三通一平承包合同

三通一平承包合同篇一：三通一平承包合同附件：GF-1999-0201合同编号：建建设单位：施工单位：设工程施工（示范文本）万星（泉港）置业有限公司福建十建谢谢阅读建设有限公司二0一0年十一月合同三通一平承包合同发包方：承包方：土石方平整及围墙等零星工程，工程承包施工有关事宜，依照谢谢阅读《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关感谢阅读法律、行政法规，经双方协商达成如下协议：一、工程概况工程名称：土石方平整及围墙等零星工程工程地点：建设规模：工程造价：暂定160万元承包方式：包工包料资金来源：自筹拔款二、工程承包范围谢谢阅读承包范围：红线范围内土石方平整、清理淤泥、填土、围墙、道感谢阅读路硬化、临时配电房等。三、工期开工日期：发包方批准的开工报告之日起。发包方在XX年10感谢阅读月15日前提供具备施工条件的施工场地。竣工日期：以承包人送交的具备验收条件的竣工验收报告为准。感谢阅读合同工期60日历天四、发包方、承包方驻工地代表发包方代表：承包方项目经理或委托代理人：五、发包方工作1、负责全过程监督乙方的现场施工、管理和协调工作。精品文档放心下载2、负责按合同拨付乙方工程款。3、组织人员进行验收、评定及办理竣工决算。六、承包方工作1、承包方自行解决住宿、生活设施，人员机械设备进退场费用。2、承包方人员均为甲方的劳力补充，进入工地人员除普工之外，技术工种必须持证上岗（驾驶证、特种工种上岗证）。谢谢阅读3、应遵守工地纪律、安全生产、文明施工。4、必须服从甲方、业主工程师的现场指导和监督。5、严格按施工图技术交底书、变更通知单和国家现行的规范、谢谢阅读规程进行施工，做好自检工作，确保工程质量。6、应对施工安全予以特别重视，严格认真贯彻执行安全技术措感谢阅读施、安全操作规程，施工中加强教育和经常检查安全隐患，以确保安精品文档放心下载全施工。7、乙方必须看守好设备，若发生被盗或损坏，甲方概不负责。精品文档放心下载七、工程质量及验收1、工程质量标准：达到国家现行验收规范标准合格等级。感谢阅读2、承包方应该认真按照标准、规范和图纸要求及工程师依据合谢谢阅读同发出的指令施工，随时接受检查检验；3、按照市政工程施工规范标准执行，工程质量要求达到合格。精品文档放心下载八、工程价款及支付1、工程价款的计算：按以下单价包干清理淤泥并外运38元/m3抽水台班200元/台班填土28元/m3围墙280元/m配电房1200元/m2道路硬化165元/m2、工程量的确认：工程量按实结算（以发包方委派的工程师签感谢阅读证公司盖章为准）。3、本工程付款：工程完工后并结算完十天内一次性付清，付款感谢阅读前承包方应提供等额的税务发票。九、合同价款的调整因设计变更引起的合同价款的调整，合同内精品文档放心下载有单价的按合同执行，合同内没有定价的双方另行协商定价。谢谢阅读十、争议双方出现争议应友好协商解决，协商不成的，双方可请求仲裁或谢谢阅读向当地人民法院提起诉讼。十一、违约1、出现工程质量达不到标准、无法按期施工及竣工，以及承包感谢阅读方不按合同履行义务等情况均构成承包方违约。承包方应承担违约责谢谢阅读任，赔偿损失，发包方并有权根据情况对承包方进行罚款。感谢阅读2、发包方不能按照合同约定付款或未能按时提供施工场地等其感谢阅读他不按合同履行义务即构成违约，发包方应承担相应违约责任,并赔感谢阅读偿由此给承包方造成的机械、人员待工经济损失。3、承包方工期违约按1000元/天支付违约金，发包方有权从支付精品文档放心下载给承包方的工程款中直接扣除。十二、其他约定1、施工范围内的现有房屋，建筑物、构筑物（如青苗补偿费、感谢阅读复耕费、资源费）由发包方负责协调拆迁，产生的费用均由发包方承感谢阅读担；如未能按时拆迁，工期相应顺延。2、因气候等不可抗力因素影响施工的，经双方签证，工期可相精品文档放心下载应顺延。十三、其他1、本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。精品文档放心下载2、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。