建设工程技术资料编制委托合同

甲方合同编号：乙方合同编号：建设工程技术资料编制

委托合同委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签订日期：年月日签订地点: 一、总则二、技术资料编制的范围和内容三、合同的期限、地点及进度要求四、资料编制成果的验收五、报酬及支付方式六、资料的提供七、权利与义务八、资料的保密九、不可抗力十、违约责任十一、技术成果归属十二、权利瑕疵担保十三、合同的生效、变更及解除十四、争议解决方式十五、通知十六、其它约定委托方（甲方）：住所地：受托方（乙方）：住所地：一、总则根据《中华人民共和国合同法》等现行法律法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，为了明确双方的权利和义务，经双方充分协商一致，签订本合同，共同遵守执行。二、技术资料编制的范围和内容：.范围：乙方负责甲方建设工程所需的技术资料及其他相关资料的收集、撰写、汇编、整理，测量资料的编写及整理。.内容：工程设计文件及设计变更资料的收集整理、工程技术资料、施工资料、工程施工变更签证资料以及竣工备案资料的编制、整理。三、合同的期限、地点及进度要求：.合同的期限：自始至止。.地点： .进度要求：合同期限日止乙方履行完成全部委托内容。四、资料编制成果的验收：.验收方式： .验收的时间、地点： .本合同期限内如发现资料编制有缺陷，乙方应负责无偿修正、返工。五、费有及支付：.费用总额：元人民币（币种），大写：。本合同费用由甲方承担，依本合同约定支付给乙方。.本合同费用采用下列第一种支付方式：一次总付，在资料编制成果验收合格后全额付款。分期支付本合同生效后日内，支付报酬总价」的预付款；（按照进度支付）；验收合格后_日内，支付至报酬总价的_%，其余_%作为保证金，于本合同期结束（且无任何编制质量问题）匚日内一次付清。其他方式：。.税费：。.4.其他约定：。.本合同如果属于关联交易，甲乙双方约定的支付结算方式不应违反关联交易财务结算的相关规定。六、资料的提供.甲方应向乙方提供的技术资料、数据、材料或样品：.乙方应向甲方提供的资料、数据、材料或样品：七、权利与义务除本合同其他条款约定的权利、义务外，双方约定如下：.甲方有随时查阅资料的权利。.资料整理过程中乙方需要甲方有关方面的联系和协调，甲方需全力配合，并向乙方阐明问题，并提供技术背景资料及有关技术、数据。.乙方提交的资料需符合设计及规范要求，保证资料质量及进度，若因资料缘故造成的责任由乙方承担。.甲方必须按本合同第五款支付给乙方费用，如甲方未能按本合同第五款支付乙方费用，乙方有权拒交资料，由此造成的损失由甲方承担。.乙方完成资料的同时需符合甲方的相关保密规定及措施。.乙方不得遗失甲方提供的必须返还的资料。.发现甲方提供的技术资料、数据、样品、材料不符合合同约定时，有权在接到上述资料或开始工作的天内，通知甲方改进或者更换。超过上述期限不提出改进或更换要求的，视为甲方提供的资料和工作条件已符合合同约定。八、资料的保密：.乙方应采取有效措施，保守甲方提供的技术背景资料及有关技术、数据等资料的秘密，在任何时间、任何情况下均不得以任何形式将上述资料提供给第三方；.乙方在提交编制资料时，应将甲方提供的技术背景资料及有关技术、数据全部返还给甲方；.未经甲方书面同意，乙方不得在本合同工程以外，使用甲方提供的技术背景资料及有关技术、数据和乙方提交的编制资料，不得对上述资料进行复制、引用和发表。九、不可抗力.下列事件可认为是不可抗力事件：战争、动乱、地震、飓风、洪水等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；.由于不可抗力事件致使一方当事人不能履行本合同的，受不可抗力影响方应立即通知另一方当事人，采取积极措施减少不可抗力造成的损失，并在不可抗力发生后—日内向另一方当事人提供发生不可抗力的证明。.由于不可抗拒的原因，致使合同无法按期履行或不能履行的，所造成的损失由双方各自承担。