2021-2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识强化训练试卷B卷附答案

2021-2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识强化训练试卷B卷附答案单选题（共85题）1、甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。A.共同诉讼人B.原告C.有独立请求权的第三人D.无独立请求权的第三人【答案】A2、下列劳动合同条款中，属于必备条款的是（）。A.试用期B.社会保险C.福利待遇D.保守秘密【答案】B3、用人单位依法裁减人员后，在下列哪一时间内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先录用被裁减的人员()A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】B4、依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）A.建设资金未能按计划到位的施工暂停B.发包人改变项目建设方案的工程停建C.传染病流行导致施工暂停D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误【答案】C5、（2021年第1批真题）关于行政行为特征的说法，正确的是()。A.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外B.行政行为不具有裁量性C.行政机关在实施行政行为时应当与行政相对人协商或者征得其同意D.行政行为是以国家强制力保障实施的，具有强制性【答案】D6、（2016年真题）根据《生产安全事故预告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是()。A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告【答案】C7、下列关于无权代理，说法错误的是（）。A.无权代理自始未经授权B.无权代理的代理权可能已经终止C.无权代理可能超越代理权D.无权代理就是表见代理【答案】D8、某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间。11月18日甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理，在11月20日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招标文件收收人，则该项目投标截止时间至少推迟至（）。A.12月5日B.12月10日C.12月20日D.12月30日【答案】A9、下列行为中，属于施工企业业务承揽不良行为的是（）。A.超越本单位资质承揽工程的B.允许其他单位或者个，人以本单位名义承揽工程的C.涂改、伤造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的【答案】D10、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2011年3月5日委托某专利事务所申请发明专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了发明专利，5月15日国家专利局将其专利公告，2013年2月13日授予王某发明专利权。该专利届满的期限是()。A.2031年3月5日B.2031年3月15日C.2031年5月15日D.2033年2月13日【答案】B11、按照《建筑法》的规定，以下说法正确的是()A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.不允许施工企业将其承包的全部建筑工程转包给他人【答案】D12、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格C.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装D.设置安全生产管理机构的，不用再配备安全生产管理人员【答案】C13、（2019年真题）关于工程建设国家标准的说法，正确的是（）。A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定B.工程建设强制性标准包括地方标准C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】C14、普通诉讼时效期间为三年，应当从（）起计算。A.侵害行为停止时B.当事人知道或应当知道权利被侵害时C.当事人权利被侵将并产生损害后果时D.当事人提起赔偿主张之日【答案】B15、建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系；二是被代理人与第三人的（）。A.委托关系B.受托关系C.信任关系D.合同关系【答案】D16、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）。(2017)A.送达诉讼文书必须有送达回证B.诉讼文书寄出的日期为送达日期C.受送达人被监禁的，应当公告送达D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达【答案】A17、关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是（）。A.任何单位不得对能源消费实行包费制B.既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告【答案】C18、根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是（）。

A.两个项目的建设单位是母子公司B.因发包人原因导致停工超过100天的C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格【答案】C19、根据《合同法》，不会产生缔约过失责任的情形是()。A.被依法撤销的合同B.有效合同C.未成立的合同D.无效合同【答案】B20、施工作业人员张某在作业过程中，发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使（）。A.知情权B.拒绝违章指挥权C.正当防卫权D.紧急避险权【答案】D21、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）。A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙的损失【答案】A22、在下列情形中，可以不招标的情形是（）。A.技术复杂，有特殊要求的B.抢险救灾工程C.采购人自行建设，生产或者提供更为节省成本的D.需要向原中标人采购工程，货物或者服务，否则所需费用将大幅增加的【答案】B23、关于债的基本法律关系的说法，正确的是（）。A.债是不特定当事人之间的法律关系B.债权人可以向债务人以外的任何人主张自己的权利C.债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利D.债权是绝对权【答案】C24、劳动者解除劳动合同,应当提前（）以书面形式通知用人单位。A.7日B.10日C.30日D.60日【答案】C25、关于合同权利转让的说法，正确的是()。A.债权人转让权利的通知可以撤销B.债权人转让债权的，应当经债务人同意C.