公司风机采购合同

合同编号：*****-01-12-2010***公司风机采购合同总包商：***公司供应商：山东***有限公司二零一零年十二月***公司风机采购合同特殊条件合同编号：*****-01-12-2009签订地点：山东签订时间：2010.12总包商名称：*****公司地址：北京市**********邮政编码：100000电话：86-10-********传真：86-10-********供应商名称：山东***有限公司地址：xxxxxxxx路112#邮政编码：250100电话：*************传真：86-531-************总包商兹委托供应商承担由总包商总承包的***集团股份有限公司厂房工程中的风机设备的供货工作。根据国家和工程所在地地方政府有关法律法规和本工程特点及业主的设计和使用要求，双方经过充分友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，就通用条件中未尽事宜达成如下特殊合同条件。定义与解释“工程”是指位于***集团股份有限公司长清新厂区大型变压器厂房、焊接厂房项目。“供应商”是指其报价已被总包商接受的供货单位，是提供货物和服务的公司或其他实体，即山东***有限公司。“业主”是指***集团股份有限公司。“设计”是指**********工程公司。“监理”是指****************************。“工地”是指工程施工现场。货物2.1本合同所称“货物”是指供应商按本合同要求及总包商通知要求，向总包商提供的风机及所有相关技术资料和证明文件。货物数量货物数量见“附件1：合同清单”。上述规定货物数量为暂估数量，项目现场将根据工程变化，调整数量和规格，供应商应按总包商书面通知的数量规格供货。未使用的货物供应商应按原价退货。供应商所提供的货物，必须与总包商要求的进度一致。质量要求本合同项下的供应材料设备均应符合中国国家标准及相关行业标准；本合同项下的所有材料均应符合设计规范及本工程图纸的要求。执行《建筑工程施工质量验收统一标准》、《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002》等现行建设工程施工及验收规范、施工技术标准的要求，产品出厂前须自检，应根据国家标准进行严格测试、检验，并有相关检测报告或证明文件加盖公司质量章。风机的制造、验收必须符合现行国家设计标准及规范及质检站、技术监督局的有关规定，必须有国家强制性认证（即CCC认证）。供货商有责任对运输途中、装卸货过程中的货物进行可靠的保护，并承担由于保管不善造成的损坏责任。详细技术要求见附件2。供应商按项目要求提供安装技术指导和相关说明。设备应带铭牌且附件齐全，外观无缺损，有产品合格证、出厂试验记录及技术文件，主要原材料应有材质证明。质量保证5.1本合同项下货物的质量保证期为工程竣工经业主验收合格后的24个月（以业主发布竣工验收合格证书所载日期为准）。5.2供应商须向总包商出具设备的书面质量保证书。供应商所供货物的质量标准均应符合国家及行业标准。如不符合，总包商有权退货，由于退货造成的一切损失由供应商承担，总包商保留由于工期延误而进一步进行索赔的权利。价格本合同计价货币、结算货币和支付货币均为人民币。本合同暂估总价是本工程施工现场指定地点交货价，即合同价款包括供应商履行全部合同规定义务的价款和酬金，包括货价、运输费用、卸货费、保险费用及利润、税金其他所有相关费用。本合同系固定单价合同，具体单价细目详见合同“合同清单”。其他可能发生的费用已被认为在货物单价中作了充分考虑，实际供货总价以此单价为基础计算。本合同暂估总价为：￥**********元（大写：人民币贰拾万陆仟叁佰肆拾玖元元整）。该暂估总价是依据总包商提供的暂估数量清单计算得出的。实际供货总价=单价（货物报价清单为准）x供货商最终供货数量（总包商现场负责人签收的“供货单”为准）支付7.1本合同无预付款。本合同订后14日内，供应商向总包商提交合同暂估总价10%（比例）履约保函/履约保证金，保函格式见本合同附件3。履约保函期限为开立之日起生效至整体工程竣工验收合格之日起失效。履约保函/履约保证金的提交时间：供应商商必须在合同签订后14日内及在第一期付款证书发出前，向总包商提交总包商认可和批准的履约保函/履约保证金。