2021-2022年一级建造师之一建工程法规综合检测试卷A卷含答案

2021-2022年一级建造师之一建工程法规综合检测试卷A卷含答案单选题（共85题）1、下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）。2017真题A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的B.仲裁庭的组成违反法定程序的C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的【答案】B2、对于建设工程分包的表述中，不正确的是()。A.建设单位可以直接指定分包人B.承包单位不得将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C.承包单位不得将其承包的全部建筑工程转包给他人D.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位【答案】A3、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由（）承担举证责任。A.职工本人B.工伤治疗机构C.用人单位D.社会保险行政部门【答案】C4、甲砂场将应该发给乙建筑公司的2500立方米细砂发给了丙路桥公司，三天后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系是()之债。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【答案】C5、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。（2015）A.80%B.70%C.60%D.50%【答案】A6、根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。A.项目经理B.兼职安全员C.建筑架子工D.BIM系统操作员【答案】C7、根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由（）制定并公布。A.国务院建设行政主管部门B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门C.省级以上人民政府建设行政主管部门D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门【答案】B8、根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。（2013）A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不予注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年【答案】A9、2007年1月1日，某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以赠予的形式让给自己的关联公司，2010年1月1日，开发商的债权人建筑公司（开发商长期拖欠建筑公司工程款项）知道了该转让行为，则建筑公司的撤销权截止于（）。A.2009年1月1日B.2008年1月1日C.2012年1月1日D.2011年1月1日【答案】D10、建设工程合同纠纷由仲裁机构裁决后，当事人应当自觉执行裁决。一方当事人不执行的，另一方当事人可以申请（）强制执行。A.仲裁机构B.建设行政主管部门C.司法监督机构D.有管辖权的人民法院【答案】D11、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（）。（2015）A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任【答案】C12、（2020年真题）关于开标的说法，正确的是（）A.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点，但招标人须在开标前5日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人C.开标应当由招标代理机构主持，不能邀请所有投标人参加D.投标人少于3个的，不得开标【答案】D13、下列标书不应认定为废标的是（）。A.投标文件没有单位盖章B.标书中附有修改报价的函件C.多方案报价未声明哪一个有效D.联合体投标未附联合体共同投标协议【答案】B14、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（）。2017A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、维修和补强D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任【答案】A15、()是指根据被代理人的委托而产生的代理。A.代理权B.被代理人C.委托代理D.法定代理【答案】C16、根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,（）。A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查【答案】C17、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备。次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是（）。A.甲与乙、丙之间的合同均有效B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C.甲与乙、丙之间的合同均无效D.甲与乙之间的合同先生效后失效甲与丙之间的合同有效【答案】A18、某大型工程建设项目，建设单位依法委托监理公司进行工程监理，建设单位与监理单位之间的法律关系是（）。A.民事法律关系B.行政法律关系C.劳动法律关系D.经济法律关系【答案】A19、某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是（）。A.这起行政处罚不适用听证程序B.行政机关应负责组织听证C.行政机关应承担组织听证的费用D.施工单位有权要求举行听证【答案】A20、下列争议中属于劳动争议的是()。A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议B.公司股东李某因股息分配产生的争议C.王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议【答案】D21、关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）。A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任C.施工企业的保修责任可以全部免除D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任【答案】D22、某工程合同中约定竣工日期为2013年11月8日，实际竣工日期为2014年1月8日，竣工后发包方经承包人催告后依然逾期不支付，承包人最迟应当在()以前向人民法院提起诉讼，行使承包人工程价款的优先受偿权。