2023年太原古交市建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析

PAGEPAGE412023年太原古交市建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．下述关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是()。A、建筑意外伤害保险是一种社会保险B、建筑意外伤害保投保实行记名和计人数的方式C、建筑意外伤害保险费可以按照工资总额计提D、意外伤害险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止答案：D解析：建筑意外伤害保险是一种法定的商业保险，通常是按照施工合同额或建筑面积计提保险费。意外伤害险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止2．因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由()承担。A、建设单位B、设计单位C、总承包单位D、分包单位答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。3．某施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致一栋建筑倒塌，1名工人被砸死，直接经济损失120万元。该行为属于()。A、重大责任事故罪B、重大劳动安全事故罪C、工程重大安全事故罪D、危害公共安全罪答案：C解析：A项，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大责任事故罪。B项，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大劳动安全事故罪;C项，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，该题选择C项。4．关于担保与担保合同规定表述中不正确的是()。A、第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。B、担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。C、担保方式仅包括保证、抵押、扣押、留置和定金。D、担保是指当事人根据法律或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。答案：C解析：担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。反担保适用《担保法》担保的规定。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。5．工程勘察、设计、施工单位组成联合体以EPC方式共同承包工程时，其承包工程范围以()资质等级划定。A、勘察单位B、设计单位C、施工单位D、三者中资质等级低的单位答案：D解析：共同承包的资质要求《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。6．项目设计费用为100万元，合同约定定金为设计费用的15%。发包方依约支付定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成12万元损失。发包人对此可获支持的最大价款为()万元。A、24B、27C、30D、42。答案：C解析：由于定金、违约金和造成的损失，只能选其一种进行赔偿，《担保法》规定()，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。方案一：只双倍定金，即双倍定金为15*2=30。方案二：退回定金的本金再赔偿损失，即15+12=27。取方案一和方案二的最大值所以最大可获赔30万。7．关于建设工程暂估价的说法，正确的是()。A、暂估价由投标人在投标文件中自主确定B、工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求C、暂估价的适用范围仅包括工程和货物D、暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目答案：B解析：暂估价由招标人在招标文件中填写，A错误。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标，B正确。暂估价，是指总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额，CD错误。8．某建设单位向供货商订购某种由国家定价的特种材料，合同签订的价格为3000元/吨，约定于9月1日按时交货。但供货商到期后迟迟不交货，到9月15日，国家调整该类材料的价格为2850元/吨，到9月30日，国家又调整价格为3200元/吨，供货商于10月5日交货。为此双方的结算价格应按()进行结算。A、合同价3000元/吨B、第一次调整价格2850元/吨C、第二次调整价格3200元/吨D、第一次和第二次调整价格的平均值答案：A解析：支付价款的义务执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行;价格下降时，按照原价格执行。9．甲乙两公司签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是()。A、甲公司名称变更B、乙公司的法定代表人变更C、合同签约人变更D、采购数量变更答案：D解析：合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。当事人协商一致，可以变更合同。排除法选D10．按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，建设单位应当()手续。A、申请办理开工延期B、重新办理开工报告的批准C、申请办理施工许可证注销D、核验开工报告批准答案：B解析：依据《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。故B选项正确。11．保证合同是()订立合同。A、债权人与债务人B、债务人与保证人C、债权人与保证人D、债权人与债务人和保证人答案：C解析：保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同。12．根据《招标投标实施条例》，国家有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()。A、评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B、评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C、招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D、招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人答案：C解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。13．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。A、补充责任B、共同责任C、按份责任D、连带责任答案：D解析：四、总承包单位的责任《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。14．关于工程建设强制性标准的说法，正确的是()。A、工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文B、工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制C、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查D、工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制答案：C解析：工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。故A项错误。建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告。故B项错误。工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。故D项错误。选C15．某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是()。A、学院自己承担责任B、学院可直接扣除施工方质量保修金C、施工方承担质量保修责任D、学院和施工方共同承担责任答案：D解析：如果建设单位为提前获得经济效益，在工程未经验收就提前投产或使用，由此而发生的质量等问题，建设单位要承担责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。因此双方都是有责任的。16．下列不属于违法分包情形的是()。