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张D.债权人转让权利的，受让人不能取得与债权有关的从权利【答案】C26、某工程竣工验收合格后的第3年内，屋面发生漏水，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认漏水原因是因为施工单位采购材料存在缺陷所致，则该质量缺陷应由（）。A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，建设单位承担维修费用D.材料供应单位组织维修【答案】B27、（2019年真题）关于履约保证金的说法，正确的是()。A.履约保证金不得低于中标合同金额的10%B.中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不予赔偿C.施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保D.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交【答案】D28、（2021年真题第1批）关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是（）A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定B.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限C.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定D.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息【答案】B29、关于法律责任的说法，正确的有（）。A.法津责任只因违反法律规定的义务而形成的法律后果B.法律明确规定了法律责任的范围和性质C.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行D.法律责任包括了不利和有利的法律后果【答案】B30、二级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期是（）。A.1B.2C.3D.4【答案】C31、《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照一定原则实施。该原则是（）。A.废物再利用B.再生能源利用C.防止再次污染D.减量化优先【答案】D32、某医院为了节约建设投资，将建筑面积为13万m2的外科大楼工程发包给了一家具有二级资质等级的施工总承包单位。为此，该医院受到责令改正，并处以罚款的处罚。罚款的数额应为（）。A.5万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下【答案】D33、关于民事诉讼中移送管辖的说法，正确的是（）。A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院管理B.移送管辖限于上下级法院之间C.受移送的人民法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送D.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同【答案】A34、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（）的质量管理。A.咨询单位B.总承包单位C.监理单位D.建设单位【答案】B35、根据《民法典》，下列合同转让合法生效的是（）。A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位【答案】B36、某建筑公司于2020年4月2日提出申请，于2020年4月15日获得工商行政管理部门核准营业执照，于5月10日提出申请，于6月20日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资格的时间为（）。A.2020年4月2日B.2020年4月15日C.2020年5月10日D.2020年6月20日【答案】B37、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任B.安全生产许可证有效期可以自动延期C.企业破产应当将安全生产许可证交回发证机关予以注销D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发【答案】C38、建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）。

A.法定代理B.表见代理C.委托代理D.指定代理【答案】C39、因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，下列错误的说法是（）。A.买受人可以拒绝接受标的物B.买受人可以解除合同C.买受人拒收的，标的物毁损的风险由出卖人承担D.买受人可以决绝接受标的物，但是不得解除合同【答案】D40、行政法规的制定主体是（）。A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院D.最高人民法院【答案】C41、下列关于施工劳务的说法中，正确的是（）。A.施工劳务企业应依法承接施工总承包、专业承包企业发包的劳务作业，并组织自有劳务人员完成作业，也可将劳务作业再次分包B.施工总承包可通过自有劳务人员或劳务分包、劳务派遣等多种方式完成劳务作业C.施工总承包、专业承包企业应拥有一定数量的与其建立稳定劳动关系的骨干技术工人，但不得拥有独资或控股的施工劳务企业D.专业承包企业可以将全部劳务作业的工作使用劳务派遣人员完成作业【答案】B42、关于企业资质的法定条件和等级的说法，正确的是（）。A.“注册资本”是申请施工企业资质的条件之一，指的是企业可自由支配的资产，即所有者权益;B.企业自行拥有符合规定的技术装备，不得租赁;C.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包、施工劳务资质三个序列;D.国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理;【答案】D43、A建筑公司与B建材公司因材料购买合同发生争议，A公司根据合同中的仲裁条款向某市仲裁委员会申请仲裁。仲裁过程中双方自行和解，A公司撤回了仲裁申请。事后B公司对和解协议表示反悔并不予履行。A公司此时可以（）。A.根据原合同中的仲裁条款再次申请仲裁B.向人民法院申请强制执行和解协议C.向人民法院申请仲裁D.与B公司重新达成仲裁协议并再次申请仲裁【答案】A44、关于租赁合同说法正确的是（）。A.租赁物指法律允许流通的动产B.租赁期限不得超过十五年C.不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，可不通知对方D.租赁期限为5个月的，当事人可以自由选择合同形式【答案】D45、注册建造师有()情形，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。A.仅申请在一个单位注册的B.受到刑事处罚，刑事处罚完毕的C.年龄超过60周岁的D.依法被吊销注册证书的【答案】D46、（2021年第2批真题）关于无效合同法律后果的说法，正确的是()。A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力B.