受不可抗力影响一方未履行通知义务，和/或任一方未积极采取减损措施，致使损失扩大的，该方应就扩大的损失向另一方承担赔偿责任。不可抗力事件结束或其影响消除后，如本合同目的仍可实现，双方应立即继续履行合同义务，合同有效期和/或合同有关执行期间应相应延长。十、违约责任.甲方违约责任甲方未按合同约定提供有关技术资料、数据、样品，导致乙方无法按约定标准完成服务项目的，应当承担合同金额—%的违约金。甲方迟延支付项目报酬的超过—日的，每逾期一日按银行同期存款利息向乙方支付滞纳金。.乙方违约责任乙方不能完成服务项目，应当承担合同金额%的违约金，并赔偿给甲方造成的直接损失，同时甲方有权单独解除合同；乙方逾期交付工作成果的，每逾期一日应当承担合同金修%的违约金，同时乙方应继续履行，逾期日仍未完成工作的，甲方有权单方解除合同，乙方应返还甲方已经支付的服务费用；乙方未按约定标准完成服务项目的，乙方应按合同约定标准进行整改。如合同履行期已到期，甲方可视情况给予乙方一定期限作为补救期。在补救期内，乙方有义务继续履行合同直至工作成果符合约定标准。乙方如在约定的补救期到期后仍未能按标准完成服务，或甲方不同意给予乙方补救期的，甲方有权在补救期到期后或合同履行期到期后，单方解除合同，乙方应返还甲方已支付的报酬。虽经乙方补救完成工作，但已构成逾期交付的，乙方应支付逾期违约金。在合同服务期间，发现甲方提供的技术资料、数据、样品或工作条件等不符合合同规定，未按本合同7.7款约定期限书面通知甲方，造成技术服务工作停滞、延误或不能履行的，应承担合同金额%的违约金；乙方违反本合同第8条保密条款的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收的报酬，并赔偿由此给甲方造成的直接损失；十一、技术成果归属甲方利用乙方提交的技术资料编制成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。十二、权利瑕疵担保因执行本合同的需要，乙方提供的与本合同技术有关的设备、材料、工序工艺、软件及其他知识产权，应保障甲方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给甲方造成全部损失的应给予赔偿。十三、合同的生效、变更及解除.本合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并盖章后生效。.甲乙双方的任何一方均不得擅自变更或解除合同，合同中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商作出补充协议，补充条款具有与合同同等的效力。.本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。.有下列情形之一的，本合同终止：合同已经按照约定履行完毕；甲乙双方协商一致终止合同；一方依13.5解除本合同。.如本合同任何一方发生下述情况，在不影响本合同约定的其他救济手段的前提下，另一方有权书面通知全部或部分解除合同：发生破产、清算；不可抗力事件持续日，致使不能实现合同目的；未能履行本合同项下义务，且在违约后—日或双方商定的补救期限内对违约行为仍未能完成补救；十四、争议解决方式.在本合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。.如协商不成，可选择下列第种方式解决：提交（仲裁机构名称）申请仲裁，适用该仲裁机构的仲裁规则，仲裁地点在—；依法向人民法院提起诉讼。如本合同属于关联交易合同，争议首先由双方协商解决，协商不成的，按照甲乙双方关联交易总协议及相关分协议的原则解决。十五、通知：委托方（甲方）：通讯地址：联系人：电话：受托方（乙方）：通讯地址：联系人：电话：十六、其它约定.本合同未尽事项，由合同双方根据国家法律、法规及有关规定协商另行订立书面补充协议，双方共同遵照执行。.本协议期限届满即自然失效，双方必须终止执行。如甲方业务需要，经双方协商同意，可以续订委托合同。.本合同一式 份，双方各执 份，每份具有