2021-2022一级建造师之一建矿业工程实务考试题库

2021-2022一级建造师之一建矿业工程实务考试题库单选题（共80题）1、不宜于采用振动沉桩法施工的土质是（）。A.砂土B.黏土C.砂质黏土D.粉质黏土【答案】B2、工序能力指数记为CPK(或CP)可以判别工序施工状态好坏。理想的工序能力指数的范围是（）。A.CPK≤0.67B.1.0>CPK>0.67C.1.33>CPK>1.0D.1.67>CPK>1.3【答案】D3、按《非煤露天矿边坡工程技术规范》GB51016--2014的规定，下列坡高属于低边坡的是()。A.20mB.50mC.100mD.120m【答案】C4、我国有关矿山部门规定，井下平面控制测量都应敷设成（）。A.三角网B.边角网C.闭(附)合导线或复测支导线D.环形网【答案】C5、决定立井井筒基岩施工掘砌循环作业速度的关键工作是()。A.钻眼爆破B.装岩与提升C.井筒支护D.通风与排水【答案】B6、关于预裂爆破的说法，正确的是（）。A.在主爆区之前起爆B.耦合装药C.滞后爆破D.高威力炸药【答案】A7、井巷贯通测量的几何要素不包括()。A.中心线坐标方位角B.腰线倾角C.贯通偏差D.贯通距离【答案】C8、采用冻结法凿井的矿业工程项目，如果单独进行冻结工程项目的招标，则这种招标形式属于（）。A.项目招标承包B.项目建设招标总承包C.专项招标承包D.阶段招标承包【答案】C9、当立井井筒预计涌水量达到（）m3/h时，必须进行注浆治水措施。A.6B.10C.15D.20【答案】B10、矿业工程施工索赔的证据，应该包括事情的全过程和事情的方方面面。可作为常用证据的材料一般不包括（）。A.法律关系的证明材料B.规范、标准及技术资料C.事件发生的时间和地点D.事件经过的相关证明【答案】C11、矿层倾角小于12o，地质构造简单，矿层埋藏较深时，宜采用的开拓方式是（）。A.斜井开拓B.立井单水平开拓C.立井多水平开拓D.平硐开拓【答案】B12、对灰土垫层的施工，做法错误的是()。A.灰土垫层的面层宽度应和基础宽度一致B.灰土的颜色要求均匀、一致C.铺垫灰土前基槽内不得有积水D.灰土应在铺垫当天将其夯实【答案】A13、根据《矿山安全法》规定，矿山瓦斯检查工必须经过专门技术培训和考核并依法取得()，方可上岗作业。A.安全管理证B.操作资格证C.安全生产许可证D.安全生产培训证【答案】B14、关于影响土体抗剪强度因素的说法，正确的是()。A.超固结土受剪过程类似松砂，无明显的峰值B.当土中没有排水条件时，土体受压时就会使孔隙水压增加而降低土体的抗剪强度C.紧砂的初始孔隙比大，颗粒间排列紧密，其内摩擦角值较大D.松砂的摩擦角较大，其强度随土的紧密程度增加而趋于增大【答案】B15、正确的成本控制的原则有()。A.责与权相结合B.节流控制C.权与利相结合D.职能控制【答案】D16、冬期施工中，为防止土壤冻结，可在表面用当地保温材料加以覆盖，或先将表土翻耕粑松，其深度一般不得小于（）。A.0.1mB.0.2mC.0.3mD.0.4m【答案】C17、不属于内因火灾的预防措施的是（）。A.揭露新煤层时，建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定B.必须建立自燃发火预测预报制度C.严禁烟火，控制外来火源D.冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查【答案】C18、关于主、副井筒位置与工业广场位置确定的基本原则，说法正确的是()。A.一般主、副井筒应设在井田四周B.工业场地内必须设立铁路装运站C.采用近长方形布置，且长边与岩层走向垂直D.选矿工业场地一般应远离采矿工业场地【答案】C19、地下连续墙的混凝土浇灌一般采用（）。A.直接倾倒B.溜管法C.泵送法D.导管法【答案】D20、事故发生单位及其有关人员有谎报或者瞒报事故行为的，对事故发生单位及主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员如构成犯罪的，将（）。A.处以罚款B.依法追究刑事责任C.依法给予处分D.依法给予治安管理处罚【答案】B21、当对一关键工作延误采取措施时，合理的结论是（）。A.尽早调整紧邻后续关键工序有利于尽早恢复进度正常B.重新安排前续关键工序时间更容易满足原工期要求C.矿建工程一般都可以通过对头掘进的方法恢复工期进度D.平行作业法对提高不同条件下的井巷施工速度都很有效【答案】A22、钻孔密度（孔间距）:允许掘进距离终点横剖面探水钻孔之间的间距。其值一般不超过（）A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】C23、关于锚杆对围岩的作用过程，说法比较合理的是()。A.锚杆作用时，锚头和巷道周边围岩有同样的变形B.锚杆作用时，锚尾和深部围岩有同样的变形C.利用锚杆的刚度，通过锚头和锚尾约束围岩变形D.锚杆头提供围岩抗力，锚杆尾提供约束围岩变形作用【答案】C24、下列边坡及滑体治理工程的措施，宜优先选用的是()。A.重力挡墙B.注浆C.抗滑桩D.疏排水【答案】D25、根据合同法的规定，以下变更的做法正确的是（）。A.变更是施工方确定，监理发布变更令B.巷道支护形式已变更则原支护形式的工程费取消C.由业主提出的变更其价款由施工方提出确定D.施工方可以在施工中为加快进度提出变更要求【答案】D26、通常，掺有缓凝剂的混凝土浇水养护期不少于（）。A.12dB.14dC.20dD.28d【答案】B27、钢筋混凝土构件的主要钢筋通常应布置在构件的()。A.受拉部位B.受压部位C.中部D.上部【答案】A28、砌筑式井壁的厚度质量要求，包括有()的内容。A.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围B.局部厚度偏差允许范围、允许的周长偏差尺寸、偏差允许的纵向高度范围C.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、允许的纵向高度尺寸D.局部厚度偏差允许范围、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围【答案】A29、反映露天矿爆破工作质量存在问题的情况是()。A.大块率低B.爆堆集中C.爆块有一定松散度D.根坎多【答案】D30、在施工过程的环境保护工作要求中，不属于“三同时”政策的是()。A.同时设计B.同时规划和验收C.同时施工D.同时投入生产和使用【答案】B31、目前建井工作期间工作面高温问题的处理方法以()降温为主。A.井下制冷B.个人防护C.封闭热源D.通风【答案】D32、关于利用永久井架凿井，说法错误的是()。A.有利于加快缩短主副井交替装备时间B.可以增加建设方的收益C.可以节省临时装备费用D.有利于加快建井进度【答案】B33、影响钢材可焊性的主要因素是（）。A.