无效合同的当事人因该合同取得的财产、应当折价补偿C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失D.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力【答案】D47、评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（A.评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密B.评标委员会7个成员中，招标人的代表有3名C.评标由招标人依法组建的评标委员会负责D.评标委员会成员由3人组成【答案】C48、2021年4月18日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事故，造成29人重伤，直接经济损失6000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B49、《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的应处以罚款，其额度为()。A.5万元以上10万元以下B.5万元以上15万元以下C.5万元以上20万元以下D.5万元以上25万元以下【答案】D50、预制安装水池接缝的混凝土强度应符合设计规定，当设计无规定时，应采用（）的混凝土。A.与壁板混凝土强度等级相同B.比壁板混凝土强度提高一级C.低强度混凝土D.C40混凝土【答案】B51、关于工程质量保修书和最低保修期限的说法，正确的有（）。A.建设单位使用不当或擅自改动结构导致的质量问题，施工单位也应承担保修责任B.电气管线、装修工程的最低保修期限都是2年C.质量保修书内容应包括保修范围和保修期限D.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关【答案】B52、甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员。甲认为应支持申请人的主张，乙、丙认为不应支持申请人的主张，则关于仲裁裁决的说法，正确的是（）。A.应按乙、丙的意见作出仲裁裁决B.乙、丙应服从并按甲的意见作出仲裁裁决C.应将甲、乙、丙各自的意见全部列出提交仲裁委员会作出决定D.应按甲的意见作出仲裁裁决，同时必须在笔录中如实记载乙、丙的意见【答案】A53、场景(八）A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】A54、对一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。A.3B.4C.5D.6【答案】D55、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息B.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期C.安全生产许可证的有效期为5年D.安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续【答案】A56、全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同()划定并公布。A.文物保护单位B.城乡建设主管部门C.文物核定单位D.城乡规划行政主管部门【答案】D57、某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（）。A.2017年9月21日B.2017年11月21日C.2018年5月2日D.2017年11月2日【答案】D58、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员【答案】C59、关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。A.用人单位变更名称，原劳动合同可终止B.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除C.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行D.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同【答案】C60、工伤保险基金可用于()。A.工伤预防宣传B.投资股票使资金增值C.购买货币基金使资金保值D.对当年没有发生安全事故的企业予以奖励【答案】A61、关于诉讼证据当事人的陈述，下列表述错误的有（）。A.当事人陈述的于己不利的事实，无须对方举证B.当事人对于己不利的事实明确表示承认的，无须对方举证C.一方当事人对于另一方当事人主张的于己不利的事实既不承认也不否认，视为对该事实的承认D.当事人在场对诉讼代理人的自认明确否认的，不视为自认【答案】C62、根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，关于建筑工程施工许可证法定批准条件的说法，错误的是（）。A.申领施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B.保证安全的施工措施须在申领施工许可证前编制完成C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证【答案】A63、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同谈判期间D.评标报告提交之前【答案】A64、关于工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位应当具有相应的资质条件B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包C.专业分包工程可以再次分包D.分包单位就分包工程承担按份责任【答案】A65、关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是（）。A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.女职工生育享受98天产假C.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动D.用人单位应当对女职工定期进行健康检查【答案】B66、以下机关可以对法律规范提出审查要求的是（）。A.国务院B.省政府C.公民D.企业事业组织【答案】A67、关于两阶段招标的说法，正确的是（）A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件【答案】C68、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，不属于承揽业务不良行为的是()。A.以其他企业的名义投标的?B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的?C.将承包的工程转包或者违法分包的?D.通过行贿的手段获取中标的【答案】B69、关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）。A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位有权直接指定分包工程承包人C.建设单位推荐的分包单位，承包单位无权拒绝D.