2023年山阳县建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析

PAGEPAGE422023年山阳县建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处()的罚款。A、中标项目金额10‰以上10‰以下B、中标项目金额10%以上20%以下C、中标项目金额5‰以上10‰以下D、中标项目金额5%以上30%以下答案：C解析：招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。2．关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是()。A、施工企业应在工程项目开工后办理投保手续B、投保应实行实名制C、投保应计工程项目施工人数D、工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理答案：D解析：(三)建筑意外伤害保险的投保施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行不记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。3．施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是()。A、监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理B、施工合同是监理工程师实施监理的依据C、施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权D、施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定答案：B解析：工程监理的依据是：法律、法规，如《建筑法》、《民法典》等;有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》等;设计文件;建设工程承包合同。4．某工程项目施工合同于2009年6月5日签订，该工程的开工报告于2009年6月15日批准，工程于2009年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于()前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、2009年6月15日B、2009年6月30日C、2009年7月10日D、2009年7月15日答案：B解析：依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。5．需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送()审核。A、公安消防部门B、建设工程安全监督机构C、建设行政主管部门D、上级主管部门答案：A解析：目前，已增加的施工许可证申领条件主要是消防设计审核。2019年4月经修改后公布的《中华人民共和国消防法》规定,特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工;其他建设工程，建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告。6．债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起诉讼时效的()。A、中止B、中断C、延长D、消灭答案：B解析：《民法通则》规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。7．根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当裁定中止执行情形的是()。A、执行案件申请人撤销申请的B、作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C、追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的D、作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的答案：D解析：执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。在执行过程中，由于出现某些特殊情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。有下列情况之一的，人民法院应当裁定终结执行：(1)申请人撤销申请的;(2)据以执行的法律文书被撤销的;(3)作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的;(4)追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的;(6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。8．订立合同时，当事人在合同内对价款没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致意见，则应按照()的市场价格履行。A、订立合同时的订立地B、订立合同时的履行地C、履行合同时的订立地D、履行合同时的履行地答案：B解析：(1)买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。9．下列选项中，不属于不予受理的行政案件是()。A、公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为B、对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为C、行政机关侵犯法律规定的经营自主权的D、行政机关作出的不产生外部法律效力的行为答案：C解析：下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：(一)公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为;(二)调解行为以及法律规定的仲裁行为;(三)行政指导行为;(四)驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为;(五)行政机关作出的不产生外部法律效力的行为;(六)行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为;(七)行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外;(八)上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为;(九)行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为;(十)对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。10．在建设工程活动中，下列行为不属于代理的是()。A、委托招标B、委托签约C、委托设计D、委托诉讼答案：C解析：代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为：代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。代理一般涉及到三方。而委托设计只有委托方和被委托方，没有第三方，所以不能是代理。11．建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系;二是被代理人与第三人的()。