2022-2023年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺模拟试卷B卷含答案

2022-2023年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺模拟试卷B卷含答案单选题（共100题）1、根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见【答案】A2、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）规定，建筑安装工程费用由（）、规费和税金构成。A.直接费、间接费、其他项目费B.分部分项工程费、措施项目费C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费D.直接费、间接费、利润【答案】C3、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，单位工程完工后，工程竣工预验收应由（）组织相关人员进行。A.总监理工程师B.建设单位项目负责人C.总监理工程师代表D.施工单位项目负责人【答案】A4、承包商未按合同约定时间完成工程，应对其的处罚是（）。A.拒绝签署付款凭证B.进行误期损失赔偿C.取消承包人资格D.追究民事责任【答案】B5、生产职工培训费指的是自行培训、委托其他单位培训人员的工资、工资性补贴等，生产职工培训费属于（）。A.与项目建设有关的其他费用B.与未来企业生产经营有关的其他费用C.企业管理费D.措施费【答案】B6、当结构构件承载力达不到设计要求时，可采用改变结构构造来减少结构内力、结构卸荷或结构补强等不同处理方案，进行对比辅助决策，此属于辅助方法中的（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】D7、（2019年真题）隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由（）组织进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】A8、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元＝6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）万元。A.43.680B.44.554C.48.048D.49.009【答案】D9、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失50万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用1.2万元。根据《建设工程工程量清单计价规范》，监理人应批准的补偿金额为（）万元。A.50.0B.51.2C.59.5D.60.7【答案】B10、在正式运行阶段进行内部审核时，重点在（）。A.普遍性B.适用性C.符合性D.独立性【答案】C11、监理工程师在审批工程延期时间时，应根据（）来确定是否批准。A.工程延误时间B.合同规定C.承包单位赶工费用D.建设单位要求【答案】B12、用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的两条线分别是按各项工作的（）安排绘制的。A.最早开始时间和最迟开始时间B.最迟开始时间和最迟完成时间C.最早开始时间和最早完成时间D.最早开始时间和最迟完成时间【答案】A13、某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程实体损失15万元。承包方受伤人员医药费5万元，施工机具损失10万元，施工人员窝工费3万元，工程清理修复费5万元。承包人及时向项目监理机构申请索赔，并附相关证明材料，则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.20B.23C.25D.33【答案】A14、总监理工程师在施工过程中必须下达停工令的情况为()。A.未经技术资质审查的施工人员进行现场施工B.采用未经审查认可的代用材料C.施工中出现质量缺陷的异常情况D.承包单位未经许可擅自施工【答案】D15、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的α和β值均不宜超过（）。A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】A16、在下列施工成品中，适合用防护措施保护的是()A.清水楼梯踏步B.镶面大理石柱C.地漏D.垃圾道【答案】A17、计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法正确的是（）。A.开始节点和完成节点均为关键节点的工作一定是关键工作B.以关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等C.两个关键节点之间的多项工作总时差均相等D.两个关键节点之间的多项工作自由时差均相等【答案】B18、工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，总监理工程师方可签发工程开工令。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.工程质量监督机构【答案】B19、预算定额是完成规定计量单位的()进行计价的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准。A.扩大施工工序B.扩大分部工程C.分部工程D.分项工程【答案】D20、关于贿赂犯罪，下列哪些选项是正确的？A.国家工作人员甲对乙依法予以执行罚款，乙与甲讨价还价，仅交纳少量罚款，但额外给予甲一部分钱财的，乙成立行贿罪，甲成立受贿罪B.在乡政府有求于县长甲的职务行为时，甲要求乡长乙从乡财政中拿出50万元给自己的，甲成立贪污罪与受贿罪的想象竞合犯C.公司负责人甲以“谋取不正当利益”的目的，向有关国家工作人员乙提出要求，并给予乙10万元现金，但乙随后发现，该公司完全符合获得国家补贴的条件。