钢材的自身强度B.焊工的技术水平C.烧焊的温度D.钢材的化学成分【答案】D34、机械开挖应由深到浅，基底必须留（）厚土层由人工清坡找平。A.100mmB.150mmC.200mmD.300mm【答案】C35、采用伞钻打眼时，吊盘上应留有宽（）提升伞钻钢丝绳的移位孔。A.80mmB.90mmC.100mmD.110mm【答案】C36、关于矿井设计工作，说法错误的是（）。A.矿井设计的一个重要依据是由勘查单位提供的地质勘查报告B.进行矿井设计前应掌握区内或邻近相似矿井的主要技术资料C.矿井设计应包括固体废弃物处理的内容D.矿井工业场地的布置应符合集中与分散相结合的原则【答案】A37、矿山工业场地内主要建(构)筑物中，浓缩池和沉淀池属于()类设施。A.主要生产流程B.生产与辅助C.行政福利D.物质运送线路与管线【答案】A38、水泥的性能主要取决于()。A.水泥熟料的组成与质量B.水泥生料的组成与质量C.混合料的组成与质量D.石膏配料的组成与质量【答案】A39、下列对网络计划编制的要求中，正确的是（）。A.正常的组织关系绝对不能颠倒B.应该一次成功C.唯一要求是满足工期要求D.必须是最短的工时结果【答案】A40、可提高混凝土抵抗体积变形的措施有()。A.选择品质优良的硅酸盐水泥B.采用速拌、速浇、速搅的措施C.提前拆模，加快降温速度D.混凝土体内安设冷却管控制水化热【答案】D41、下列关于井巷井口防坠、防砸安全规定的说法，错误的是()。A.提升人员时，不得超员B.开凿竖井时，可以有防止从井口坠落废石的警示牌C.提升物料时，不得超过规定的装满系数D.天井、溜井、漏斗口等处，必须设有标志和照明，并分别设置盖板、护栏及格筛【答案】B42、对于有色金属矿山井筒采用激光指向时，每掘进（）应采用井筒中心线校核。A.10-20mB.10-30mC.20-30mD.20-50m【答案】C43、影响矿产资源的产业发展及其开发的基本环节是()。A.资源储存条件与地域经济需求B.资源开发能力与资源市场运作C.国家规划调控与资源市场运作D.地域经济需求和资源开发能力【答案】C44、符合列入工程量清单中暂估价的是（）。A.必然发生、暂时不能确定价格的材料金额B.可能发生的材料金额C.一种用于参考或比较用的材料金额D.双方未能商定的材料金额【答案】A45、管井施工中，每钻进（）应测量一次井斜。A.10mB.15mC.20mD.30m【答案】D46、露天深孔台阶爆破时钻孔形式一般采用（）两种。A.垂直深孔和水平深孔B.水平深孔和倾斜深孔C.放射状深孔D.垂直深孔和倾斜深孔【答案】D47、开采侏罗系煤层的矿井，主要充水含水层为()。A.松散砂层含水层B.基岩裂隙带(水)C.煤层顶板砂岩含水层D.岩溶含水层【答案】B48、根据《矿山安全法实施条例》规定，新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于()h。A.72?B.48C.96?D.120【答案】A49、当露天矿的采场内有滑坡区时，应当在（）设置截水沟A.滑坡区内B.远离滑坡区的地方C.滑坡区周围D.滑坡前的山脚下【答案】C50、施工准备工作中的（）还要为确定仓库、堆场面积、组织运输准备之用。A.劳动力需要量计划B.施工机械需要量计划C.材料、设备供应计划D.工程进度计划【答案】C51、在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，不能采用（）方法探查水文地质条件。A.物探B.掘探C.钻探D.化探【答案】B52、倾斜巷道运送人员安全要求正确的是（）。A.垂深超过100m的倾斜巷道应采用机械运送人员上下B.倾斜井巷运送人员的人车必须有跟车人C.在新建的矿井倾斜巷道运送人员可以使用普通斜井人车D.多水平运输各水平发出的信号必须一致【答案】B53、边坡治理，采用重力式挡墙高度宜小于（）A.8mB.10mC.12mD.14m【答案】C54、根据合同法规定，（）可以变更合同。A.业主B.设计单位C.承包商D.当事人协商同意后【答案】D55、在立井井筒施工中，表土层是否稳定对施工方式和进度影响很大，属于稳定表土的是()。A.含水砂层B.浸水的大孔隙土层C.非饱和黏土层D.膨胀土层【答案】C56、在矿山土石方开挖工程中，对于松软矿岩，一般应采用（）。A.间断式开挖B.连续式开挖C.半连续式开挖D.以上均可【答案】B57、对铀(钍)矿和伴生放射性矿开发利用过程中产生的尾矿，应当建造（）进行贮存、处置。A.地下库B.防辐射库C.尾矿库D.地面库【答案】C58、石灰岩属于（）岩石。A.火山岩B.变质岩C.岩浆岩D.沉积岩【答案】D59、在巷道掘进循环中占时最多的工序是()。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装载运输【答案】D60、采用振动爆破揭开有煤（岩）与瓦斯突出危险的煤层时，采用（）的煤矿许用毫秒电雷管且不应跳段使用。A.铜脚线B.铁脚线C.铝脚线D.铝合金脚线【答案】A61、煤矿井下爆破作业时，爆破作业面20m以内，瓦斯浓度应低于（）。A.0.1％B.0.5％C.1.0％D.2.0％【答案】C62、确定建井工期的方法，通常是根据（）来确定。A.累计重要土建、安装工程完成时间B.井巷工程的施工期C.设备的最终到货时间D.矿建、土建、安装时间总和【答案】B63、强夯地基，加固影响可深达（）A.3-7mB.5-9mC.6-10mD.8-12m【答案】C64、下列矿山定额选项中不属于按建设工程内容分类的是（）。A.矿山地面建筑工程定额B.预算定额C.矿山机电设备安装工程定额D.井巷工程定额【答案】B65、斜坡道采用无轨设备施工时，做法错误的是（）。A.斜坡道长度每隔500～600m，应设满足错车要求的缓坡段B.每台无轨设备应配备灭火装置C.无轨设备不应熄火下滑D.无轨设备在斜坡上停车时，应采取挡车措施【答案】A66、砂石桩和水泥粉煤灰碎石桩对于()的地基加固效果最明显。A.素填土B.杂填土C.松散砂土D.淤泥质土【答案】C67、关于矿井通风方式的说法，正确的是()。A.矿井都要求另设一个风井广场B.两翼对角式通风指入排风井分别位于井田两翼C.利用主、副井通风的系统形成时间晚D.主、副、风井可以同时置在井田中央【答案】D68、采用钻井法开凿立井井筒，钻井设计与施工的最终位置必须穿过冲积层，并深入不透水的稳定基岩中()以上。A.4mB.5mC.8mD.10m【答案】B69、在建筑安装工程费中，其他项目费不包含的是()。A.安全施工费?B.人工费C.利润D.材料费【答案】A70、以下招标人对投标人提出的要求，不合理的是（）。A.有同类项目的业绩证明B.提供良好商务信誉证明C.独立承包要求D.充足的资金并同意垫资【答案】D71、关于地质勘察深度的说法，正确的是指()。A.勘探钻孔的深度B.勘察文件的理论水平C.勘察钻孔的取芯深度D.勘察阶段的水平【答案】D72、矿业工程施工项目管理中，可为成本计划的编制提供依据的是()。