如供应商不能提供履约保函/履约保证金，则在供应商的第一次付款中全部扣除。如第一次付款金额不足以全部扣除，则在随后几次付款中继续扣除，直至履约保证金额全部扣完。7.2货物运抵工程现场经总包商会同业主和监理验收合格并签字确认（以设备报验单签署完毕之日为准）后14个工作日内总包商向供应商支付到场货物价款的80%。7.3整体工程竣工并验收合格后，总包商向供应商支付至确认的合同内货物价款的90%。总包商与供应商竣工结算完成，且总包商收到业主除保修金外的款项后，支付至确认的结算货物价款的95%。7.4结算总价的5%作为质量保证金，期限为二年。有效期自所供整体工程验收合格之日算起，待质保期届满且供货商所提供的设备符合合同要求、所存在的缺陷得到补正后（以业主书面确认为准）的30工作日内，总包商一次性将质量保证金支付给供货商。7.5在每次付款之前，供应商应向总包商提供合法完税等额普通增值税发票。7.6若供货的质量、规格、数量等参数与合同规定不符或缺少必要的技术资料或质量保证书，总包商将有权拒付部分或全部货款，同时保留相应的索赔权利。如果在合理的期限内供应商未能采取令总包商满意的措施，总包商将采取补救措施，由此产生的费用和风险由供应商承担。7.7供应商应以信函的形式申请支付货款。货款支付申请函应附上货物送到现场由总包商现场工程师签字的三联单中的一联。8货物进场及供货时间8.1供应商应保证在2010年12月258.2供应商应按照总包商的要求（分期分批）将合同规定之货物运至工程现场，开始供货时间暂定为2010年12月25日，具体每批次8.3对于总包商按照实际施工进展及现场情况提出的设备进场计划，供应商应据此组织生产供货，不得随意更改供货时间。9交货地点9.1***集团股份有限公司长清新厂区大型变压器厂房、焊接厂房工程施工现场内总包商指定地点交货。9.2供应商在所供货物运送到工地现场之前，必须及时同总包商现场工程师沟通，了解现场实际场地情况，以保证所供货物的顺利卸车。如供应商未及时同现场工程师沟通，而致使卸货未能顺利进行，由此发生的费用损失由供应商自行承担。10总包商的责任和义务10.1指定供应商进行相关工作；10.2根据供应商需要和实际情况，提供设备、附属材料等货物的现场堆放场地；11供应商的责任和义务11.1按照总包商的要求和指令将货物和配套辅材等运至总包商提供的堆放场地；11.2供应商应积极配合总包商对业主进行相关的认价工作。11.3供应商应遵守总包商公司及本项目施工现场有关工程施工、材料和设备进出场和现场存放等现场管理规章制度。供应商应向总包商申请查阅该类规章制度，并被认为对总包商的各种规章制度已经充分了解，且供应商不得以不了解总包商的规章制度为由拒绝执行总包商的有关指令。11.4供应商若违反总包商公司及施工现场的规章制度从而影响材料或货物的供应，或对其他分供商的工作造成干扰进而影响到整体工程的质量、进度，则供应商应承担每次不超过5000元的违约赔偿金，该款项从供应商当期的应付货款中予以扣除。若上述违约行为对总包商造成经济损失严重者，除上述违约赔偿金外，供应商亦应承担相应经济损失。11.5其他未尽事宜见本合同之通用条款相关内容。12双方负责代表12.1总包商指定****为其现场负责收货及验货代表。供应商须将货物运至工地交总包商现场代表签收确认方为有效。12.2供应商指定****为其供应货物及办理有关验货、支付事项的代表。到货数量及质量验收须由供应商代表与总包商代表共同签署确认方为有效。12.3合同双方更换各自代表时应及时通知对方，以保证双方货物顺利交接。13争议解决13.1在根据合同通用条件第16.1款规定协商不能解决争议时，双方同意将争议提交下列第____(1)____程序裁决解决：(1)提交北京市仲裁委员会裁决；(2)提交原告所在地人民法院裁决。14其他14.1本合同通用条件是本合同的组成部分。在合同特殊条件与通用条件相冲突时，以特殊条件为准。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。