2022年潜山县建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析

PAGEPAGE422022年潜山县建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．对《合同法》所指的无效合同特征的表述，正确的是()。A、无效合同自订立时起就不具有法律效力B、当事人可以通过同意或追认使无效合同生效C、法院或仲裁机构不能主动审查确认合同无效D、合同一经被认定为无效合同，则其全部内容无效答案：A解析：无效合同的特征是：(1)具有违法性;(2)具有不可履行性;(3)自订立之时就不具有法律效力。2．建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。3．某工程项目施工合同于2009年6月5日签订，该工程的开工报告于2009年6月15日批准，工程于2009年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于()前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、2009年6月15日B、2009年6月30日C、2009年7月10日D、2009年7月15日答案：B解析：依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。4．某设计单位未按照工程设计强制性标准进行设计，造成工程质量事故，但情节并不严重。对此给予的行政处罚不包括()。A、责令停业整顿B、责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款C、吊销资质证书D、降低资质等级答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：(1)勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的;(2)设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的;(3)设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的;(4)设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。有以上所列行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。5．仲裁委员会的仲裁裁决作出后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方可按有关规定向()申请执行。A、人民法院B、仲裁委员会C、人民检察院D、当地人民政府答案：A解析：仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。6．甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是()。A、该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标B、该联合体成员应签订共同投标协议C、该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标D、甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人答案：B解析：二、联合体投标联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标无效。7．某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是()。A、人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款B、人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商C、人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款D、人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款答案：D解析：消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。按照《民法典》规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。故选项D正确。8．项目业主与监理单位签订了委托监理合同，监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意，处理不当，作出不利于业主的决定。事后监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。下列说法正确的是()。A、业主可以要求监理单位赔偿损失B、监理公司不承担任何责任C、业主无权要求监理单位赔偿损失D、监理公司应承担刑事责任答案：A解析：《民法典》第406条规定：“有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。”9．王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。A、向人民法院提起诉讼B、向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C、向政府信访部门投诉D、向劳动监察部门提起行政诉讼答案：B解析：《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。10．行政机关在建设工程领域实施的如下行政行为中，不属于行政许可的行为是()。A、建造师执业资格注册B、吊销资质证书C、颁发安全生产许可证D、核准企业资质等级答案：B解析：行政许可，即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为，如施工许可、专业人员执业资格注册、企业资质等级核准、安全生产许可等。吊销资质证书属于行政处罚。11．施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可以处以()罚款。A、1千元以上1万元以下B、5千元以上5万元以下C、1万元以上10万元以下D、5万元以上50万元以下答案：B解析：有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款：(1)发现文物隐匿不报或者拒不上交的;(2)未按照规定移交拣选文物的。12．建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()。A、30%B、25%C、50%D、80%答案：B解析：施工单位负责人施工现场带班制度要求，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。13．根据《民事诉讼法》规定，与本案有利害关系但不属于应当回避的人员为()。A、本案审判员B、本案的鉴定人员C、本案翻译人员D、本案被告的代理人答案：D解析：仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：(1)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;(2)与本案有利害关系;(3)与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的;(4)私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。被告的代理人不属于法定回避的人员。选D14．通过招标投标订立的建设工程施工合同，合同价应为()。A、评标价B、投标报价C、招标控制价D、标底价答案：B解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。15．关于仲裁的说法，正确的是()。A、没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理B、对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权C、只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理D、仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理答案：A解析：B错误，有效的仲裁协议排除人民法院的司法管辖权;C错误，仲裁协议是当事人自愿原则的体现，没有仲裁协议，一方当事人申请仲裁的，仲裁委员会不予受理;D错误，仲裁实行一裁终局制度，裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼。16．关于工程质量检测的说法，正确的是()。A、检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B、检测报告必须由检测机构法定代表人签署C、检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D、检测数据和检测报告仅供施工企业参考答案：A解析：A正确，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。B错误，检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。C错误，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。D错误，检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。17．建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系;二是被代理人与第三人的()。A、委托关系B、受托关系C、信任关系D、合同关系答案：D解析：建设工程代理法律关系与其他代理关系一样，存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系;二是被代理人与第三人的合同关系。18．某建设工程实行施工总承包，关于其工程文件移交的说法，正确的是()。A、总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位B、监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位C、总承包单位负责整理各分包单位的工程文件，立卷后移交建设单位D、总承包单位、各分包单位将其工程文件整理、立卷后分别移交建设单位答案：A解析：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：①用于承重结构的混凝土试块;②用于承重墙体的砌筑砂浆试块;③用于承重结构的钢筋及连接接头试件;④用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;⑤用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;⑥用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;⑦地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;⑧国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。