A.成本控制B.成本预测C.成本核算D.成本定额【答案】B73、超前距一般采用20m，在薄煤层中可缩短，但不得小于（）。A.6mB.8mC.10mD.12m【答案】B74、钢筋混凝土单层工业厂房施工的关键问题是()。A.施工场地的平面布置B.构件的预制顺序C.承重结构构件的预制D.承重结构构件的吊装【答案】D75、基坑边缘的施工机械应与基坑边缘保持（）m以上距离。A.0.3B.0.5C.1D.2【答案】C76、砂石桩对于（）的地基加固效果最明显。A.素填土B.杂填土C.松散砂土D.淤泥质土【答案】C77、关于矿井联系测量的说法，正确的是()。A.联系测量应至少独立进行三次B.在进行联系测量工作前，必须在井口附近建立近井点、高程基点和连测导线点C.通过斜井或平硐的联系测量，可从地面井口出开始D.在进行联系测量工作时，至少由两名测量负责人全面指挥【答案】B78、下列对网络计划编制的要求中，正确的是()。A.正常的组织关系绝对不能颠倒B.应该一次成功C.唯一要求是满足工期要求D.必须是最短的工时结果【答案】A79、施工中，为提高装岩和排矸的速度，往往每隔（）设一调车躲避硐，以便于汽车进入工作面前调车。A.30mB.50mC.80mD.100m【答案】D80、下列不属于电雷管的主要性能参数的是（）。A.点火元件启用器B.发火感度C.最小发火电流D.百毫秒发火电流【答案】A多选题（共35题）1、露天矿边坡稳定的疏干工程施工包括的内容有()。A.疏水(孔)井B.边坡输排水工程C.排水巷道施工D.防洪堤修筑E.深、浅孔的穿孔工程【答案】ACD2、斜井和平硐的运输方式，包括()运输。A.矿车B.无极绳C.胶带机D.无轨胶轮E.箕斗【答案】ACD3、对角式通风方式特点，说法正确的是（）。A.有害气体涌出量大B.漏风量少C.通风系统简单可靠D.占用通风设备多E.适用于井田或矿体走向长度小【答案】ABCD4、某井筒工程表土段采用钢筋混凝土结构，基岩段用锚喷作为临时支护，永久支护采用素混凝土结构，则该井筒中属于子分部工程的内容是（）。A.钢筋混凝土结构工程B.素混凝土结构工程C.锚喷支护结构工程D.模板工程E.现浇混凝土工程【答案】AB5、露天矿边坡稳定的疏干工程施工包括的内容有（）。A.疏水（孔）井B.边坡输排水工程C.排水巷道施工D.防洪堤修筑E.深、浅孔的穿孔工程【答案】ACD6、矿井淹井排水后恢复时，在突水点，应重点观察记录突水点的（）等情况A.轨道破坏B.设备破坏C.具体位置D.涌水量E.水温【答案】CD7、露天矿的排水沟应防止（）等情况发生。A.渗漏B.倒灌C.崩塌D.漫流E.淤塞【答案】ABD8、施工合同履行过程中，导致工程量清单缺项并应调整合同价款的原因有（）。A.设计变更B.施工条件改变C.承包人投标漏项D.工程量清单编制错误E.施工技术进步【答案】ABD9、压风机房的位置应设置要求有()。A.远离办公楼B.远离绞车房C.远离变电所D.广场主导风向的上风位置E.靠近主要负荷地【答案】ABD10、关于尾矿坝坝基开挖及岸坡处理施工的要求，正确的是（）。A.开挖清理坝肩岸坡工作可边填筑边开挖B.天然黏性土坝基可预留保护层C.坝基易风化的岩石，应留保护层D.灌浆法处理坝基应在施工现场进行灌浆试验E.开挖清理坝肩岸坡工作宜自上而下一次完成【答案】BCD11、人工挖孔灌注桩特点是（）A.施工的机具设备简单B.操作工艺简单C.作业时无振动D.无环境污染E.对周围的建筑物影响大【答案】ABCD12、事故应急救援的基本任务包括（）。A.立即组织营救遇险人员B.迅速控制危险源，尽可能缩小灾害影响C.做好现场清理，消除危害后果D.成立事故调查组E.查清事故原因，评估危害程度【答案】ABC13、露天深孔台阶爆破常用的装药结构有()几种。A.连续装药结构B.间隔装药结构C.混合装药结构D.底部炮泥垫层装药结构E.底部空气垫层装药结构【答案】ABC14、国家将按照矿产资源规划以及（）要求，形成矿产资源开发利用的合理有序发展。A.市场运行规划B.行业发展规划C.生产开发规划D.安全生产规划E.矿区总体规划【答案】BCD15、以下关于尾矿库闭库的规定，符合要求的是（）。A.尾矿库使用到设计年限就应闭库B.尾矿库应在到期前12个月内进行闭库设计C.尾矿库闭库必须有新建尾矿库衔接D.闭库设计应经省级以上安检部门审查E.尾矿库闭库工作及闭库后的安全管理由原生产经营单位负责【答案】BD16、金属非金属矿山建立的安全生产应急体系，应重点关注（）等重大风险内容。A.透水B.地压灾害C.尾矿库溃坝D.瓦斯突出灾害E.中毒和窒息【答案】ABC17、以下关于烧焊等用火安全规定，合理的是（）。A.井口附近20m范围不得有明火B.井下不得进行烧焊工作C.井口房配备有灭火器材后方可烧焊D.冬季不得在房间内点火取暖E.高处施焊时要有专人进行防火监护【答案】A18、为防止支护结构发生坍塌进行基坑支护监测，下面属于基坑监测内容的是（）等。A.水平位移和垂直位移B.地表裂缝C.基坑顶部建(构)筑物变形D.地下水位E.支护结构内力及变形监测项目的内容有：基坑顶部水平位移和垂直位移、地表裂缝、基坑顶部建(构)筑物变形、支护结构内力及变形等。监测项目的选择应考虑基坑的安全等级、支护结构变形控制要求、地质和支护结构的特点。监测方案可根据设计要求、护壁稳定性、周边环境和施工进程等因素确定。【答案】ABC19、电雷管的主要性能参数包括（）A.全电雷管电阻B.最小安全电流C.最小发火电流D.百毫秒发火电流E.串联起爆电流【答案】ACD20、按装药方式和装药空间形状分类，爆破方法分为()。A.裸露药包法B.药室法C.连续装药法D.间隔装药法E.炮孔法【答案】AB21、关于钢筋代用的说法，错误的有（）。A.代用钢筋的强度不一定要相等B.钢筋代用前后的配筋率是一致的C.强度相等时普通钢筋可以代替变形钢筋D.强度高的钢筋就可以代替强度低的钢筋E.钢筋代换应进行抗裂、裂缝宽度或挠度验算【答案】BCD22、爆破公告主要内容包括（）。A.爆破地点B.每次爆破时间C.爆破装药量D.安全警戒范围及警戒标志E.起爆信号【答案】ABD23、乳化炸药由（）成分组成A.氧化剂水溶液B.燃料油C.稳定剂D.敏化发泡剂E.水【答案】ABCD24、矿井开拓方式既影响着矿井建设时期的技术经济指标，又将影响到整个矿井生产时期的技术面貌和经济效益，矿井开拓方式确定应遵循（）。A.增加开拓工程量，节约初期投资，减缓矿井建设速度B.合理集中开拓布置，简化生产系统C.井巷布置和开采顺序要合理D.具有完善的通风系统和良好的生产环境E.减少资源、损失，提高资源回收率【答案】BCD25、冻结井筒的混凝土施工中的合理措施有()。A.限制混凝土搅拌环境的最低温度B.限制混凝土料的入模最低温度C.适当提高水灰比以便于溜灰管下料D.C40以上混凝土采用吊桶下料E.对搅拌机进行预热【答案】BD26、关于尾矿坝筑坝材料密度检测，说法正确的有（）。A.