15合同附件附件1：合同清单；附件2：技术要求附件3：履约保函格式附件4：法定代表身份证明附件5：授权委托书（·以下无正文·）总包商：*****************公司供应商：山东***有限公司委托代理人签字：法人或委托代理人签字：职务：职务：日期：日期：__***公司风机采购合同通用条件根据《中华人民共和国合同法》及国家和工程所在地地方政府部门有关法律法规，总包商兹委托供应商承担由总包商总承包施工工程的设备供货及安装工作。供应商确认已考察了现场，并充分理解了设计意图、业主的使用要求和总包商的一切要求。双方经过友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，达成如下合同条件。定义与说明“合同文件”表示总包商与供应商之间签署的表示双方合同关系的法律文件，包括合同通用条件、合同特殊条件、补充协议、合同清单及合同履行过程中有关确定和变更合同实质性条件的会议纪要、往来信函、进场计划、安装说明等。1.2“总包商”是指工程施工的总承包单位—**********公司，在本合同中亦是货物服务的买方。1.3“施工总承包合同”指总包商与工程业主之间就工程施工所签订的总承包合同。1.4“往来信函”是指总包商和供应商之间，经双方法定代表人或其授权代理人签署的，记录合同的履行、解释、任何修改或变更的正式往来信件。1.5“服务”系指合同规定的供应商须承担的如现场施工指导、维护保养、技术培训等相关合同附随义务。1.6“制造商”系指生产、制作、加工、拣选并最终形成本合同所供应货物的生产单位。制造商亦可是本合同中的供应商。1.7“日”指日历天数。1.8“书面文件”是指任何通过手写、打印、印刷或复印制作形成的合同订立及履行凭证，包括信件、文件和传真等。供货供应商必须配合全部工程的进度计划要求供应合同特殊条件第２条指定的货物。根据本工程施工进度计划及现场存放要求，供货时间可能在工程进行中适当修订，总包商应在计划修订后3日内书面通知供应商。供应商须在该等修订后之计划的时间内，以总包商说明的次序方式及不致令全部工程竣工有所延期之情况下供应货物，但总包商应给予供应商合理的供货准备时间。本合同履行过程中，如果供应商遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应在48小时内以书面形式将拖延的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知总包商。总包商在收到供应商通知后，应尽快对情况进行核查，并确定是否通过变更、修改合同，酌情延长交货时间供应商不能按合同规定或进度计划要求按时供货，应及时通报总包商双方另行协商供应方案。经总包商催告5日内不供货且不通报延期供货合理原因可能影响工期延误的，总包商可另行采购部分或全部货物。由此发生的费用与相应合同价格之间的差额由供应商承担，该费用为下列费用的较高者。1）当前市场价与相应合同价格之间的差额或2）总包商在接受货物时发生的实际费用（包括公司的固定费用及杂费）与相应合同价格之间的差额。上述应由供应商承担的费用由总包商从将要支付给供应商的款项中扣除。与供应商的合同额也应做相应的调整，同时，总包商将保留进一步应商承担索赔的权利。总包商需要多于上述本合同所依据的图纸或技术要求中所要求的数量和功能的货物时，供应商同意积极配合进行生产、供应以满足工程施工的实际需要，且单价以本合同确认价为准。供应商需提供足够本合同所需数量的机电设备之配件、附件，给予甲方安装本合同机电设备之用。不论该配件、附件是否包括在供应商报价清单及设备清单内，供应商确认凡招标文件中显示的全部内容或技术要求中所要求的数量及功能，均已包含在本合同价格内，供应商对其所提供之数量负责，如有任何遗漏，供应商均不得再要求甲方作任何费用补偿。上述应由供应商承担的费用由总包商从将要支付给供应商的款项中扣除。与供应商的合同额也应作相应的调整；同时，总包商将保留进一步索赔的权利。供应商保证所供之机电设备采用上等的材料和工艺制成，全新、未曾用过，完全符合本采购合同规定的质量、规格和性能。并保证本机电设备订货在总包商正确安装、正常使用的情况下，自调试开通后及特殊条款第5条规定的质量保修期内运转良好。供应商应免费提供安装和调试指导，在安装和调试开始后，供应商须派技术人员至现场，对现场安装进行指导供应商应免费为业主及总包人员进行现场维修和调试培训。供应商应提供一份备品备件清单的单价，并保证在质量保修期供给总包商或业主的易耗备件的单价按上述单价执行包装除非另有规定和协议，供应商提供的全部货物须采用严格的保护措施进行包装。