A、委托关系B、受托关系C、信任关系D、合同关系答案：D解析：建设工程代理法律关系与其他代理关系一样，存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系;二是被代理人与第三人的合同关系。12．下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。A、建设行政主管部门处理的行政争议B、劳动争议C、农林承包经营合同争议D、建设工程施工合同争议答案：D解析：农村土地承包经营纠纷调解和仲裁适用《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》;解决劳动争议适用《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》。13．开标工作应由()主持。A、招标人B、招标代理机构C、行政监督部门D、建设主管部门答案：A解析：(六)开标开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。14．下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是()。A、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁B、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼C、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼D、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁答案：D解析：合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：(1)请求仲裁的意思表示。(2)仲裁事项。(3)选定的仲裁委员会。选定的委员会，是指仲裁协议中约定的仲裁委员会的名称应该明确。15．某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是()。A、学院自己承担责任B、学院可直接扣除施工方质量保修金C、施工方承担质量保修责任D、学院和施工方共同承担责任答案：D解析：如果建设单位为提前获得经济效益，在工程未经验收就提前投产或使用，由此而发生的质量等问题，建设单位要承担责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。因此双方都是有责任的。16．关于履约保证金的说法，正确的是()。A、中标人必须缴纳履约保证金B、履约保证金不得超过中标合同金额的20%C、履约保证金是投标保证金的另一种表达D、中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目答案：D解析：履约保证金不得超过中标合同金额的10%，招标人要求中标人履约保证金的，中标人应当提交。履约保证金是用以保证施工合同顺利履行，而投标保证金投标人为自己的有效投标行为担保，两者不是一个概念。17．以下材料中，施工单位在工程施工中不需要进行见证取样和送检的是()。A、地下防水材料B、承重结构钢筋连接接头C、混凝土掺加剂D、砌筑砂浆的水泥答案：C解析：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。18．施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为()万元。A、10B、20C、30D、50答案：B解析：抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。所以还有20万元返还给施工企业。19．根据《建设工程质量检测管理办法》规定，下列关于建设工程质量检测机构的说法中，正确的是()。A、检测机构是建设行政主管部门的下属事业单位B、检测机构的质量检测业务是由施工单位委托的C、检测机构代表建设行政主管部门行使相应的行政职权D、质量检测试样应当在建设单位或监理单位监督下现场提取答案：D解析：《建设工程质量检测管理办法》规定：“检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系”。A选项所列“检测机构是建设行政主管部门的下属事业单位”违反规定，可见A选项不符合题干要求。《建设工程质量检测管理办法》规定：“本办法规定的质量检测业务，由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。委托方与被委托方应当签订书面合同”。B选项所列“检测机构的质量检测业务是由施工单位委托的”违反规定，可见B选项不符合题干要求。根据《建设工程质量检测管理办法》规定，检测机构按照与工程项目建设单位签订的书面合同从事质量检测业务;检测机构不得与行政机关等有隶属关系或者其他利害关系。C选项所列“检测机构代表建设行政主管部门行使相应的行政职权”违反相关规定，可见C选项不符合题干要求。《建设工程质量检测管理办法》规定：“质量检测试样的取样应当严格执行有关工程建设标准和国家有关规定，在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样。提供质量检测试样的单位和个人，应当对试样的真实性负责”。可见D选项符合题干要求。是正确选项。考查对建设工程质量检测机构的相关规定20．关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是()。A、监理单位仅对施工质量承担责任B、工程监理实行总监理工程师负责制C、理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务D、监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任答案：B解析：工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位，对建设工程进行管理。可见，工程监理单位也是建设工程质量的责任主体之一。所以答案A错误。工程监理实行总监理工程师负责制。所以答案B正确。工程监理单位不得转让工程监理业务。《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。所以答案C错误。监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任两个方面：(1)违约责任。如果监理单位不按照监理合同约定履行监理义务，给建设单位或其他单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。(2)违法责任。如果监理单位违法监理，或者降低工程质量标准，造成质量事故的，要承担相应的法律责任。所以答案D错误。21．全民所有即国家所有土地的所有权由()代表国家行使。A、国家土地管理部门B、全国人民代表大会C、国家发改委D、国务院答案：D解析：全民所有即国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使。22．下列关于建设工程招标投标的说法正确的是()。A、使用国有资金的建设项目必须公开招标B、民间投资的建设项目可以直接发包C、依法必须进行招标的项目，其招投标活动不受地区、部门的限制D、招标项目不能划分标段分段招标答案：C解析：第二条全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：(一)使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目;(二)使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。，所以A不对。一定要国有资金占主导地位或控股才行2020版教材P72页，民间投资也有大型基础设施或者关系公众利益和安全的当然也要招标，所以B不对。