地坪施工合同

地坪施工合同地坪施工合同发包方（全称）：新疆盛鑫世纪物流有限企业（简称：甲方）承包方（全称）：（简称：乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其余相关法律法例，依照同样、自发、公正和诚实信誉的原则，就本建设工程施工地坪事项磋商一致，特订立本合同书。第一条工程概略1、工程名称：新疆盛鑫世纪物流园工程2、工程地点：鄯善县石材工业园3、建筑面积：约7万平方4、工程造价：按每平方米130元计算（地面平坦、压实），按实质施工量结算。不含税。第二条工程承包方式：包工包料第三条合同工程范围场所平坦、压实、C25砼表面光。第四条合同工期合同工期：一年计划动工日期：2017年月日完工日期：第五条质量标准质量等级：合格。地坪施工合同第六条结算依照按实结算第七条工程履约保证金的支付及返还1、本工程合同签署后

10日内交工程履约金为

万元人民币，由承包人交至发包人指定账户，

10天内交托保证金。2、在工程施工中如乙方综合实力达不到甲方要求或施工质量不合格，发包方负责人负责7天内退还乙方所缴纳的工程履约保证金，履约保证金不计息。第八条工程款支付两方商定的工程款（进度款）支付的方式和时间：1、支付的方式：每笔资本的支付，发包人都须以银行转账、非现金结算，都须汇入承包人指定（详见本合同中的明示）的银行账户。不然，均视为转账无效，并由发包人担当全部结果和责任；2、时间和比率：我甲方认同支付工程进度款。付款时间为乙方每施工一万平方结算已完工程量的90%。如甲方未准时付款节点付款，须担当本工程款的20%违约金，同时，乙方有权向劳动仲裁部门或法院申述，所有的误工费，计所有损失均有甲方负责。工程完工后承包人须实时将工程的结算报告供应给发包人，发包人自收到工程结算报告之日起进行审查，十五日内审查结束。审查结束后

10日内，支付已审查总数的

97%；余款

3%作为质量保修金，保修金在国家规定保修期满后的

15天内一次性付清。地坪施工合同第九条甲方特别商定：如甲方没有按合同商定日期支付乙方工程款时，我甲方特别拟订方案以下：1、如甲方不可以按合同商定方式付款，假如帐龄超出15天，甲方应按工程总造价的1倍支付给乙方。2、依据鄯善县政府要求，乙方一定按月足额发放民工薪资，如因乙方拖欠民工薪资造成民工生事、上访，甲方有权取代乙方代发民工薪资，而且代发民工工作从乙方工程款中双倍扣除（民工薪资一定从银行发放）。3、工程质量严格依照国家规范标准进行施工，如施工中出现质量问题，甲方有权对乙方进行罚款，情节严重的甲方有权终止合同。第十条违约责任假如工程有更改部分，甲方需提早3天以书面形式通知乙方。如因甲方原由未实时通知乙方而更改时，所形成的全部反工花费（经甲方、乙方及监理方三分署名确认，按实结算）所有由甲方担当，同时工期顺延。第十一条工程价款的调整1、工程施工图、设计改正、更改、施工联系单、甲方确认的施工组织设计合同以及本合同样均作为本工程的结算依照。2、工程更改部分，价风格整、资料差价等均按本协议第六条计价原则进行价款调整，与进度款同步支付。更改签证部分纳入决算，取费按招标相应下浮比率下浮。如发生工程设计更改及地坪施工合同签证等，甲方应在收到乙方提交的更改文件起五日内确认签证，逾期不签证视为认同乙方所提交的文件，如超出限期，造成工期延后的，甲方应担当相应责任，工期顺延。第十二条争议解决方式本合同签署和执行过程中产生的任何争议，两方应友善磋商解决。如出现磋商不一致，由工程所在地人民法院诉讼、判决。第三条合同奏效本协议一式两份，