这种包装应适于市内运输，并有良好的防潮、防震、防锈和利于装卸等保护措施，以确保货物安全无损运抵施工现场。包装也要符合中华人民共和国法律规定并满足总包商要求；供应商应承担由于违反上述规定而引起的一切责任和费用。供应商应在提供至现场的货物外包装上标注明显的警示和提示标志（如“向上”、“易碎”、“防水”等），以确保货物在拆卸工作中不受损坏。供应商应在每一批货物中附至少一份详细装箱单和质量检验合格证书（采用集装箱或中型包装箱装用的，应在每一包装单位中附一详细装箱单和质量检验合格证书）。装箱单中还应有操作及维修手册，调试程序说明·维修及操作指南手册应包括：i)封面填有:a)项目的名称;b)文件的名称;。ii)目录页。iii)安装说明。iv)各主要设备及配件的明细资料。手册应以活页图及硬面图订装形式提供，以便储存。须注意在总包商代表满意地接纳维修及指南手册前，工程将不会视为完成，供应商亦将不获发放最终付款运输和卸货供应商应自行准备符合本合同所供货物特性要求的运输工具将其运到总包商要求的指定地点。供应商被认为已对工地现场的情况和当地政府运输时限及通道的限制性规定（不论是正常的或临时的）有充分的了解和理解，不应对因此造成的供货不能提出索赔或要求，以延长或不合理地变更交货期限。供应商应承担运输和在指定地点负责卸货的责任。5质量要求5.1本合同项下的所有货物均应符合相应的中国国家标准及行业标准。5.2本合同项下的所有货物均应符合设计规范以及图纸要求。5.3除技术规范中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定公制计量单位。5.4供应商的产品应符合国家有关环保法律法规的规定和ISO14000环境体系及OHSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求，不能对施工环境造成污染；同时，不能对接触货物的有关人员健康造成损害。6检验6.1产地检验：除非另有规定和协议，根据本合同提供的货物，应在制造地点按制造商标准检验。在发货之前，制造商应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量检验证书。6.2现场到货检验：货物运送到工地现场卸车后，由供应商、总包商会同监理等有关人员共同检验。6.3过程检验：在所有货物的使用过程中，总包商有权对分批打开包装的货物进行外观、质量、性能等的检验，并将检验结果通知供应商。对于部分或者全部不合格产品的处理详见以下第13条。权利担保7.1供应商应保证其对货物具有所有权或受委托代理销售权（持有所有权人出具的委托代理凭证）。7.2供应商须保障总包商在工程所在地使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。质量保证期责任8.1质量保证期内供应商提供免费维修、更换等服务。只要总包商提出书面要求，供应商必须在3日内给予书面答复；如有必要，供应商在7日内指派人员到现场解决问题，费用由责任方承担。8.2供应商借故推脱或无理由拒绝总包商提出的维修、更换服务请求，总包商或业主可以自行解决，并对维修或更换服务按实际发生费用或市场价从总包商应支付给供应商的合同款项中扣除得到补偿。总包商根据合同规定对供应商行使的其他权利不受影响，并保留进一步索赔的权利。维修或更换后的部分货物的质量保证期相应延长6个月。8.3质量保证期后由业主承担供应商的服务费用，只要总包商或业主提出书面要求，供应商必须在3日内给予书面答复，并提供相应服务，以达到业主的合理使用要求。保险9.1总包商建议供应商办理货物在运抵项目施工现场途中及卸货至指定地点过程中的运输保险，以确保货物能及时、完整地交付。9.2为避免本合同所供货物存在严重质量缺陷给总包商施工和业主使用重大损失，总包商建议供应商投保产品责任险。支付10.1供应商须在完成进场计划要求的各阶段供货任务后提交总包商现场负责人签收的“供货单”供总包商审核确认。供货单据上须详细列明在每阶段中应付给供应商之货物价值及数量、型号、类别及单价等。10.2支付方式可选择为电汇、银行汇票或转帐支票，具体方式在实际支付时由总包商和供应商协商决定。