2023年永德县建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析VIP

PAGEPAGE412023年永德县建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．根据《招标投标法》的规定，以下属于必须进行招标的施工项目是()。A、采用不可替代的特定的专利或者专有技术的项目B、采购人依法能够自行建设、生产或者提供C、使用世界银行贷款的项目D、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供答案：C解析：第九条除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(一)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(二)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(三)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(四)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(五)国家规定的其他特殊情形。2．建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。3．甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运回到施工工地。在运输途中发生了洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。A、承担材料毁损的责任B、承担时间延误的责任C、承担全部责任D、不承担任何责任答案：D解析：该题要求考生掌握合同履行过程中发生不可抗力时双方当事人的权利与义务。《民法典》第311条规定对不可抗力发生承运人不承担货物毁损的责任和时间延误的后果。4．在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中正确的是()。A、甲某的行为属表见代理，该合同有效B、甲某的行为属无权代理，该合同无效C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时，该合同才成立D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任答案：D解析：无权代理。被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认，则无权代理可转化为有权代理，产生与有权代理相同的法律效力，并不会发生代理人的赔偿责任。如果被代理人不予追认的，对被代理人不发生效力，则无权代理人需承担因无权代理行为给被代理人和善意第三人造成的损失。表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。5．关于建设工程暂估价的说法，正确的是()。A、暂估价由投标人在投标文件中自主确定B、工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求C、暂估价的适用范围仅包括工程和货物D、暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目答案：B解析：暂估价由招标人在招标文件中填写，A错误。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标，B正确。暂估价，是指总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额，CD错误。6．甲建筑公司承揽的某施工项目，拖欠乙建筑公司分包工程款50万元，乙建筑公司多次催要未果，欲向法院提起诉讼。若甲、乙住所地和项目所在地均为不同城市，不适宜本案的起诉地点为()。A、甲住所地B、乙住所地C、项目所在地D、合同履行地答案：B解析：《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”对于建设工程施工合同纠纷，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”7．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款的()的滞纳金。A、0.1‰B、0.5‰C、1‰D、5‰答案：B解析：用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的，由社会保险行政部门责令限期参加，补缴应当缴纳的工伤保险费，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金;8．行政机关在建设工程领域实施的如下行政行为中，不属于行政许可的行为是()。A、建造师执业资格注册B、吊销资质证书C、颁发安全生产许可证D、核准企业资质等级答案：B解析：行政许可，即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为，如施工许可、专业人员执业资格注册、企业资质等级核准、安全生产许可等。吊销资质证书属于行政处罚。9．根据《仲裁法》，可以进行仲裁的是()。A、行政不作为纠纷B、涉外婚姻纠纷C、施工企业工资纠纷D、工程质量纠纷答案：D解析：对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。ABC错。选D10．关于工程质量检测的说法，正确的是()。A、检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B、检测报告必须由检测机构法定代表人签署C、检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D、检测数据和检测报告仅供施工企业参考答案：A解析：A正确，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。B错误，检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。C错误，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。D错误，检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。11．关于委托代理的说法，正确的是()。A、委托代理授权必须采用书面形式B、数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权C、代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任D、被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任答案：C解析：A错误，委托代理可以采用书面形式，也可以采用口头形式。委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。B错误，数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。C正确，D错误，代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。12．2018年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。A、2018年7月6日B、2018年7月8日C、2018年7月15日D、2018年7月31日答案：D解析：《生产安全事故报告和调查处理条例?