黏性土现场密度检测宜采用表面波压实密度仪法B.砾质土现场密度检测宜采用灌砂（灌水）法C.土质不均匀的黏性土和砾质土的压实度检测宜采用三点击实法D.堆石料现场密度检测宜采用挖坑灌水法E.反滤料、过渡料及砂（砾）石料现场密度检测宜采用环刀法【答案】BCD27、工程量清单中的其他项目清单包括（）。A.暂列金额B.暂估价C.垫支费D.计日工E.总承包服务费【答案】ABC28、关于尾矿贮存、输送的正确做法是（）。A.必须有防止尾矿流失的措施B.有害的尾矿贮存必须采取防渗漏措施C.可以在沟渠或管道中输送有毒废水D.强通风可以提高渠道输运矿尘能力E.输送有腐蚀性物质的管道应有防腐措施【答案】ABC29、环境影响评价的形式有（）。A.免评价B.填报文件影响登记表C.编制环境影响报告表D.编制环境影响报告书E.环境影响专项报告书【答案】BCD30、质量控制的影响因素通常指的是下列哪些因素（）。A.人B.料(材料)C.机(设备)D.法(方法)E.工期【答案】ABCD31、关于土层锚杆施工时对土层锚杆技术要求，说法正确的有（）。A.水平方向间距不宜小于1.5mB.上覆层厚度不大于2mC.锚固段长度应在2m以上D.预应力应和设计受拉荷载一致E.倾斜锚杆的角度宜在15°～25°的范围，但不应大于45°【答案】A32、关于工程变更处理方法的说法，正确的是（）。A.工程量清单中有适用的综合单价，应以该综合单价计算变更工程费用B.变更工作的内容在工程量清单中没有适用或类似的综合单价时，应确定新的综合单价计算变更工程费用C.承包人应在工程变更确定后28天内，提出变更工程价款的报告D.业主在确属需要时有权发布变更指示E.在有利于业主利益时，承包商可以自主进行变更【答案】ABD33、梁板间的刚性防水施工的内容包括(??)。A.细实混凝土灌缝B.缝间加设构造钢筋C.卷材满铺D.刷涂沥青E.板端密封处理【答案】AB34、斜井施工防跑车的主要安全措施有（）。A.斜井上口入口前设置阻车器B.变坡点下方设置挡车栏C.下部装车点上方设置挡车栏D.工作面上方设置防坠器E.斜井中部安设挡车器【答案】ABC35、矿业工程项目的费用计算类型的划分标准范围，包括有（）。A.井巷工程B.矿山地质勘查工程C.井下其他工程D.地面土建工程E.安装工程【答案】ACD大题（共18题）一、背景某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。在井筒施工中某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号T在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井作业。该项目部也没有编制相关的事故应急救援预案。问题1．请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?2．项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?3．项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。4．针对本次事故项目部应该编制什么类型的应急救援预案?应包括哪些内容?【答案】1．违章人员和内容有：绞车司机打盹；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2．违章安排主提升司机1人操作，要求必须是1人操作1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3．项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最陕方式，1h内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门及检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在24h内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：根据事故等级由不同的地方人民政府组织同事故发生地劳动部门、公安部门、人民检察院、工会人员组成事故调查组进行调查必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。4．针对本次事故项目部应该编制本项目施工期间项目的综合安全事故应急救援预案和提升运输事故专项预案。综合预案内容包括：适用范围，说明应急预案适用的工作范围和事故类型、级别；事故风险描述；应急响应，针对事故危害程度、影响范围和生产经营单位控制事态的能力，对事故应急响应进行分级，明确分级响应的基本原则；应急指挥机构启动、应急资源调配、应急救援、扩大应急等响应程序；处置措施，针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，保障措施，明确应急响应的人力资源，包括应急专家、专业应急队伍、兼职应急队伍等。专项预案内容包括：可能发生的提升运输事故的风险，分析事故发生的可能性以及严重程度、影响范围等；根据事故类型，明确应急指挥机构总指挥、副总指挥以及各成员单位或人员的具体职责；事故响应级别，具体描述事故接警报告和记录、应急指挥机构启动、应急指挥、资源调配、应急救援；针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，制定相应的应急处置措施，明确处置原则和具体要求。二、背景原设计某尾矿坝的初期坝采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题1.比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2.说明进行土坝施工应采取的措施。3.评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1.所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于400mm为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2.因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3.应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实;即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。三、问题1.该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推算？2.该矿并建井工期和总工期分别是多少？3.