供应商合同附随义务11.1供应商应向总包商提交所有货物的技术文件，包括材质报告和生产合格检验报告，按照工程所在地有关工程竣工验收资料的规定及总包商要求，提供所有符合要求的相关资料。11.2供应商应提供制造商的名称、法定地址、联系方法等资料。如果供应商是本合同所述货物生产厂商的指定代理销售单位，则供应商应向总包商提供生产厂商的销售代理委托书或其他销售证明文件。11.3供应商需提供货物的仓储、保管的有效建议，确保所有货物在经过包装、运输、合理的使用后，在功能和外观上达到总包商和业主的满意。11.4总包商/设计/监理单位审核供应商提交的资料仅是一般性的监督作用，供应商仍应对其提供资料中述及的数据及做出的说明和承诺负责，并不减少供应商与此有关的合同责任。11.5上述服务被认为供应商在报价时已作充分考虑，其应获得的报酬及费用已包含在合同总价中。误期赔偿12.1供应商无正当理由拖延交货（本合同中规定的不可抗力除外），应承担以下违约责任和不利后果：支付误期违约金，并承担因货物延误而可能造成的工期延误从而给总承包商造成的相应一切损失；同时在总包商确认供应商严重违约并导致总包商无法正常履行施工总承包合同情况下，总包商有权书面通知供应商终止合同。12.2误期违约金从总包商应向供应商支付的合同价款中扣除。核定误期违约金比率为每迟交7天、按迟交货物金额的0.5%计算，不满7天按7天计算；但是，误期违约金的支付不超过迟交货物部分合同金额的5％。如果供应商在达到误期违约金的最高限额后仍不能交货，总包商有权因供应商违约而终止合同。缺陷索赔13.1如总包商在各阶段的检验过程中发现不合格现象，有权邀请当地有关质量监督管理部门进行检验，并出具检验证书，总包商可据此向供应商提出索赔。13.2供应商对货物与合同要求不符负有完全责任，并且对总包商已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出的索赔，供应商应按总包商同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。供应商同意总包商拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币返还给总包商。供应商负担退货过程中发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。根据货物的质量缺陷和受损程度以及总包商遭受损失的金额，经双方协商同意降低货物价格。更换有缺陷的零部件，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，供应商承担一切费用和风险并负担总包商遭受的一切直接损失。同时供应商应相应延长被更换货物的质量保证期。13.3如果总包商提出索赔通知后28日内供应商未能予以答复，该索赔应视为已被供应商接受。若供应商未能在总包商提出索赔通知的28日内或总包商同意的更长一些的时间内，按总包商同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，总包商将从应付给供应商的款项中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。合同转让除总包商事先同意外，供应商不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。供应商应书面通知总包商本合同项下所授予的所有供应合同，但该通知不解除供应商承担的本合同项下的任何责任或义务。法律义务及相关费用供应商应全面负责为在交货地销售及安装货物而取得有关政府部门颁发的有效执照及批准。供应商应遵守国家的法律和法规及根据国家的法律和法规制定的任何规定或命令，或对供货具有任何行政管理监督职责的政府机构颁布的任何规章或规定及其所发出的一切通知要求。供应商应支付和保障总包商免于支付根据国家法律和法规，或根据国家法律和法规制定的任何规定或命令，或与供货有关的任何地方当局的任何规章或规定，在法律上征收的任何费用。不可抗力不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且对其发生及后果无法避免和无法克服的事件。