按月结算。第四条供、用热设施产权分界与维护管理经供热人和用热人协商确认，供、用热设施产权分界点设在处。供、用热双方对各自负责的供、用热设施的维护、维修及更新改造负责。第五条供热人的权利和义务〔一〕有权对用热人的用热情况及设施运行状况进展监视和检查。〔二〕监视用热人在合同约定的用热地点、数量、范围内用热，有权制止用热人超量、超使用范围用热。〔三〕对新增用热人，供热人有权在供热之前对用热人采暖系统进展检查验收。〔四〕用热人违背操作规程，造成计量议表显示数字与实际供热量不符、伪造供热记录的，供热人有权要求用热人立即改正。用热人应当按照本采暖期中最高用热月份用热量的热费收取当月热费。〔五〕用热人用热设施或者平安管理存在不平安隐患、可能造成供热设施损害时，或者用热人在合同约定的时限内拒不交费的，供热人有权中断供热。〔六〕属供热人产权范围内的供热设施出现故障，不能正常供热或者停热8个小时以上的，供热人应当通知用热人，并立即组织抢修，及时恢复供热。〔七〕供热人因供热设施临时检修或者用热人违法用热等原因，需要中断供热时，应当提早小时通过媒体或者其它方式通知用热人。因不可抗力等原因中断供热时，供热人应当及时抢修，并在小时内通知用热人。〔八〕有义务按照合同约定的数量、质量和使用范围向用热人供热。第六条用热人的权利和义务〔一〕监视供热人按照合同约定的数量和质量向用热人提供热力。〔二〕有权对供热人收取的热费及确定的热价申请复核。〔三〕用热人新增或者增加用热，应当向供热人办理用热申请手续，并按照规定办理有关事项。〔四〕用热人变更用热性质、变更户名、减少用热量、暂停或者停顿用热、挪动表位和迁移用热地址，应当事先向供热人办理手续。停顿用热时，应当将热费结清。〔五〕用热人的开户银行或者账号如有变更，应当及时通知供热人。〔六〕应当按照合同约定向供热人交热费。〔七〕对自己产权范围内的用热设施应当认真维护，及时检修。第七条违约责任〔一〕供热人的违约责任1.因供热人责任未按照合同约定的期限向用热人供热的，除按照延误供热时间，折算标准热价减收或者退还用热人热费外，还应当向用热人支付热费百分之违约金。2.由于供热人责任事故，给用热人造成损失的，由供热人承当赔偿责任。供热人应当减收或者退还给用热人实际未到达供热质量标准局部的热费。但有以下情况之一，造成供热质量达不到规定的标准，供热人不承当责任：〔1〕用热人擅自改变居室构造和室内供热设施的；〔2〕室内因装修和保温措施不当影响供热效果的；〔3〕停水、停电造成供热中断的；〔4〕热力设施正常的检修、抢修和供热试运行期间。3.供热人的供热设施出现故障，未能及时通知用热人，给用热人造成损失的，供热人应当承当赔偿责任。4.由于不可抗力的原因或者政府行为造成停顿供热，使用热人受到损失的，供热人不承当赔偿责任。〔二〕用热人的违约责任1.用热人逾期交热费的，还应当支付滞纳金。逾期一个月仍不交热费和滞纳金的，供热方有权限热或者停顿供热。2.用热人违背合同约定，用热人应当向供热人支付百分之的违约金。3.用热人擅自进展施工用热，供热人有权立即停顿供热，用热人应当赔偿供热人因此而受到的损失。损失额按照擅自进展施工用热的建筑物面积和实际用热天数热费的倍计算。开场擅自进展施工用热的时间难以确定的，按照当地开场供热时间为准。第八条合同有效期限合同期限为年，从年月日起至年月日止。第九条合同的变更当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。第十条争议的解决方式本合同在履行过程中发生争议时，由当事人双方协商解决。也可通过调解解决。协商或者调解不成，由当事人双方同意由仲裁委员会仲裁〔当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉〕。第十一条其他约定供热人：用热人：〔盖章〕：〔盖章〕：住所：住所：法定代表人：法定代表人：〔签字〕：〔签字〕：委托代理人：委托代理人：〔签字〕：〔签字〕：开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：出口合同文本出口合同卖方：____________________________________地址：____________邮码：____________：____________法定代表人：____________职务：____________买方：____________________________________地址：____________邮码：____________：____________法定代表人：____________职务：____________卖方与买方在平等、互利根底上，经双方协商一致同意按以下条款履行，并严格信守。第一条货物名称、规格、包装及唛头：第二条数量、单价、总值：卖方有权在3％以内多装或少装。上述价格内包括给买方佣金____％按ｆｏｂ值计算。第三条装运期限：第四条装运口岸：第五条目的口岸：第六条保险：由卖方按发票金额110％投保。第七条付款条件：买方应通过买卖双方同意的银行，开立以卖方为受益人的、不可撤销的、可转让和可分割的、允许分批装运和转船的信誉证。该信誉证凭装运单据在________国的____银行见单即付。该信誉证必须在____前开出。信誉证有效期为装船后15天在________国到期。第八条单据：卖方应向银行提供已装船清洁提单、发票、装箱单／重量单；假如本合同按cif条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证。第九条装运条件：1.载运船只由卖方安排，允许分批装运并允许转船。2.卖方于货物装船后，应将合同号码、品名、数量、船只、装船日期以电报通知买方。第十条品质和数量／重量的异议与索赔：货到目的口岸后，买方如发现货物品质及／或数量／重量与合同规定不符，除属于保险公司及／或船公司的责任外，买方可以凭双方同意的检验机构出具的检验证明向卖方提出异议。品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出，数量／重量异议须于货到目的口岸之日起15天内提出，卖方应于收到异议后30天内答复买方。第十一条不可抗力：由于不可抗力使卖方不能在本合同规定期限内交货或者不能交货，卖方不负责任。