2023年莒县建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析

PAGEPAGE432023年莒县建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．经有关部门审批，属于必须招标的项目是()。A、主要使用农民工修建的乡村公路工程B、为紧急安置灾民而修建的活动板房C、利用扶贫资金修建的农田水利工程D、施工合同估算价400万元的由外国政府援建的乡镇卫生院工程答案：D解析：《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。2．涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例不低于有关技术标准规定的应取样数量的()。A、30%B、50%C、75%D、80%答案：A解析：原建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。3．某合同定金为22.5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收受定金一方应返还给对方的金额为()万元。A、0B、15C、22.5D、45答案：A解析：《担保法》规定，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金。4．王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。A、向人民法院提起诉讼B、向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C、向政府信访部门投诉D、向劳动监察部门提起行政诉讼答案：B解析：《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。5．2015年8月经修改后公布的《中华人民共和国刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。下列刑事责任罪，属于附加刑的是()。A、罚款B、罚金C、管制D、拘役答案：B解析：附加刑包括：(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。6．某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。A、用其他建筑企业的名义承揽工程B、允许他人以本企业名义承揽工程C、与他人联合承揽工程D、违法分包答案：B解析：《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》规定，存在如下情形之一的属于转包：(3)施工总承包单位或者专业承包单位未在施工现场设立项目管理人员或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的。7．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款的()的滞纳金。A、0.1‰B、0.5‰C、1‰D、5‰答案：B解析：用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的，由社会保险行政部门责令限期参加，补缴应当缴纳的工伤保险费，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金;8．某招标工程在投标截止时，投标人少于3个，正确的做法是()。A、正常开标B、重新招标C、进行议标D、进行评标答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标;招标人应当重新招标。9．对《合同法》所指的无效合同特征的表述，正确的是()。A、无效合同自订立时起就不具有法律效力B、当事人可以通过同意或追认使无效合同生效C、法院或仲裁机构不能主动审查确认合同无效D、合同一经被认定为无效合同，则其全部内容无效答案：A解析：无效合同的特征是：(1)具有违法性;(2)具有不可履行性;(3)自订立之时就不具有法律效力。10．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是()。A、施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D、由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付答案：C解析：《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。地震为不可抗力。可见选C11．某建设工程实行施工总承包，关于其工程文件移交的说法，正确的是()。A、总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位B、监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位C、总承包单位负责整理各分包单位的工程文件，立卷后移交建设单位D、总承包单位、各分包单位将其工程文件整理、立卷后分别移交建设单位答案：A解析：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：①用于承重结构的混凝土试块;②用于承重墙体的砌筑砂浆试块;③用于承重结构的钢筋及连接接头试件;④用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;⑤用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;⑥用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;⑦地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;⑧国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。12．2014年3月18日甲将房屋70万元卖给乙并签订了合同，但借故未办理过户登记。3月25日，乙取得房屋钥匙进行装修。丙得知此事后，向甲表示愿意加价10万元购买。4月1日，甲与丙办理了房屋过户登记。则()。A、乙自房屋交付时起取得房屋所有权B、由于甲乙未办理过户登记，故甲乙房屋买卖合同无效C、由于甲丙已办理过户登记，故甲丙房屋买卖合同有效D、甲应当向乙承担违约责任答案：D解析：物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的让最后一句是重点：未办理物权登记的，不影响合同效力。13．根据《物权法》，下列土地中可以合法设立建设用地使用权的是()A、国有土地B、集体土地C、未利用土地D、非耕地答案：A解析：建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。14．下列关于委托合同法律规定的表述中，正确的是()A、如果委托合同是无偿合同，委托人没有义务提供或偿还委托事务的主要费用B、受托人应亲自处理委托事项，不得转委托C、无偿的委托合同，因受托人的重大过失给委托人造成损失的，委托人不能要求赔偿损失D、委托人或受托人可以随时解除委托合同答案：D解析：无论委托合同是否有偿，委托人都有义务提供或偿还委托事务的必要费用。A项错误。委托人经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委托事务，但因此给受托人造成损失的，受托人可以向委托人要求赔偿损失。B项错误。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。C项错误。委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失。D项正确15．下列不属于违法分包情形的是()。A、施工单位将工程分包给个人的B、施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的C、施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的D、施工总承包单位将房屋建筑工程的钢结构工程施工分包给其他单位的答案：D解析：规定存在下列情形之一的，属于违法分包：(1)施工单位将工程分包给个人的;(2)施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;(3)施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;(4)施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外;(5)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;(6)劳务分包单位将其承包的劳务再分包的;(7)劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的;(8)法律法规规定的其他违法分包行为。