若副井比主井提前结束到底，请预测一下该矿井建井工期。【答案】1.矿井建设工期一般由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备定货、到货和安装的时间来进行推算。随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工占用较长工期等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑。本案例矿井建设总工期可以采用关键线路来进行推算。2.总工期：建井工期为：18+2+10+2+12+2+2+2=50月建井总工期分别是：20+50=70月3.若副井比主井提前结束到底，这时可能出现的情况较多：1)主井施工进度正常，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期不会发生变化。副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷道与碉室施工进度。2)主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期会发生拖延。副井到底不会耽误井底车场巷道与硐室的施工进度。3)副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工后主井仍没有到底时，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，推进井下巷道施工。因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制。四、某主井井筒净直径6m，井深650m，表土段拟采用冻结法施工，基岩段采用普通法施工。井筒检查孔资料表明，该井筒从上向下需穿过冲积层400m、风化基岩15m、泥岩35m(隔水层）、砂岩含水层10m(预计涌水量15m3/h）、泥岩45m(隔水层）、极弱含水砂质泥岩和泥岩互层145m。建设单位根据咨询单位提供的430m、475m两个冻结深度方案，按照技术可行和经济合理的原则选择了430m冻结深度方案。该井筒施工由两家矿建施工单位共同承担，其中一家单位负责井筒冻结工作，另一家单位负责井筒掘砌工作。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：冻结水文观测孔连续冒水7d时，建设单位下达了该主井井筒开挖的指令，掘砌单位根据指令开始掘砌作业。当完成6m掘砌再向下掘1m时，井筒工作面一侧发生了严重的片帮涌砂出水事故，掘砌单位立即采取向井筒内灌水的应急措施，灌水达到一定高度后，很快控制了事故的发展。15d后，冻结单位书面通知建设单位、监理单位和掘砌单位，说明主井井筒己具备正常开挖条件。据砌单位排除了井筒积水，重新开挖。至此，工期已拖延20d。事后掘砌单位向建设单位提出了工期和费用索赔。事件2：该井筒内壁采用组合钢模板倒模法浇筑，在某一段高浇筑后发现有一处模板有向井筒内涨出（涨模）现象。事件3：主井井筒竣工验收时，总漏水量8m3/h，其中在井深620m处有两个集中漏水点，漏水量分别为0.7m3/h、0.8m3/h。验收时还发现有一处井筒净半径小60mm。其余各项检查项目全部合格。【问题】1.说明建设单位采用的冻结深度方案在技术、经济方面的合理性和不足之处。2.井筒发生片帮涌砂的主要原因是什么？如何避免此类事故的发生？3.掘砌单位采取向井筒内灌水的措施为何能控制片帮涌砂？掘砌单位提出的索赔是否合理？说明理由。4.该井筒验收时的漏水量是否符合规范要求？说明理由。5.组合钢模板浇筑混凝土井壁发生涨模的原因可能有哪些？井壁一处净半径小60mm应如何验收、处理？【答案】1.说明建设单位采用的冻结深度方案在技术、经济方面的合理性和不足之处。答：合理性：设计冻结深度已进入稳定不透水基岩15m，符合规范要求，下部的10m砂岩含水层水量不大，可采用工作面预注浆堵水，施工费用低。不足之处：不能可靠地处理好10m砂岩含水层。2.井筒发生片帮涌砂的主要原因是什么？如何避免此类事故的发生？答：主要原因是冻结壁强度不满足开挖要求。要避免此类事故的发生，应由冻结单位结合水文孔冒水时间和测温孔温度综合分析，确保冻结壁已交圈，强度和厚度满足开挖要求；并由冻结单位下达允许开挖的通知。3.掘砌单位采取向井筒内灌水的措施为何能控制片帮涌砂？掘砌单位提出的索赔是否合理？说明理由。因为向井简内灌水可实现井筒内外水压力平衡，从而可控制井筒不再片帮。掘砌单位向建设单位提出工期和费用索赔合理。原因是建设单位下达了开工指令(或者非施工单位责任）。4.该井筒验收时的漏水量是否符合规范要求？说明理由。答：不符合规范要求。理由：总漏水量虽然符合规范600m以上井筒漏水量不大于10m3/h的要，但两个集中漏水点都超过规范“不大于0.5m3/h”的要求。5.组合钢模板浇筑混凝土井壁发生涨模的原因可能有哪些？井壁一处净半径小60mm应如何验收、处理？答：涨模原因可能有：振捣操作不当；模板刚度不够；组合模板连接不牢固。可按非正常验收的程序验收。经原设计单位复核，如满足设备运行安全问隙的要求，可不处理；如影响设备运行的安全间隙，应在保证设备安全运行和满足井壁强度的条件下，对该段井壁进行处理。五、背景某矿区已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中一个新建1．2Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比原设计的要小得多。最后项目只能改成为0．45Mt的矿井。问题1．怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?2．试分析勘察资料对项目建设的影响。3．当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?4．本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1．矿产资源属国家所有，是国家的战略物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战略角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成；精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2．地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，极易导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然，目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不准确、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3．巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：(1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱；(2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形)；(3)减小断面大小；(4)另行选择压力小的路径；(5)采用卸压技术等。4．说明：(1)矿业工程专业内容的综合性；(2)矿业工程与矿业生产的联系密切；(3)矿业工程施工条件复杂；(4)矿业工程项目的高风险性等。六、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。七、背景某井筒工程直径6m，井深780m。地质报告显示在井深620m以后有三层含水层，涌水量分别为22m3／h、14m3／h、80m3／h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括5m3吊桶、9臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，在施工组织设计中写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题1．分析施工组织设计的失误。2．施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看法?3．岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1．施工组织设计的失误主要有三点：(1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题。(2)对井筒涌水的处理没有落实具体措施。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆，效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的探水、注浆方案、措施，特别是掘进到什么位置应该停止掘进，进行探水作业。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因。(3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2．施工队造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。(1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；(2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；(3)是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的治水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成隐患。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3．岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇筑等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的水灰比，也影响浇筑的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。八、某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，合同工期10个月，工期自2015年6月1日至2016年3月31日，安全文明施工费为112万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本20万元，施工队每施工1m巷道的可变成本0．2万元，每米巷道的造价是0．3万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为85m、80m、70m、65m。问题1．假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2．如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3．如果巷道C具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?4．根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?【答案】1．根据计算，20÷(0．3-0．2)=200m，确定不亏损的最少进尺应为200m。2．要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工C巷道，月进尺85m，工期9．4个月；施工队乙施工D巷道，工期8．75个月；施工队丙施工巷道B，工期6．6个月；施工队丁施工巷道A，工期6．2个月。最大效益是(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-9．4×20=48万元3．若巷道C具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道D决定，应安排施工队伍甲来施工巷道D，整个项目的施工工期为700--85=8．235个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在8．235个月之内完成就可以了。最大效益成为(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-8．235×20=71．3万元4．根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。建设单位支付的安全文明施工费=112×(6／10)×60％=67．2×60％=40．32万元。理由：根据相关规定，发包人应该在工程开工后的28天之内预付不低于当年施工进度计划(当年施工6个月，总工期10个月)的安全文明施工费总额的60％，其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期支付。安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。