签约双方任一方由于受到诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、严重传染性疾病等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传等书面形式通知对方，并于事故发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认；同时，受阻方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。一旦不可抗力事故的影响持续60日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。合同变更总包商可以在本工程竣工验收以前，依据工程施工图纸或者该项目工程总承包合同的变更为基础，向供应商发出书面变更指令，修正、取消或增添合同的有关工作内容。供应商应根据总包商的变更指令积极地提出建议方案和经济洽商供总包商和业主、设计、监理评价，总包商根据这种评价做出是否执行变更的书面决定。这种书面决定被认为是经双方协商同意对本合同的变更，构成本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。合同终止违约终止在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在供应商收到总包商发出的违约通知后30日内（或经总包商书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，总包商可向供应商发出书面违约通知，终止全部或部分合同：如供应商未能在合同规定的期限内或总包商准许的任何延期内交付部分或全部货物。供应商未能履行合同项下的任何其它义务。如双方有证据认为对方在本合同的竞争或实施中有腐败或欺诈行为。其中：（1）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响有关人员在采购过程或合同实施过程中的行为；（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实或制造虚假文件，损害总包商的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，侵害总包商从自由的公开竞争所能获得的权益。一旦总包商根据第16.1款终止部分或全部合同，总包商可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。供应商应承担总包商购买类似货物的额外费用。但是，供应商应继续履行合同中未终止的部分。破产终止当合同一方破产或无债务清偿能力时，另一方可在任何时候书面通知对方终止合同，该终止合同不损害或影响另一方已采取或将采取的任何行动或补救措施的权利。争议解决在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。如从协商开始在二十八（28）日内不能达成协议时，应提交仲裁或诉讼。提交仲裁或诉讼的争议，均应在货物交付地进行。货物交付地未设有仲裁机构的，双方另行协商确定仲裁机构和地点。仲裁裁决应为最终裁决，并对双方具有约束力。除另有裁决外，仲裁费用应由败诉方负担。在仲裁或诉讼期间，除正在进行裁决部分合同内容外，合同其它部分继续执行。20合同文件及资料的使用和保密除了供应商为执行合同所属人员外，在未经总包商同意的情况下，供应商不得将本合同及总包商与业主之间的工程施工承包合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或总包商为上述内容向供应商提供的资料透露给任何人。供应商须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必要的范围内。除非执行合同需要，在事先未得到总包商同意的情况下，供应商不得使用第20.1款中所列的任何文件和资料。除合同本身以外，第20.1款列明的所有资料始终为总包商的财产，若总包商要求，供应商应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还总包商。