A.2014年5月7日B.2014年7月7日C.2014年11月7日D.2015年1月7日【答案】B23、根据《仲裁法》的规定,以下关于仲裁裁决的执行,说法不正确的是()。A.仲裁委员会作出裁决后,当事人应当履行裁决B.一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受中请的人民法院应当执行C.一方当事人申请执行裁决,另一方当事人申请撤销裁决的,仲裁委员会或者人民法院应当裁定中止执行D.人民法院裁定撤销裁决的,应当裁定终结执行。撤销裁决的申请被裁定驳回的,人民法院应当裁定恢复执行【答案】C24、根据《环境保护法》，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚B.按日连续处罚的时间自责令改正之日起算C.被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提D.罚款处罚按照执法成本确定【答案】C25、某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合周的说法，错误的是（）A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同【答案】B26、甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2006年5月1日还款。但到2006年6月1日，甲仍未还钱。2006年7月3日乙向甲要账，乙向甲口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是()。A.引起诉讼时效的中断B.引起诉讼时效的中止C.引起诉讼时效的延长D.改变法定时效期间【答案】A27、国家授权有关建设行政主管部门，在建筑工程施工前发给建设单位施工许可证的关键是()。A.是否资金到位B.工程所在地县级以上人民政府建设主管部门是否同意C.建设单位是否提交申请D.该项工程是否符合法定的开工条件【答案】D28、下列人员中，依法不能作为证人的是()。A.未成年人B.不能正确表达意思的人C.监狱中羁押的犯人D.聋哑人【答案】B29、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是()。A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查C.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【答案】C30、《建设工程质量管理条例》规定,设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当注明工程合理使用年限,工程合理使用年限是指从()之日起计算。A.工程提请竣工验收B.工程移交C.工程竣工验收合格D.工程投入使用【答案】C31、建筑施工企业违反规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的,地方人民政府环境保护行政主管部门不可能对应采取的处罚措施是()。A.警告B.停工整顿C.责令改正D.罚款【答案】B32、2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是（）。2018真题A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力【答案】D33、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，（）年内不予注册；造成重大事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。A.3B.5C.1D.10【答案】B34、关于要约法律效力的表述中，不正确的是()A.要约到达受要约人时生效B.要约的有效期间由要约人在要约中规定C.要约不可以撤销D.要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人【答案】C35、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以直接减少支付工程价款C.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担D.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修【答案】D36、施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是（）。A.为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材B.施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护C.为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近D.在道路两旁施工时使用明火作业【答案】B37、甲、乙因钢材质量产生纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的仲裁员王某对处理此案有受贿行为。依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以申请()。A.请求法院撤销仲裁裁决B.向高级人民法院起诉C.向中级人民法院起诉D.向上级仲裁委员会申诉【答案】A38、不属于承揽业务不良行为认定标准的是（）。A.超资质承揽工程B.相互串通投标C.骗标D.违法分包【答案】A39、甲向乙借款100万元,用甲名下的房屋作为担保,该种担保方式属于（）。A.保证B.质押C.留置D.抵押【答案】D40、新建、扩建、改建的建设工程,建设单位必须在开工前向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取()A.建设工程施工许可证B.建设工程监理许可证C.建设工程设计许可证D.建设工程施工管理证【答案】A41、某施工单位的现场劳动安全设施不符合国家规定，监理工程师提出后，顶目经理仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故，则项目经理承担的刑事责任有（）。A.拘留B.吊销资格证书C.有期徒刑或者拘役D.有期徒刑并处拘役、罚金【答案】C42、下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是()。A.移交工程档案资料是建设单位的义务B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案【答案】C43、（2020年真题）李某借用甲公司的资质承执了乙公司的装修工程，因为偏工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失（）承担赔偿责任。