甲的行为不符合行贿罪的主观要素，不成立行贿罪D.甲在职时为他人谋取了利益，约定离职后再收受财物，并在离职后收受财物的，甲成立受贿罪【答案】A21、在建设工程活动中，总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】A22、（2021年真题）双代号时标网络计划中，波形线表示（）。A.工作的总时差B.工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作的自由时差D.工作与其紧后工作之间的时距【答案】B23、质量事故技术处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位、原设计单位、监理单位B.施工单位、相应资质设计单位、建设单位C.施工单位、原设计单位、建设单位D.施工单位、相应资质设计单位、监理单位【答案】C24、按照《建设工程质量保证金管理办法》，发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.3%B.5%C.10%D.任意比例【答案】A25、某工程网络计划中工作B的持续时间为5d,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（）天。A.6B.8C.11D.13【答案】D26、固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较，共同的特点是（）。A.相邻专业工作队的流水步距相等B.专业工作队数等于施工过程数C.不同施工过程的流水节拍均相等D.专业工作队数等于施工段数【答案】A27、厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和（）方式。A.委托厂家监控B.定点监控C.定期监控D.日常监控【答案】B28、施工进度控制工作细则是对建设工程（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工组织设计B.监理规划C.总进度计划D.施工方案【答案】B29、根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》。各种经营性固定资产投资项目必须实行资本金制度，用来计算资本金基数的总投资是指投资项目的（）。A.静态投资与动态投资之和B.建筑安装工程总造价C.固定资产总投资D.固定资产投资与铺底流动资金之和【答案】D30、根据《卓越绩效评价准则》，采用卓越绩效模式的驱动力来自（）。A.标准化导向B.市场竞争C.市场准入D.符合性评审【答案】B31、在组织流水施工时，运输类与制备类施工过程一般不列入流水施工进度计划中，只有当其（）时，才列入施工进度计划之中。A.占有施工对象的工作面而影响工期B.造价超过一定数额C.对工程安全影响较大D.需要特殊专业工种【答案】A32、检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.检测机构【答案】C33、混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.均匀性【答案】A34、某防洪堤坝填筑压实后，经核算不满足抗渗能力要求，只能挖除不合格土，重新填筑，进行（）。A.修补处理B.返工处理C.调整处理D.平行处理【答案】B35、工程施工质量验收的小单位是()。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程【答案】B36、隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由()组织进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】A37、下列关于法律责任的表述中，符合《产品质量法》的是A.社会团体对产品质量作出保证，而该产品又不符合其保证的质量要求，给消费者造成损失的，应与产品的生产者、销售者承担连带责任B.产品质量检验机构出具的检验结果不实，造成损失的，应当承担连带责任C.产品质量认证机构对不符合认证标准而使用认证标志的产品，未依法责令其改正的，对因产品不符合认证标准给消费者造成的损失，与产品的生产者、销售者承担连带责任D.社会中介机构对产品质量做出承诺、保证，而该产品又不符合其承诺、保证的质量要求，给消费者造成损失的，由产品的生产者、销售者承担连带责任【答案】A38、建筑工程主体结构质量验收应由（）组织。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.设计单位项目负责人D.施工单位项目负责人【答案】B39、（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C40、下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】A41、在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】A42、施工所需原材料、半成品或构配件，经()审查并确认其合格后，方准进场使用。A.施工单位技术负责人B.施工项目经理C.监理工程师D.施工项目技术负责人【答案】C43、下列选项中对关键线路法网络计划的描述错误的是（）。A.通路上所有工作持续时间总和最小的线路B.关键线路上各项工作持续时间总和即为网络计划的工期C.关键线路上的工作就是关键工作D.关键工作的进度将直接影响到网络计划的工期【答案】A44、某新建项目，建设期2年，计划银行贷款3000万元，第1年贷款1800万元，第2年贷款1200万元，年利率5%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.90.00B.167.25C.240.00D.244.50【答案】B45、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。A.拒绝签署工程进度款支付凭证B.中止施工承包合同C.