2020版教材P76页：《招标投标实施条例》还规定，招标人对招标项目划分标段的，应当遵守招标投标法的有关规定，不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人。说明D也不对。2020版教材P73，依法必须进行招标的项目，其招投标活动不受地区、部门的限制，C正确。23．租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为()。A、10B、20C、25D、30答案：B解析：租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。24．某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为()。A、2018年5月10日B、2018年5月15日C、2018年7月20日D、2018年8月10日答案：C解析：建筑工程一切险的保险责任起始日自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，以先发生者为准。但不得超过保险单中列明的保险生效日。25．某工程竣工验收合格后第11年内，部分粱板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。A、建设单位维修并承担维修费用B、施工单位维修并承担维修费用C、施工单位维修，设计单位承担维修费用D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用答案：B解析：因为结构是终身(合理使用年限)，所以属于保修范围，是由于施工单位原因造成的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。26．下列选项中，属于监理单位安全责任的事项有()。A、编制安全施工大纲B、制定安全技术措施C、监督施工企业对安全事故隐患进行整改D、确定建设工程安全费用答案：C解析：依据《建设工程安全生产管理条例》第14条，监理的安全生产责任主要包括：(1)工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工企业整改;(2)情况严重的，应当要求施工企业暂时停止施工，并及时报告建设单位;(3)施工企业拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告;(4)工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。则C选项正确。A、B选项属施工企业的安全责任，D选项属建设单位的安全责任，均非正确选项。27．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限()。A、与合同计划工期一致B、自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止C、自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止D、自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。28．工程施工完毕后，施工单位于2008年10月14日提交了竣工验收报告。同年10月24日组织了竣工验收。验收中发现质量问题并提出了整改要求。建设单位因急于开业，于同年11月1日实际入住。同年11月10日工程最终竣工验收合格。本工程的保修期限从()开始计算。A、10月14日B、10月24日C、11月1日D、11月10日答案：C解析：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本题描述中，施工单位虽然于2008年10月14日提交了竣工验收报告，但同年lo月24日组织竣工验收中发现质量问题并提出了整改要求，说明工程尚未竣工。可见该两个日期都不能作为竣工验收的日期，A、B选项都不符合题干要求。但是，建设单位却在未经竣工验收前擅自于11月1日实际使用了工程，根据上述司法解释的规定，应当“以转移占有建设工程之日为竣工日期”，即建设工程的保修期应当自11月1日起计算。可见C选项符合题干要求，是正确选项。29．甲与乙银行签订一份贷款合同，乙银行要求甲提供保证人。依照我国《担保法》的规定，以下可以作为保证人的是()。A、项目经理B、项目工程部C、医院D、国家机关答案：A解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外;2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人;3.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人;企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。30．对附生效期限的合同而言，在期限到来之前()。A、合同未成立B、合同成立，但暂未生效C、合同成立且生效D、合同效力待定答案：B解析：【考点】《建筑法》第二章第一节规定了建设行政主管部门对建筑工程施工许可管理制度，可见B选项属于质量监督管理制度内容，不符合题干要求;《建设工程质量管理条例》第七章规定国家实行建设工程质量监督管理制度，其中，第49规定了竣工验收备案制度，第52条规定了建设工程质量事故报告制度，可见C、D选项也都属于质量监督管理制度内容，不符合题干要求。《建设工程质量管理条例》第六章规定了建设工程质量保修制度，其主要作用在第41条已作了明确规定，即：“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任”。由此可见，工程质量保修制度主要规定了施工单位的义务和责任，不属于行政监督管理制度对手段，可见A选项符合题干要求，为正确答案。31．根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金一般不得超过投标总价的()。A、5%，且不得超过80万B、2%C、5%D、2%，且不得超过80万答案：D解析：《工程建设项目施工招标投标办法》进一步规定，投标保证金不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币32．某监理公司对处罚该公司的行政复议决定不服，欲提起诉讼，提出的时间应当在收到行政复议决定之日起()。A、10天内B、15天内C、30天内D、60天内答案：B解析：经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起15日内起诉。33．对于暂时不能开工的建设用地，建设单位应该对裸露地面进行覆盖，超过一定时间的，应该进行绿化、铺装或者遮盖。该时间限定为()A、15天B、1个月C、3个月D、6个月答案：C解析：暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。34．建设工程施工常用的担保种类中，承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保属于()。A、施工投标保证金B、预付款担保C、施工合同履约保证金D、工程款支付担保答案：B解析：四)预付款担保：是指承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保。35．某施工企业租赁3辆混凝土搅拌车进行混凝土浇筑工作，那么该施工企业对混凝土搅拌车享有的权利属于()。A、所有权B、占有权C、用益物权D、担保物权答案：C解析：占有权，是对财产实际掌握、控制的权能。(二)用益物权：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。36．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在本单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为()。