A.仅由甲公司B.由甲公司和李某共同C.仅由乙公司D.仅由李某【答案】B44、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。（2015）A.监理单位和检测机构B.建设单位和检测机构C.建设单位和建设工程质量监督机构D.监理单位和建设工程质量鉴定机构【答案】C45、某人以其居住的商品住宅作为向银行贷款的担保，这种担保方式属于()。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】C46、关于施工许可证的颁发，说法正确的是（）。A.发证机关应自受理申请之日起7日，对符合规定的，颁发施工许可证B.对于证明文件不全的，可以10日内一次告知建设单位需要补正的全部内容C.证明文件补全后，审批时间可以作相应顺延D.对于不符合条件的，应当自收到申请之日起7日内书面或口头通知建设单位，并说明理由【答案】C47、设计单位的安全责任不包括（）。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.事故隐患情况严重的，应当及时向有关主管部门报告D.对设计成果承担责任【答案】C48、下列债中。属于当事人之间按照约定产生的债是（）。（2016）A.侵权之债B.不当得利之债C.无因管理之债D.合同之债【答案】D49、根据《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的【答案】D50、关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。A.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处罚款和吊销营业资质B.超越本单位资质等级承接工程的，责令停止违法行为并降低资质等级C.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得，责令停业整顿D.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得，没收违法所得【答案】D51、甲施工单位承包一个建筑工程，将其中的幕墙工程分包给乙施工单位，和乙施工单位合同中约定，乙单位的一切质量问题与甲施工单位无关，全部由乙施工自己承担，乙施工单位在施工中，违章操作，导致工程损失30万，建设单位起诉到法院，说法错误的是（）。A.乙单位违章操作，和甲单位没有关系，建设单位不能起诉甲单位B.建设单位可以要求乙承担30万费用C.建设单位可以要求甲承担30万费用D.建设单位可以同时起诉甲乙【答案】A52、某施工企业于2014年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2014年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2014年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（）。A.2014年3月5日B.2014年3月12日C.2014年3月20日D.2014年4月10日【答案】A53、国家投资的某工程项目2005年3月1日开始试运行。建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为（）A.2005年4月1日B.2005年6月1日C.2005年9月1日D.2005年12月1日【答案】B54、根据《民法典》规定，按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系的是()。A.债B.所有权C.知识产权D.担保物权【答案】A55、建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保险人。A.书面B.口头C.通知D.布告形式张贴于施工现场【答案】D56、某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10％的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。A.备案的建设工程合同B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【答案】A57、甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以（）A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席裁决【答案】D58、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,单位负责人接到事故报告后,应当向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告,其时间限于()小时内。A.1B.2C.7D.12【答案】A59、当事人提出证据证明存在下列情形的，人民法院应当准许重新鉴定的是（）。A.经质证认定不能作为证据使用的B.鉴定人员工作有瑕疵的C.鉴定程序违法的D.鉴定结论依据不足的【答案】A60、委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，()A.无需通知被代理人B.该转托行为无效C.应当事先取得被代理人的同意D.事后及时告知被代理人即可【答案】C61、根据《货物运输合同》的规定，承运人对托运人的财产享有()A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权【答案】A62、根据《民法典》，以下物权，自登记时起设立的是（）。A.地役权B.建设用地使用权C.将汽车设立的抵押权D.动产抵押权【答案】B63、某施工项目现场发生安全事故，经调查发现死亡12人，重伤22人，直接经济损失达到6000万元，则该工程事故可定为()。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特大事故【答案】B64、行政复议机关收到行政复议申请后，应当在()日内进行审查，依法决定是否受理，并书面告知申请人。A.5B.7C.10D.15【答案】A65、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,下列安全生产许可证违法行为中,罚款额度区间最小的是（）A.未取得安全生产许可证自从事施工活动B.转让安全生产许可证C.冒用安全生产许可证D.安全生产许可证有效期满未办理廷期手续继续从事施工活动【答案】D66、甲乙双方的合同纠纷于2016年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收。根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。A.该调解书自2016年7月5日产生法律效力B.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁C.调解书制作完成后，甲乙双方不得反悔D.