延长施工进度计划工期D.提起误期损失赔偿诉讼【答案】A46、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性B.复核工程付款账单，签发付款证书C.定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较D.编制施工阶段投资控制工作计划【答案】A47、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。A.3年B.5年C.10年D.设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】D48、某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、4、5天和4、3、4、5天，则流水步距为()天。A.3B.4C.5D.6【答案】C49、某项日期初投资额为500万元，此后自第1年年末开始每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年。10年后的净残值为零。若基准收益率为10%，则该项目总费用的现值是()万元。A.746.14B.834.45C.867.58D.900.26【答案】A50、物资供应进度控制的含义中，（）是将建设工程所需物资的供给纳入计划轨道，进行预测、预控，使整个供给有序地进行。A.计划B.组织C.协调D.控制【答案】A51、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.阶段性详情报告D.最终详情报告【答案】B52、《中华人民共和国合同法》规定了无效合同的一些条件，下列中哪几条符合《合同法》的规定？()①违反法律和行政法规的合同；②采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同；③代理人签订的合同；④违反国家利益或社会公共利益的经济合同A.①②③B.②③④C.①②③④D.①②④【答案】D53、当调整建设工程进度计划时，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。A.组织依次作业B.增加资源投入C.分段组织流水作业D.提高劳动效率【答案】C54、当延期事件具有持续性时，承包单位在合同规定的有效期内（）。A.向监理工程师提交最终的详情报告B.向监理工程师提交阶段性的详情报告C.不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交阶段性的详情报告D.向监理工程师提交工程延期意向通知【答案】C55、因暴雨引发山体滑坡而实施的公路交通紧急抢修项目，其合同计价方式宜采用（）。A.固定总价合同B.固定单价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同【答案】D56、关于盗窃罪，下列哪些说法是正确的（A、B、D选项不考虑数额）？A.甲以不法所有为目的，从汽车上将乙的皮箱扔到偏僻路段，打算中途下车再捡回该财物，但甲拾取时发现被人捡走了皮箱，甲属于盗窃罪未遂B.甲到乙家作客，将乙的戒指藏在乙家阳台上花盆的泥土里，以便事后找机会取走的，甲成立盗窃罪既遂C.甲去某公司财务室盗窃财物，将保险柜撬开后，发现其中只有100元现金，没有其他财物，甲仍然取走100元现金后逃走的，甲成立盗窃未遂D.乙乘坐出租车，下车后准备到后备箱提取行李，出租车司机甲驾车迅速离开获取乙行李的，由于甲开车逃离时财物仍然属于乙占有，甲成立盗窃罪【答案】B57、某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元/m3和3200m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资绩效指数（CPI）为（）。A.0.97B.1.03C.1.06D.0.94【答案】A58、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是（）阶段。A.工程设计B.工程施工C.工程决策D.工程竣工验收【答案】B59、在工程质量事故处理的依据中，施工单位需提供质量事故调查报告，在调查报告中首先（）。A.就与质量事故有关的实际情况做详尽的说明B.提出质量事故处理方案C.准确估计伤亡人数和直接经济损失D.分析产生事故的原因【答案】A60、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。A.确定投资控制目标B.确定资金使用计划C.结算已完工程费用D.提出投资目标调整建议【答案】A61、昊某为某KTV练歌房的老板，为摆脱经营困境，组织一批妇女从事卖淫活动。由于吴某收取的中间费用太过高昂，其中一位妇女陈某在一段时间后提出不想在此继续卖淫。吴某怕其他卖淫女效仿，找人将陈某打成了重伤;另一卖淫女指出不少顾客喜欢幼女，并引诱了一名13周岁的幼女徐某到昊某的KTV练歌房，想说服其卖淫，不料徐某不肯。吴某为了使徐某答应卖淫，指使他人对其实施了强奸。下列关于吴某行为的说法不正确的有A.吴某的行为构成组织、强迫卖淫罪B.吴某的行为构成故意伤害罪C.吴某的行为构成强奸罪D.吴某的行为构成强迫幼女卖淫罪【答案】B62、工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。A.1B.2C.4D.5【答案】B63、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1．2万m3，则土方工程款为（）万元。A.21.6B.23.6C.23.8D.24.0【答案】C64、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目（）。A.实际进度超前的时间B.实际进度拖后的时间C.实际超额完成的任务量D.实际拖欠的任务量【答案】B65、以下关于BIM技术在设计阶段的应用说法错误的是()A.空间形式的思考是B.IM技术在概念设计中应用的体现B空间造型设计就是对建筑进行空间流线的概念化设计C.室内装饰的色彩选择不属于B.IM技术在概念设计中应用的体现D.