九、某厂新建一条生产线，工期要求9月10日投产，因遇到“非典”时期，机械设备于7月28日才陆续到位，晚到45d，而且设备制造质量粗糙，造成施工安装单位一边进行设备安装一边整修不规范设备。设备在试生产2个月后，密封装置性能较差。检查发现制造的曲轨误差超限，同时导致了施工中出现违反操作规程、强行安装的情况，使曲轨产生变形，最终密封装置出现20ram偏差而形成漏风。为处理事故，停产5d整修，设备制造厂家支出6．8万元，施工承包商支出3．4万元。经过设备制造单位修补后，协同施工单位一起安装，使密封性能满足要求。问题1．上述背景材料中的质量事故属哪一类?2．对质量事故处理检查和鉴定的结论有哪几种?3．背景材料中质量事故的处理分别属于哪种处理方案?【答案】1．曲轨设备制造出现变形，误差超限，是安装困难、达不到质量要求的根本原因，造成经济损失6．8万元，属于一般事故。设备安装操作不符合规范要求的失误，经济损失3．4万元，属于一般事故。2．对于质量问题，严重的缺陷应推倒重来；一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，如能够符合相应的专业工程质量验收规范，则应认为该检验批合格。检查和鉴定的结论通常可能有以下几种：1)事故已处理，可继续施工；2)隐患已消除，结构安全有保证；3)经修补处理后，完全能够满足使用要求；以上应属于“允许施工单位在采取相应的措施后重新验收”的内容。4)基本满足使用要求，但使用时应加附加的限制条件。此项应属于“为了避免社会财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收”的内容。5)对短期难以做出结论者，提请设计单位验证或专门检验机构检验。此项属于“如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收”的内容。6)其他鉴定结论。3．因设备制造产生的变形，经过修整后可以正常安装，并可达到设计的密封要求，此应属于“经修补可满足使用要求”；因设备安装操作失误，经过重新安装后满足密封要求，属于返工处理。一十、某立井井筒施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表土段600m，冻结法施工，工程估算价1.5亿元人民币，招标文件规定，本工程投标保证金60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件，五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位B中标。随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施，成本管理小组对工程存在的各种风险进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施：（1）强化安全和规程教育；（2）增加临时支护措施投入；（3）对作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50米，建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50米的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突出5.0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。【问题】1.本工程的投标保证金60万元是否合理？说明理由。2.评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由。3.施工成本控制的主要依据包括哪些内容？4.施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。6.针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失？列出明细。【答案】1.本工程的投标保证金60万元是否合理？说明理由。答：合理。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。2.评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由。答：①不受理施工单位A的书面澄清文件。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。②招标人可不退还施工单位A的投标保证金。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3.施工成本控制的主要依据包括哪些内容？答：施工成本控制的主要依据：①工程承包合同；②施工成本计划；③进度报告；④工程变更。除了上述几种施工成本控制的主要依据以外，有关施工组织设计、分包合同等也是施工成本控制的依据。4.施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？答：①强化安全和规程教育-风险规避；②增加临时支护措施投入-风险自留；③为作业人员购买安全保险-风险转移。5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。答：不合理。因为井筒深度增加50m，井筒内的提升、吊挂等设施需要进行调整或更换，给施工单位造成的巨大的措施费支出，这种支出必须由建设单位承担。6.针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失？列出明细。答：地震灾害属于不可抗力。施工单位承担：①施工单位一台价值36万元施工设备损坏；②施工人员窝工及设备闲置费用18万元，共计54万元。建设单位承担：①造成现场道路和施工用房经济损失32万元；②采购的工程材料损失23万元；③现场清理及恢复施工条件花费16万元，三项共计71万元。一十一、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5.2元/m，综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲（租赁费550元/台班）开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1.5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价25元/工日，管理费为30%）【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任；事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日（15~19日），用工费25×5×(1+30%)=487.5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5.2×(1+20%)=8736元；事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30%)=975元；机械费550×1=550元。