2023年黑河北安市建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析

PAGEPAGE432023年黑河北安市建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．某工程招标，下列具有相应资质的企业中可以参加投标的是()。A、甲公司与招标人有利害关系可能影响招标公正性B、乙公司未在招标项目所在地注册C、丁公司与丙公司单位负责人为同一人D、戌公司与参加投标的另一家企业存在控股关系答案：B解析：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效。2．关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。A、一审程序包括普通程序和特别程序B、原告必须与案件有直接利害关系C、必须以书面形式起诉D、提交起诉状的同时提交全部证据答案：B解析：一审程序包括普通程序和简易程序。所以答案A错。《民事诉讼法》第119条规定，起诉必须符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;所以答案B对。起诉方式，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外。所以答案C错。3．关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是()。A、需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起1个月内申请验收B、分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收C、建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境保护设施验收D、环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产答案：B解析：需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应分期验收。环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起30日内，完成验收。建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。4．根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。A、当事人住所地B、调解协议履行地C、调解协议签订地D、调解组织所在地答案：D解析：民事诉讼的审判和执行程序。申请司法确认调解协议，由双方当事人依照《人民调解法》等法律，自调解协议生效之日起30日内，共同向调解组织所在地基层人民法院提出。参见5．关于建设单位安全责任的说法，错误的是()。A、应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B、应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期C、应当进行安全施工技术交底D、应当对拆除工程进行备案答案：C解析：建设单位的安全责任包括：(1)向施工单位提供资料的责任;(2)依法履行合同的责任;(3)提供安全生产费用的责任;(4)不得推销劣质材料设备的责任;(5)提供安全施工措施资料的责任;(6)对拆除工程进行备案的责任。6．关于委托代理的说法，正确的是()。A、委托代理授权必须采用书面形式B、数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权C、代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任D、被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任答案：C解析：A错误，委托代理可以采用书面形式，也可以采用口头形式。委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。B错误，数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。C正确，D错误，代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。7．从事建筑活动的建筑业企业，应当具备下列选项中除()以外的法定条件。A、有符合规定的净资产B、有相应的具有法定执业资格的专业技术人员C、有相关建筑活动应有的技术装备D、有一定的从事相关建筑活动的业绩答案：D解析：有符合规定的净资产，有符合规定的主要人员，有符合规定的已完工程业绩，有符合规定的技术准备8．甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保。则以下可以为这笔贷款提供担保的是()。A、甲市政府建设行政主管部门B、乙银行C、丙建筑工程公司D、丁大学答案：C解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外;2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人;3.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人;企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。9．关于抵押效力，下列说法错误的是()。A、当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B、抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C、转让抵押物的价款不得明显低于其价值D、抵押权与其担保的债权同时存在答案：A解析：抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。10．关于履约保证金的说法，正确的是()。A、中标人必须缴纳履约保证金B、履约保证金不得超过中标合同金额的20%C、履约保证金是投标保证金的另一种表达D、中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目答案：D解析：履约保证金不得超过中标合同金额的10%，招标人要求中标人履约保证金的，中标人应当提交。履约保证金是用以保证施工合同顺利履行，而投标保证金投标人为自己的有效投标行为担保，两者不是一个概念。11．某建筑公司认为供货商供应的建材质量不合格，未按合同约定支付材料款，供货商向法院提起诉讼，所出具的证据中证明力度大于其他证据的是()。A、送货单B、合格证C、专业机构出具质量鉴定意见D、合同书答案：C解析：由于鉴定意见是运用专业知识所作出的鉴别和判断，所以，具有科学性和较强的证明力。12．下列权利中，不属于著作人身权内容的是()。A、署名权B、修改权C、保护作品完整权D、许可使用权答案：D解析：著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。13．关于招标方式的说法，正确的是()。A、《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标以及议标三种方式B、根据我国相关规定，如果采用邀请招标，需要经过批准C、如果采用公开招标方式，为了限制投标人过多，招标人可以限制所有制形式D、国内竞争性招标主要包括公开招标和邀请招标答案：D解析：选项A错误。D正确《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标。选项B错误。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。选项C错误。招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。14．申请人不服行政复议决定的，可以在收到行政复议决定书之日起()日内向人民法院提起诉讼。A、7B、15C、21D、30答案：B解析：申请人经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起15日内诉讼。15．下列关于工程最低保修期限的说法，错误的是()。