A、施工单位将工程分包给个人的B、施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的C、施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的D、施工总承包单位将房屋建筑工程的钢结构工程施工分包给其他单位的答案：D解析：规定存在下列情形之一的，属于违法分包：(1)施工单位将工程分包给个人的;(2)施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;(3)施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;(4)施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外;(5)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;(6)劳务分包单位将其承包的劳务再分包的;(7)劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的;(8)法律法规规定的其他违法分包行为。17．如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以()。A、申请仲裁委员会按照原生效的文书执行B、申请仲裁委员会按照仲裁协议强制执行C、申请人民法院按照和解协议书执行D、申请人民法院按照原生效法律文书强制执行答案：D解析：在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容计入笔录，由双方当事人签名或者盖章。如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。18．职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。根据《工伤保险条例》的规定，工伤职工劳动能力鉴定结论应由()做出。A、用人单位B、医疗卫生专家组C、市级劳动能力鉴定委员会D、社会保险行政部门答案：C解析：《工伤保险条例》第25条设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。劳动能力鉴定结论应当及时送达申请鉴定的单位和个人。19．取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的项目经理，应当受聘并注册一个具有()资质的企业。A、设计B、施工C、监理D、造价咨询答案：B解析：担任施工单位项目负责人的，应当受聘并注册于一个具有施工资质的企业。20．关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是()。A、监理单位仅对施工质量承担责任B、工程监理实行总监理工程师负责制C、理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务D、监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任答案：B解析：工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位，对建设工程进行管理。可见，工程监理单位也是建设工程质量的责任主体之一。所以答案A错误。工程监理实行总监理工程师负责制。所以答案B正确。工程监理单位不得转让工程监理业务。《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。所以答案C错误。监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任两个方面：(1)违约责任。如果监理单位不按照监理合同约定履行监理义务，给建设单位或其他单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。(2)违法责任。如果监理单位违法监理，或者降低工程质量标准，造成质量事故的，要承担相应的法律责任。所以答案D错误。21．建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当首先进行的工作是()。A、委托具有相应资质等级的勘察、设计单位制定技术加固措施B、委托具有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强C、委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定D、委托具有相应资质等级的勘察、设计单位重新界定使用期答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。22．下列争议中，属于劳动争议的是()。A、企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议B、公司的股东李某因股息分配与该公司发生的争议C、退休职工王某与社会保险经办机构因发放退休费用发生的争议D、进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议答案：D解析：一、劳动争议的范围劳动争议的范围是：(1)因确认劳动关系发生的争议;(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议;(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;(6)法律、法规规定的其他劳动争议。23．必须经总监理工程师签字确认后方可实施的工作是()。A、工程控制网测量复核B、分项工程质量验收C、下一道工序施工D、建设工程竣工验收答案：D解析：工程监理的职责和权限未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。24．某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为()。A、2018年5月10日B、2018年5月15日C、2018年7月20日D、2018年8月10日答案：C解析：建筑工程一切险的保险责任起始日自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，以先发生者为准。但不得超过保险单中列明的保险生效日。25．关于禁止投标人以行贿的手段谋取中标，按《反不正当竞争法》规定，没有违法的行为是()A、经营者采用现金贿赂交易相对方的工作人员，但接受贿赂的人员如实入帐了B、经营者采用财物或者其他手段贿赂受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人C、经营者采用财务或者其他手段贿赂利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人D、经营者公开向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金答案：D解析：《反不正当竞争法》还规定，经营者在交易活动中，可以以明示方式向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折扣、向中间人支付佣金的，应当如实人账。接受折扣、佣金的经营者也应当如实入账。26．《招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过投标项目估算价的()。A、1%B、2%C、3%D、5%答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过投标项目估算价的2%。27．某施工工地脚手架垮塌，造成10人重伤，该事故的等级属于()。A、特别重大事故B、重大事故C、较大事故D、一般事故答案：C解析：国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失确定事故等级。其中，较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。这里所称的“以上”包括本数。因此，造成10人重伤的事故属于较大事故。28．对于暂时不能开工的建设用地，建设单位应该对裸露地面进行覆盖，超过一定时间的，应该进行绿化、铺装或者遮盖。该时间限定为()A、15天B、1个月C、3个月D、6个月答案：C解析：暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。29．我国民事诉讼中的()是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在人民法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。A、质证B、证据交换C、认证D、证明责任答案：B解析：我国民事诉讼中的证据交换，是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在人民法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。30．北方建筑公司是某省的施工企业，2014年8月，由于所承建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。北方建筑公司对此行政处罚决定不服，其可以采取的维权途径有()。A、只能申请行政复议B、只能进行行政诉讼C、可以自由选择行政复议或者行政诉讼D、只能提起民事诉讼答案：C解析：该案例属于行政纠纷。行政纠纷的法律解决途径主要有两种：行政复议和行政诉讼。根据《行政复议法》和《行政诉讼法》的规定范围，对行政机关作出的罚款等行政处罚决定不服的，可以申请行政复议，也可以提起行政诉讼。31．