16．根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A、合同签订B、备案C、交付D、登记答案：D解析：重点掌握不动产物权生效的一般原则。按照《担保法》、《物权法》的规定，抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)正在建造的建筑物。D项正确。考生复习此类知识点时，要注意不动产物权生效的一般原则，即：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。而抵押权属于担保物权，不动产的抵押权设立应适用不动产物权生效原则，即不动产抵押权自登记时设立。17．根据《物权法》，住宅建设用地使用权期间届满的，()。A、自动续期B、依法办理手续后续期C、自动消灭D、由主管部门注销答案：A解析：住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。18．建设工程施工总承包企业将专业工程分包，下列关于工程质量责任承担的说法，正确的是()。A、分包工程质量由分包企业负总责。B、分包工程质量由分包企业单独承担责任C、总承包企业对分包工程质量承担连带责任D、分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任答案：C解析：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。19．《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，()应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A、建设单位项目负责人B、总监理工程师C、施工单位负责项目管理的技术人员D、施工单位项目经理答案：C解析：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。20．关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是()。A、监理单位仅对施工质量承担责任B、工程监理实行总监理工程师负责制C、理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务D、监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任答案：B解析：工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位，对建设工程进行管理。可见，工程监理单位也是建设工程质量的责任主体之一。所以答案A错误。工程监理实行总监理工程师负责制。所以答案B正确。工程监理单位不得转让工程监理业务。《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。所以答案C错误。监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任两个方面：(1)违约责任。如果监理单位不按照监理合同约定履行监理义务，给建设单位或其他单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。(2)违法责任。如果监理单位违法监理，或者降低工程质量标准，造成质量事故的，要承担相应的法律责任。所以答案D错误。21．下列关于举证时限的说法，错误的是()。A、举证时限是指法律规定或法院、仲裁机构指定的当事人能够有效举证的期限B、当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时应组织质证C、当事人在举证期限内不提交证据的，视为放弃举证权利D、当事人应当在举证期限内向人民法院提交证据材料答案：B解析：当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由;拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。故B的说法是不正确的。22．依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。A、5B、7C、10D、15答案：A解析：招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间。依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。23．用人单位自用工之日起超过过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应向劳动者支付每月()倍的工资A、1.2B、1.5C、2D、3答案：C解析：用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。24．因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由()承担。A、建设单位B、设计单位C、总承包单位D、分包单位答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。25．设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。A、16B、5C、8D、13答案：A解析：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中：违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一：①8万元定金，双倍返还：16万②违约金+定金=5+8=13万元。所以选择A选项。26．甲承建乙发包的工程，在工程实施过程中，乙要求甲完成合同以外的零星项目。对此，甲的不适宜做法是()。A、在接受乙要求的10天内向乙提请施工签证B、提请的签证事项包括了用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等C、在乙签证后开始零星项目的施工D、出于维系良好合作关系的考虑，在乙未签证时开始施工，并自负发生争议的责任答案：A解析：《建设工程价款结算暂行办法》第十四条中规定：发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。27．依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露己获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处()的罚款。A、1万元以上10万元以下B、5万元以上20万元以下C、10万元以上50万元以下D、50万元以上200万元以下答案：A解析：依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露己获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。28．按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程项目实行总承包的，工程意外伤害保险的费用应由()支付。A、建设方B、总承包方C、所属的专业分包方D、政府答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。29．某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求，()。A、应予支持B、不予支持C、如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持D、如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持答案：A解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第11条规定，因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。