二级建造师考试-工程法规-练习题及答案共350题第14套背题模式

试题说明

本套试题共包括1套试卷

每题均显示答案和解析

二级建造师考试一工程法规一练习题及答案一共350题一第14套（350题）

二级建造师考试一工程法规一练习题及答案一共350题一第14套

L［单选题］

建设单位于2018年1月15日申请领取了施工许可证，但因受政策风险影响，工程于2019年1

月22日才决定开工，则建设单位（）。

A）向发证机关报告后即可开工

B）应向发证机关申请施工许可证延期

C）应当报发证机关重新核验施工许可证

D）应向发证机关重新申请领取施工许可证

答案：

D

解析：

对于此题，恢复施工的前期是中止施工，而中止施工的前提是已经开工，而本题明确说明没有开工

o因此，根本不存在中止施工和恢复施工的问题，而是施工单位申领施工许可证后法定开工期限。

建设单位应当自申领施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请

延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许

可证自行废止。本题中，超过9个月，因此决定开工后，应当重新办理施工许可证。

2.［单选题］

根据《环境噪声污染防治法》，下列关于对排放环境噪声的单位进行现场检查的说法中，错误的是

（）

A）县级以上人民政府有权对任何排放环境噪声的单位进行现场检查

B）被检查的单位必须如实反映情况，并提供必要的资料

C）检查部门、机构应当为被检查的单位保守技术秘密和业务秘密

D）检查人员进行现场检查，应当出示证件

答案：

A

解析：

《环境噪声污染防治法》第二十一条规定，县级以上人民政府环境保护行政主管部门和其他环境噪

声污染防治工作的监督管理部门、机构，有权依据各自的职责对管辖范围内排放环境噪声的单位进

行现场检查。被检查的单位必须如实反映情况，并提供必要的资料。检查部门、机构应当为被检查

的单位保守技术秘密和业务秘密。检查人员进行现场检查，应当出示证件。

3.［单选题］

劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）o

A）用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件

B）用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动

C）用人单位未及时足额支付劳动报酬

D）用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益

答案：

B

解析：

4.［单选题］

某工程设计文件需要作重大修改，则（）。

A）设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用

B）设计单位可直接进行修改

C）应由建设单位报原审批机关批准

D）须开专家论证会后，设计单位方可修改

答案：

C

解析：

【考点】考查建设工程设计文件重大修改后应履行的程序建设工程设计文件，尤其是施工图纸及技

术资料按照规定必须进行审查，审查合格后方可使用，也即所谓''图纸强审"；所以，按照相关法

律规定，建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后

,方可实施。故C项正确。

5.［单选题］

某省重点工程项目工程复杂、技术难度高，一般施工队伍难以胜任，若采取邀请招标方式，则决定

部门是（）。

A）国务院发展改革部门

B）省人民政府

C）工程建设单位的上级部门

D）省招标投标监管机构

答案：

B

解析：

2020版教材P73邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。招标

人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其

他组织发出投标邀请书。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府

确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府

批准，可以进行邀请招标。

6.［单选题］

建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是（）。

A）要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金

B）进入被检查单位施工现场进行检查

C）实施查封、扣押

D）作出行政处罚决定

答案：

B

解析：

2020版教材P285页县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权

采取下列措施：（1）要求被检查单位提供有关工程质量的文件和资料；（2）进入被检查单位的施

工现场进行检查；（3）发现有影响工程质量的问题时，责令整改。

7.［单选题］

某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元住宅，开发商将此笔资金全部用于购

买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款

1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是（）o

A）人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款

B）人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商

C）人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款

D）人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款

答案：

D

解析：

消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得

对抗买受人。按照《民法典》规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。故选项

D正确。

8.［单选题］

建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照相关规定向（）建设主管部门申请领取安全生产许可证

O

A）国务院

B）省级以上

C）市级以上

D）县级以上

答案：

B

解析：

2020版教材P202页建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照《建筑施工企业安全生产许可证规

