建设工程联营施工协议书示范文本

建设工程联营施工协议书协议双方：〔总总包人名称〕〕（以下简称称甲方）〔联营人名称〕〕（以下简简称乙方）依照甲方与（以以下称发包人人）签订的建建设工程施工工合同（以下下称总包合同同），遵循平平等、自愿、公公平、诚实信信用的原则，双双方就本建设设工程施工联联营事项协商商一致，订立立本协议书。工程概况1．工程名称：：2．工程地点：：3．工程内容：：4．承包范围：：5．合同工期：：开工日期：：年月日；竣竣工日期：年年月日；总日日历天数天。6．质量标准：：，一次验收收合格率达到到100％。7．合同价款：：元￥元二、甲方驻工地地代表1．甲方驻工地地代表姓名：：职务：项目经经理三、乙方驻工地地代表1．乙方驻工地地代表姓名：：职务：项目目经理四、甲方责任1．甲方委派相相关管理人员员，实施对工工程的监督管管理。2．协助协调乙乙方与发包人人、监理的关关系，实行业业务对口管理理，若发生费费用由乙方承承担。3．甲方负责提提供工程施工工所需资料、表表格，若发生生费用由乙方方承担。4．甲方对本工工程的工期、质质量、安全、文文明施工、形形象策划等方方面，负有指指导、监督和和服务职责。5.甲方负责办办理进入工程程所在地相关关手续，费用用由乙方承担担。五、乙方责任1．严格履行总总包合同所约约定的全部内内容、责任、义义务及本协议议所约定的全全部内容、责责任、义务。乙乙方在履行本本协议约定的的内容、责任任、义务时，若若与总包合同同的约定冲突突时，执行本本协议的约定定；本协议没没有约定的，应应按总包合同同约定的条款款执行。2．乙方应严格格执行甲方有有关的管理办办法、规定和和要求，规范范自身的管理理行为，有计计划、有步骤骤地开展施工工生产活动，严格执行甲方、监理、发包人的指令，确保协议（合同）顺利履行。3．乙方自行负负责本工程的的施工组织工工作，必须严严格按照现行行国家和地方方的施工技术术验收规范、质质量检验评定定标准以及本本协议的约定定组织施工。4．乙方进场的的管理（须持持证）人员和和主要工种（须须持证）人员员必须持证上上岗。5．乙方自行负负责本工程的的施工组织设设计（方案）、投标报价、工程结算，工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用（含交缴管理费等）。甲方可对上述工作提供服务，发生的费用由乙方承担。6．乙方对工程程的工期、质质量负责，承承担因此而造造成的损失和和各项罚款。接接受并配合甲甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理，按要求返工、修改，按规定及时处理发生的质量事故，承担经济及法律责任，发生的费用由乙方承担。7．乙方对工程程的安全生产产负责，承担担因此而造成成的损失和各各项罚款。乙乙方应对施工工人员进行安安全交底，遵遵守工程建设设安全生产有有关管理规定定，严格按安安全标准组织织施工，接受受并配合甲方方、监理、发发包人、行业业安全检查人人员依法对工工程施工中的的安全检查、监监督、管理，采采取必要的安安全防护措施施，消除事故故隐患，确保保安全生产。按按规定及时处处理发生的安安全事故，承承担经济及法法律责任，发发生的费用由由乙方承担。8．乙方必须严严格按照工程程所在地文明明施工管理办办法和甲方企企业形象的各各项规范要求求实施并承担担费用，接受受并配合甲方方、监理、发发包人、政府府主管部门的的监督、检查查、管理，保保证施工场地地整洁符合有有关规定，交交工前清理现现场，达到甲甲方（发包人人）的要求，承承担因违反有有关规定造成成的损失和罚罚款。若乙方方不能按照甲甲方企业形象象的各项规范范要求实施现现场管理，在在不能满足甲甲方要求时，甲甲方可自行完完善，其发生生的费用由乙乙方承担。本本工程现场达达到级文明工工地标准。9．乙方应遵守守政府有关部部门对施工场场地交通、施施工噪音以及及环境保护等等的管理规定定，承担因违违反有关规定定造成的损失失和罚款。10．乙方自行行负责施工现现场及工程的的安全、保卫卫工作。11．工程未交交付之前，乙乙方负责其保保护工作，保保护期间发生生损害，乙方方自费予以修修复。12．