30．某施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。关于争议管辖的说法，正确的是()。A、质量和结算纠纷均由北京仲裁委员会仲裁B、仲裁条款约定无效C、质量纠纷由北京仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院审理D、双方只能修改或补充仲裁约定答案：C解析：仲裁事项是当事人提交仲裁的具体争议事项。仲裁庭只能在仲裁协议确定的仲裁事项的范围内进行仲裁。当事人以仲裁裁决事项超出仲裁协议范围为由申请撤销仲裁裁决，经审查属实的，人民法院应当撤销仲裁裁决中的超裁部分。本题中，施工合同仅约定工程质量争议由甲仲裁委员会仲裁，则双方无法另行达成仲裁协议时，甲仲裁委员会无权对工程款纠纷管辖，故A选项不正确。本合同仲裁条款约定体现了当事人意思自治，合法有效，则B选项不正确。C选项很好地区分了仲裁机构与人民法院的管辖权，正确。双方既可以签订补充仲裁协议，也可直接依据合同仲裁条款就工程质量争议申请仲裁，或对工程价款纠纷提起诉讼。可见D选项不正确。31．某施工承包合同约定“本工程结算按照财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》执行”。6月1日，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，结算价1800万元，则发包人应在()内审查完毕，否则视为认可。A、28日B、30日C、45日D、60日答案：B解析：工程竣工结算审查期限要求，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对(审查)并提出审查意见：(1)500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天;(2)500万元-2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天;(3)2000万元-5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天;(4)5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天。32．北方建筑公司是某省的施工企业，2014年8月，由于所承建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。北方建筑公司对此行政处罚决定不服，其可以采取的维权途径有()。A、只能申请行政复议B、只能进行行政诉讼C、可以自由选择行政复议或者行政诉讼D、只能提起民事诉讼答案：C解析：该案例属于行政纠纷。行政纠纷的法律解决途径主要有两种：行政复议和行政诉讼。根据《行政复议法》和《行政诉讼法》的规定范围，对行政机关作出的罚款等行政处罚决定不服的，可以申请行政复议，也可以提起行政诉讼。33．某房地产开发公司拟在某市旧城区一块地上开发住宅小区工程项目，建设工程合同价格为20000万元，工期为18个月，按照国家有关规定，该开发公司应当向工程所在地的区政府建设局申请领取施工许可证。申请领取施工许可证的时间最迟应当在()。A、确定施工单位前B、住宅小区工程开工前C、确定监理单位前D、住宅小区工程竣工验收前答案：B解析：《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。34．根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A、安全B、重大死亡C、死亡D、重伤答案：C解析：根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。35．根据我国《行政诉讼法》规定，当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起()日内向上一级人民法院提起上诉。A、5B、7C、15D、30答案：C解析：当事人对第一审判决不服的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉，不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。36．工程监理单位在对施工方案审查时，审查的重点是()。A、安全生产投入是否充足B、是否符合工程建设强制性标准C、施工现场人员的安全生产管理能力D、安全技术措施是否得到落实答案：B解析：根据《建设工程安全生产管理条例》规定：工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准。37．下列关于借款合同法律规定的表述中，正确的是()。A、贷款人提供借款时可以预扣利息B、借款人逾期贷款，应加倍支付逾期利息C、自然人之间的借款合同，自合同签订时生效D、借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息，人民法院应予支持。答案：D解析：借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。A项错误。借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。B项错误自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。C项错误，借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息，人民法院应予支持。D项正确38．施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行()次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。A、1B、2C、3D、5答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。39．关于建设工程合同一方违约后、另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是()。A、接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B、守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D、未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大答案：A解析：赔偿损失的限制。选项B，守约方没有采取措施防止损失扩大，那么扩大的损失自身承担;选项C，当事人因为采取措施防止损失扩大的费用，可以向违约方提出索赔;选项D，不论是否收到通知，守约方都有义务采取防止损失扩大的措施。参见40．《刑法》规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处()，并处或者单处罚金。A、3年以下有期徒刑或者拘役B、3年以上7年以下有期徒刑C、3年以下有期徒刑或者管制D、10年以上有期徒刑答案：A解析：《刑法》第223条规定,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,,情节严重的,处3年以下有期従刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法利益的,依照以上规定处罚。41．某医院与某卫生院签订了融资租赁合同，双方约定，该医院应按照卫生院的要求，购买医疗设备租赁给卫生院，卫生院按约定支付租金。本合同中该医院()。A、享有买受人的权利但不承担买受人的义务B、向承租人承担标的物的瑕疵担保C、妥善保管和使用租赁物D、不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务答案：D解析：并由出卖人向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务，而承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人承担义务。应由出卖人承担瑕疵担保义务而不是医院。维修应由卫生院负责。42．甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方自行和解达成和解协议，并请求仲裁庭根据和解协议制作了裁决书。之后甲反悔。对此事件下述说法正确的是()。