空间形式及研究的初步阶段在概念设计中称其为区段划分，是设计概念运用中首要考虑的部分【答案】C66、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。A.20B.21C.25D.28【答案】C67、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.308.00B.309.49C.310.00D.327.00【答案】B68、根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中()内容。A.工程项目前期工作计划B.单位工程施工进虔计划C.工程项目总进虔计划D.工程项目年虔进虔计划【答案】C69、关于职业禁止，下列哪一选项是正确的？A.被宣告死刑的犯罪分子，不可能再宣告职业禁止B.“在其他法律、行政法规对其从事相关职业另有禁止或者限制性规定的，从其规定”，因其适用其他法律与行政法规的规定，故违反了罪刑法定原则的要求C.利用职务上的便利实施犯罪的，一定都属于“利用职业便利”实施犯罪D.判处有期徒刑并附加剥夺政治权利，同时决定职业禁止的，在有期徒刑与剥夺政治权利均执行完毕后，才能执行职业禁止【答案】C70、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的a和β值均不宜超过()A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】A71、多级网络计划系统编制的原则不包括（）A.整体优化B.连续均衡C.简明适用D.自顶向下【答案】D72、其项借款，年名义利率10%，计息周期为日，则年有效利率是（）。A.8.33%B.10.38%C.10.47%D.10.52%【答案】D73、当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是（）。A.尽快做出延长工期的临时决定B.及时向政府有关部门报告C.要求承包单位提出工程延期意向申请D.重新审核施工合同条件【答案】A74、（2021年真题）关于见证取样工作的说法，正确的是（）。A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任D.负责见证取样的监理人员应有资格证书【答案】B75、下列费用中，不属于规费的是（）。A.工伤保险费B.文明施工费C.生育保险费D.住房公积金【答案】B76、（2017年真题）采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由（）负责。A.编制清单的造价工程师B.审核清单的造价工程师C.工程招标人D.工程造价咨询人【答案】C77、对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.建设单位负责人【答案】A78、（2020年真题）下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】D79、为保证设备的质量，（）在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。A.监理单位B.建设单位C.制造单位D.安装单位【答案】C80、某地下工程，计划到5月份累计开挖土方1.2万m3，预算单价为90元/m3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1万m3，实际单价为95元/m3，该工程此时的投资偏差为（）万元。A.-18B.-5C.5D.18【答案】B81、编制单位工程施工进度计划的步骤不包括（）。A.划分工作项目B.确定关键工作和里程碑C.确定施工顺序D.计算劳动量和机械台班数【答案】B82、下列建设工程进度控制因素中，属于业主因素的是（）。A.地下埋藏文物的保护、处理B.合同签订的遗漏条款、表达失当C.施工现场不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C83、对监理单位来说，（）是维持质量管理体系生命力的保证。A.过程方法B.全员参与C.以顾客为关注焦点D.持续改进【答案】D84、甄某报案称赵某对其故意伤害（轻伤），手中已掌握部分线索指向赵某，向法院起诉。下列做法正确的是？A.甄某报案后，公安机关应当告知其向法院提起自诉B.甄某自诉到法院，法院应当受理C.如甄某证据不足、可由公安机关受理，法院应当将案件移送至公安机关D.本案属于告诉才处理的案件，公安机关不能主动追诉【答案】B85、以下()是BIM的全称的正确描述。A.BuildingInformationModelB.BuildingInformationModelingC.BuildingInformationManagementD.BuildingInformationManager【答案】B86、建设工程在施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，这说明工程质量具有（）特点。A.隐蔽性B.波动性C.影响多样性D.影响复杂性【答案】A87、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】B88、根据世界银行和国际咨询工程师联合会建设工程投资的构成，服务性建筑费用属于（）。A.项目直接建设成本B.项目间接建设成本C.应急费D.建设成本上升费【答案】A89、将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果，体现的质量管理原则是（）。A.过程方法B.持续改进C.管理的系统方法D.加强信息化管理【答案】A90、表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是()。A.GB／T19000-2000B.GB／T19001-2000C.GB／T19004-2000D.ISO19011【答案】A91、进行建设项目经济评价时，确定基准收益率的基础是（）。A.投资风险B.机会成本C.资金限制D.通货膨账【答案】B92、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。