A、屋面防水工程的保修期为5年B、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期C、地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限D、给水管道的保修期为3年答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。16．下列合同中，不能实现留置权的合同是()。A、货物运输合同B、财产抵押合同C、物资保管合同D、构件加工承揽合同答案：B解析：《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。17．施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A、施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B、施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C、施工企业的设备损坏，导致工期延误D、施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误答案：A解析：在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《民法典》仅承认不可抗力(不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况)为法定的免责事由。《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。因此A正确。选项B错误，“梅雨季节”是作为一个有经验的项目经理能够遇见的风险，所以不得免除因此造成的违约责任。选项C错误，施工企业的设备损坏，属于施工单位自身责任，由此导致工期延误不予赔偿。选项D错误，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。18．甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，，正确的是()。A、分包合同无效,则仲裁协议无效B、分包合同有效,则仲裁协议有效C、分包合同效力待定,则仲裁协议效力待定D、分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性答案：D解析：(4)仲裁协议的独立性：仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。当事人在订立合同时就争议达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力。19．关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是()。A、监理单位仅对施工质量承担责任B、工程监理实行总监理工程师负责制C、理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务D、监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任答案：B解析：工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位，对建设工程进行管理。可见，工程监理单位也是建设工程质量的责任主体之一。所以答案A错误。工程监理实行总监理工程师负责制。所以答案B正确。工程监理单位不得转让工程监理业务。《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。所以答案C错误。监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任两个方面：(1)违约责任。如果监理单位不按照监理合同约定履行监理义务，给建设单位或其他单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。(2)违法责任。如果监理单位违法监理，或者降低工程质量标准，造成质量事故的，要承担相应的法律责任。所以答案D错误。20．《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，()。A、处项目金额10‰以上20‰以下的罚款B、处项目金额10%以上20%以下的罚款C、取消其中标资格，投标保证金延期退还D、取消其中标资格，投标保证金不予退还答案：D解析：《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。21．关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是()。A、定作人不得中途变更承揽工作的要求B、定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料C、承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果D、定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失答案：D解析：A错误，定作人可以中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失;B错误，定作人提供的材料不符合约定的，承揽人应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件;C错误，承揽人完成工作向定作人交付工作成果，并提交了必要的技术资料和有关质量证明的，定作人应当验收该工作成果。22．某建设单位一幢职工宿舍楼工程完工后尚未进行竣工验收，该建设单位便擅自安排职工入住。不久，该宿舍楼地基基础出现局部下沉。应对此工程质量问题承担相应民事责任的主体是()。A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、勘察单位答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。23．下列争议中，属于劳动争议的是()。A、企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议B、公司的股东李某因股息分配与该公司发生的争议C、退休职工王某与社会保险经办机构因发放退休费用发生的争议D、进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议答案：D解析：一、劳动争议的范围劳动争议的范围是：(1)因确认劳动关系发生的争议;(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议;(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;(6)法律、法规规定的其他劳动争议。24．下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是()。A、安全员李某发现工人王某违规作业未制止，结果王某从楼上掉下来摔死B、某工地在建地下隐蔽工程时，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤C、某工程施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人的严重后果D、工程监理单位未按规定监督隐蔽工程施工，造成返工损失50万元人民币答案：C解析：一、工程重大安全事故罪:《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。25．A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一级。则关于该承包行为的说法中，正确的是()。A、该行为属于肢解工程发包的违法行为B、A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任C、B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责D、建设单位必须与AB分别签订承包合同答案：B解析：联合体各方就中标项目承担连带责任，B选项正确。联合体投标指的是某承包单位为了承揽不适于自己单独承包的工程项目而与其他单位联合，以一个投标人的身份去投标的建设行为。A选项错误。C选项B公司应按照联合承包协议的约定对联合体各方负责。