A、随时解除B、预告解除C、经济性裁员D、刑事性裁员答案：A37．全国人民代表大会属于我国的()。A、最高权力机关B、最高行政机关C、最高管理机关D、中央最高机关答案：A解析：宪法是由全国人民代表大会依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。宪法是我们最高效力的根本法，因此。全国人民代表大会也是我国最高权力机关。38．下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是()。A、在医院、学校等附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B、因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业C、特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明D、建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报答案：D解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。39．暂时不能开工的建设用地，超过()的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。A、1个月B、3个月C、2个月D、6个月答案：B解析：暂时不能开工的建设用地，超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。40．某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的()%。A、20B、30C、40D、50答案：B解析：《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。B项正确。41．《刑法》规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处()，并处或者单处罚金。A、3年以下有期徒刑或者拘役B、3年以上7年以下有期徒刑C、3年以下有期徒刑或者管制D、10年以上有期徒刑答案：A解析：《刑法》第223条规定,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,,情节严重的,处3年以下有期従刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法利益的,依照以上规定处罚。42．根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对()处以罚款。A、勘察单位B、建设单位和施工企业C、设计单位D、建设单位和监理单位答案：B解析：对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。43．根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是()。A、擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款B、擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书C、刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款D、刻划、涂污文物尚不严重的，有公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款答案：D解析：AB选项所描述的情况，应该先责令改正、后果严重的罚款、情节严重的、吊销资质。44．《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向()请假。A、工程项目的建设单位B、建筑施工企业总经理C、建筑施工企业总工程师D、建筑施工企业主管副总经理答案：A解析：《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》第11条规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。45．某工地司机驾车作业时违反安全操作规程，不慎将一名工人轧死，对该司机的处理应该按()。A、过失致人死亡罪B、交通肇事罪C、重大责任事故罪D、意外伤害罪答案：C解析：《刑法》第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，构成重大责任事故罪。46．建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是()。A、分包合同中就应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务B、分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担C、总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任D、总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任答案：A解析：分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。47．当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起()日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正;理由不成立的，裁定驳回。A、5B、10C、15D、30答案：C解析：执行异议。教材P327当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正;理由不成立的，裁定驳回。48．根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A、60%B、75%C、80%D、90%答案：C解析：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。49．关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A、试样的真实性只能由取样人员负责B、用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检C、见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D、取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可答案：B解析：见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任，并由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;50．下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是()。A、买卖合同属于单务合同B、当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立有关C、买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件D、买卖合同是一种转移财产处置权的合同答案：C解析：买卖合同具有以下法律特征：(1)买卖合同是一种转移财产所有权的合同。选项D错;(2)买卖合同是有偿合同。(3)买卖合同是双务合同。选项A错;(4)买卖合同是诺成合同。