A.对后续工作无影响，对工期有影响B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响C.对后续工作无影响，对工期无影响D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】D93、（2021年真题）为了确认建设项目是否达到设计目标及标准要求，城市轨道交通建设工程竣工验收应在（）后进行。A.试运行三个月，并通过全部专项验收B.试运行三个月，并通过主要专项验收C.试运营三个月，并通过全部单位工程验收D.试运营三个月，并通过全部专项验收【答案】A94、新增固定资产的价值构成应包括（）A.预备费B.无形资产C.铺底流动资金D.进厂职工培训费【答案】A95、（2019年真题）关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】A96、将活动和相关资源作为一个连贯的系统相关联的过程进行管理，指的是（）。A.循证决策B.全员参与C.过程方法D.关系管理【答案】C97、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】D98、下列选项中适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较，应用更为广泛的质量数据的特征值是（）。A.极差B.标准差C.均方差D.离散系数【答案】D99、某公司希望所投资项目3年末有500万元资金，年复利率为7.5％，则现在需要一次投入()万元。A.621.15B.634.61C.402.48D.432.67【答案】C100、某投资项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二年贷款300万元，第三年贷款100万元，贷款年利率为6%。用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为（）万元。A.62.18B.46.27C.30.00D.15.00【答案】B多选题（共50题）1、填写建筑工程检验批质量验收记录时，应具有现场验收检查原始记录，该原始记录应由（）共同签署。A.施工单位项目技术负责人B.施工单位项目专业质量检查员C.施工单位项目专业工长D.专业监理工程师E.设计单位项目负责人【答案】BCD2、幕墙类型属性对话框中连接条件的设置包含哪些？()A.自定义B.垂直网格连续C.水平网格连续D.边界网格连续E.边界和垂直网格连续【答案】BC3、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，下列验收层次中包括观感质量验收项目的有（）。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.子单位工程E.单位工程【答案】CD4、工程质量事故处理完后，项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，报告的主要内容包括（）。A.事故发生原因的最终判断B.事故处理的过程及结果C.事故发生后采取的措施及处理方法D.质量事故发生的时间.地点.工程部位E.对质量事故责任人的处理意见【答案】BCD5、世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本规定中的应急费用包括（）。A.明确项目的准备金B.未明确项目的准备金C.可预见准备金D.不可预见准备金E.建设成本上升费用【答案】BD6、以下哪种材料常用于配制抗辐射混凝土和制造锌钡白？（）A.石英石B.白云石C.重晶石D.方解石【答案】C7、建设工程进度控制计划体系中，施工单位的进度计划包括（）。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.单位工程施工进度计划D.分部分项工程进度计划E.阶段性工程进度计划【答案】ABCD8、根据《建筑业企业资质管理规定》，施工承包企业按照承包工程能力划分为()序列。A.施工总承包B.综合承包C.专业承包D.劳务总包E.劳务分包【答案】AC9、实际生产中，质量数据波动的偶然性原因的特点有（）。A.不可避免、难以测量和控制B.大量存在但对质量的影响很小C.质量数据离散过大D.原材料质量规格有显著差异E.经济上不值得消除【答案】AB10、下列费用中，属于安全文明施工费的有（）。A.环境保护费用B.设备维护费用C.脚手架工程费用D.临时设施费用E.工程定位复测费用【答案】AD11、监理工程师在工程质量控制过程中应遵循的原则有()A.坚持以人为核心B.坚持质量第一C.坚持旁站监理D.坚持质量标准E.坚持科学公正【答案】ABD12、建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（）。A.投入的施工机械台数和人工数B.专业工种工人或施工机械活动空间人数C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间D.施工过程中投入资源的产量定额E.施工段数目【答案】AD13、通过改变某些工作间的逻辑关系来调整施工进度计划时，做法正确的有()。A.改变工作的开始时间和完成时间B.对于大型建设工程，可以采用搭接作业的方法调整施工进度计划C.对于单位工程项目，通常采用搭接作业的方法调整施工进度计划D.搭接作业时，建设工程在单位时间内的资源需求量将会减少E.改变工作的持续时间【答案】AC14、监理工程师在施工阶段进行投资控制的经济措施有（）。A.分解投资控制目标B.进行工程计量C.严格控制设计变更D.审查施工组织设计E.审核竣工结算【答案】AB15、钢筋进场检验的物理及力学性能检验包括（）。A.屈服强度B.抗拉强度C.焊接性能D.弯曲性能E.重量偏差检验【答案】ABD16、甲15周岁，系我国某边镇中学生。甲和乙一起上学，在路上捡到一手提包。打开后，发现内有1000元钱和4小袋白粉末。甲说：“这袋上有中文''海洛因''和英文''heroin''及''50g''的字样。我在电视上看过，这东西就是白粉，我们把它卖了，还能发一笔财。”