但卖方必须立即电报通知买方。假如买方提出要求，卖方应以挂号函向买方提供由有关机构出具的事故的证明文件。第十二条因执行本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好方式协商解决。假如不能获得协议时，那么在被告国家根据被告国家仲裁机构的仲裁程序规那么进展仲裁。仲裁决定是终局的，对双方具有同等的约束力，仲裁费用除非仲裁机构另有决定外，均由败诉一方负担。合伙合同文本订立合同各合伙人：姓名____，性别____，年龄____，住址______。(其它合伙人按上列工程顺序填写)第一条合伙宗旨____________第二条合伙经营工程和范围____________第三条合伙期限合伙期限为____年，自____年____月____日起，至____年____月____日止。第四条出资额、方式、期限1.合伙人____(姓名)以____方式出资，计人民币____元。(其它合伙人同上顺序列出).各合伙人的出资，于____年____月____日以前交齐。逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。.本合伙出资共计人民币____元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产，不得随意恳求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。第五条盈余分配与债务承当1.盈余分配，以____为根据，按比例分配。2.债务承当：合伙债务先由合伙财产归还，合伙财产缺乏清偿时，以各合伙人的____为据，按比例承当。第六条入伙、退伙，出资的转让1.入伙：①需成认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。2.退伙：①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提早____月告知其它合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进展结算，不管何种方式出资，均以金钱结算;⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进展赔偿。3.出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有首先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人应按入伙对待，否那么以退伙对待转让人。第七条合伙负责人及其它合伙人的权利1.____为合伙负责人。其权限是：①对外开展业务，订立合同;②对合伙事业进展日常管理;③出售合伙的产品(货物)、购进常用货物;④支付合伙债务;⑤______。2.其它合伙人的权利：①参予合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;③检查合伙帐册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。第八条制止行为1.未经全体合伙人同意，制止任何合伙人私自以合伙名义进展业务活动;如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。2.制止合伙人经营与合伙竞争的业务。3.制止合伙人再参加其它合伙。4.制止合伙人与本合伙签订合同。5.如合伙人违背上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。第九条合伙的终止及终止后的事项1.合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违背法律被撤销;⑤法院根据有关当事人恳求判决解散。2.合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请____中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余，那么按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进展。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，不管合伙人出资多少，先以合伙共同财产归还，合伙财产缺乏清偿的局部，由合伙人按出资比例承当。第十条纠纷的解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业开展的原那么予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。第十一条本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开场营业。第十二条本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。第十三条其它______________________第十四条本合同正本一式____份，合伙人各执一份，送____各存一份。合伙人：____(盖章)装饰合同文本发包人：承包人：住所：住所：委托代理人：营业执照号：：法定代表人：：bp机号：委托代理人：：本工程设计人：：施工队负责人：：按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就发包人的家庭居室装饰装修工程〔以下简称工程〕的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。1.2工程内容及做法〔详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工工程确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表〕1.3工程承包方式：双方商定采取以下第＿＿＿种承包方式。