诺成合同自双方当事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件。选项C对;当事人交付标的物为履行合同，与合同的成立无关。选项B错。二、多选题1．依据《民法典》的规定，下列情形中，构成委托代理终止的是()。A、代理人辞去委托B、被代理人取得民事行为能力C、代理人死亡D、被代理人死亡答案：ACD解析：《民法典》规定，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人丧失民事行为能力;(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。2．违约责任具有的特征体现在()。A、违约责任是刑事责任的一种形式B、违约责任具有绝对性C、违约责任主要具有补偿性D、违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的答案：CD解析：违约责任具有如下特征:(1)违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的。(2)违约责任具有相对性。(3)违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果。(4)违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销。(5)违约责任是民事责任的一种形式。3．在合同履行的过程中，如果合同内容约定不明确，协议补充和按照交易习惯都不能解决时，则只能依据我国《中华人民共和国合同法》的规定履行。下列表述中正确的有()。A、质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行B、履行地点不明确，给付货款的，在接受货币一方所在地履行C、履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间D、价款不明确的，可按照合同签订地的市场价格履行答案：ABC解析：在合同履行的过程中，如果合同内容约定不明确，协议补充和按照交易习惯都不能解决时，则只能依据我国《中华人民共和国合同法》的规定履行的内容包括：(1)质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行;(2)履行地点不明确，给付货款的，在接受货币一方所在地履行;(3)履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间。4．某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。A、总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交B、分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交C、建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交D、勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交答案：BC解析：施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包单位按照总承包单位的总体安排做好各自项资料整理工作，最后再由总承包单位进行审核、汇总。5．实际施工人以()为被告起诉的，人民法院应当依法受理。A、招标代理机构B、转包人C、违法分包人D、发包人答案：BC解析：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。6．根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有()。A、长期性B、替代性C、关键性D、辅助性答案：BD解析：劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。7．按照我国民事诉讼法的规定，不能作为证人的是()A、不能正确表达意志的人B、本案的诉讼代理人C、本案当事人的近亲属D、本案鉴定人员答案：ABD解析：根据相关法律规定，下列几类人不能作为证人：(1)不能正确表达意志的人;(2)诉讼代理人;(3)审判员、陪审员、书记员;(4)鉴定人员;(5)参与民事诉讼的检察人员。8．下列表述中，符合建设工程质量最低保修期限的有()。A、设备安装和装修工程，为1年B、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期C、电气管线和给排水管道，为2年D、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限答案：BCD解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。9．关于担保的说法，正确的有()。A、担保是用益物权的一种B、担保的目的是保障特定债权的实现C、主合同无效，担保合同可以另外约定有效D、主合同有效，担保合同有效答案：BC解析：C正确，担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。10．下列选项中，符合公安部、住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》中关于施工现场要求的有()。A、建筑工地要满足消防车通行要求B、在建建筑内应设置标明楼梯间的临时醒目标志C、必须安装楼梯间和出入口的临时照明D、建筑工地要满足消防车作业要求答案：ABD解析：其中C选项说法不妥，正确应为视情安装楼梯间和出入口的临时照明。公安部、住房和城乡建设部2009年3月发布的《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职安全管理人员进行现场监督。施工现场要设置消防通道并确保畅通。建筑工地要满足消防车通行、停靠和作业要求。在建建筑内应设置标明楼梯间和出人口的临时醒目标志，视情安装楼梯间和出入口的临时照明，及时清理建筑垃圾和障碍物，规范材料堆放，保证发生火灾时，现场施工人员疏散和消防人员扑救快捷畅通。11．某建设单位发包工程时，对承包商提出了若干要求，下列属于不合理干预行为的是()。A、要求承包方以低于成本价竞标B、商议承包方大幅压缩工期C、要求承包方无条件采用建设单位采购的材料设备D、要求承包商违反工程建设强制性标准以降低成本答案：AD解析：《建设工程质量管理条例》第十条规定：“建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。”12．关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有()。A、安全生产许可证的有效期为3年B、施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续C、安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续D、施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期答案：AB解析：本题考查的是安全生产许可证的有效期。安全生产许可证的有效期为3年。选项C，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。选项D，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。13．下列各选项中，属于民事法律关系客体的是()。A、建设工程施工合同中的工程价款B、建设工程施工合同中的建筑物C、建材买卖合同中的建筑材料D、建设工程勘察合同中的勘察行为答案：ACD解析：本题考查民事法律关系的客体，民事法律关系的客体指的是作为法律关系内容的民事权利和民事义务所指向的对象。民事法律关系的客体，依利益表现形式可分为财(资金