见定，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。13．某建设单位在工程竣工验收合格后，未按规定移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏了地下管线，受到建设主管部门的处罚。下列不属于该案处罚范围的是()。A、责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款B、对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款C、依法承担地下管线损害相应的赔偿责任D、构成犯罪的，依法追究刑事责任答案：D解析：《城市地下管线工程档案管理办法》规定，建设单位违反本办法规定，未移交地下管线工程档案的，由建设主管部门责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;因建设单位未移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏地下管线的，建设单位依法承担相应的责任。14．北江市第三建筑工程公司(甲公司)经过业主同意将该实验楼的玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现了质量事故。则北江中学可()。A、只能要求甲承担责任B、只能要求乙承担责任C、要求甲和乙承担连带责任D、要求甲和乙与自己分担责任答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。15．注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于()。A、初始注册B、延续注册C、变更注册D、增项注册答案：C解析：《《注册建造师管理规定》中规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。16．李某与张某签订了一份《房屋租赁合同》，张某按期支付了一年的租金，三个月后第三人刘某对其房屋内的部分设施主张其权利，并得到了李某的认可。此时张某可要求()。A、继续履行合同B、解除合同C、李某减少部分租金D、李某将剩余租金全部返还答案：C解析：在租赁期间，出租人应当担保没有第三人对租赁物主张权利。如果因第三人主张权利，致使承租人不能对租赁物使用、收益的，承租人可以要求减少租金或者不支付租金。17．关于履约保证金的说法，正确的是()。A、中标人必须缴纳履约保证金B、履约保证金不得超过中标合同金额的20%C、履约保证金是投标保证金的另一种表达D、中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目答案：D解析：履约保证金不得超过中标合同金额的10%，招标人要求中标人履约保证金的，中标人应当提交。履约保证金是用以保证施工合同顺利履行，而投标保证金投标人为自己的有效投标行为担保，两者不是一个概念。18．根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A、全国人大常委会B、国务院C、最高法院D、全国人民代表大会答案：A解析：(五)需要由有关机关裁决适用的特殊情况。根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。19．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A、1小时B、6小时C、12小时D、24小时答案：A解析：事故报告的时间要求：事故发生后，事故现场的有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。20．初始注册证书与执业印章有效期为()年。A、1B、2C、3D、5答案：C解析：初始注册证书与执业印章有效期为3年。21．如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以()。A、申请仲裁委员会按照原生效的文书执行B、申请仲裁委员会按照仲裁协议强制执行C、申请人民法院按照和解协议书执行D、申请人民法院按照原生效法律文书强制执行答案：D解析：在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容计入笔录，由双方当事人签名或者盖章。如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。22．下列关于举证时限的说法，错误的是()。A、举证时限是指法律规定或法院、仲裁机构指定的当事人能够有效举证的期限B、当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时应组织质证C、当事人在举证期限内不提交证据的，视为放弃举证权利D、当事人应当在举证期限内向人民法院提交证据材料答案：B解析：当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由;拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。故B的说法是不正确的。23．物证、档案、鉴定结论其证明力一般大于()。A、勘验笔录和经过公证、登记的书证B、视听资料和证人证言C、勘验笔录、证人证言D、经过公证、登记的书证和视听资料答案：B解析：物证、档案、鉴定结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言24．下列争议中，属于劳动争议的是()。A、企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议B、公司的股东李某因股息分配与该公司发生的争议C、退休职工王某与社会保险经办机构因发放退休费用发生的争议D、进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议答案：D解析：一、劳动争议的范围劳动争议的范围是：(1)因确认劳动关系发生的争议;(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议;(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;(6)法律、法规规定的其他劳动争议。25．我国目前的企业资质标准对技术装备的要求主要是()。A、必须使用与其从事施工活动相适的技术准备B、具有先进的自有机械设备C、具有较高的完好率、利用率和使用效率D、与承包工程范围相适应的大中型机械设备必须自备答案：A解析：施工单位必须使用与其从事施工活动相应的技术装备26．王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利。这种调解方式属于()。A、行政调解B、法院调解C、仲裁调解D、人民调解答案：D解析：题目中监理工程师的就担当了人民调解员的角色。人民调解的组织形式是人民调解委员会。《人民调解法》规定，人民调解委员会是村民委员会和居民委员会下设的调解民间纠纷的群众性自治组织，在人民政府和基层人民法院指导下进行工作。人民调解委员会由3至9人组成，设主任1人，必要时可以设副主任若干人。人民调解员由人民调解委员会委员和人民调解委员会聘任的人员担任。人民调解员应当具备的基本条件是：(1)公道正派;(2)热心人民调解工作;(3)具有一定文化水平(4)有一定的法律知识和政策水平;(5)成年公民。27．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级的说法，正确的是()。