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包【答案】D70、（2021年第2批真题）除当事人另有约定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自()起由买受人承担。A.合同成立时B.合同生效时C.标的物交付时D.运输行为完成时【答案】A71、融资租赁合同是由出卖人与买受人之间的买卖合同和出租人与承租人之间的租赁合同构成的，其法律特征不包括（）。A.出租人身份的二重性B.买卖和租赁合同效力的相加C.融资租赁合同是要式合同D.出卖人权利与义务相对人的差异性【答案】B72、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】C73、（2020年12月真题）关于建筑工程一切险附加的第三者责任险的说法，正确的是()。A.保险人承担保险责任的范围包括保险期限届满后30日内的损失B.产生损失的意外事故应当与所保工程直接相关C.人身伤亡、疾病或者财产损失的发生地仅限于施工场地内D.投保人的人员伤亡或者财产损失均包括在承保范围内【答案】B74、甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失，对此，正确的处理方式应当是（）。A.业主方只能要求乙赔偿B.乙可以拒绝甲的追赔要求C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔D.如果业主方要求甲赔偿，甲可以以是业主认可的分包商为由而拒绝【答案】C75、关于无效合同法律后果的说法，正确的是（）。A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力B.无效合同的当事人因该合同取得的财产，应当折价补偿C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失D.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力【答案】D76、（2021年第1批真题）下列情形中，发包人应当承担过错责任的是()。A.直接指定分包人分包专业工程造成建筑工程质量缺陷的B.拖欠工程款影响工期的C.未申领施工许可证导致无法开工的D设计变更导致费用增加的【答案】A77、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B.不同投标人的投标文件在同一文印店装订C.不同投标人的投标保函由同一银行开具D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容【答案】D78、（2017年真题）关于行政复议的说法，正确的是（）。A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议B.在行政复议中随时可以调解C.行政复议可以申请一并审查抽象行政行为D.行政复议决定具有终局性【答案】C79、建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款实操报价利率的2倍。基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议。关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是（）。A.关于垫资的约定无效B.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效C.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持D.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持【答案】D80、（2014年真题）诉讼时效期间应当从()起计算。A.侵害行为停止时B.当事人知道或应当知道权利被侵害及义务人时C.当事人权利被侵将并产生损害后果时D.当事人提起赔偿主张之日【答案】B81、大华建筑公司承包中信科技有限公司的办公楼扩建项目，根据《建筑法》有关建筑工程发承包的有关规定，该公司可以（）。A.把工程转让给华民建筑公司B.把工程分为土建工程和安装工程，分别转让给两家有相应资质的建筑公司C.经中信科技有限公司同意把内墙抹灰工程发包给别的建筑公司D.经中信科技有限公司同意，把主体结构的施工发包给别的建筑公司【答案】C82、关于民事代理的说法，正确的是（）。A.民事法律行为均可以代理B.代理人的代理权限不受限制C.代理人是以自己的名义实施民事法律行为D.代理行为的法律后果属于被代理人【答案】D83、在某一委托代理中，被代理人委托代理人进行违法代理活动，代理人据此接受了委托。根据法律规定（）。A.被代理人和代理人承担连带责任B.代理人承担主要责任，被代理人承担次要责任C.按照责任大小，由被代理人和代理人承担相应的责任D.被代理人承担主要责任，代理人承担次要责任【答案】A84、下列物权中不属于益物权的是（）。A.地役权B.建设用地使用权C.土地承包经营权D.土地所有权【答案】D85、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得任意压缩（）工期。A.定额B.标准C.法定D.合同【答案】D多选题（共38题）1、根据《安全生产许可证条例》，国家对（）实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业建工C.日用化学品生产、经营、储存单位D.危险化学品生产、经营、储存单位E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业【答案】AB2、财产抵押时，抵押权自抵押合同生效时设立的有（）A.原材料B.交通运输工具C.建设用地使用权D.生产设备E.正在建造的建筑物【答案】ABD3、（2021年真题第1批）法的形式其含义包括（）。A.法律规范的内部表现形式B.法律规范的时间效力C.法律规范创制机关的性质与级别D.法律规范的效力等级E.法律规范的地域效力【答案】CD4、在建工程的施工单位开展消防安全教育工作的表述中，错误的是（）。A.在施工中就对施工人员进行消防安全教育B.在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏C.对明火作业人员在工程施工前进行一次消防安全教育D.组织救火演练E.组织应急疏散演练【答案】AC5、当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有()。A.该仲裁协议当然无效B.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁C.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效D.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效E.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构【答案】CD6、根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位可以随时和劳动者解除劳动合同的有（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的C.严重违反用人单位的规章制度的D.被依法追究刑事责任的E.