定》向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可

证

9.［单选题］

根据《招标投标法》规定，投标联合体（）。

A）可以牵头人的名义提交投标保证金

B）必须由相同专业的不同单位组成

C）各方应在中标后签订共同投标协议

D）是各方合并后组建的投标实体

答案：

A

解析：

【考点】本题考查建设工程投标联合体联合体投标指的是某承包单位为了承揽不适于自己单独承包

的工程项目而与其他单位联合，共同以一个投标人的身份投标的行为。《工程建设项目施工招标投

标办法》第45条规定：“联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保

证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力”，可见A选项正确

;《招标投标法》第31条规定：“两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人

的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对

投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的

联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级”，由此可见，组成联合体的各方既可以是相同专

业的单位，也可以是不同专业的单位，而且联合体各方组成联合体进行投标的，各方仍然是独立的

法人主体，不需要企业合并，可见B、D选项错误；《招标投标法》第31条规定：”联合体各方应当

签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交

招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责

任”，可见各方应在中标前签订共同投标协议，而C选项是在中标后才签订共同投标协议书，所以错

误。可见，只有A选项是正确答案。

10.［单选题］

在施工许可证的法定审批条件中，关于建设用地的说法正确的是（）o

A）任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地

B）在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证

C）在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还

要补办建设用地规划许可证

D）乡村公益事业建设工程，须核发建设用地规划许可证

答案：

A

解析：

2020版教材P45页《土地管理法》的规定，任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申

请使用国有土地。故A选项正确。B、C选项涉及城市规划区建设工程的规划许可问题，其中以划拨方

式取得土地使用权仍应办理建设用地规划许可证，然后才能办理建设工程规划许可证。而以出让方

式出让土地使用权时，出让合同已包含了土地的位置、面积、建设范围等内容，故无需补办用地规

划许可证。而对于乡村公益事业建设工程，须核发乡村建设规划许可证。

11.［单选题］

以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。

A）抵押合同成立

B）抵押登记

C）建筑工程竣工

D）抵押合同生效

答案：

B

解析：

当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：（4）正在建造的建筑物。

12.［单选题］

关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。

A）重点是防治排放物污染

B）爆破作业须选择风力小的天气进行，做好计划

C）结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米

D）施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米

答案：

B

解析：

A选项施工现场大气污染的防治，重点是防治扬尘污染。

C选项土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小1.5米，不扩散到场

区外。结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米。

D选项施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。

13.［单选题］

甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购

销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案

代理与合同效力的说法，正确的是（）。

A）王某的行为为无权代理，合同无效

B）王某的行为为表见代理，合同无效

C）王某的行为为表见代理，合同有效

D）王某的行为为委托代理，合同有效

答案：

C

解析：

本题考查的是表见代理。表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以

使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。

《民法典》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相

对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

14.［单选题］

实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的前提是（）

A）总监理工程师签字

B）施工单位总工程师签字

C）监理工程师签字

D）该工程项目经理签字

答案：

c

解析：

15.［单选题］

当事人不得在合伺中协议选择由（）的人民法院管辖。

A）原告住所地

B）合同签订地

C）仲裁机构所在地

D）标的物所有在

答案：

C

解析：

本题考查协议管辖。在合同纠纷中，双方当事人可以选择原告住所地、被告住所地、合同签订地、

合同履行地、标的物所在地五个法院之一作为管辖法院。

16.［单选题］

关于合同示范文本的法律地位，下列表中错误的是（）o

A）当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同

B）合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用

C）签订合同时有合同示范性文本的必须使用

D）合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系

答案：

C

解析：

《民法典》规定，当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。合同示范文本对当事人订立合同

起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同

示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性，但无法律强制性，为非强制性使用文本

o故选项C正确。

17.［单选题］

下列证据中，属于民事证据中书证的是（）O

A）法律条文

B）法院的司法解释

C）施工合同复印件

D）建筑施工规范

答案：

C

解析：

书证，以思想内容来证明案件事实的书面材料或者其他物品。书证一般表现为各种书面形式文件或

纸面文字材料（但非纸类材料亦可成为书证载体），如合同文件、各种信函、会议纪要、电报、传

真、电子邮件、图纸、图表等。

18.［单选题］

根据我国《合同法》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（）o

A）运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质

B）施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场

C）发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议

D）施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误

答案：

D

解析：

本题考核的是法定解除合同。《合同法》规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不

可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表

明不履行主要债务；（3）当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）当事人

一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（5）法律规定的其他情形。

19.［单选题］

根据《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产

生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。

A）抢工期

B）抢险

C）抢修

D）生产工艺要求必须连续

答案：

A

解析：

本题考核的是禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定。《环境噪声污染防治法》规定，在

城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、

抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必

须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

20.［单选题］

施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其

民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日算起。

A）第一次付款期限届满

B）最后一次付款期限届满

C）每次付款期限届满

D）提交工程款支付申请

答案：

B

解析：

本题考核的是诉讼时效期间的起算。《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若

干问题的意见（试行）》和《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》中

规定，当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。

21.［单选题］

关于设计单位的质量责任和义务的说法，正确的是O0

A）为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B）有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