A、造成5人死亡的事故是一般事故B、造成45人重伤的事故是重大事故C、造成15人死亡的事故是特别重大事故D、造成3000万元直接经济损失的事故是较大事故答案：D解析：事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。28．安全用水的规定，在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与()措施。A、卫生保障B、水污染防治C、卫生检查D、水循环利用答案：A解析：《绿色施工导则》对安全用水的规定：在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，应制定有效的水质检测与卫生保障措施，确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。29．甲与乙银行签订一份贷款合同，乙银行要求甲提供保证人。依照我国《担保法》的规定，以下可以作为保证人的是()。A、项目经理B、项目工程部C、医院D、国家机关答案：A解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外;2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人;3.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人;企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。30．对附生效期限的合同而言，在期限到来之前()。A、合同未成立B、合同成立，但暂未生效C、合同成立且生效D、合同效力待定答案：B解析：【考点】《建筑法》第二章第一节规定了建设行政主管部门对建筑工程施工许可管理制度，可见B选项属于质量监督管理制度内容，不符合题干要求;《建设工程质量管理条例》第七章规定国家实行建设工程质量监督管理制度，其中，第49规定了竣工验收备案制度，第52条规定了建设工程质量事故报告制度，可见C、D选项也都属于质量监督管理制度内容，不符合题干要求。《建设工程质量管理条例》第六章规定了建设工程质量保修制度，其主要作用在第41条已作了明确规定，即：“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任”。由此可见，工程质量保修制度主要规定了施工单位的义务和责任，不属于行政监督管理制度对手段，可见A选项符合题干要求，为正确答案。31．某施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。关于争议管辖的说法，正确的是()。A、质量和结算纠纷均由北京仲裁委员会仲裁B、仲裁条款约定无效C、质量纠纷由北京仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院审理D、双方只能修改或补充仲裁约定答案：C解析：仲裁事项是当事人提交仲裁的具体争议事项。仲裁庭只能在仲裁协议确定的仲裁事项的范围内进行仲裁。当事人以仲裁裁决事项超出仲裁协议范围为由申请撤销仲裁裁决，经审查属实的，人民法院应当撤销仲裁裁决中的超裁部分。本题中，施工合同仅约定工程质量争议由甲仲裁委员会仲裁，则双方无法另行达成仲裁协议时，甲仲裁委员会无权对工程款纠纷管辖，故A选项不正确。本合同仲裁条款约定体现了当事人意思自治，合法有效，则B选项不正确。C选项很好地区分了仲裁机构与人民法院的管辖权，正确。双方既可以签订补充仲裁协议，也可直接依据合同仲裁条款就工程质量争议申请仲裁，或对工程价款纠纷提起诉讼。可见D选项不正确。32．某施工企业施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成了重大安全事故，但尚未达到后果特别严重程度。事故处理应追究直接责任人员刑事责任，除了罚金还应该处有期徒刑()。A、1年以上3年以下B、5年以下C、3年以上5年以下D、5年以上答案：B解析：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。33．甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套挖掘设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是()。A、租赁合同对丁公司继续有效B、乙转让该设备所有权须经甲同意C、租赁合同终止前不得转让该设备的所有权D、丁无义务保证甲继续使用该设备答案：A解析：《民法典》第245条规定，出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人仍然有效。34．对民事诉讼法的基本特征表述的正确的是()A、当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法律才有管辖权B、普通程序采用合议庭合议制C、所有民事案件审理及判决结果均应由社会公开D、一个案件须由两级人民法院审理才告终结答案：B解析：普通程序的审判组织应当采用合议制。合议庭组成人员确定后，应当在3日内告知当事人。35．负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前()通知生产经营单位。A、12小时B、36小时C、24小时D、48小时答案：C解析：负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前24小时通知生产经营单位。36．下列不属于《民事诉讼》证据种类的是()。A、书证B、视听资料C、勘验笔录D、鉴定笔录答案：D解析：根据《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。37．关于定金的说法，正确的是()。A、债务人履行债务后，定金不可抵作价款B、订金与定金的法律效果相同C、定金超过合同金额的20%，则定金无效D、定金的法律性质是担保答案：D解析：A错误，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回;B错误，定金具有担保效力，订金没有担保效力，只是作为预付款使用;C错误，超过20%部分的定金，没有双倍返还的担保效力，但是可以作为预付款使用;20%以内的定金，具有担保效力;D正确，定金的法律性质是担保。38．关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()。A、超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B、将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得C、未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收D、允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书答案：C解析：施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任。《建筑法》规定，未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款;有违法所得的，予以没收。39．关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A、建筑施工企业变更法定代表人，应当办理安全生产许可证的变更手续B、安全生产许可证有效期可以自动延期C、安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期D、建筑施工企业变更地址，安全生产许可证无须办理变更手续答案：A解析：B错误，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。