21保函21.1预付款保函21.1.1预付款保函的提交除非本合同的特殊合同条件另有约定，如供应商需从总包商得到预付款，供应商应向总包商提交一份经总包商认可的银行出具的预付款保函。预付款保函的金额和提交时间按特殊条件中的约定执行，预付款保函的具体格式应参照附件开具。21.1.2预付款保函的返还预付款保函是供应商就总包商支付的预付款所给付的一种保证。除非本合同的特殊合同条件中另有约定，在预付款保函有效期内且供应商严格履行供应合同的情况下，保函应在有效期届满后7日内归还；若供应商在保函有效期内不能完全履行合同约定的义务或不能胜任供应合同的工作，则预付款保函将作为违约补偿的一部分，总包商有权抵扣预付款保函的部分或全部作为对总包商的赔偿，如全部抵扣后仍不足以补偿总包商的损失，则总包商将从供应商应得的款项中扣除或依法追偿。21.1.3预付款保函有效期的延长除非本合同的特殊合同条件中另有约定，在供应合同工期内，经总包商的要求，供应商应将有效期即将/已经届满的预付款保函予以延长，相关费用由供应商承担。22适用法律22.1本合同应按中华人民共和国的法律解释。23合同语言23.1本合同以中文书就，正本两份，双方各执一份；副本四份，双方各执两份。24合同生效24.1本合同是双方合作确定的法律文件，对双方具有法律约束力。24.2本合同经双方签字盖章后，即行生效。附件1：合同清单合同清单工程名称：***集团股份有限公司长清新厂区大型变压器厂房、焊接厂房工程序号设备名称规格型号数量单位单价合价1混流排风机L=21777m³H=672Pa,R=1450r/min,P=7.5KW/380vIMX-650D4-7.59台2边墙式排风机L=850m³WEX-300E4-0.083台3边墙式排风机L=1100m³WEX-300E4-0.081台4防爆边墙式排风机L=1600m³WEX-350E4-0.152台5边墙式排风机L=4000m³WEX-500E4-0.406台6屋顶风机L=7057m³H=60Pa,R=640rpm,P=0.35KW/380vRTC-5759台7高温排烟风机L=26094m³H=320Pa,R=720rpm,P=4.0KW/380vHTF(B)-I-9.04台8斜流风机L=26467m³H=320Pa,R=960rpm,P=4.0KW/380vYX-8.012台9管道式高压离心风机L=4400m³H=600Pa,R=1900rpm,P=2.2KW/380vISQ-425HP5台10防爆风机箱L=9542m³H=276Pa,R=800rpm,P=2.2KW/380vICC-355F-2.2-BSE6台11防爆斜轴流风机L=11000m³H=240Pa,R=960rpm,P=1.5KW/380vGXF-6.05台12斜轴流风机L=7000m³H=250Pa,R=1450rpm,P=1.1KW/380vGXF-4.5F2台13斜轴流风机L=15000m³H=350Pa,R=960rpm,P=2.2KW/380vGXF-7.0S1台14防爆斜轴流风机L=18H=380Pa,R=1450rpm,P=5.5KW/380vGXF-2台15管道斜轴流风机L=15H=170Pa,R=1450rpm,P=0.25KW/380vGXF-1台总价（小写）总价（大写）961904注：以上设备符合国家规范及验收规范、行业规范，质量合格，有“CCC”标志。厂家的资质资料齐全并随货进场附件2：详细技术要求风机招标技术要求1．1一般要求制造商应有10年以上的生产制造经历，公司注册资金不少于1亿元人民币，十万平方米以上的工程项目不少于五项，应有整机及关键零部件的试验、检测条件；提供的产品应是先进、可靠的国内知名品牌的成熟产品。1．2质量保证制造商必须能提供ISO9000质量体系认证，对产品的生产过程进行严格的质量控制，符合国家空调通风行业标准和消防行业标准，产品的设计、制造、检验应符合以下标准和规范（包括但不限于）：GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》ZBJ72017《采暖通风与空气调节设备,涂装技术条件》ZBJ72026《冷暖通风设备,包装通用技术条件》JB/T3165-1999《离心和轴流式鼓风机压缩机热力性能试验》

