2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库及精品答案

2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库及精品答案单选题（共60题）1、根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，关于施工许可证的说法，正确的是（）。A.施工企业应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告B.中止施工未满1年的，无需向发证机关报告C.无正当理由中止施工的，施工许可证自行失效D.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证【答案】D2、某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。A.效力待定B.可撤销C.无效D.有效【答案】C3、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，应当承担（）责任。A.合同B.不当得利C.无因管理D.侵权【答案】D4、某建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响()。A.报告书B.报告表C.公告书D.登记表【答案】A5、（2019年真题）关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理【答案】D6、下列建设项目中，可以不招标的是（）。A.个人捐的教育项目中合同估算价为180万元的监理合同B.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为180万元的材料采购合同C.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同D.上市公司投资的商品房项目中估算价为500万元的材料采购合同【答案】B7、投标有效期的起始时间是（）时。A.发售招标文件B.投标截止C.评标结束D.发出中标通知书【答案】B8、不属于混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目的是（）。A.结构类型和结构尺寸符合设计要求B.混凝土结构外观无严重质量缺陷C.构筑物外壁不得渗水D.结构表面应光滑平顺，线性流畅【答案】D9、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故C.串通投标罪D.工程重大安全事故罪【答案】D10、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同，根据《合同法》，该合同为(）合同。A.无效B.可变更C.有效D.效力待定【答案】A11、注册建造师或其聘用单位未按要求提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可处以一定额度的罚款。该罚款额度应是()。A.500元以上2000万元以下B.1000元以上5000万元以下C.1000元以上8000万元以下D.1000元以上1万元以下【答案】D12、关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（）。A.仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后，当事人申请撤销仲裁机构的决定的，法院不予支持B.仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后，当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的，法院应当受理C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议签订地的中级人民法院管辖D.当事人在仲裁庭首次开庭前没有对仲裁协议的效力提出异议，而后向人民法院申请确认仲裁协议无效的，人民法院应当受理【答案】A13、（2015年真题）根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。A.4年B.3年C.2年D.1年【答案】D14、关于评标委员会，下列说法正确的是（）。A.评标委员会成员的名单在评标结束前保密B.评标委员会七个成员中，专家有三名C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人D.评标委员会成员由三人组成【答案】C15、根据《民法典》，法人分为（）。A.企业法人和非企业法人B.机关法人、企业法人和社团法人C.一般法人和特别法人D.营利法人、非营利法人和特别法人【答案】D16、根据《招标投标法》规定，下列做法正确的是（）。A.招标人收到投标文件后，应当签收保存并开启B.投标人少于5个，应当重新招标C.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点D.逾期送达的投标文件，投标人有正当理由的，招标人不得拒收【答案】C17、某建筑公司2015年4月1日得知当地安全生产监督管理部门的一项行政行为，认为该项行为侵犯了其合法权益，拟提出行政复议。提出行政复议申请的最晚时间应是()。A.5年4月15日B.5年4月30日C.2015年5月30日D.2015年6月30日【答案】C18、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利B.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利C.承租人破产的，租赁物属于破产财产D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】A19、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。A.安装期保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日B.安装工程一切险对旧机器设备不负考核期的保险责任，但需承担其维修期的保险责任C.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始D.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限【答案】C20、根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。A.按照首席仲裁员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作出C.按照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出【答案】B21、根据《民事诉讼法》，关于法院调解的说法，正确的是（）。A.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助B.调解书的效力低于判决书C.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解【答案】A22、国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。A.节地B.节水C.节能D.节材【答案】C23、（2021年第2批真题）建筑节能分部工程验收的主持人应当是()。A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.施工企业技术负责人D.总监理工程师（建设单位项目负责人）【答案】D24、《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》针对建筑行业的特点，提出了相应工伤保险制度，下列说法错误的是()。A.建筑施工企业对相对固定的职工，应按用人单位参加工伤保险?B.建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支，作为不可竞争费?C.工伤保险费用可以参与竞标?D.在项目开工前由施工总承包单位一次性代缴本项目工伤保险费【答案】C25、建筑工程一切险承保的内容不包括（）A.临时工程,如引水、保护堤B.脚手架C.租赁物资D.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失【答案】D26、以下关于带班制度的说法中正确的是（）。A.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的80%B.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%C.项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向施工企业请假，经批准后方可离开D.施工企业负责人必须在危大工程施工期间现场带班【答案】B27、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）。A.施工企业应同意建设单位自行采购B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D.施工企业可拒绝建设单位的要求【答案】D28、代理的主要种类不包括（）。