C错误，安全生产许可证有效期延期3年，与原有效期一致。40．某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续()。A、向发证机关申请延期B、自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告C、自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许证D、向发证机关申请施工许可证废止答案：B解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A错，只有在建设工程因故不能按期开工时，建设单位才应当项发证机关申请延期;C项，建筑工程施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。41．下列关于建造师注册的表述中，正确的是()。A、取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，其资格证书将失效B、申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位C、注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册D、因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册答案：B解析：申请初始注册和延续注册申请初始注册时应当具备以下条件：受聘于一个相关单位;A取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，且没有参加继续教育学习的，其资格证书将失效。C注册建增加执业专业的，需要办理增项注册D取得建造师资格证书的人员只能在一家单位注册。42．根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，()不符合工程监理单位质量责任和义务的规定。A、工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理B、工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务C、工程监理单位不得转让工程监理业务D、工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理答案：A解析：工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位，对建设工程进行管理。43．关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。A、上诉期为10日B、上诉时应当递交上诉状C、上诉状应当向第二审人民法院提出D、当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理答案：B解析：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。A项错。上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。C、D项错。排除法选B44．《刑法》规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处()，并处或者单处罚金。A、3年以下有期徒刑或者拘役B、3年以上7年以下有期徒刑C、3年以下有期徒刑或者管制D、10年以上有期徒刑答案：A解析：《刑法》第223条规定,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,,情节严重的,处3年以下有期従刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法利益的,依照以上规定处罚。45．承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张()之债。A、合同B、侵权C、不当得利D、无因管理答案：A解析：建设工程债产生的根据。在当事人之间因产生了民法典律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。合同产生的债称为合同之债。建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债。本题中承包商乙是在施工合同的履行中给发包人甲造成了损失，故甲乙之间存在民法典律关系，是合同之债。B选项侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。C选项不当得利，是指没有法律上或者合同上依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。D选项无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或者提供服务。依据定义B、C、D显然与题目情形不符46．某新成立的建筑公司，创始人于2018年11月3日向工商部门提出申请，同年11月18日核准并签发营业执照。该公司于11月29日提出资质申请，12月6日建设行政主管部门核准该资质申请。该公司取得法人资格的时间是()。A、11月29日B、11月3日C、11月18日D、12月6日答案：C解析：企业法人以工商部门核准注册之日，即营业执照签发之日，为取得法人资格之日。47．下列事项中，属于专利权保护对象的是()。A、施工企业的名称或标志B、施工企业编制的投标文件C、施工企业编制的施工方案D、施工企业发明的新技术答案：D解析：专利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不相同。2008年12月经修改后公布的《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明是指产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。48．建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是()。A、分包合同中就应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务B、分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担C、总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任D、总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任答案：A解析：分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。49．建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。A、发证机关核验施工许可证B、发证机关收回施工许可证C、施工企业重新办理施工许可证D、施工许可证自行废止答案：D解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。50．根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为()。A、变更B、重新协定C、原则上变更D、未变更答案：D解析：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。二、多选题1．下列选项中不属于保证担保范围的有()。