C）设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D）设计深度由设计单位酌定

答案：

B

解析：

2020版教材P280页A设计单位必须依据勘察成果文件进行设计。B除有特殊要求的建筑材料、专用设

备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。C设计单位不得转包或者违法分包所承揽

的工程。D设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，不能自定。只有B选项符合，

22.［单选题］

项某是某建筑公司司机，在一工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，对项某的

行为应当（）。

A）按过失致人死亡罪处理

B）按交通肇事罪处理

C）按重大责任事故罪处理

D）按意外事件处理

答案：

C

解析：

2021/2020版教材P41页重大责任事故罪《刑法》（《刑法修正案（六）》）第134条规定，在生产、

作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期

徒刑或者拘役

23.［单选题］

根据《立法法》，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由（

）裁决。

A）全国人民代表大会常务委员会

B）国务院

C）最高人民法院

D）省级以上人民政府

答案：

B

解析：

《立法法》第九十五条规定，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作

出裁决：（1）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决；（2）地方性法

规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认

为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应

当提请全国人民代表大会常务委员会裁决；

（3）部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

24.［单选题］

根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，关于施工企业负责人施工现场

带班制度的说法，正确的是（）o

A）建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人，总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总

工程师

B）建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%

C）有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现

场进行带班检查

D）建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查

答案：

D

解析：

A错误，企业主要负责人包括法定代表人、总经理（总裁）、分管安全生产的副总经理（副总裁）、

分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等。B错误，建筑施工企业负责人要定

期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。C错误，对于有分公司（非独立法人）的企业集

团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地分公司负责人对施工现场进行带班检查

oD正确，建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备

查。

25.［单选题］

下列规范性法律文件中，属于地方政府规章的是（）。

A）《劳动合同法》

B）《重庆市建设工程造价管理规定》

0《北京市建筑市场管理条例》

D）《工程建设项目施工招标投标办法》

答案：

B

解析：

选项A是法律。选项B是地方政府规章。地方政府规章名称特点为《XX地xxx办法/规

定》。选项C是地方性法规。选项D是部门规章。

26.［单选题］

甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。经甲同意，乙将其承揽的主要工作交由丙金属构件

厂完成。关于责任承担的说法，正确的是（）。

A）丙就完成的工作成果向定作人负责

B）乙不再承担责任

C）乙与丙按完成工作成果的比例向定作人承担责任

D）乙就丙完成的工作成果向定作人负责

答案：

D

解析：

承揽人有权将其承揽的辅助工作交由第三人完成。未经定做人同意，承揽人将承揽的主要工作交由

第三人完成的，定作人可以解除合同；经定做人同意的，承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作

人负责。根据《合同法》规定，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完

成的工作成果向定作人负责。

27.［单选题］

甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙

交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正

确的是（）o

A）甲与乙、丙之间的合同均有效

B）甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C）甲与乙、丙之间的合同均无效

D）甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

答案：

A

解析：

本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭和保护。甲与乙，甲与丙之间的合同均是有效的，但

由于甲丙之间交付了设备，根据《物权法》，动产物权权的设立和转让，自交付时发生效力。因此

甲丙之间已转让了物权，但并不等于甲乙之间的合同失效。正确的处理是，甲乙之间已转让物权

,所以设备归丙所有，但甲乙之间合同有效，根据此合同，甲向乙承担违约责任。

28.［单选题］

生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长

（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A）1

B）3

05

D）7

答案：

C

解析：

本题考查的是施工管理人员违法责任。生产经营单位的主要负责人依照前述规定受刑事处罚或者撤

职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。故

C选项正确。

29.［单选题］

张某为甲公司的业务员，手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同，后来张某离开甲公司，

并没有将介绍信和合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同，而刘某一直