A.意定代理B.委托代理C.法定代理D.复代理【答案】D29、某项目建设单位按照合同价款中建设工程安全费用数额及时支付给施工单位，施工中，施工单位该部分费用不能用于（）。A.购买施工安全防护用具B.安全设施的更新C.安全施工措施的落实D.职工安全事故的赔偿【答案】D30、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包B.将专业工程分包给不具备资质的承包人C.分包单位将其承包的工程再分包D.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位【答案】A31、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期间为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】A32、（2015年真题）某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交付，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是()。A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担D.丙向丁交付货物后，货物损毁、灭失的风险由乙承担【答案】A33、关于潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的说法，正确的是（）。A.异议应当在投标截止时间7日前提出B.对招标人的异议答复不服的，可以向有关行政监督部门投诉C.招标人应当自收到异议之日起7日内作出答复D.招标人作出答复前，可以继续进行招标投标活动【答案】B34、根据《民法典》相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。A.合同订立之日B.开工之日C.保修期届满之日D.发包人应当给付建设工程价款之日【答案】D35、甲是乙企业的销售人员，随身携带盖有乙企业公章的空白合同书，便于随时对外签约。后甲因收取回扣被乙企业除名，但空白合同书未收回。甲以此合同书与丙签订购销协议，该购销协议的效力应如何认定()A.不成立B.无效C.效力待定D.有效【答案】D36、（2018年真题）发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。A.编制招标文件B.印刷、邮寄招标文件C.招标人办公D.招标活动【答案】B37、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）A.遗存于中国内水起源于外国的文物B.石窟寺C.某公民收藏的古玩字画D.国家机关、部队收藏的文物【答案】C38、关于劳动者工资的说法，正确的是（）。A.企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人C.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准D.劳动者在婚假期间，用人单位应当支付工资【答案】D39、2019年4月20日赵某与某开发公司签订商品房买卖合同，内容为购买一套120平方米的A.赵某可以要求开发商继续履行合同B.田某和开发商应当向赵某承担连带责任C.赵某只能向田某追究责任D.赵某不能要求开发商就需履行合同【答案】A40、关于融资租赁合同说法正确的是（）。A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租C.融资租赁合同可以采用口头形式D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定【答案】B41、下列工程中，必须实行工程监理的是()A.1万平方米的住宅小区项目B.总投资额为1000万元人民币的市政工程项目C.1万平方米的学校工程项目D.总投资额为2000万元人民币的电力工程项目【答案】C42、关于法人的概念及分类的说法，正确的是（）。A.某施工企业分公司属于法人B.某大学建筑学院不属于法人C.非营利法人登记成立D.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构，登记之日具有机关法人资格【答案】B43、在建设工程活动中，会产生许多具有著作权的作品，其中建设单位和施工单位分别组织专人编制的招标、投标文件属于（）。A.委托作品B.职务作品C.单位作品D.集体作品【答案】C44、二级和二级以下建筑施工总承包资质序列企业配置专职安全生产管理人员应不少于()人。A.2?B.3?C.4?D.6【答案】B45、某市安装工程公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经济补偿，王某月工资7000元，该市上年度职工月平均工资为2000元。下列关于王某的经济补偿说法正确的是（）。A.应当给予王某8.4万元经济补偿B.应当给予王某3.0万元经济补偿C.应当给予王某2.4万元经济补偿D.应当给予王某7.2万元经济补偿【答案】D46、关于抵押的效力，下列说法正确的是（）。A.抵押人不得转让已办理登记的抵押物B.抵押人经抵押权人同意，可以转让抵押财产C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保D.变卖抵押物所得价款不足清偿债权数额的部分，由抵押人清偿【答案】B47、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行维修，之后应向（）主张维修费用。A.建设单位B.设计单位C.物业管理单位D.大楼使用者【答案】A48、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.特别应急预案【答案】A49、在根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是（）。A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书C.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款D.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款【答案】D50、关于第二审程序，下列说法正确的是（）。A.第二审人民法院审理对判决的上诉案件，审限为3个月B.第二审人民法院审理对裁定的上诉案件，审限为50日C.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起10日内提起上诉D.当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起15日内提起上诉【答案】A51、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是()A.有损害事实发生B.违反职业道德C.存在违法或损害行为D.违法行为与损害事实有因果关系【答案】B52、以下情形属于不当得利的是（）。A.为履行道德义务进行的给付B.设计单位误领了建设单位支付给施工单位的工程款C.债务到期之前的清偿D.明知无给付义务而进行的债务清偿【答案】B53、（2021年真题第1批）根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全生产费用计提的说法，正确的是（）。A.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价C.施工企业不得提高安全费用提取标准D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用【答案】A54、下列关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期从竣工验收合格之日起计B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定C.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】B55、（2016年真题）关于定金的说法，正确的是()。A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%，则定金无效D.定金的法律性质是担保【答案】D56、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订200T水泥的买卖合同，交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误，总共交货210T，根据有关法律规定，乙公司所产生的10T水泥的债权的发生根据属于（）。A.合同之债B.侵权之债C.不当得利之债D.无因管理之债【答案】C57、（2021年真题第2批）关于移送管辖的说法，正确的是（）。