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。D选项错误。26．关于中标人法律责任的说法，正确的是()。A、中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照B、中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还C、中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失D、中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格答案：B解析：中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和本条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额5%。以上10%。以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。故A项错误。《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。B对27．关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是()。A、项目经理部具备法人资格B、项目经理是企业法人代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C、项目经理部行为的法律后果由自己承担D、项目经理部是施工企业内部常设机构答案：B解析：二、项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。28．下列关于建筑工程发包、承包的表述，符合《建筑法》的是()。A、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级可以承揽工程B、实际施工人可以以其他施工企业名义承揽工程C、发包人有权对承包人选定的专业分包单位予以认可D、发包人可以指定承包人购买特定品牌的建筑材料答案：C解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。AB错。按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。D错。选C29．我国民事诉讼中的()是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在人民法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。A、质证B、证据交换C、认证D、证明责任答案：B解析：我国民事诉讼中的证据交换，是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在人民法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。30．按照《注册建造师管理规定》，下列不予注册的情形不包括()。A、申请人年龄已达65岁B、因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满5年C、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年D、申请人申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故答案：B解析：《注册建造师管理规定》中规定不予注册情形，涉及本题目选项的有：因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;年龄超过65周岁的等。选项B执行处罚已满5年，不属于不予注册的范围。31．某建设单位希望将总部大楼建成标志性建筑，于是向全社会征集设计方案，并声明如果方案被采纳奖励设计者人民币30万元。在对众多稿件的评审后，建设单位并没有发现满意的方案，于是委托工程师甲在综合乙和丙二人设计稿的基础上进行改进，完成了设计稿，并且支付给工程师甲20万元报酬。该建设单位的行为()。A、没有侵犯乙和丙的任何权利B、侵犯了乙和丙的专利权C、侵犯了乙和丙的商标权D、侵犯了乙和丙的著作权答案：D解析：著作权保护的客体是作品，在建设工程活动中，会有许多具有著作权的作品。(1)文字作品(2)建筑作品(3)图形作品32．施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是()。A、解除合同并赔偿损失B、继续履行并解除合同C、支付违约金和双倍返还定金D、确认合同无效并支付违约金答案：A解析：B错误，继续履行不能与解除合同并存。C错误，支付违约金与双倍返还定金不能同时并用，只能二选其一。D错误，合同无效，违约条款相应无效。33．下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是()。A、制定施工现场的消防安全制度B、向有关部门报审消防设计图纸C、制定灭火和应急疏散预案D、设置消防安全标志答案：B解析：《中华人民共和国消防法》规定：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责(1)落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程、制定灭火和应急疏散预案。(2)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材、设置消防安全标志，并定期组织检查、维修、确保完好有效，(3)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测;(4)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火分区、防火间距符合消防技术标准(5)组织防火检查，及时消除火灾隐患，(6)组织进行有针对性的消防演练(7)法律法规规定的其他消防安全职责。34．施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行()次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。A、1B、2C、3D、5答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。35．某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包人发出开工通知。开工通知载明的开工日期为3月20日。接到形式通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位。3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》，该项目开工日期应当为()。A、3月1日B、3月20日C、3月10日D、3月30日答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》(法释[2018]20号)规定，当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(1)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。(2)承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。(3)发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。36．下列选项中，()是引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据。A、侵权行为B、不当得利C、合同D、无因管理答案：C解析：合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。合同产生的债被称为合同之债.。37．按照合同约定，由建设单位采购建筑材料，则下列理解错误的是()。