劳动者经过单位同意，同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务没有造成影响【答案】ACD7、某总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位，在施工过程中专业承包单位违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。下列表述正确的是()。A.实行施工总承包的，由总承包单位负责B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位与专业承包单位对全部工程生产安全事故承担连带责任D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任E.分包合同中应明确双方在安全生产方面的权利与义务【答案】ABD8、某项目业主与银行签订了借款合同，项目业主的主要义务是()。A.提供担保B.按照约定用途使用借款C.提供借款D.按期归还本金和利息E.按照规定收取借款【答案】ABD9、按照违法行为的性质和危害程度，可以将法律责任分为（）。A.建设工程法律责任B.刑事法律责任C.行政法律责任D.民事法律责任E.国家赔偿责任【答案】BCD10、甲、乙、丙三人向丁借债，约定为连带之债，借款后甲乙各使用了25%，丙使用了50%，则以下哪些说法正确（）。A.丁可以要求甲一人偿还所有的债务B.甲最多只应该偿还25%的债务，其余部分与其无关C.丁有权要求丙偿还80%的债务D.如果乙一人偿还了所有的债务，则乙可以向其他人索还替对方支付的部分E.丁只能向借款份额最多的丙索偿债务【答案】ACD11、根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因（）时免除自己责任的条款，该免责条款无效。A.合同履行只有对方受益??????B.不可抗力造成对方财产损失????C.履行合同造成对方人身伤害??D.对方不履行合同义务造成损失??E.故意或重大过失造成对方财产损失【答案】C12、劳动者的货币工资有（）A.工资B.奖金C.保险金D.津贴E.补贴【答案】ABD13、关于项目负责人的带班生产的说法，正确的有（）。A.在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作B.应加强对重点部位、关键环节的控制C.要认真做好带班生产记录并签字存档备查D.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%E.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假【答案】BC14、（2015年真题）某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后，楼板出现裂痕，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有()。A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担责任B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担D.造成发包人损失的，承包人不承担责任E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担【答案】B15、甲施工企业项目经理乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法中正确的是（）。A.该买卖行为有效B.乙有撤销权C.丙有催告权D.构成表见代理E.甲有追认权【答案】C16、（2014年真题）生产安全事故等级划分的主要因素有()。A.政治B.心理C.人身D.主观恶意E.经济【答案】C17、（2020年真题）依法必须进行招标项目的中标候选人公示应当载明的内容有（）。A.中标候选人排序、名称、投标报价、质量、工期（交货期）、以及评标情况B.中标报选人按照招标文件要求承诺的项目负责人的姓名及其相关证书名称和编号C.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件D.提出异议的渠道和方式E.中标候选人的地址、联系人及联系方式【答案】ABCD18、依法必须进行招标的项目的招标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应（）。A.认定招标、投标、中标无效B.依法重新招标C.直接指定符合要求的投标人D.由行政监督部门接管剩余招标投标工作E.依法禁止就该项目再次招标【答案】AB19、永久受到法律保护的著作权包括（）。A.发表权B.署名权C.修改权D.保护作品完整权E.使用权【答案】BCD20、（2018年真题）下列行为构成侵权之债的有（）。A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证B.路人帮助把受伤工人送至医院C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业【答案】CD21、关于工程保修期的说法正确的有（）。A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程的保修期为4年C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D.保修期结束后返还质量保证金E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务【答案】A22、发包人具有下列()情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。A.未按约定支付工程价款的B.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的C.施工现场安装摄像设备全程监控D.施工现场安排大量人员E.不履行合同约定的协助义务的【答案】AB23、《合同法》规定了债权人不得将合同的权利全部或部分转让给第三人的情形，下列选项属于该规定的是()。A.当事人因信任订立的委托代理合同B.建筑材料供应合同C.合同中约定禁止债权人转让权利D.供用电、水、气、热力合同E.最高额抵押的主合同【答案】AC24、在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的有（）。A.屋面防水工程为5年B.给排水管道为2年C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限E.设备安装和装修工程为5年【答案】ABCD25、下列选项中，具备申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。A.保存文物特别丰富B.曾挖掘出历史文物C.历史建筑集中成片D.历史上曾经发生过重要历史事件E.保留着传统格局和历史风貌【答案】ACD26、根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是（）。A.劳动者不能胜任工作B.劳动者在试用期内不符合录用条件C.劳动者严重违反用人单位的规章制度D.劳动者被依法追究刑事责任E.劳动者患病【答案】BCD27、关于不动产物权设立的说法，正确的有（）。A.不动产物权变动未经登记，不影响当事人之间订立的消灭不动产物权合同的效力B.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记C.不动产物权登记由不动产所在地的登记机构办理D.不动产物权的设立属自愿登记E