3、本合同自双方签字盖章之日起生效。篇二：三通一平承包合感谢阅读同合同编号：通发包方：中共云南省委承包方：昆明发顺劳务建筑有限公司精品文档放心下载一平施工合同昆明发顺劳务建筑有限公司XX年5月三通一平承包合同发包方：承包方：昆明发顺劳务建筑有限公司依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑精品文档放心下载法》、《建设工程施工合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平谢谢阅读等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项达成一精品文档放心下载致，订立本合同并共同遵照执行。一、工程概况：工程名称：中共云南省委机关农场土石方平整、谢谢阅读挡土墙及排水等零星工程。工程地点：云南省昆明市五华区普吉街道精品文档放心下载大普吉村中共云南省委机关农场内工程造价：暂定万元。精品文档放心下载承包方式：包工包料。资金来源：自筹拨款。二、工程承包范围承包范围：中共云南省委机关农场6#地、8#地范围内土石方平感谢阅读整、填土、挡土墙、排水等。三、工期1、开工日期：发包方批准的开工报告之日起。2日历天。四、发包方、承包方驻工地代表发包方驻工地代表：承包方驻工地代表：五、发包方工作1、负责全过程监督承包方的现场施工、管理和协调工作。感谢阅读2、负责按合同拨付承包方工程款。3、组织人员进行验收、评定及办理竣工决算。六、承包方工作1、承包方人员均为发包方的劳力补充，进入工地人员除普工之精品文档放心下载外，技术工种必须持证上岗（驾驶证、特种工种上岗证）。感谢阅读2、应遵守工地纪律、安全生产、文明施工。3、必须服从发包方工程师的现场指导和监督。4、严格按施工图技术交底书、变更通知书和国家现行的规范、谢谢阅读规程进行施工，做好自检工作，确保工程质量。5、应对施工安全予以特别重视，严格认真贯彻执行安全技术措精品文档放心下载施、安全操作规程，施工中加强教育和经常检查安全隐患，以确保安精品文档放心下载全施工。6、乙方必须看守好设备，若发生被盗或损坏，甲方概不负责。精品文档放心下载七、工程质量与验收1、工程质量标准：达到国家现行验收规范标准合格等级。谢谢阅读2、承包方应该认真按照标准、规范和图纸要求及工程师依据合精品文档放心下载同发出的指令施工，随时接受检查检验。3、按照市政工程施工规范标准执行，工程质量要求达到合格。精品文档放心下载八、工程价款及支付1、工程价款的计算：按以下单价包干填土元/m3砼挡土墙模板元/m2砼挡土墙混凝土浇筑元/m3砖砌挡土墙基础沟槽开挖元/米砖砌挡土墙砖砌体元/m3排水管精品文档放心下载道沟槽土方元/m3排水管道安装元/米2、工程量的确认：工程量按实结算（以发包方委派的工程师签感谢阅读字盖章为准）。3、本工程付款：工程完工后并结算完十天内一次性付清。谢谢阅读九、合同价款的调整因设计变更引起的合同价款的调整，合同内有单价的按合同执行，合同内没单价的双方另行协商定价。十、争议双方出现争议应友好协商解决，协商不成的，双方可请求仲裁或向当地人民法院提起诉讼。一、违约1、出现工程质量达不到标准、无法按期施工及竣工，以及承包方不按合同履行义务等情况均构成承包方违约。承包方应承精品文档放心下载担违约责任，赔偿损失，发包方并有权根据情况对承包方进行罚款。谢谢阅读2、发包方不能按照合同约定付款或未能按时提供施工场地等其感谢阅读他不按合同履行义务即构成违约，发包方应承担相应违约责任，并赔感谢阅读偿由此给承包方造成的机械、人员待工经济损失。3、承包方工程违约按/天支付违约金，发包方有权从支付给承包感谢阅读方的工程款中直接扣除。十二、其他约定1、施工范围内的现有房屋、建筑物、构筑物（如补偿费、复耕精品文档放心下载费、资源费等费用）由发包方负责协调拆迁，产生的费用均由发包方精品文档放心下载承担，如未能按时拆迁，工期相应顺延。2、因气候等不可抗力因素影响施工，经双方签证，工期可相应感谢阅读顺延。十三、其他1、本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。