对民事诉讼法的基本特征表述的正确的是()A、当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法律才有管辖权B、普通程序采用合议庭合议制C、所有民事案件审理及判决结果均应由社会公开D、一个案件须由两级人民法院审理才告终结答案：B解析：普通程序的审判组织应当采用合议制。合议庭组成人员确定后，应当在3日内告知当事人。32．某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续()。A、向发证机关申请延期B、自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告C、自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许证D、向发证机关申请施工许可证废止答案：B解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A错，只有在建设工程因故不能按期开工时，建设单位才应当项发证机关申请延期;C项，建筑工程施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。33．特殊诉讼时效不是由民法规定的，而是由特别法规定的诉讼时效，我国《合同法》规定涉外合同的诉讼时效期间为()年。A、1B、2C、4D、5答案：C解析：考查的是诉讼期间的种类《民法典》规定因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的诉讼时效期间为4年。34．承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张()之债。A、合同B、侵权C、不当得利D、无因管理答案：A解析：建设工程债产生的根据。在当事人之间因产生了民法典律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。合同产生的债称为合同之债。建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债。本题中承包商乙是在施工合同的履行中给发包人甲造成了损失，故甲乙之间存在民法典律关系，是合同之债。B选项侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。C选项不当得利，是指没有法律上或者合同上依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。D选项无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或者提供服务。依据定义B、C、D显然与题目情形不符35．招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处中标项目金额()罚款。A、3‰~5‰B、5‰~10‰C、5‰~15‰D、10‰~15‰答案：B解析：招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。36．建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。37．根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工单位质量责任的表述不正确的是()。A、履行工程质量保修义务B、按图施工，不得偷工减料C、办理施工许可证时办理工程质量监督手续D、对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验答案：C解析：标题建设单位相关的质量责任和义务包括：(1)依法发包工程;(2)依法向有关单位提供原始资料;(3)限制不合理的干预行为;(4)依法报审施工图设计文件;(5)依法实行工程监理;(6)依法办理工程质量监督手续;(7)依法保证建筑材料等符合要求;(8)依法进行装修工程;(9)建设单位质量违法行为应承担的法律责任。本题中C选项为建设单位的义务。38．建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是()。A、分包合同中就应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务B、分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担C、总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任D、总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任答案：A解析：分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。39．建设用地使用权转让的，使用期限由()，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。A、法律直接规定B、当事人约定C、出让人决定D、受让人决定答案：B解析：建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应符合以下规定：(1)当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。可见B为正确选项40．下列关于投标保证金的表述中，正确的是()。A、投标保证金一般不得低于投标报价的2%B、招标人在投标有效期内可挪用投标保证金C、投标保证金的有效期与投标有效期相同D、实行两阶段招标的，投标保证金应在第一阶段提供答案：C解析：A选项应当是不得超过招标项目估算价的2%，B选项招标人不得挪用投标保证金，D选项实行两阶段招标的，投标保证金应当在第二阶段提出。41．注册商标的有效期为10年，其计算起始日为()。A、核准注册日B、提出申请日C、续展申请日D、初审公告日答案：A解析：注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。42．A、B两公司联合承包了某大型工程的施工总承包任务，双方在联合承包协议中约定，如果在施工过程中出现质量问题而遭建设单位索赔，A、B双方各承担索赔额的50%。在工程施工中，由于A公司的施工技术问题出现了质量问题并因此遭到建设单位10万元的索赔。则关于建设单位的索赔的表述中，不正确的是()。A、建设单位可以仅要求B公司赔偿10万元损失B、建设单位可以仅要求A公司赔偿10万元损失C、建设单位可以要求B公司各赔偿5万元的损失D、建设单位只能向A公司索赔10万元答案：D解析：联合体投标。联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。43．甲施工单位到A供应商的材料仓库提货，因仓库管理员的工作疏忽多发了2t水泥给施工单位，则由此形成的债称为()。A、合同之债B、无因管理之债C、不当得利之债D、侵权行为答案：C解析：不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。44．有关从业人员在安全生产活动中的义务包括()。A、掌握本岗位工作所需的安全生产知识B、制定安全生产事故的处理程序C、绝对服从作业指挥D、发现事故隐患立即向新闻媒体披露答案：A解析：施工作业人员主要应当履行如下安全生产义务：(一)守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务;(二)接受安全生产教育培训的义务;(三)施工安全事故隐患报告的义务;45．李某与某施工单位签一份3年期劳动合同，并于2009年1月10日正式上班，但自2010年3月1日起，施工单位即开始拖欠李某工资，2010年6月3日李某辞职。根据《劳动争议调解与仲裁法》规定，李某就该劳动争议于()前向劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请。A、2010年5月1日B、2011年3月1日C、2011年6月3日D、2012年3月1日答案：C解析：劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制;但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。46．某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造()。A、不属于职务发明创造，甲有专利申请权B、属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业C、由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明D、由于甲利用了单位的物质条件，该专利的权利属于单位答案：D解析：有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：1.主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品;2.法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。47．施工单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，但尚未发生安全事故的，首选的处罚是()A、责令停业整顿B、给予罚款处理C、给予撤职处分D、责令限期改正答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正;逾期未改正的，责令施工单位停业整顿;造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。