A、主债权B、抵押权C、主债权的利息D、维权律师费用答案：BD解析：保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。2．永泰进出口贸易公司的办公楼建设项目已于2007年7月1日领取施工许可证。根据我国《建筑法》关于施工许可证的有关规定，下列说法不正确的有()。A、该项目应在2007年8月1日前开工B、该项目应在2007年9月1日前开工C、该项目应在2007年10月1日前开工D、若因故未能按期开工，永泰进出口贸易公司应向发证机关申请延期答案：AB解析：《建筑法》规定，建设单位自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。延期以两次为限，每次不超过3个月。3．在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的有()。A、屋面防水工程为5年B、给排水管道为2年C、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期D、基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限答案：ABCD解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。4．根据我国最高人民法院的相关司法解释，仲裁裁决生效后，应当向()申请执行。A、作出裁决的仲裁委员会B、申请人住所地的中级人民法院C、被执行人住所地的中级人民法院D、被执行财产所在地的中级人民法院答案：CD解析：仲裁裁决的执行效力仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。5．根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因()时免除自己责任的条款，该免责条款无效。A、合同履行结果只有对方受益B、不可抗力造成对方财产损失C、履行合同造成对方人身伤害D、故意或重大过失造成对方财产损失答案：CD解析：《民法典》规定，合同中的下列免责条款无效：(1)造成对方人身伤害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。造成对方人身伤害就侵犯了对方的人身权，造成对方财产损失就侵犯了对方的财产权。人身权和财产权是法律赋予的权利，如果合同中的条款对此予以侵犯，该条款就是违法条款，这样的免责条款是无效的。6．下列关于延期开工的说法中，正确的有()隐藏答案解析A、承包人不能按时开工，应当至少在开工日期前7日提出书面申请B、工程师在收到承包人的延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求C、工程师同意承包人的延期开工申请后，工期应顺延，发包人赔偿承包人的损失D、因发包人原因不能按期开工的，工程师应以书面形式通知承包人，经承包人同意后，推迟开工日期答案：AB解析：承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师(指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，下同)提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。7．在以诉讼方式解决建设工程合同纠纷的过程中，能够作为证据的有()。A、工程图纸B、造价鉴定C、律师辩论笔录D、被告人弟弟的证言答案：ABD解析：根据《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定结论、勘验笔录。对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料的效力，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》规定，对于一方当事人提出的，有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑的试听资料或者与试听资料核对无误的复印件，对方当事人提出异议但没有足以反驳的证据的，人民法院应当确认其证明力。8．下列施工合同中，属于无效合同的有()。A、施工企业借用他人资质签订的B、施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的C、建设工程依法必须进行招标而未招标的D、施工企业超越资质等级与建设单位签订的答案：ABCD解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《民法典》第52条第5项的规定(即违反法律、行政法规的强制性规定)，认定无效：(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时还规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。9．注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有()。A、行政处罚B、建造师的自我评价C、被投诉举报处理D、违法违规行为答案：ACD解析：违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。10．在下列情形中，劳动者可以单方解除劳动合同的有()。A、用人单位未按合同约定提供劳动保护B、用人单位未足额支付劳动报酬C、用人单位未依法为劳动者缴纳社保费D、用人单位规章制度违法，损害劳动者权益答案：ABCD解析：《劳动合同法》第38条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(4)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款规定的情形致使劳动合同无效的;(6)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。11．下列各项合同中，属于合同法调整范围的是()。A、抵押合同B、供用电合同C、婚姻合同D、行政合同答案：AB解析：考查《民法典》调整的范围合同有广义和狭义之分，我国合同法只能调整狭义的合同。不受合同法调整的主要关系类型为：1.有关身份关系的合同2.有关政府行使行政管理权的行政合同3.劳动合同4.政府间协议A、B项正确。12．发生下列情形，施工企业解除劳动合同必须采取预告解除方式的有()。A、员工不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后仍不能胜任B、员工非因公负伤在规定医疗期满后不能从事原工作，也不能从事施工企业其他工作安排C、员工违反施工企业规章造成其患职业病D、员工严重失职，给施工企业造成重大损害答案：AB解析：本题考查的是劳动合同的解除。有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。故A、B选项为正确选项。D选项属用人单位可立即解除劳动合同的情形。C选项不正确，因为属于用人单位不得解除劳动合同情况：(1)患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的。(2)患病或者负伤，在规定的医疗期内。(3)女职工在孕期、产期、哺乳期内的，用人单位不得解除劳动合同。(4)法律、行政法规规定的其他情形。13．原告提起行政诉讼，应当符合的法定条件包括()。A、原告与被告在合同中约定了关于争议解决的条款B、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民法人或者其他组织C、有明确的被告D、有具体的诉讼请求和事实根