谢谢阅读2、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。3、本合同自双方签字盖章之日起生效。发包方：承包方：法定代表人：法定代表人：签订日期：篇三：三通一平工程承包合同三通一平工程承包谢谢阅读合同甲方：江苏XX置业有限公司乙方：依据《建筑法》、《合同法》及相关法律法规规定，甲、乙双方谢谢阅读在平等、自愿和诚实信用的原则下，经充分协商，就XX小区小区二期三通一平工程建设项目相关事宜，达成以下协议：精品文档放心下载一、工程概况：1、工程名称：XX小区二期1#、5#(A/B)场地三通一谢谢阅读平工程2、工程地点：睢宁县开发区104国道东侧3、承包方式：包工包料4、工程内容(1)“通电”从XX小区一期东侧变压器接线，总计长精品文档放心下载度约900米，采用tn-s系统，三项五线制，要求导线截面为50m

川，在5#号楼南侧3m处放置配电箱。谢谢阅读（2）“通水”在工地现场，1#北侧、5#A南侧楼设置临时用水点谢谢阅读两个。（3）“通路”道路要求从5#A南侧一线，采用细石子铺感谢阅读设临时道路，要求厚度100mm做到道路平整坚硬，高于周谢谢阅读围地面50mm以上;1#楼北侧沿104国道要求水泥地面，地精品文档放心下载下不低于10cm的C25的混凝土。（4）“场地平整”清理场地内的全部杂草以及树枝及拆精品文档放心下载迁留下的障碍物；填平场地内的河道沟壑。二、工程概况：本工程有效工期40天，合同签订生效后三日内开工，如遇精品文档放心下载不可抗力，工期相应顺延。三、质量要求工程应依据现行国家建筑工程施工规范施工。谢谢阅读四、工程价款及付款方式本工程合同价款为承包工程内容包干谢谢阅读价共计陆拾陆万元整（Y660000元）。双方约定，工程开工，甲方首付总价款30%，工程验收感谢阅读合格后七日内，一次性付清剩余工程款。五、双方责任和义务1、甲方01负责协调当地群众关系；O2做好施工交底；3保障乙方能顺利施工；04按合同要求支付工程款。O2、乙方O1确保工程质量合格，返工不合乎要求的施工内容，精品文档放心下载发生质量事故，责任自负；O2按时完成施工任务，确保总工期；3搞好安全文明施工，保证施工场地清洁卫生，施工环O境无安全隐患，发生安全事故责任自负；4积极响应甲方要求，精品文档放心下载服从甲方现场施工人员管理。O六、违约本合同双方一经签订，应共同遵守，如有违约，违约感谢阅读方应向守约方支付合同可预见利润5万元。若有争议，双方应协商解感谢阅读决，协商解决不了的，交由当地劳动仲裁部门仲裁。七、其它a)未尽事宜，双方协商解决；b）本合同一式两份，双方各执一份。双方签字盖章后即生效。感谢阅读甲方（章）：乙方（章）：年月日年月日篇四：三通一平承包合同合同编号：建建设单位：施工单位：设工程施工二◦一五年八月合同三通一平承包合同发包方：承包方：土石方平整及围墙等零星工程，工程承包施工有关事宜，依照谢谢阅读《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关精品文档放心下载法律、行政法规，经双方协商达成如下协议：一、工程概况工程名称：土石方平整及围墙等零星工程工程地点：建设规模：工程造价：承包方式：包工包料二、工程承包范围承包范围：红线范围内土石方平整、清理淤精品文档放心下载泥、填土、围墙、道路硬化、临时配电房等。三、工期开工日期：年月日竣工日期：以承包人送交的具备验收条件的谢谢阅读竣工验收报告为准。合同工期：60日历天。四、发包方职责1、负责全过程监督乙方的现场施工、管理和协调工作2、负责按合同拨付乙方工程款。3、组织人员进行验收、评定及办理竣工决算。五、承包方职责1、承包方自行解决住宿、生活设施，人员机械设备进退场费感谢阅读用。2、承包方人员均为甲方的劳力补充，进入工地人员除普工之精品文档放心下载外，技术工种必须持证上岗（驾驶证、特种工种上岗证）。感谢阅读3、应遵守工地纪律、安全生产、文明施工。4、必须服从甲方、业主工程师的现场指导和监督。5、严格按施工图技术交底书、变更通知单和国家现行的规范、规程进行施工，做好自检工作，确保工程质量6、应对施工安全予以特别重视，严格认真贯彻执行安全技术措谢谢阅读施、安全操作规程，施工中加强教育和经常检查安全隐患，以确保安谢谢阅读全施工。