二人遂将4袋白粉均分。甲先将一袋白粉卖与他人，后在学校组织去邻国旅游时，携带另一袋白粉并在境外出售。甲的行为：A.构成走私毒品罪B.构成非法持有毒品罪C.构成贩卖毒品罪D.构成走私、贩卖毒品罪【答案】C17、关于律师事务所的负责人的说法，表述错误的是、()A.律师事务所负责人人选，应当在申请设立许可时一并报审核机关核准B.合伙律师事务所的负责人，由本所全体合伙人选举产生C.国资律师事务所负责人，由本所律师推选，经所在地的省级司法行政机关同意D.个人律师事务所设立人是该所的负责人【答案】C18、下列关于检验批质量验收的表述中，正确的有（）。A.检验批是工程施工质量验收的最小单位B.检验批的质量验收中，主控项目的质量经抽样检验均应合格C.验收前，施工单位应对施工完成的检验批进行自检D.检验批应由总监理工程师组织验收E.对验收合格的检验批，总监理工程师应签认检验批报审、报验表及质量验收记录，准许进行下道工序施工【答案】ABC19、下列费用中，属于建安工程造价措施费的有()A.二次搬运费B.夜间施工费C.总承包服务费D.已完工程保护费E.施工排水费【答案】ABD20、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的专门技术法规性文件包括()A.建筑工程施工质量验收统一标准B.施工材料及其制品质量的技术标准C.质量管理体系标准D.控制施工作业活动质量的技术规范E.有关的新技术、新材料的质量标准【答案】ABD21、（2018年真题）建设工程组织非节奏流水施工的特点有（）。A.各专业工作队不能在施工段上连续作业B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.各施工段的流水节拍相等D.专业工作队数等于施工过程数E.施工段之间没有空闲时间【答案】BD22、在施工总进度计划的编制过程中,确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时主要应考虑的内容有（）。A.尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程B.尽量延缓施工困难较多的建设工程C.能够使主要工种和主要施工机械连续施工D.保证施工顺序与竣工验收顺序相吻合E.注意季节性气候条件对施工顺序的影响【答案】AC23、机电部件分几大类？()A.直管段B.管件C.配件D.附件E.构件【答案】ABD24、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的经济措施有（）。A.实行包干奖励B.增加劳动力和施工机械的数量C.提高奖金数额D.改善劳动条件E.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】AC25、下列关于质量事故书面报告的内容说法正确的是（）。A.工程及各参建单位名称B.事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、死亡人数和直接经济损伤的初步估计C.事故发生后采取的措施及处理结果D.质量事故发生的时间、地点、工程部位E.引起质量事故发生的责任人及其应得到的处罚【答案】ABCD26、根据FIDIC《施工合同条件》，下列索赔事件中，可以索赔工期、成本和利润的有（）。A.发包人未能提供现场B.法规改变C.不可预见的物质条件D.文件有缺陷或技术性错误E.发现化石、硬币或有价值的文物【答案】AD27、（2022年真题）建设工程项目总进度纲要的内容包括（）。A.总进度规划B.总进度目标实现的条件C.项目实施的总体部署D.项目总体结构分析E.总进度目标体系编码【答案】ABC28、ISO质量管理体系的特征包括（）。A.符合性B.间断受控C.动态性D.全面有效性E.可操作性【答案】ACD29、下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.建设单位管理费B.建筑安装企业临时设施费C.生产准备费D.建设工程监理费E.铺底流动资金【答案】ACD30、施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，包括（）。A.施工单位测量人员的资质证书B.施工单位特种作业人员的资质证书C.测量设备检定证书D.控制桩的保护措施E.临时水准点的测量成果【答案】ACD31、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，当分部工程较大时，可按（）将分部工程划分为若干子分部工程。A.专业性质B.施工工艺C.施工程序D.材料种类E.施工特点【答案】CD32、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》，发包人应给予承包人工期和费用补偿，但不包括利润的情形有（）。A.施工过程中发现文物B.发包人提供的材料不符合合同要求C.异常恶劣的气候条件D.承包人遇到难以合理预见的不利物质条件E.监理人对隐蔽工程重新检查证明工程质量符合合同要求【答案】AD33、工程采用新工艺、新技术、新材料时，应满足的要求包括（）。A.符合现行强制性标准规定B.有权威性的技术鉴定书C.制定了质量标准和工艺规程D.完成了相应试验并有相关质量指标E.专家已进行技术论证【答案】BCD34、监理工作中的主要手段有（）。A.监理指令B.旁站监理C.巡视检查D.平行检验和见证取样E.抽样检测【答案】ABCD35、关于公证代理，下列说法不正确的是、()A.张大妈要申请办理遗嘱公证，她因为腿脚不灵活不方便出门，所以就委托她的小儿子代理办理B.高华股份有限公司要申请办理股份持有公证，应当由该公司的董事长代表公司去办理C.老李想办理关于债权债务关系的公证，但是因为山路塌方，他不能到市里的公证处去，于是打电话给公证员小魏，小魏答应代理老李在自己所在的公证处申办公证D.高先生常年居住在香港，欲委托其代理人宋先生申办财产处分公证，高先生的委托书应当经过当地公证人公证或者司法部指定的机构、人员证明【答案】ABC36、在招投标阶段，投标人不能自主确定其综合单价或费用的有（）。A.安全文明施工费B.暂列金额C.给定暂估价的材料D.计日工E.总承包服务费【