以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为（）。

A）无效，属于欺诈合同

B）无效，责任应由张某承担

C）有效，责任应由张某承担

D）有效，责任应由甲公司承担

答案：

D

解析：

本题情况属于表见代理。该代理行为有效，善意第三人与无权代理人进行的交易行为，

其后果由被代理人承担。除非能证明客户刘某知道张某已经不是甲公司的业务员，或张某与刘某串

通，则刘某不是善意相对人，该代理行为无效。

【考点来源】2Z201032建设工程代理行为及其法律关系

30.［单选题］

根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保

证金。投标保证金一般不得超过投标总价的（）。

A）5%,且不得超过80万

B）2%

C）5%

D）2%,且不得超过80万

答案：

D

解析：

2020版教材P84《工程建设项目施工招标投标办法》进一步规定，投标保证金不得超过项目估算价的

2%,但最高不得超过80万元人民币

31.［单选题］

招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。

A）投标人

B）招标人

C）招标代理机构人员

D）招标单位的纪检部门人员

答案：

A

解析：

本题考查的是招标基本程序。开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况。

32.［单选题］

关于占有权的表述中，不正确的是（）o

A）占有权是指对财产实际掌握、控制的权能

B）占有权是行使物的使用权的前提条件

C）占有权不得分离出去

D）占有权是所有人行使财产所有权的一种方式

答案：

c

解析：

本题考核的是占有权。占有权是指对财产实际掌握、控制的权能。占有权是行使物的使用权的前提

条件，是所有人行使财产所有权的一种方式。占有权可以根据所有人的意志和利益分离出去，由非

所有人享有。

33.［单选题］

债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的

行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

A）6个月

B）1年

02年

D）5年

答案：

D

解析：

【考点】本题考查撤销权的除斥期间撤销权属形成权，应遵循民法对形成权行使的除斥期间限制。

权利人在此期间内不行使相应的民事权利，则在该法定期间届满时导致该民事权利的消灭。依据《

民法典》第75条，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。自债务人的行为发

生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。故D选项正确。

34.［单选题］

自然人的软件著作权保护期为（）。

A）自然人终生及其死亡后50年

B）自然人终生及其死亡后30年

C）50年

D）30年

答案：

A

解析：

自然人的软件著作权保护期为自然人终生及其死亡后50年。

35.［单选题］

下列不可以被委托为诉讼代理人的人员有（）。

A）律师、基层法律服务工作者

B）当事人的近亲属或者工作人员

C）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民

D）与当事人所有相关的人

答案：

D

解析：

下列人员可以被委托为诉讼代理人：（1）律师、基层法律服务工作者；（2）当事人的近亲属或者工作

人员；（3）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。D选项的说法范围太大，不准确。

36.［单选题］

无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人

主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是（）0

A）欠付工程款

B）实际施工人的损失

C）实际施工人主张的权利

D）实际施工人违法承揽工程的罚金

答案：

A

解析：

2020版教材P58页《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条

规定，”实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。“实际施工人

以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包

人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实

际施工人承担责任”。

37.［单选题］

在历史文化街区、名镇、名村核心保护区范围内，除新建、扩建（）外，不得进行新建、扩

建活动。

A）影视摄制基地

B）历史建筑

C）必要的基础设施和公共服务设施

D）自然保护区

答案：

C

解析：

在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，不得进行新建、扩建活动。但是，新建、

扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。

38.［单选题］

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格投标

文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投

标人。

A）3

B）5

C）7

D）15

答案：

D

解析：

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时

间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部

分。

39.［单选题］

（2014年）根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（）。

A）生产设备

B）建设用地使用权

C）正在建设的建筑物

D）集体所有的宅基地

答案：

D

解析：

耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。

40.［单选题］

在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是（）。

A）施工单位、建设单位

B）建设单位、施工单位

C）施工单位、监理单位

D）监理单位、施工单位

答案：

A

解析：

施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和

支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相

反。

41.［单选题］

根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，关于施工企业负责人施

工现场带班制度的说法，正确的是（）。

A）建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人，总经理，不包括主管质量安全和生产工作的

副总工程师

B）建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%