48．根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。A、特级、一级、二级B、施工总承包、专业承包、施工劳务资质C、工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质D、甲级、乙级、丙级答案：B解析：建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务资质三个序列49．某投标人对招标项目的评标结果有异议，应当依法先向规定的受理人提出异议。该受理人应当是()。A、评标委员会B、招标人C、行政监督部门D、招标代理机构答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。50．根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自()起发生效力。A、买卖合同生效B、转移登记C、交付D、买方占有答案：C解析：动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。二、多选题1．当事人提出证据证明裁决有下列()情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。A、有仲裁协议的B、裁决的事项属于仲裁协议的范围但仲裁委员会无权仲裁的C、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的D、裁决所依据的证据是伪造的答案：CD解析：当事人提出证据证明裁决有以下情形的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：(1)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(2)裁决所依据的证据是伪造的;(3)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(4)没有裁决协议的;(5)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的;(6)仲裁员在仲裁该案是有索贿受贿、选私舞弊、枉法裁决行为的。2．在下列情形下，用人单位不得解除劳动合同的有()。A、劳动者被依法追究刑事责任B、女职工在孕期、产期、哺乳期C、患病或者负伤，在规定的治疗期内的D、因工负伤并被确认丧失劳动能力答案：BCD解析：《劳动合同法》第四十二条劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：(一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业病健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(三)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(五)在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的;(六)法律、行政法规规定的其他情形。3．关于我国建设工程纠纷处理的基本方式包括()。A、斡旋B、和解C、调解D、仲裁答案：BCD解析：关于我国建设工程纠纷处理的基本方式包括：和解、调解、仲裁、诉讼4．下列属于无效合同的有()。A、一方以欺诈的手段订立合同，严重损害对方利益的B、恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的签订的合同D、损害社会公共利益的合同答案：BCD解析：本题考查的是无效合同。《民法典》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。5．甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判。后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件。甲的行为()。A、属于正常的商业行为B、属于泄露或不正当使用商业秘密C、构成违约行为D、应承担缔约过失责任答案：BD解析：根据《民法典》第43条：当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。本题中甲公司在缔约磋商过程中，违背诚实信用原则不正当地使用乙公司商业秘密，应承担缔约过失责任;B、D项正确。乙公司对自己的设计方案拥有著作权，甲未经乙同意擅自使用，构成侵权行为。6．根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用的若干问题的解释》发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有()。A、同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程B、提供的设计有缺陷C、直接指定分包人分包专业工程D、指定购买的建筑构配件不符合强制性标准答案：BCD解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人务包专业工程。7．依据《民法典》的规定，下列情形中，构成委托代理终止的是()。A、代理人辞去委托B、被代理人取得民事行为能力C、代理人死亡D、被代理人死亡答案：ACD解析：《民法典》规定，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人丧失民事行为能力;(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。8．关于质量保证责任的说法，正确的有()。A、因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用B、质量保修有保修期限和保修范围的双重约束C、因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担D、建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金答案：BD解析：本题考查质量责任的损失赔偿。A错误，因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。C错误，因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。9．用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个与月资的有()。A、严重违反用人单位规章制度的B、劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排工作的C、严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的D、劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的答案：BD解析：选项AC属于用人单位可以单方解除合同的情形。10．按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，相关的节能激励措施主要有()。A、税收优惠B、信贷支持C、职工福利D、价格政策答案：ABD解析：二、按照《节约能源法》和《循环经济促进法》的规定，主要有以下相关的节能激励措施：(一)财政安排节能专项资金(二)税收优惠(三)信贷支持(四)价格政策(五)表彰奖励11．工程竣工验收合格后，建设单位一直拖欠施工单位的工程款，为清理债权，施工单位将该债权转让给某资产管理公司，并书面通知了建设单位，则下列说法正确的是()。A、债权转让应当通知建设单位B、债权转让后，资产管理公司若无法从建设单位得到清偿还可要求施工单位负责C、建设单位可以向资产管理公司主张以自己对施工单位的债权进行抵消D、资产管理公司享有建设单位曾向施工单位提供的付款担保的权利答案：ACD解析：《民法典》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。A项正确，B项错误。《民法典》规定，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。C项正确。《民法典》规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外。D项正确。考点：考查债权转让的效力12．根据《劳动合同法》的规定，用人单位不得解除劳动合同的情形有()。A、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查的B、在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的C、女职工在孕期、产期、哺乳期的D、在本单位连续工作满10年的答案：ABC解析：用人单位不得解除劳动合同的规定。教材劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第40条、第41条的规定解除劳动合同：(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在