7、乙方必须看守好设备，若发生被盗或损坏，甲方概不负责。精品文档放心下载六、工程质量及验收1、工程质量标准：达到国家现行验收规范标准合格等级。谢谢阅读2师依据合同感谢阅读发出的指令施工，随时接受检查检验；3、按照市政工程施工规范标准执行，工程质量要求达到合格。精品文档放心下载七、工程价款及支付1、本工程付款：工程完工后并结算完十天内一次性付清.感谢阅读八、其他约定1、施工范围内的现有房屋，建筑物、构筑物（如青苗补偿费、谢谢阅读复耕费、资源费）由发包方负责协调拆迁，产生的费用均由发包方承精品文档放心下载担；如未能按时拆迁，工期相应顺延。2、因气候等不可抗力因素影响施工的，经双方签证，工期可相应顺延。九、其他1、本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。感谢阅读2、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。3、本合同自双方签字盖章之日起生效。发包方：承包方：法人代表：法人代表：签订日期：年月日精品文档放心下载篇五：建设工程施工三通一平合同建设工程施工合同合同编号：(号）甲方：乙方：签订时年月日依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及感谢阅读其他有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的精品文档放心下载原则，甲、乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条：工程项目感谢阅读概况一、工程名称：施工现场三通一平工程二、工程承包范围和内容：1、范围：居住小区规划图纸中A、B、C地块（详见规划图感谢阅读纸）。2、施工内容：原有旧厂房基础及设备基础清理；用地红线范围谢谢阅读内的土石方平整、挖土方、弃土外运；碎石路面平整、回填及压实；地表精品文档放心下载排水等。乙方负责包工、材料、机械，保质量、保安全、保工期、文明谢谢阅读施工、保证通过业主的验收并附报验资料。3、其他：、乙方自备工人劳保用品、雨天作业用品，自备各种精品文档放心下载机具。、乙方负责做好本项目的各种质量保证资料交业主备案。三、合同价款：工程总造价为：（大写）、（小写）¥元，总造价组成：详见合同价格清单。四、结算方式：按合同价包干结算，除按双方另行约定的价差调整外，其他任何精品文档放心下载情况下不做调整。第二条：双方权利和义务一、甲方权利义务：1、甲方负责乙方进场施工所需要的施工条件。2、甲方按合同支付乙方工程进度款。二、乙方权利义务：1、组织施工管理人员、材料、施工机具进场，做好人员各项培感谢阅读训工作。2、认真执行工程建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管感谢阅读理有关规定。3、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工。4、采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环谢谢阅读境保护的管理规定。5、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。精品文档放心下载第三条：工程期限一、根据本工程的工期和使用需要，工期为年精品文档放心下载月日至年月日。二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后或乙方有证据证明出精品文档放心下载现下列情况之一的，工期相应顺延：1谢谢阅读2、在施工中发生连续雨天不能施工、非乙方原因造成