C）有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施

工现场进行带班检查

D）建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查

答案：

D

解析：

A错误，企业主要负责人包括法定代表人、总经理（总裁）、分管安全生产的副总经理（副总裁

）、

分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等。

B错误，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%O

C错误，对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托

工程所在地分公司负责人对施工现场进行带班检查。

D正确，建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档

备查。

【考点来源】2Z206021施工单位的安全生产责任

42.［单选题］

建筑物倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任。

A）所有人和建设单位

B）使用人和建设单位

C）建设单位和施工企业

D）管理人和施工企业

答案：

C

解析：

本题考查的是合同与侵权之债。建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与

施工单位承担连带责任。

43.［单选题］

（2019年）在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则（）。

A）按照年利率24%计息

B）利息不予支持

C）按照中国人民银行同期同类贷款利率计息

D）垫资不予返还

答案：

B

解析：

当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利

息的，不予支持。

44.［单选题］

劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的，（）。

A）视为违反劳动合同

B）应当给予处罚

C）不视为违反劳动合同

D）劳动者不得拒绝

答案：

C

解析：

本题考查的是劳动合同的履行和变更。劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的

,不视为违反劳动合同。

45.［单选题］

下列招标人的行为中，除（）以外都属于串通投标人投标。

A）间接向投标人泄露标底

B）暗示投标人降低报价

C）邀请信得过的承包公司投标

D）授意投标人修改投标文件

答案：

C

解析：

2020版教材P85有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标

文件并将有关信息泄露给其他投标人；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员

等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改

投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋

求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

46.［单选题］

关于民用建筑强制节能标准的说法，正确的是（）。

A）不符合民用建筑强制性节能标准的项目，已经建成的必须拆除

B）监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向建设单位报告

C）不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

D）监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向有关行政部门报告

答案：

C

解析：

A错误C正确，不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得

投入生产、使用；BD错误，工程监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应

当要求施工单位改正；施工单位拒不整改的，工程监理单位应当及时报告建设单位，并向有关主管

部门报告。

47.［单选题］

关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。

A）招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B）招标人与中标人签订合同的标的，价款，质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可

以另行协商确实

C）确定中标人的权利属于招标人

D）中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同

答案：

C

解析：

A错误，C正确，《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中

标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

B错误，《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的

规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投

标

文件的内容一致。

D错误，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文

件订立书面合同。

48.［单选题］

以下关于民事诉讼证据的正确表述是（）。

A）在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B）未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

C）凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

D）当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

答案：

C

解析：

2020版教材P312页《民事诉讼法》规定，凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证。

49.［单选题］

根据《建设工程施工合同（示范文本）3（GF--2013~0201）,除专用合同条款另有约定外，应投保建筑

工程一切险或安装工程一切险的是（）

A）发包人

B）总承包人

C）分包人

D）监理人

答案：

A

解析：

《建设工程施工合同（示范文.本）》（GF—2013〜0201）第18.1条规定，除专用合同条款另有约定外

.发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费

和其他相关费用由发包人承担。

50.［单选题］

（2020年真题）施工企业在施工中偷工减料，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准，且情节严