A、建设单位应向承包人提供产品合格证明B、建设单位应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点C、由承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担D、施工单位负责检验或试验并保证建筑材料符合设计文件和合同要求答案：D解析：《建设工程质量管理条例》施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的，不得使用。施工单位是按照设计文件和合同要求进行检验，而不是保证建筑材料符合设计文件和合同要求。38．建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。39．建筑业企业资质证书有效期为()年。A、8B、5C、3D、2答案：B解析：资质证书有效期为5年。40．某施工单位向已经在本单位工作3年8个月的李先生发出了裁员通知，经双方协商一致解除了劳动合同。按照劳动合同法的规定，该施工单位应当向李先生支付相当于()月工资标准的经济补偿金。A、1B、2C、3D、4答案：D解析：《劳动合同法》规定：经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。根据上述法律规定，该施工单位应当向李先生支付相当于4个月工资的补偿金。可见，只有D选项符合题千要求，是正确选项;其他A、B、C选项都不符合题干要求。考查劳动合同解除后的经济补偿标准41．不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经()时，发生效力。A、交付B、依法登记C、约定时生效D、法律行为生效答案：B解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。42．场景：甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。根据场景，回答问题：下列不属于保证合同的内容是()。A、保证方式B、保证期间C、保证担保范围D、被保证人的其他债权答案：D解析：保证合同包括的内容有：被保证的主债权种类、数额;债务人履行债务的期限;保证的方式;保证担保的范围;保证的期间;双方认为需要约定的其他事项。43．根据我国《安全生产法》规定，()应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。A、省级人民政府安全生产主管部门B、县级以上地方各级人民政府安全生产主管部门C、县级以上人民政府安全生产主管部门D、县级以上地方各级人民政府答案：D解析：《安全生产法》规定，国务院安全生产监督管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理;县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。包括制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。44．施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是()。A、监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理B、施工合同是监理工程师实施监理的依据C、施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权D、施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定答案：B解析：工程监理的依据是：法律、法规，如《建筑法》、《民法典》等;有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》等;设计文件;建设工程承包合同。45．某施工企业中标了某建筑工程，该施工企业必须投保的险种是()。A、建筑工程一切险B、安装工程一切险C、第三者责任险D、工伤保险答案：D解析：《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。故选项D正确，其他选项不是依法必保的。46．某招标文件规定6月30日为提交投标截止时间，6月20日某投标人发现收到的招标文件中有两个重要的数据打印错误，要求招标人澄清，则()。A、招标人口头回复该投标人即可B、招标人以书面形式通知该投标人即可C、招标人应当以书面形式澄清，并通知所有招标文件收受人D、招标人应当以书面形式向所有招标文件收受人澄清，并书面通知推迟投标截止时间答案：D解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。47．生产安全事故的责任人未依法承担赔偿责任，经()依法采取执行措施后，仍不能对受害人给予足额赔偿的，应当继续履行赔偿义务。A、人民法院B、公安机关C、劳动保障局D、国家行政机关答案：A解析：生产安全事故的责任人未依法承担赔偿责任，经人民法院依法采取执行措施后，仍不能对受害人给予足额赔偿的，应当继续履行赔偿义务;受害人发现责任人有其他财产的，可以随时请求人民法院执行48．根据《商标法》规定，关于商标的注册和审批说法，正确的是()。A、注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起算B、注册商标最多可以续展3次，每次10年C、商标的延期须在期满前6个月申请，最多可以给予6个月的宽展期D、注册商标有效期自申请日起算答案：A解析：注册商标的有效期10年，自核准注册之日起计算。但是，商标与其他知识产权的客体不同，往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。因此，注册商标可以无数次提出续展申请，其理论上的有效期是无限的。注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。49．当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。A、仲裁委员会决定B、合同履行地中级人民法院裁定C、被告所在地中级人民法院裁定D、仲裁委员会所在地中级人民法院裁定答案：D解析：当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;50．由于建筑材料价格上涨导致承包人索赔，根据计价方式的不同，对于该索赔不予支持的是()。A、可调价B、成本价酬金C、固定价D、总价答案：C解析：2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条规定，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。只能在约定C固定价的提前下不予支持。二、多选题1．总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由()。A、总承包单位单独向建设单位承担责任B、分包单位单独向建设单位承担责任C、总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任D、分包单位向总承包单位承担责任答案：CD解析：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。2．代理人在代理活动中应注意的问题有()。A、代理人应在代理权限范围内进行代理活动B、代理人一般应以被代理人的名义实施代理行为C、代理人应认真履行职责D、委托受权的范围要明确答案：ABC解析：代理具有如下的法律特征：(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;(2)代理人应该以被代理人的名义实施代理行为;(3)代理行为必须是具有法律意义的行为;(4)代理行为的法律后果归属于被代理人。3．违约责任具有的特征体现在()。A、违约责任是刑事责任的一种形式B、违约责任具有绝对性C、违约责任主要具有补偿性D、违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的答案：CD解析：违约责任具有如下特征:(1)违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的。(2)违约责任具有相对性。(3)违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果。(4)违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销。(5)违约责任是民事责任的一种形式。4．在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的有()。