的停水、停电8小时感谢阅读以上，影响正常施工的；3、人力不可抗拒的因素而延误工期的。第四条：工程质量及安感谢阅读全、文明施工管理一、乙方按相应的工程建设施工及验收技术规范、谢谢阅读标准、设计要求进行施工。二、工程质量等级：符合设计图纸及相关规范要求。三、工程竣工验收以国家及行业颁发的施工及验收规程、规范和精品文档放心下载设计要求的工程质量标准为依据，达到工程质量检验及评定的合格条件。并接受甲方的现场监精品文档放心下载督与检查。四、工程安全、文明施工1、甲方为乙方提供满足安全生产、职业健康、环境保护要求的谢谢阅读施工场所，承担向乙方进行施工场所安全隐患交底的义务。2、乙方要严格执行工程建设中的有关规定，明确组织、协调、谢谢阅读监督责任，认真采取安全措施严防事故发生，做到安全施工、文明施工。并感谢阅读对施工过程的安全生产、职业健康、环境保护工作负责。3、乙方在施工中发生事故，应立即报告甲方派驻代表，谢谢阅读并须承担一切责任。第五条：设备、材料的供应验收1、乙方应根据设计和规范要求及合同的要求采购工程需要材感谢阅读料、设备或配制加工非标准设备，提供产品质量合格证书，满足有关技术规范精品文档放心下载要求。2、由乙方采购的设备、材料与设计和规范要求不符，不满足业感谢阅读主有关技术规范要求，乙方重新采购符合要求的物资，承担由此发生的费感谢阅读用，工期不能顺延。3、甲方供应的或乙方自行采购的材料、设备必须附有产品的合精品文档放心下载格证，任何一方认为对方用于工程的材料、设备需要复验的，应允许复验，谢谢阅读经复验符合质量要求的方可用于本工程，其复验费由要求复验方承担，不符合质感谢阅读量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料方负责。第六条：工程价款感谢阅读的支付一、工程款支付:1、甲方在竣工验收合格、结算完成后，十天精品文档放心下载内将工程合同款一次性付给乙方，即甲方支付给乙方人民币（大写）【（小感谢阅读写）Y元】；2.支付方式：甲方在收到乙方提供的等额正式税务发票感谢阅读后，5个工作日内甲方以银行转帐方式支付至本合同约定乙方指定帐感谢阅读户。第七条：违约责任一、双方责任：1、甲方未能按合同约定履行自己的责任，造成感谢阅读工程延期的，除工期得以延期相应天数外，还应赔偿乙方由此造成的损失。2、由于甲方原精品文档放心下载因工程中途停建、缓建超过半年造成返工的，应采取措施弥谢谢阅读补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒谢谢阅读运人员和机械设备调迁、材料和设备因市场单价变化的差价损失。3、甲方未能按时提供施工场地等其他不按合同履行义务即构成谢谢阅读违约，甲方应承担相应违约责任,并赔偿由此给乙方造成的机械、人员待工精品文档放心下载经济损失。4、如因乙方原因造成工期拖延，乙方按1000元/天支感谢阅读付违约金，甲方有权从支付给乙方的工程款中直接扣除。5、工程施工质量或乙方采购的设备、材料不符合设计施工约定谢谢阅读的，乙方负责无偿修理或返工。6由双方协商精品文档放心下载处理。第八条：纠纷解决的方法合同执行中出现任何问题，双方应本着感谢阅读友好协商的原则进行解决。任何一方违反合同约定，经双方协商不成，按以下两种方式解决：感谢阅读1、向合同签订地仲裁委员会申请仲裁；2、向合同签订地人民法院起诉。第九条：合同生效及终止1、本合同经双方代表签字、加盖双方公章或合同专章之日起生精品文档放心下载效。2、本合同签订之日起，如需要修改的，经双方协商一致，可以感谢阅读签订补充协议，补充协议必须加盖有双方公章或合同专章方能生效，精品文档放心下载作为本合同的补充合同。3、双方有关本工程的洽商、变更等加盖有双方公章或合同专章精品文档放心下载的书面协议、文件视为本合同的组成部分，双方均予以认可。没有加感谢阅读盖有双方公章或合同专章的书面协议、文件或口头协议，双方均不予感谢阅读以认可。第十条：附则1、本合同一式肆份，双方各持两份。