一十二、某井筒工程直径6m，井深780m。地质报告表示在井深620m以后有三层有含水层，涌水量分别为22m3／h、14m3／h、80m3／h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括5m3吊桶、9臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，则施工组织设计写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题1.分析施工组织设计的失误。2．施工队施工中有哪些错误的做法存在哪些不妥的看法3．岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1．施工组织设计的失误主要有三点：1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题；2)对井筒涌水的处理不落实。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆，效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的注浆方案、措施(如，岩柱、一次或分次注浆、安全措施等)。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因；3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2．施工队造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；3)然后是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的堵水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成伤害。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3．岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇注等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的搅拌质量，也影响浇注的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。一十三、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上2点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题1．库房值班人员的错误行为在哪里?2．分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1．根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，库房睡觉属于违反安全法规的错误。2．根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚间爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣笛警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进人危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。一十四、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。一十五、五背景资料某建设单位就一工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》。经过对5家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额（扣除措施费和暂列金额）的10%。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件一：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮5%进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件二：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量420m3，采用放坡开挖，定额工程量650m3，定额单价人工费为8.40元/m3，材料费为12.0元/m3，机械费1.60元/m3。分部分项工程清单费用合计为8200万元，措施费项目清单合计为360万元，其他项目清单合计为120万元（其中：暂列金额为85万元，总包服务费为30万元，计日工费5万元），规费为225.68万元。该工程企业管理费费率为15%，利润为5%，税金为3.48%。事件三：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件四：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除，项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用12万元，考虑管理费及利润等综合费用为14.4万元，工期拖延7天，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。问题1、事件一中，评标小组的做法是否合理不可作业为竞争性费用项目分别是什么2、事件二中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少（单位：元/m3），中标造价是多少万元工程预付款金额是多少万元（需列式计算，计算结果保留小数点后两位）3、事件三中，施工单位的做法有哪些不妥之处请给出正确的做法。【答案】1、合理，不可作业竞争性费用包括安全文明施工费、规费、税金等。2、土方分项工程综合单价=（人工费+材料费+机械机+管理费+利润）/清单工程量人工费=650m3×8.40元/m3=5460元材料费=650m3×12.0元/m3=7800元机械费=650m3×1.60元/m3=1