该调解书自2016年7月6日产生法律效力【答案】D67、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是（）。A.串通投标B.偷工减料C.未取得资质证书承揽工程D.出借、转让资质证书【答案】A68、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）。A.债B.所有权C.知识产权D.担保物权【答案】A69、某房地产开发项目，工程经竣工验收合格并交付使用，后承包人依约向发包人递交了工程竣工结算文件，由于双方分歧较大而成诉，双方对工程结算款项支付时间没有具体约定，则发包人支付工程欠款的利息应从（）起算。A.工程竣工验收合格之日B.工程移交之日C.竣工结算文件提交之日D.起诉之日【答案】B70、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。☆2014真题A.同级工会代表B.劳动行政部门代表C.用人单位代表D.人民法院指定的人员【答案】B71、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。A.竣工验收B.签订施工合同C.进场开工D.领取施工许可证【答案】D72、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。A.15B.20C.30D.60【答案】A73、根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）。A.竣工验收合格后B.提交竣工验收报告时C.竣工验收时D.交付使用时【答案】B74、按照《建设工程安全生产管理条例,》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障【答案】D75、某施工分包合同约定，由总包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。A.总承包单位、出租单位、监理单位、建设单位B.总承包单位、出租单位、安装单位、监理单位C.分包单位、出租单位、安装单位、建设单位D.总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位【答案】D76、某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（）。A.李某B.施工企业C.李某所属施工企业项目经理部D.施工企业法定代表人【答案】B77、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是（）。（2016）A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水【答案】A78、（2020年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】C79、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()。A.供电局向甲施工企业承担责任B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙公司向甲施工企业承担责任【答案】D80、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（）。A.有损害事实发生B.违反职业道德规范C.存在违法或损害行为D.违法行为与损害事实有因果关系【答案】B81、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是()A.张某应当向施工企业赔偿损失B.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿【答案】D82、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府D.派遣单位与劳动者【答案】A83、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款10万元，乙向甲支付定金3万元；双方约定违约金2.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失1.5万元。后乙向法院提起诉讼，能获得法院支持的最高金额为（）。A.6万B.4.5万C.4万D.5.5万【答案】D84、下列建筑业企业资质的许可，应当由国务院建设主管部门负责实施的是()。A.劳务分包一级资质B.水利、交通的专业承包序列二级资质C.专业承包三级资质D.公路交通工程专业承包不分等级资质【答案】D85、为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为()。A.用益物权B.担保物权C.收益权D.不动产物权【答案】B多选题（共38题）1、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位()。A.不必建立应急救援组织B.应当建立应急救援组织C.可以建立应急救援组织D.生产规模较小的，可以不建立应急救援组织，应当指定兼职的应急救援人员E.必须指定兼职的应急救援人员【答案】BD2、按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（）。A.联合体共同投标，投标文件中未附共同投标协议B.交纳投标保证金超过规定数额C.投标人是响应招标、参加投标竞争的个人D.超过延期期限的，施工许可证自行废止E.超过延期期限的，只要发证机关不提出，施工许可证继续有效【答案】ACD3、下列行为中，构成无因管理的有()A.甲接受委托帮助他人保养施工机具B.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火C.材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治D.戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示E.总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位【答案】BC4、关于施工合同解除的说法，正确的是（）。A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除【答案】B5、《国家基本建设大中型项目实行招标投标的暂行规定》中规定，参加建设项目的主体工程的设计、建筑安装和监理以及主要设备、材料供应等投标单位，必须具备的条件是（）。A.具有招标条件要求的资质证书，并为独立的法人实体B.在最近2年没有参与骗取合同以及其他经济方面的严重违法行为C.连续2年有较好的安全记录，投标当年内没有发生重大质量、特大安全事故D.财产状况良好，没有财产被接管、破产或者其他关、停、并、转状态E.承担过类似建设项目的相关工作，并有良好的业绩和履约记录【答案】AD6、（2019年真题）关于所有权的说法，正确的有()A.财产所有权的权能包括占有权，使用权，收益权，处分权B.收益因使用而产生，因此要享有收益权，必须享有使用权C.占有权只能由所有人享有的D.