2、本合同未尽事宜，甲乙双方酌情商定；甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人或法定代表人或委托代理人：委托代理人：户名：户名：开户银行：开户银行：帐号：帐号：地址：地址：电话：电话：日期：日期：篇六：三通一平承包合同用电最终版附件：合同编号：建建设单位：木里藏族自治县东朗乡人民政府施工单位：设工程施工合施工用电费用补偿合同攀枝花市东华建筑工程有限责任公司年月日同三通一平承包合同发包方：木里藏族自治县东朗乡人民政府承包方：攀枝花市东华建筑工程有限责任公司由于库绒寺施工现场无法向施工方提供施工用电，为保证搅拌机等机械设备正常运行，经甲、乙双方协商，依照《中谢谢阅读华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有谢谢阅读关法律、行政法规，经双方协商达成如下协议：一、工程概况工程名称：库绒寺灾后重建建设工程项目施工用电感谢阅读工程地点：木里县东郎乡库绒寺建设规模：工程造价：元整承包方式：包工包料资金来源：二、工程承包范围承包范围：施工现场施工用电工程内容。精品文档放心下载三、工期开工日期：承包方按发包方要求的时间进场施工。竣工精品文档放心下载日期：工程竣工验收报告为准。合同工期：暂定两年。四、发包方、承包方驻工地代表发包方代表：扎西龙布承包方项目经理或委托代理人：陈东武五、发包方工作1、负责全过程监督乙方的现场施工、管理和协调工作2、负责按合同拨付乙方工程款。3、组织人员进行验收、评定及办理竣工决算。六、承包方工作1、承包方自行解决住宿、生活设施，人员机械设备进退场费谢谢阅读用。2、承包方人员进入工地人员除普工之外，技术工种必须持证上精品文档放心下载岗（驾驶证、特种工种上岗证）。3、应遵守工地纪律、安全生产、文明施工。4、必须服从甲方、业主工程师的现场指导和监督。5、严格按施工图技术交底书、变更通知单和国家现行的规范、感谢阅读规程进行施工，做好自检工作，确保工程质量。6、应对施工安全予以特别重视，严格认真贯彻执行安全技术措精品文档放心下载施、安全操作规程，施工中加强教育和经常检查安全隐患，以确保安谢谢阅读全施工。7、乙方必须看守好设备，若发生被盗或损坏，甲方概不负责。感谢阅读七、工程质量及验收1、工程质量标准：达到国家现行验收规范标准合格等级。感谢阅读2、承包方应该认真按照标准、规范和图纸要求及工程师依据合精品文档放心下载同发出的指令施工，随时接受检查检验；八、工程价款及支付1、工程价款的计算：按现场签证单实际发生费用计算，经甲、感谢阅读乙双方协定相关单价如下：（1）由于现场无施工用电，经甲、感谢阅读乙双方协商，施工用电由乙方解决，甲方同意补偿乙方合同造价谢谢阅读的7%费用，即5391307*=元整（大写：叁拾柒万柒仟叁佰玖拾精品文档放心下载壹元肆角玖分）。3、本工程付款：工程开工后十天内一次性付清，付款前承包方感谢阅读应提供等额的税务发票。九、合同价款的调整因设计变更引起的合同价款的调整，合同内感谢阅读有单价的按合同执行，合同内没有定价的双方另行协商定价。谢谢阅读十、争议双方出现争议应友好协商解决，协商不成的，双方可谢谢阅读请求仲裁或向当地人民法院提起诉讼。十一、违约1、出现工程质量达不到标准、无法按期施工及竣工，以及承包精品文档放心下载方不按合同履行义务等情况均构成承包方违约。承包方应承担违约责谢谢阅读任，赔偿损失，发包方并有权根据情况对承包方进行罚款。精品文档放心下载2、发包方不能按照合同约定付款或未能按时提供施工场地等其谢谢阅读他不按合同履行义务即构成违约，发包方应承担相应违约责任,并赔感谢阅读偿由此给承包方造成的机械、人员待工经济损失。3、承包方工期违约，双方协商解决。十二、其他约定1、施工范围内的现有房屋，建筑物、构筑物由发包方负责协调精品文档放心下载拆迁，产生的费用均由发包方承担；如未能按时拆迁，工期相应顺感谢阅读延。2、因气候等不可抗力因素影响施工的，经双方签证，工期可相精品文档放心下载应顺延。篇七：三通一平工程承包合同三通一平工程承包合同甲方:乙感谢阅读方：依据《建筑法》、《合同法》及相关法律法规规定，甲、乙双精品文档放心下载方在平等、自愿和诚实信用的原则下，经充分协商，就XX小区小区二感谢阅读期三通一平工程建设项目相关事宜，达成以下协议：一、工程概况：1、工程名称：___________________场地三通一平工程精品文档放心下载2、工程地点：_______________________感谢阅读3、承包方式：包工包料4、工程内容（1）“通电”______________________________接线总计精品文档放心下载长度约__________米，采用tn-s系统，三项五线制，要谢谢阅读求导线截面为50m川，在______________m处放置配电箱。