合同履行行期间，乙方方的专业人员员与甲方的专专业人员进行行各项业务对对口（或共同同与监理、发发包人进行专专业对口），未未经甲方同意意乙方不得直直接与监理、发发包人发生工工作联系，与与监理、发包包人之间的一一切技术、经经济文件，所所有往来函件件必须经甲方方登记、记录录并保管。13．每月日向向甲方（发包包人）提交当当月完成工程程进度统计报报表和下月工工程进度计划划，及时提交交其它有关报报表。14．乙方负责责为甲方（若若有约定时应应包括监理、发发包人）管理理人员提供办办公及生活设设施用具，费用由由乙方承担。15．按规定及及时足额存入入和发放农民民工工资。不不得因甲方（发发包人）不能能按约定正常常支付工程款款发生拖欠，若若发生拖欠，甲甲方有权从未未支付的工程程款中扣除后后直接支付，并并由乙方承担担因此造成甲甲方的损失。16．乙方必须须为自有人员员办理人身意意外伤害保险险、工伤保险险和地方政府府主管部门规规定需交纳的的其他费用（保保险合同及交交费票据甲方方确认后保留留复印件），费费用已包含在在合同价款内内。17．由乙方自自行承担工程程的垫资及其其拖欠工程款款的催要，若若发生垫资或或变相垫资则则由乙方自行行承担并对由由此产生的风风险承担全部部责任且不影影响甲方利益益。18．乙方自行行承担发包人人不能及时提提供材料、设设备、支付工工程款项及其其它原因影响响工程正常施施工（包括工工程停建、缓缓建）造成乙乙方自身及其其甲方的损失失。19．乙方只能能以自身名义义负责本工程程项目发生的的一切债务，甲甲方不负连带带责任。乙方方不得因拖欠欠他人款项向向甲方提出索索赔、诉讼。若以甲方名名义对外签约约雇佣劳务、采采购物资、租租赁设备而产产生的一切后后果均由乙方方自行承担。20．乙方对其其承包的工程程项目自负盈盈亏，甲方不不承担盈亏责责任。21．因经济等等纠纷产生的的或诉讼案件件所发生的赔赔偿性经济支支出和其它经经济支出由乙乙方承担。22、承担本工工程发生的应应由甲方对发发包人承担的的全部责任和和义务，承担担本工程保修修及保修结束束后可能产生生的施工质量量而导致的甲甲方责任。六、工程价款确确认和支付、管管理费用和其其它1．本工程乙方方向甲方上缴缴管理费（不不含应缴税费费）为工程造造价的％，应应缴税费由甲甲方代扣代缴缴。2．应缴税费包包括本工程所所须缴纳的国国家规定的各各种税金、工程招投标标期间的费用用、以甲方名义义交付的进驻驻工程所在地地必须发生的的地方政府及及其有关部门门的各项收费费，规定以外外的各项收费费和摊派费用用。3．施工现场企企业形象策划划及其实施的的费用、临时设施（包包括甲方、监监理、发包人人）的费用由由乙方承担。4．为顺利实施施完成本工程程的施工任务务，其过程中中发生的经营营（招待）费费由乙方承担担。5．甲方派驻现现场管理人员员的工资（不不含“五险一金”每人每月元元，包括享受受节假日探亲亲期间）、享享受探亲假的的往返路费由由乙方承担，因工程出差（包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款）所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时，其工资仍由乙方承担（标准同上），因工程出差（包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款）所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。6.甲方派驻驻现场管理人人员的“五险一金”由乙方承担担（每人每月月元，且随甲甲方交缴额度度的变化调整）。7．管理费及其其税费的交缴缴：甲方收到到发包人拨付的的工程款，扣扣除管理费、应应缴税、费、经营（招待）费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴（交）的费用后及时向乙方支付，工程完工时收取完全部管理费，竣工结算一经确定，甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。8．（也可明确确）工程价款款的支付：何何时、何额度度及其总额控控制。（或按按总包合同约约定）9．每次支付工工程款时，必必须按照甲方方规定的程序序，由主管施施工员（工长长）签署完工工（竣工）验验收单并经相相关人员、项项目经理审核核确认或由甲甲方派驻工地地代表直接签签署完工（竣竣工）验收单单，经甲方主主管部门、主主管领导审核核确认批准后后方能（生效效）支付。