处分权是所有权最基本的权利，是所有权内容的核心E.使用权是所有人所享有的一项独立权能【答案】AD7、下列施工合同中，属于可撤销合同的有（）A.施工合同订立时，工程款支付条款显失公平B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致C.承包人对合同的价款有重大误解的D.发包人胁迫承包人签订的E.承包人将部分工程违法分包的【答案】ACD8、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】BC9、（2020年真题）在工程监理单位人员的见证下，施工企业的现场试验人员对涉及结构安全的钢筋进行取样，并在钢筋试样或其包装上作标识、封志，该标识和封志应标明（）。A.工程地点B.工程名称C.取样部位D.样品名称E.取样日期【答案】BCD10、施工企业应对作业人员进行安全生产教育培训的情形有（）。A.作业人员进入新的岗位或新的施工现场B.发现事故隐患C.采用新技术、新设备D.特种作业人员E.制定专项施工方案【答案】ACD11、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】AC12、某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括（）。A.免责程度限于不可抗力的影响程度B.在合理期限内提供证明C.因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害D.不能履行义务方应及时通知对方E.受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分【答案】ABD13、甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有（）。A.乙可以将专业工程分包给丙B.丙可以将劳务作业分包给丁C.乙可以将劳务作业分包给丁D.甲可以将专业工程发包给丙E.甲可以将劳务作业分包给丁【答案】ABCD14、下列属于不需要办理施工许可证的工程是（）。A.工程投资额28万的建筑工程B.国有投资的建设工程C.抢险救灾工程D.农民自建二层住宅E.军用房屋建筑工程【答案】ACD15、下面属于短期诉讼时效的是（）。A.张某诽谤了李某B.张某打伤了李某C.张某偷走了李某家里的古董D.张某租了李某家的房子，到期拒付租金E.张某卖给李某的电视质量不合格未声明【答案】BD16、用人单位（），劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。A.未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的B.未及时足额支付劳动报酬的C.以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的D.规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的E.违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的【答案】C17、仲裁裁决书的效力体现在（）。A.裁决书一裁终局B.仲裁裁决具有强制执行力C.当事人可以对生效的仲裁裁决提起诉讼D.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方当事人可以申请仲裁委员会强制执行E.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国（或地区）可以得到承认和执行【答案】AB18、根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以向人民法完申请撤销该仲裁裁决。（2013）A.双方当事人均不满意仲裁结果B.没有仲裁协议C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由D.没有对另一方当事开成强制作用E.裁决事项超出仲裁委员会权限【答案】BC19、关于行政纠纷的说法，正确的有（）。2017A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷B.只要发生行政纠纷，当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼C.行政诉讼的被告只能是行政机关D.只要当事人对行政复议决定不服，就可以向人民法院提起行政诉讼E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼【答案】C20、下列事项中可以设定行政许可的有（）。A.有限自然资源开发利用,需要赋予特定权利的B.企业或者其他组织的设立,需要确定主体资格的C.市场竞争机制能够有效调节的D.行业组织，能够自律管理的E.行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的【答案】AB21、施工单位下列用水做法符合《绿色施工导则》的是()A.自然养护混凝土B.现场机具、车辆冲洗用循环水C.生活、工程用水分别计量管理D.现场设置雨水搜集利用系统E.现场供水管网就近设置多个用户点【答案】BCD22、下列行政责任的承担方式中，属于行政处分的有（）。2018真题A.警告B.记过C.降级D.撤职E.罚款【答案】ABCD23、下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的有（）。A.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的B.患者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.女职工在孕期、产期、哺乳期的E.劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作的【答案】ABD24、关于借款合同权利和义务的说法,正确的有（）。A.贷款人不得预先在本金中扣除利息B.借款人应当按照约定的用途使用借款C.对于未定期限且无法确定期限的借款合同,借款人可以随时偿还D.订立借款合同,贷款人可以要求借款人提供担保E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产【答案】ABD25、下列关于缺陷责任期的说法,正确的是()。A.缺陷责任期同工程质量保修期期限一致B.缺陷责任期是法律规定的,当事人不能约定C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期【答案】CD26、关于借款合同权利和义务的说法.正确的有（）（2013）A.贷款人不得预先在本金中扣除利息B.借款人应当按照约定的用途使用借款C.对于未定期限且无法确定期限的借款款合同.借款人可以随时偿还D.订立借款合同.贷款人可以要求借款人提供担保E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产【答案】ABD27、建设工程施工合同中,承包人的主要义务有()A.自行完成建设工程主体结构施工B.交付竣工验收合格的建设