重。住房城乡建设主管部门对该施工企业实施的处罚不包括（）。

A）责令停业整顿

B）吊销营业执照

C）降低资质等级

D）吊销资质证书

答案：

B

解析：

P265-267《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材、建筑构配件

和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款

;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质

量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。《建设工程

质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备

的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款

2%以上4%以下的罚款;造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造

成的损失;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

51.［单选题］

关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。

A）经依法登记，发生设立效力

B）合同签字盖章，发生设立效力

C）依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记

D）未经登记，不动产交易合同无效

答案：

A

解析：

不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效

力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。

52.［单选题］

单位甲拖欠单位乙的货款20万元，约定2015年5月1日支付。但是甲迟迟没有支付。2018年6月10日

,乙因为欠款问题提起诉讼，甲随之应诉，没有对诉讼时效提出异议。则（）O

A）人民法院应该不予受理

B）人民法院受理后应该在受理后，根据诉讼时效的规定驳回乙的上诉

C）人民法院应该继续审理

D）人民法院不应该进行审理，应该进行调解

答案：

C

解析：

超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制。

53.［单选题］

2012年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2012年5月1日，竣工日期

为2013年12月31日。2012年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位

为保证工期，于2012年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为2012年5月

10日。该工程保险开始生效日为（）。

A）2012年2月100

B）2012年4月20日

02012年5月1日

D）2012年5月100

答案：

B

解析：

2021/2020版教材P37页安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、

设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所

有人实际占有或使用接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。

54.［单选题］

《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从（）起算。

A）招标公告发布之日

B）领取招标文件之日

C）提交投标文件的截止之日

D）资格预审结束之日

答案：

C

解析：

招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

55.［单选题］

关于工程质量检测机构职责的说法，错误的是（）。

A）检测机构出具的报告应由检测人员和法定代表人或其授权人的签字

B）检测机构对涉及结构安全的所有结果应时报告建设主管部门

C）检测机构不得与该项目设计、施工、监理单位有隶属、利害关系

D）检测机构应当对结果不合格的项目建立单独台账

答案：

B

解析：

B错在“所有检测结果”，而是“检测结果的不合格情况”。

56.［单选题］

关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。

A）施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印章

B）施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章

C）所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任

D）大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任

答案：

B

解析：

选项A错误，施工管理文件应当由注册建造师签字并加盖执业印章，而不是二者有其一。

选项C错误，小型工程项目负责人不要求由注册建造师担任。

D错误，大型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。

57.［单选题］

用人单位需要裁减人员20人以上，或者不足20人但占企业职工总数10%以上的，提前（）向工会或

全体职工说明情况，并经劳动行政部门报告。

A）10日

B）15日

028日

D）300

答案：

D

解析：

本题考查的是劳动合同的解除和终止。用人单位需要裁减人员20人以上，或者不足20人但占企业职

工总数10%以上的，提前30日向工会或全体职工说明情况，并经劳动行政部门报告。

58.［单选题］

关于建造师执业的说法，不正确的是（）。

A）同一工程相邻分段发包可以由一个项目负责人进行管理

B）工程项目停工超过120天，经建设单位同意，可以由一个项目负责人进行管理

C）注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换

D）发包方同意更换项目负责人的，可以变更项目负责人

答案：

B

解析：

A正确，B错误，建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的

除外（一人管多项目）；（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合

格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。C正确，D

正确，注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书

面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的

;（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

59.［单选题］

28岁女工张某已经怀孕4个月，可以对其进行的工作安排有（）。

A）安排其从事高处、低温、冷水作业

B）安排其从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动

C）安排其延长工作时间和夜班劳动

D）安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

答案：

C

解析：

《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁

忌从事的劳动。不得安排妇女在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动以及其他孕妇

禁忌从事的活动。禁止安排怀孕7个月以上的女职工，延长工作时间和夜班劳动，不适于该条的。

60.［单选题］

关于质证，下列说法正确的是（）。

A）证据应当在法庭上出示，由法官和提出一方当事人质证

B）对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，不得在公开开庭时出示，因此无需质证

0当事人有权要求对方当事人出示证据的原件或者原物

D）证人之间不得进行对质

答案：

C

解析：

61.［单选题］

国有资金占控股或主导地位依法必须招标的项目有（）情形的可邀请招标。

A）项目技术比较复杂

B）拟进行公开招标的费用占项目合同金额比例过大

C）受自然地域限制的

D）工程项目工期紧

答案：

B

解析：

国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适

宜公开招标经批准可邀请招标；国有资金占控股或主导地位依法必须招标的项目有下列情形之一的

可邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的

;（2）采用公开招标方式费用占项目合同金额比例过大。

62.［单选题］

企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的（）天

内办理资质证书变更手续。

A）15

B）30

045

D）60

答案：

B

解析：

2020版教材P54页办理企业资质证书变更的程序建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资

本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后30日内办理资质证书变更手续。

63.［单选题］

（2020年真题）根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设规划阶段执行强制性标准

的情况，实施监督的机构是（）。

A）建设项目规划审查机构

B）施工图设计文件审查单位

C）建筑安全监督管理机构

D）工程质量监督机构

答案：

A

解析：

P263-265建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督。

64.［单选题］

对于起重吊装工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。

A）施工企业项目经理、现场监理工程师

B）施工企业技术负责人、建设单位负责人

C）施工企业技术负责人、总监理工程师

D）建设单位负责人、总监理工程师

答案：

C

解析：

《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项

施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全

生产管理人员进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊装

工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；（7）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其