A、该裁决书不需履行B、甲应当履行裁决书C、甲可以就裁决事项提起诉讼D、甲可以就裁决事项再行申请仲裁答案：B解析：当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人自行达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议另行申请仲裁。调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。调解不成的，仲裁庭应当及时作出裁决。43．某施工项目的土方施工中有可能危及危险化学品管道的安全，该施工单位应采取的措施不包括()。A、在开工的3日前口头通知管道所属单位B、在开工的7日前书面通知管道所属单位C、与管道所属单位共同制定应急预案D、采取相应的安全防护措施答案：A解析：2013年12月经修改后颁布的《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。44．根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位的禁止性规定的叙述，错误的是()。A、不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求B、绝对不得压缩合同约定的工期C、不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具D、不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期;建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。45．施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。A、合同正常履约B、未发生违法行为C、获得发包人奖励D、获得建设行政主管部门表彰答案：D解析：良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为记录。46．关于工程建设强制性标准的说法，正确的是()。A、工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文B、工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制C、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查D、工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制答案：C解析：工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。故A项错误。建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告。故B项错误。工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。故D项错误。选C47．根据《招标投标实施条例》，国家有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()。A、评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B、评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C、招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D、招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人答案：C解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。48．某建筑企业的劳动争议调解委员会应由()组成。A、企业的法定代表人与劳动行政部门的代表B、企业的工会代表与劳动行政部门的代表C、企业的职工代表、用人单位代表和工会代表D、企业的职工代表、企业代表和劳动行政部门的代表答案：C解析：劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。49．建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。A、工程所在地B、仲裁申请人所在地C、纠纷发生地D、双方协商选定答案：D解析：仲裁的基本特点之一为自愿性，是指仲裁以当事人的自愿为前提，即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭如何组成，仲裁员的选择，以及仲裁的审理方式、开庭形式等，都是在当事人自愿的基础上，由当事人协商确定。50．下列关于建造师注册的表述中，正确的是()。A、取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，其资格证书将失效B、申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位C、注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册D、因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册答案：B解析：申请初始注册和延续注册申请初始注册时应当具备以下条件：受聘于一个相关单位;A取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，且没有参加继续教育学习的，其资格证书将失效。C注册建增加执业专业的，需要办理增项注册D取得建造师资格证书的人员只能在一家单位注册。二、多选题1．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是()。A、建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格B、施工单位可就采用新工艺增加的费用向建没单位索赔C、由此延误的工期由施工单位承担违约责任D、只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺答案：ABD解析：本题考查合同的变更、《建设工程质量管理条例》第28条规定：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料”。本题中建设单位要求采用新的施工工艺的行为，属施工合同内容变更。《民法典》第258条规定：“定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失”。可见A选项符合题干要求，是正确选项。《民法典》第285条规定：“因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用”。承包人有权依据合同及法律规定提出索赔。可见B选项符合题干要求，是正确选项。《民法典》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人可见造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。本题中是发包人要求变更施工工艺导致工期拖延，应当由发包人承担工期延误责任。可见C选项不符合题干要求。工程质量标准按照级别可以分为国家标准、地方标准、行业标准、企业标准。当事人可以在合同中约定采用的标准，但采用的标准不得低于强制性国家标准。可见，D选项符合题干要求，是正确选项。法律关系构成要素可以分为主体、客体和内容。2．在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但()除外。A、经监理单位同意的B、抢修作业C、抢险作业D、因生产工艺上要求必须连续作业的答案：BCD解析：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。3．关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的是()。A、失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B、基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳C、生育保险费，由职工自行缴纳D、基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳答案：BD解析：A错误，《社会保险法》规定，职工应当参加失业保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。