〔1〕承包人包工、包料〔详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表〕；〔2〕承包人包工、局部包料，发包人提供局部材料〔详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表〕；〔3〕承包人包工、发包人包料〔详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表〕1.4工程期限＿＿＿＿天，开工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，开工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。1.5合同价款：本合同工程造价为〔大写〕＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元〔详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单〕第二条工程监理假设本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联络方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条施工图纸双方商定施工图纸采取以下第＿＿＿种方式提供：〔1〕发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份〔详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸〕；〔2〕发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份〔详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸〕，设计费〔大写〕＿＿＿＿＿＿元，由发包人支付〔此费用不在工程价款内〕第四条发包人义务4.1开工前＿＿＿＿天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原那么；4.2提供施工期间的水、电；4.3负责协调施工队与邻里之间的关系；4.4不拆动室内承重构造，如需拆改原建筑的非承重构造或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；4.5施工期间发包人仍需局部使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；4.6参与工程质量和施工进度的监视，负责材料进场、开工验收。第五条承包人义务5.1施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程；5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第六条工程变更工程工程及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期〔见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单〕第七条材料的提供7.1由发包人提供的材料、设备〔详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表〕，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；7.2由承包人提供的材料、设备〔详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表〕，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并承受发包人检验。借款合同文本借款合同文本【一】1.格式一借款协议甲方(借款人)：(写明借款人的根本情况)乙方(贷款人)：(同上)甲乙双方就以下事宜达成一致意见，签订本协议。一、乙方贷给甲方人民币元，于年月日前交付甲方。二、贷款利息(应按国家规定的标准约定详细的利息，不得超过国家规定的标准。公民之间也可以无息借款)三、借款期限(写明详细的年、月、日)四、还款日期和方式五、违约责任六、本协议自年月日生效。本协议一式两份，双方各执一份。甲方：(签字、盖章)乙方：(签字、盖章)年月日借款合同主要条款的写法1.借款种类借款种类是借款合同不可缺少的重要条款，必须明确明晰。借款种类是根据借款人的行业属性，借款用处以及资金的来和运用方式等进展划分的。划分的目的在于，对不同种类的贷款发放所掌握的政策界限和原那么有所不同。根据借款人的行业属性，借款种类分为农业、工业、基建借款等。根据借款的用处，借款种类分为固定资产借款、流动资金借款或者消费性借款、消费性借款等。根据资金的来和运用方式，借款种类分为自营借款、委托贷款、特定贷款等。2.借款币种借款币种，是指是人民币借款还是外币借款，假如为外币借款，要写明是何种外币，如美元、欧元、日元等。3.借款用处借款用处是指借款人使用借款的特定范围，是贷款方决定是否贷款、贷款数量、期限长短、利率上下的重要根据，借款人必须如实填写，并且借款人只能按照借款合同约定的借款用处使用借款，不能移作他用。4.借款数额借款数额是指借款货币的数量，它是指借款人可以获得的最高借款额限。依实际情况，借款由贷款人一次或分次发给。保证借款合同【二】()第号贷款方：地址：____借款方：_身份证号：地址：：_____借款方：身份证号：地址：：_____保证方：身份证号：地址：：_____借款方为进展____消费(或经营活动)，向贷款方申请借款，并由____作为保证人，经三方协商，特订立本合同，以期共同遵守。第一条贷款种类_______________________________________________第二条借款用处_______________________________________________第三条借款金额____人民币(大写)________________元整。第四条借款利率为月息千分之____，利随本清，如遇国家调整利率，按新规定计算。第五条借款和还款期限1.借