谢谢阅读（2）“通水”在工地现场,____________________设置临时用精品文档放心下载水点两个（3）“通路”道路要求从_________________________，采用感谢阅读细石子铺设临时道路，要求厚度100mm做到道路平整坚硬，高于周围谢谢阅读地面50mn以上；地下不低于10cm的C25的混凝土。谢谢阅读（4）“场地平整”清理场地内的全部杂草以及树枝及拆迁留下的谢谢阅读障碍物；填平场地内的河道沟壑.二、工程概况：本工程有效工期40天，合同签订生效后三日内开工，如遇精品文档放心下载不可抗力，工期相应顺延。三、质量要求工程应依据现行国家建筑工程施工规范施感谢阅读工。四、工程价款及付款方式本工程合同价款为承包工程内容包干谢谢阅读价共计_______________________________________________________双感谢阅读工内容，发生质量事故，责任自负；2按时完成施工任务，确保总工期；精品文档放心下载3搞好安全文明施工，保证施工场地清洁卫生，施工环境无安谢谢阅读全隐患，发生安全事故责任自负；4积极响应甲方要求〃服从甲方现场施工人员管理。六、违约本合同双方一经签订〃应共同遵守〃如有违约〃违约精品文档放心下载方应向守约方支付合同可预见利润5万元。若有争议〃双方应协商解谢谢阅读决〃协商解决不了的〃交由当地劳动仲裁部门仲裁。七、其它未尽事宜〃双方协商解决；本合同一式两份〃双方各谢谢阅读执一份。双方签字盖章后即生效。甲方（章）：乙方（章）：年月日年月日篇八：三通一平协议“三通一平”施工协议发包感谢阅读方：中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司（以下简称甲方）承包感谢阅读方：北京市第五建筑工程有限公司（以下简称乙方）乙方承包的甲方“中粮可口可乐饮料（河北）有限公司厂房建设感谢阅读工程”，经双方友好协商，就“三通一平”事宜达成如下一致意见：谢谢阅读一、工作内容：“三通一平”指前期甲方未接入施工红线内的供精品文档放心下载水管路及设备、电力电缆的埋设、南大门临时道路以及场地内未达到谢谢阅读设计规定的室外标高的场地平整。二、工程量计算依据：供水供电及临时道路按照现场实际发生精品文档放心下载工程量经双方确认计算；场地平整按照甲方提供方格测定图纸计算土谢谢阅读方，没有方格部分按图纸上原有的自然标高计算。三、费用计算：执行《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗精品文档放心下载量定额》、《全国统一装饰装修工程基础定额河北省消耗量定谢谢阅读额》、《全国统一安装工程基础定额河北省消耗量定额》、《河北省谢谢阅读建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》，其中人工、机械、精品文档放心下载材料按市场价调整。场地平整土方暂按场内1公里土方倒运计算，如感谢阅读有变化，双方另行协商。四、施工标准：临时水、电、道路满足施工需要。场地平整到谢谢阅读设计室外地坪（按总平面图纸标注，局部地区为），标高误差范围谢谢阅读正负50mm。五、工程款付款：本着按分部分项付款的原则，在每完成一单谢谢阅读项工程后，即行支付一次工程款。六、未尽事宜双方协商解决。甲方（盖章）乙方（盖章）2XX年月日篇九：三通一平合同临建工程施工合同协议书发包人（甲方）：张掖市黑河草滩庄水闸枢纽除险加固工程建设管理办公室承包人（乙方）：临泽县飞龙水利水电工程建设有限责任公司精品文档放心下载第四项目部为了实施张掖市黑河草滩庄水闸枢纽除险加固工程项目，经建管谢谢阅读办会议研究决定，在主体工程开工前必须完成“三通一平”工程和建设谢谢阅读单位管理用房，为此根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规精品文档放心下载的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协感谢阅读商，订立本合同。