他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方

案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

65.［单选题］

根据《水污染防治法》关于施工现场水污染的防治，下列说法错误的是（）。

A）在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口

B）禁止向水体排放含有汞、镉、碑、辂、铅、氟化物、黄磷等可溶性剧毒废渣

C）禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送或存贮含有毒污染物的废水

D）禁止向水体排放生活污水

答案：

D

解析：

在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。禁止将含有汞、镉、碑、密、铅、氟化物、

黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋人地下。禁止利用无防渗漏措施的沟渠、

坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。《绿色施工导则》进一

步规定，水污染控制：（1）施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》GB8978-1996

的要求。（2）在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施，如沉淀池、隔油池、化粪池

等。（3）污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测，提供相应的污水检测报告。（4）保护

地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。在缺水地区或地下水位持续下降的地区，基坑降

水尽可能少地抽取地下水；当基坑开挖抽水量大于50万立方米时，应进行地下水回灌，并避免

地下水被污染。（5）对于化学品等有毒材料、油料的储存地，应有严格的隔水层设计，做好渗漏

液收集和处理。

66.［单选题］

甲公司和乙公司的合同纠纷案件经仲裁委员会作出裁决后，被当事人向仲裁委员会所在地的中级人

民法院提出证据，申请法院裁定不予执行。下列证据证明裁决的情形法院应不予考虑的是（）。

A）仲裁协议是发生纠纷后签订的

B）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的

C）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序

D）裁决所根据的证据是伪造的

答案：

A

解析：

根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民

法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：（1）当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面

仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者

仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所根据的证据是伪造的；（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以

影响公正裁决的证据的；（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。故选项

A正确。

67.［单选题］

房地产开发商与甲混凝土预制构件厂签订了预制混凝土大型构件承揽加工合同。由于甲近期订单较

多，在预制构件生产过程中，将部分工作转交给乙混凝土预制构件厂。甲转交给乙的工作应该是承

揽的（）。A.主要工作?B.主导工作

A）?

B）关键工作

0?