B正确，职工应当参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。C错误，《社会保险法》规定，职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。D正确，职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。4．某施工承包单位在竣工验收通过后，与建设单位签订了质量保修书，保修书中应明确规定()。A、保修范围B、保修质量C、保修期限D、保修费用答案：AC解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。5．招标人的下列行为中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的规定的有()。A、规定投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分B、限定投标企业必须具有的资质与招标项目的特点和需要不相适应C、招标公告中表明不接受投标联合体D、对本地企业和外地企业提供不同的项目信息答案：ABD解析：招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。6．下列属于无权代理的是()。A、转托代理权B、没有代理权C、超越代理权D、代理终止后的代理答案：BCD解析：无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行为。无权代理一般存在三种表现形式：(1)自始未经授权;(2)超越代理权;(3)代理权已终止。7．甲公司购买乙公司设备欠付设备款20万元，乙公司拖欠甲公司工程款20万元，按《合同法》的规定，上述合同权利义务终止的法定情形有()。A、合同解除B、两公司的债务抵销C、两公司合二为一D、乙公司部分履行答案：ABC解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：(1)债务已经按照约定履行;(2)合同解除;(3)债务相互抵消;(4)债务人依法将标的物提存;(5)债权人免除债务;(6)债权债务同归于一人;(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。8．根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。A、劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的B、用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的C、以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的D、用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的答案：CD解析：下列劳动合同无效或者部分无效：(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;(3)违反法律、行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额，参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。《劳动合同法》第44条规定，有下列情形之一的，劳动合同终止：(1)劳动合同期满的;(2)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;(3)劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;(4)用人单位被依法宣告破产的;(5)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。9．某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。A、法律B、各地的地方性法规C、案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章D、行政法规答案：ABD解析：行政诉讼案例，以法律和行政法规，地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案例10．下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有()。A、用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的B、劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的C、因劳动者同时与他人建立劳动管理，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的D、劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的答案：AD解析：劳动合同的解除和终止。选项B，除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，依照《劳动合同法》第44条第1项规定终止固定期限劳动合同的;选项C，是用人单位可以单方解除劳动合同的规定;选项D，用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的。11．下列违约责任承担方式可以并用的有()。A、赔偿损失与继续履行B、继续履行与解除合同C、定金与支付违约金D、赔偿损失与修理、重作、更换答案：AD解析：本题可用排除法得出正确答案。B项实际履行与解除合同，合同解除后未履行的部分不再履行，如果与实际履行并用将产生请求内容相悖，故错误。C项定金与支付违约金，按照法律规定当事人既约定违约金又约定定金时，一方违约的，另一方可以选择适用违约金或者定金条款;故C项错误。民事责任的承担方式:《民法通则》规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修理、重作、更换;(7)赔偿损失;(8)支付违约金;(9)消除影响、恢复名誉;(10)赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。所以D正确继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。所以A正确，B错误继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。12．下列原则属于专利权的侵权行为的是()。A、未经专利人许可，实施其专利B、假冒他人专利C、使用他人专利D、以非专利产品冒专利产品答案：ABD解析：专利人的权利：发明和实用新型专利权被授予后，除《专利法》另有规定的以外，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。13．与工程建设关系比较密切的刑事犯罪有()。A、重大责任事故罪B、受贿罪C、重大劳动安全事故罪D、渎职罪答案：AC解析：依据《刑法》规定，在建设工程领域常见的刑事犯罪有：工程重大安全事故罪、重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪、串通投标罪。14．下列争议中，属于劳动争议范围的是()。A、家庭与家政服务人员之间的争议B、个体工匠与学徒之间的争议C、因确认劳动关系发生的争议D、因终止劳动合同发生的争议答案：CD解析：本题考查劳动争议的范围。下列纠纷不属于劳动争议：(1)劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷;(2)劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷;(3)劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷;(4)家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷;(5)个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷;(6)农村承包经营户与