JB/T4359-1994《一般用途轴流式压缩机》JB/T4365-1997《专用的润滑、轴密封和控制油系统》

JB/T6444-1992《风机包装通用技术条件》

JB/T6445-1992《通风机叶轮超速试验》

JB/T6885-1993《通风机圆形法兰尺寸

》JB/T6886-1993《通风机涂装技术条件》

JB/T6887-1993《风机用铸铁件技术条件》

JB/T6888-1993《风机用铸钢件技术条件》

JB/T6889-1993《风机用铸铁件缺陷修补技术条件》

JB/T6890-1993《风机用碳钢铸件缺陷补焊技术条件》

JB/T7258-1994《一般用途的离心式鼓风机》JB8523-1997《防爆通风机技术条件》JB/T8822-1998《高温离心通风机技术条件》

JB/T8689-1998《通风机振动检测及其限值》

JB/T8690-1998《工业通风机噪声限值》

JB/T8940-1999《通风机产品型号编制方法》JB/T9101-1999《通风机转子平衡》JB/T10213-2000《通风机焊接质量检验技术条件》

JB/T10214-2000《通风机铆焊件技术条件》

JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》

JB/T53063-1999《一般用途离心通风机产品质量分等》JB/T53276-1999《一般用途轴流通风机质量分等》JB/T53283-1999《高温离心通风机产品质量分等》JB/T53289-1999《防爆通风机产品质量分等》1．3提供资料1．3．1制造商应提供本企业的管理体系认证证书、产品生产许可证、安全生产许可证、企业资质证书、国家空调检验中心的《检验报告》。消防风机还得提供当地公安消防部门核发的《消防产品备案登记证书》。1．3．2检测所采用的标准、规范、试验方法。1．3．3外购材料或外协加工件名称、品牌、生产厂家、产地。1．3．4提供所供产品的样本。1．4技术要求1．4．1风机外壳应标明叶轮旋转方向或气流方向，铭牌应设置在明显方便观察的部位，标明风机的风量、转速、功率、风压等参数。1．4．2风机外壳无明显的变形或锈蚀、碰伤等情况，外表面所涂面漆均匀。1．4．3风机叶轮为钢制，材质不低于Q235B，均采用机械模具成型，风机出厂前必须进行静平衡、动平衡校验，保证风机运转的平稳。运转平衡可靠，空气动力性能良好。1．4．4风机叶轮与风机轮壳的间隙一致，。手动转动叶轮后，叶轮可停在任意位置，不得停在同一位置。1．4．5轴流、斜流风机外壳采用钢板，材质不低于Q235B，屋顶风机、离心风机外壳也可采用玻璃钢，均为机械模具成型。风机支座采用型钢制作，结构牢固，合理紧凑，方便安装使用，外形美观。1．4．6风机采用异步电动机，电机定子绕组，大于3KW的用星形接法，其他功率的采用三角形接法。防爆风机必须采用防爆措施，并选用防爆电动机。1．4．7电机绝缘性能良好，风机外壳与电机绕组之间的绝缘电阻大于1MΩ。1．4．8风机接线盒应风机外壳上方便接线的部位。室外露天安装的风机（屋顶风机），接线盒应在隐蔽防雨的部位。1．4．9风机的噪声标准符合《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）及《工业企业噪声卫生标准》。容许噪声级为85dBA，短时最高不得超过115dBA。1．4．10每台风机必须配套供应相应的减振装置，保证隔振传递率小于30%。1．4．11室外安装的风机与大气相通的进风口、出风口设置防鸟虫进入的装置。1．4．12消防风机主风道介质为280℃时能连续运行30min以上，1501．5．技术服务：1．5．1产品供应商应派有经验的技术人员到现场指导安装、调试，直到设备正常运行。产品供应商必须有专人配合招标人进行系统调试。1．5．2产品供应商派出的技术人员应自备在指导安装调试过程中所需的特殊工具和专用仪器仪表等。1．5．3产品供应商应提供保证正常运转所必需的附件、备件和消耗品等。1．5．4所有送至工地风机为全新制品，并有标识清晰的铭牌，以识别不同的等级、物料和制造商。注意：供应商提供的产品必须满足但不仅限于以上标准及技术条件。附件3：履约保函格式履约保函