D）辅助工作

答案：

D

解析：

承揽加工合同中，除当事人另有约定的外，承揽人应自己完成定作人要求的主要工作，而辅助工作

承揽人可将其转交第三人完成。

68.［单选题］

根据施工合同，甲建设单位应于2017年9月30日支付乙建筑公司工程款而未支付。2018年6

月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）。

A）中断

B）中止

C）终止

D）届满

答案：

A

解析：

69.［单选题］

当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当（）。

A）自判决书送达之日起30日内向上一级人民法院提起上诉

B）自裁定书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉

C）自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉

D）自判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉

答案：

C

解析：

当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上

诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。

70.［单选题］

在建的建筑工程因故中止施工满（）的，在工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工

许可证。

A）3个月

B）6个月

01年

D）2年

答案：

C

解析：

《建筑法》第十条规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内

,向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证

机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

71.［单选题］

招标代理机构在所代理的招标项目中投标的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单

位罚款的（）。

A）5%以上10%以下

B）5%。以上10%。以下

C）5%o以上25%。以下

D）10%。以下

答案：

A

解析：

本题考查的是招标代理机构违法行为应承担的法律责任。招标代理机构在所代理的招标项目中投标

的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款金额的5%以上10%以下的罚款。@##

72.［单选题］

根据《民事诉讼法》规定，诉讼财产保全的措施不包括（）。

A）查封

B）扣押

C）冻结

D）先予执行

答案：

D

解析：

先予执行和财产保全是诉讼中两个不同的诉讼措施，不可混淆。财产保全，是指人民法院对于可能

因一方当事人或者一方利害关系人的行为或者其他原因，使将来生效的法律文书不能执行或难以执

行的情况，在诉讼前或者诉讼中做出裁定，对一方当事人或者一方利害关系人一定范围的财产或者

与争议有关的财产采取措施，限制其处分的一种法律行为和法律制度。根据民诉法第94条规定，财

产保全措施有查封、扣押、冻结和法律规定的其他方法。而先予执行，是指人民法院在受理案件后

终审判决之前，为解决权利人生活、生产经营的急需，依法裁定义务人预先履行义务的制度。本题

中D项正确。考生复习此知识点时，应将相关其他法律规定一并掌握。考点：考查诉讼财产保全措施

在教材中现在没有涉及到。但是在法律汇编里面有

73.［单选题］

单位甲拖欠单位乙的货款20万元，约定2015年5月1日支付。但是甲迟迟没有支付。2018年6月10日

,乙因为欠款问题提起诉讼，甲随之应诉，没有对诉讼时效提出异议。则（）O

A）人民法院应该不予受理

B）人民法院受理后应该在受理后，根据诉讼时效的规定驳回乙的上诉

C）人民法院应该继续审理

D）人民法院不应该进行审理，应该进行调解

答案：

C

解析：

超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制。

74.［单选题］

某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对施工企业做出的行政处罚不包括（）。

A）罚款

B）吊销资质证书

C）责令停工整顿

D）行政处分

答案：

D

解析：

在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚主要有：警告、罚款、没收违法所

得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责

令

停止施工、降低资质等级、吊销资质证书（同时吊销营业执照）、责令停止执业、吊销执业资格证

书

或其他许可证等。行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构

成

犯罪，依据法律、法规所规定的权限而给予的一种惩戒。不属于行政处罚，故选项D正确。

75.［单选题］

关于代理的说法，正确的是（）0

A）作为被代理人的法人终止，委托代理终止

B）代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C）民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D）代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任

答案：

A

解析：

B错误，代理涉及三方当事人，即被代理人、代理人和代理关系所涉及的第三人。C错误。民事法律

行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。但是，法律规定用书面形式的，应当用书

面形式。D错误。代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人

的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任。

76.［单选题］

关于建筑工程发包的说法，正确的做法是（）o

A）建设工程只能招标发包，不能直接发包

B）发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包

C）建筑材料、建筑构配件等也必须发包，并由承包人采购

D）总承包招标时，以暂估价形式包括在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的，应当由总承

包中标人和工程建设项目招标人共同依法组织招标

答案：

D

解析：

本题考查工程发包制度。建设工程的发包方式主要有两种：招标发包和直接发包，A错误。禁止发包

单位将建设工程肢解发包，所谓肢解发包指的是建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分

解成若干部分发包给不同的承包单位的行为，B错误。小规模的建筑材料、建筑构配件的采购，可以

由招标人进行，也可以由招标人委托承包单位进行，C错误。

77.［单选题］

某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。

A）按中标无效处理

B）视为放弃投标

C）按废标处理

D）取消其中标资格

答案：

D

解析：

《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提

出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还

78.［单选题］

建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质，建设行政主管部门不予批准的情形是（）。

A）在申请之日前1年内有未履行保修义务情形

B）在申请之日前2年内有未履行保修义务情形

C）在申请之日前1年内有未履行保修义务，造成严重后果

D）在申请之日前2年内有未履行保修义务，造成严重后果

答案：

C

解析：

2020版教材P299页《建筑业企业资质管理规定》规定，企业申请建筑业资质升级、资质增项，在申

请之日起前一年至资质许可决定作出前，有未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务情形

的，资质许可机关不予批准。

79.［单选题］

关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（）o

A）一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行

B）仲裁裁决只在国内生效

O当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖

D）申请仲裁裁决强制执行的期间为2年

答案：

D

解析：

A错误，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国

《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。B错误，仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决

公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和执行。C错误，根据我国最高人民法院的相关司法解释

,当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。

D正确，申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出（按照《民事诉讼法》的规定，申请执

行的期间为2年）。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。申请

仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最

后1日起计算。仲裁裁决书规定分期履行的，依规定的每次履行期间的最后1日起计算。

80.［单选题］

根据《劳动法》的规定，下列符合对女职工特殊保护规定的是（）。

A）不得安排女职工从事有毒有害作业

B）不得安排女职工从事低温、冷水作业

C）对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动

D）不得安排女职工从事第三级体力劳动强度的劳动

答案：

C

解析：

女职工的特殊保护：《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强

度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的

第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动

和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工

生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体

力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

81.［单选题］

我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案

件是（）。

A）第一审民事案件

B）第二审民事案件

C）重大涉外案件

D）在全国有重大影响的民事案件

答案：

A

解析：

20