A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理B.移送管辖仅限于上下级法院之间C.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同D.受移送的法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送【答案】A58、（2021年第1批真题）当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是()。A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有实际使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期【答案】A59、对附生效期限的合同而言，在期限到来之前()。A.合同未成立B.合同成立，但暂未生效C.合同成立且生效D.合同效力待定【答案】B60、场景(九）A.向法院申请强制执行B.向仲裁委员会申请强制执行C.向公安部门申请强制执行D.再申请仲裁【答案】A多选题（共30题）1、（2021年真题第2批）关于依法必须招标的项目公示中标候选人的说法，正确的有（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.中标候选人公示期不得少于3日C.招标人应当自收到对评标结果的异议之日起5日内作出答复D.投标人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出E.招标人在对评标结果的异议作出答复前，可以暂停招标投标活动【答案】BD2、劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（）。A.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全B.在试用期内C.用人单位濒临破产D.用人单位未依法缴纳社会保险费E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动【答案】A3、根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有（）。A.投标人撤回已提交的投标文件B.投标人撤销已提交的投标文件C.投标人拒绝延长投标有效期D.中标人拒绝订立合同E.中标人拒绝提交履约保证金【答案】BD4、28岁女工张某的工作安排不违法的是（）。A.安排其从事高处、低温、冷水作业B.安排其从事矿山井下劳动C.安排其延长工作时间和夜班劳动D.安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动E.安排其从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动【答案】ACD5、勘察、设计单位相关的质量责任和义务包括（）。A.依法承揽工程的勘察、设计业务B.勘察、设计必须执行强制性标准C.依法实施装修工程D.依法办理工程质量监督手续E.依法对设计文件进行交底【答案】AB6、以下属于事故报告内容的有（）。A.事故发生单位概况B.提出对事故责任者的处理建议C.认定事故的性质和事故责任D.已经采取的措施E.事故的简要经过【答案】AD7、下列二级建造师受聘和注册的情形中，属于“挂证”的有（）。A.属于军队自主择业人员，受聘并注册在丙施工企业B.在丁施工企业工作，受聘并注册在丁施工企业C.在某事业单位工作，受聘并注册在甲施工企业D.某大学教师，受聘并注册在该大学所属的监理单位E.在某监理单位工作，受聘并注册在乙施工企业【答案】C8、（2021年真题第1批）根据《建设工程质量管理条例》，下列工程中，法定最低保修期限为2年的有（）。A.房屋建筑的主体结构工程B.装修工程C.给排水管道工程D.屋面防水工程E.设备安装工程【答案】BC9、（2017年真题）下列建设工程施工合同中，属于无效的有()。A.承包人对工程内容有重大误解订立的B.承包人胁迫发包人订立的C.未取得相应施工企业资质的承包人订立的D.建设工程必须进行招标而未招标订立的E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的【答案】CD10、下列关于招标基本程序的说法中，正确的有()A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准?B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构?C.招标项目应当设定标底，标底必须保密?D.招标人可以组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场?E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行【答案】A11、（2020年真题）在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但()除外。A.抢修作业B.经监理单位同意的C.抢险作业D.因生产工艺上要求必须连续作业的E.因特殊需要必须连续作业的【答案】ACD12、关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期一般为1年，最多不超过2年，由发承包双方约定B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】AC13、下列情形中，属于承包人应当承担赔偿损失责任的有（）。A.转让、出借资质证书等造成的损失B.转包、违法分包造成的损失C.压缩合同约定工期造成的损失D.保管不善造成的损失E.合理使用期限内造成的损失【答案】ABD14、根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位可以随时和劳动者解除劳动合同的有（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的C.严重违反用人单位的规章制度的D.被依法追究刑事责任的E.劳动者经过单位同意，同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务没有造成影响【答案】ACD15、（2021年第1批真题）下列当事人提交的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。A.与书证原件核对无误的复印件B.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】AB16、对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（）申请行政复议。A.市建设行政主管部门B.市人民政府C.省级建设行政主管部门D.省级人民政府E.国务院建设行政主管部门【答案】BC17、根据《建设工程质量管理条例》规定，下列属于违法分包的情形有（）。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的C.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成D.施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的E.分包单位将承包的建设工程再分包的【答案】ACD18、建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有（）。A.超越本单位资质等级承揽工程B.相互串通投标或与招标人串通投标被行政处罚的C.将承包的工程转包给他人被责令停业整顿D.与建设单位经常发生合同履约纠纷E.因工资纠纷被员工投诉【答案】ABC19、和解是当事人之间自愿协商，没有第三人参加，一方当事人不履行和解协议，另外一方也不可以向法院申请强制执行，即只能仲裁或诉讼。下列选项中属于和解的类型是（）。A.诉讼前的和解B.诉讼中的和解C.执行中的和解D.仲裁中的和解E.判决中的和解【答案】ABCD20、根据《侵权责任法》，以下属于知识产权侵权责任承担方式的有（）。A.赔偿损失B.消除影响，恢复名誉C.支付违约金D.排除妨碍E.消除危险【答案】ABD21、（2014年真题）根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其()应当报项目审批、核准部门审批、核准。A.招标范围B.招标文件C.招标方式D.招标组织形式E.招标代理机构【答案】ACD22、关于投标保证金，下列说法正确的是（）。A.《招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.投标截止前，投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还E.招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息【答案】ABD23、场景（十一）A.甲施工单位B.乙公司C.消防器材供货商D.电信公司E.消防验收机构【答案】ABC24、以下（）情况下，可以订立无固定期限劳