10．支付工程程款时乙方必必须出具合法法有效票据，乙乙方应在甲方方的监督下合合理使用工程程款，不得挪挪作他用，以以确保工程施施工需要。11．甲方每次次向乙方支付付工程款时其其额度不超过过已完成合格格工程价款（发发包人支付）的的％（其中预预留工期、质质量、安全、文文明工地保证证金各％），当当工程竣工后后或确认满足足本协议约定定的工期、质质量及达到级级文明工地时时，且未发生生安全事故，分分别支付预留留的工期、质质量、安全、文文明工地％的的工程款（保保证金）。12．甲方只有有在收到发包包人相应的工工程款（保修修金）后才能能向乙方支付付工程款，非非甲方原因不不能向乙方支支付工程款（保保修金）时，乙乙方不能采取取诉讼、仲裁裁等方式催收收且须保证连连续施工。七、乙方采购材材料1．本工程的材材料（发包人人供应的除外外）由乙方自自行采购。乙乙方必须按照照发包人及设设计和有关标标准要求采购购，并提供产产品合格证明明，对材料质质量负责。2．材料在使用用前，乙方应应按要求进行行检验或试验验，不合格的的不得使用，检检验或试验费费用由乙方承承担。八、竣工验收及及结算1．工程竣工验验收报告确认认天之内，乙乙方向甲方（发发包人）提供供完整的竣工工资料套，竣工资料料必须符合发发包人和工程程所在地档案案管理部门的的规定和要求求，并承担因因自身资料不不合格或不及及时提供所造造成的损失。2．甲方依据经经发包人确认认的工程竣工工结算报告（书书），按实与与乙方进行工工程造价的结结算。九、质量保修1．乙方承包的的工程内容均均属保修范围围，保修期限限为甲方与发发包人签订的的建设工程施施工合同的保保修期。2．保修金额为为工程价款的的％，满后返返还乙方。若若在保修期内内出现质量问问题，乙方在在接到通知后后天内派人无无偿修理，发发生紧急抢修修事故应立即即到达事故现现场抢修，否否则甲方（发发包人）可委委托他人修理理，其费用在在保修金中扣扣除，不足部部分由乙方交交付。由乙方方承担保修结结束后可能产产生的施工质质量而导致的的甲方责任。十、违约责任1．乙方不能严严格总包合同同所约定的全全部内容、甲甲方的责任、义义务及本协议议所约定的全全部内容、责责任、义务，在在施工中无法法保证其对工工期、质量、安安全、文明施施工的有效管管理和顺利实实施，损害甲甲方形象，甲甲方有权收回回工程，终止止协议，另行行组织他人施施工，其造成成的损失由乙乙方承担。2．对不服从甲甲方（监理、发包人）管理的乙方施工人员，甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。3．乙方不得将将工程转包给给他人，否则则产生的一切切后果均由乙乙方自行承担担。十一、争议1．甲乙双方在在履行协议中中发生争议，可可以和解或者者要求有关部部门调解。调调解不成的，双双方约定向提提请仲裁或向向人民法院提提起诉讼。2．发生争议后后，除非出现现下列情况，双双方都应继续续履行合同，保保持施工连续续，保护好已已完工程：（1）单方违约约导致协议确确已无法履行行，双方协商商停止施工；；（2）调解机构构要求停止施施工，且为双双方接受；（3）仲裁机构构要求停止施施工；（4）法院要求求停止施工。3．或者不列争争议，在其它它内列：本协协议实施过程程中发生争议议，双方当事事人应及时协协商解决。十二、其它1．本工程需向向发包人交缴工工程保证金（投投标保证金、履履约保证金、维维修保函）、发发生垫资或变变相垫资需求求、以抵顶房房产方式进行行结算付款等等事宜，均由由乙方负责并并承担风险责责任及其经济济损失。工程程竣工后，甲甲方协助乙方方办理有关款款项清收、房房产抵顶手续续。2．本协议未尽尽事宜，均以以甲方与发包包人签订的总总包合同中的的有关条款为为准，或另行行签订补充协协议，作为本本协议的附件件，与本协议议具有同等效效力。3．（在协议实实施过程中发发生争议，双双方当事人应应及时协商解解决。）4．本协议自双双方签字盖章章后生效。在在竣工结算，甲甲方（发包人人）支付完工工程价款（不不含保修金）后后除有关保修修条款仍然生生效外，其余余条款即告终终止，保修期期满后，有关关保修条款终终止。5．本协议正本本两份，双方方各执一份。副副本两份，双双方各执一份份。协