A、屋面防水工程为5年B、给排水管道为2年C、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期D、基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限答案：ABCD解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。5．关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的是()。A、失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B、基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳C、生育保险费，由职工自行缴纳D、基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳答案：BD解析：A错误，《社会保险法》规定，职工应当参加失业保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。B正确，职工应当参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。C错误，《社会保险法》规定，职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。D正确，职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。6．物权的保护应当采取的方式有()等。A、因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利B、侵害物权，造成权利人损害的，权利人只能请求损害赔偿C、无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物D、妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险答案：ACD解析：三、物权的保护：因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物。妨害物权或者可能伤害物权的，权利人可以要求排除妨害或者消除危险。造成不动产或者动产损毁的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。7．根据《建设工程质量管理条例》，转包行为有()。A、发包人向总承包商指定分包B、承包商将其承包的全部建设工程转给他人承包C、承包商将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给他人D、施工总承包商将其承包的主体结构工程施工任务全部转给他人答案：BC解析：《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》规定，存在下列情形之一的，属于转包：施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;(2)施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的;施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的;劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的;施工总承包单位或专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;法律法规规定的其他转包行为。8．根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳动者以及订立劳动合同时，不得()。A、订立无终止时间的劳动合同B、要求劳动者提供担保C、向劳动者收取财物D、约定竞业限制条款答案：BC解析：本题考察:―、订立劳动合同应当遵守的原则，用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物;不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。9．下列关于定金的说法正确的有()。A、债务人履行债务后，定金只能抵作价款B、定金合同自实际交付定金之日起生效C、定金超过主合同标的额的20%，定金合同无效D、给付定金的一方不履行合同的，无权要求返还定金答案：BD解析：《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回=可以抵作价款，也可以收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分无效。10．在以诉讼方式解决建设工程合同纠纷的过程中，能够作为证据的有()。A、工程图纸B、造价鉴定C、律师辩论笔录D、被告人弟弟的证言答案：ABD解析：根据《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定结论、勘验笔录。对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料的效力，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》规定，对于一方当事人提出的，有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑的试听资料或者与试听资料核对无误的复印件，对方当事人提出异议但没有足以反驳的证据的，人民法院应当确认其证明力。11．关于施工合同中债权债务的说法，正确的有()。A、对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人B、施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C、对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人D、对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人答案：BC解析：施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款，则相反。12．关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有()。A、安全生产许可证的有效期为3年B、施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续C、安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续D、施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期答案：AB解析：本题考查的是安全生产许可证的有效期。安全生产许可证的有效期为3年。选项C，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。选项D，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。13．发包人具有下列()情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。A、未按约定支付工程价款的B、提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的C、施工现场安装摄像设备全程监控D、施工现场安排大量人员答案：AB解析：承包人解除施工合同《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。14．建设工程竣工结算分为()。A、分部工程竣工结算B、分项工程竣工结算C、单项工程竣工结算D、单位工程竣工结算答案：CD解析：本题考查的是竣工结算。建设工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算、项目竣工总结算。15．某开发公司开发的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨季前完成土方工程，在尚未完全具备法定开工条件的情况