一、工程建设内容：三通一平工程和建设单位管理用房。精品文档放心下载（一）三通一平1、通水工程:潜水泵（5寸18米扬程）一台、输水管600m感谢阅读2、通电工程：架设线路1200m,包括15As9变压器一台精品文档放心下载3、通路工程:1）、新修道路720m包括修整路基、夯实路面。2）、整修道路1000m包括修整填补旧路基、夯实路面。谢谢阅读4、平整场地。修整路面，铺筑填充料，整平夯实，厚度10cm。感谢阅读（二）建设管理用房1、办公室（彩板房）：200m（工程建设及监理人员用房）精品文档放心下载2、职工食堂（彩板房）：72m二、承包方式合同价款承包方式：：单价承包合同总价人民币精品文档放心下载（大写）：三、合同工期及进度开工日期：XX年2月20日；竣工日期：XX年3月10日。精品文档放心下载合同工期历时天数：20天为满足本工程工期的要求，承包人承感谢阅读诺采取一切有效措施，满足本合同工期要求。承包人在保证工程质量的前提下，发包人要求按合同规定的完工感谢阅读日期提前完工，按监理人核实的提前天数，发包人可向承包人支付提谢谢阅读前完工奖金，提前完工奖励金计算方法：协商确定。四、双方的义务和责任发包人的义务和责任发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并22发包人精品文档放心下载应按招投标文件中《技术条款》的有关规定，委托监理人向承包人提精品文档放心下载供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包谢谢阅读人负责提供的图纸。发包人应按合同约定按时支付合同价款。发包人应按国家有关规谢谢阅读定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全工作。谢谢阅读发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。谢谢阅读发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本谢谢阅读工程的环境保护工作，负责审查承包人所采取的环境保护措施，并监谢谢阅读督其实施。发包人应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑谢谢阅读物、古树名木的保护工作，并承担有关费用。发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。发包人负责感谢阅读办理的保险有：详见《专用合同条款》第20款。发包人应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工谢谢阅读作。其它责任：负责应由发包人承担的协调工作。承包人的义务和责任承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，承包人应在接到开工通知后3日内，按投标文件及时向工地调遣感谢阅读或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成谢谢阅读施工准备工作。若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，感谢阅读或擅自变更投标文件中承诺的项目经理，应承担相应违约责任。感谢阅读承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，严格按感谢阅读监理审批的施工图纸进行施工。承包人应按招投标文件中《技术条款》规定的内容和期限，编制谢谢阅读施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸，报送监理谢谢阅读人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。精品文档放心下载承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。承包