19．李某与张某签订了一份《房屋租赁合同》，张某按期支付了一年的租金，三个月后第三人刘某对其房屋内的部分设施主张其权利，并得到了李某的认可。此时张某可要求()。A、继续履行合同B、解除合同C、李某减少部分租金D、李某将剩余租金全部返还答案：C解析：在租赁期间，出租人应当担保没有第三人对租赁物主张权利。如果因第三人主张权利，致使承租人不能对租赁物使用、收益的，承租人可以要求减少租金或者不支付租金。20．企业申请延续资质证书，应在资质证书有效期届满()前向发证机关提出申请。A、6个月B、3个月C、1个月D、15天答案：B解析：建筑业企业资质证书有效期为5年。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满3个月前，申请办理资质延续手续。21．关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A、申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B、未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C、只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D、施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发答案：A解析：A正确。建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。B错误。未取得安全生产许可证从事施工活动，根据行为所产生的法律后果，承担相应的法律责任。C错误。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。D错误。建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。22．关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是()。A、定作人不得中途变更承揽工作的要求B、定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料C、承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果D、定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失答案：D解析：A错误，定作人可以中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失;B错误，定作人提供的材料不符合约定的，承揽人应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件;C错误，承揽人完成工作向定作人交付工作成果，并提交了必要的技术资料和有关质量证明的，定作人应当验收该工作成果。23．张某被某建筑公司正在施工的建筑坠落物砸伤住院，花费医疗费16000元，张某向人民法院起诉，并向法院递交了诊断证明，则该诊断证明是()。A、鉴定结论B、书证C、证人证言D、勘验笔录答案：B24．根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位质量责任和义务的说法，正确的是()。A、建设工程竣工验收合格后，即免除建设单位在施工阶段的任何责任B、建设单位应当委托监理单位组织设计、施工等有关单位进行竣工验收C、建设单位应当履行保修义务D、建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。25．根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使撤销权。A、1B、2C、5D、20答案：A解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;26．发承包双方在合同中对竣工结算文件提交、审核的期限没有明确约定，而且国家也没有规定的，可认为其约定期限均为()日。A、15B、28C、35D、45答案：B解析：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，发承包双方在合同中对竣工结算文件提交、审核的期限没有明确约定的，应当按照国家有关规定执行;国家没有规定的，可认为其约定期限均为28日。27．2015年3月经修改后公布的《立法法》规定，只能制定法律的事项不包括()。A、国家主权的事项B、税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度C、基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度D、宪法规定的国务院行政管理职权的事项答案：D解析：依照2015年3月经修改后公布的《中华人民共和国立法法》规定，下列事项只能制定法律：(1)国家主权的事项;(2)各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权;(3)民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度;(4)犯罪和刑罚;(5)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚;(6)税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;(7)对非国有财产的征收、征用;(8)民事基本制度;(9)基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度;(10)诉讼和仲裁制度;(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。28．下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是()。A、初始注册B、年检注册C、变更注册D、增项注册答案：B解析：建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册。本题B项正确。29．我国《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请()。A、劳动争议调解委员会强制执行B、劳动争议仲裁委员会强制执行C、人民法院强制执行D、劳动行政部门强制执行答案：C解析：《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。30．建设工程施工常用的担保种类中，承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保属于()。A、施工投标保证金B、预付款担保C、施工合同履约保证金D、工程款支付担保答案：B解析：四)预付款担保：是指承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保。31．由人民法院指定举证期限的，该指定的期限不得少于()，自当事人收到案件受理通知书和应诉通知书的次日起计算。A、7日B、30日C、15日D、3个月答案：C解析：举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许。人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于15日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于10日。32．纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。A、有仲裁协议B、有具体的仲裁请求、事实和理由C、属于仲裁委员会受理范围D、当事人双方口头愿意仲裁答案：D解析：当事人申请仲裁，应当符合的条件有：(1)有效的仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求和事实、理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。33．甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()。A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任答案：D解析：债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人(对增加的部分)不再承担保证责任。34．生产安全事故等级划分中考虑的第一要素是事故造成的()。A、直接经济损失B、人员伤亡数量C、间接经济损失D、社会影响成度答案：B解析：事故等级的划分包括了人身、经济和社会三个要素，人身要素就是人员伤亡的数量。施工生产安全事故危害的最严重后果，就是造成人员的死亡和重伤。因此，人员伤亡数量被列为事故分级的第一要素。35．甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权利的说法，正确的是()。A、甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B、甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C、甲公司约定的权利自合同公证后获得D、甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利答案：A解析：地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机关申请地役权登记;未经登记，不得对抗善意第三人。公证和登记都不是地役权设立的条件。需役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。可见甲公司将需役地上的建设用地使用权转让给丙公司，丙公司享有地役权。担保物权是指权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。36．王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利。这种调解方式属于()。A、行政调解B、法院调解C、仲裁调解D、人民调解答案：D解析：题目中监理工程师的就担当了人民调解员的角色。人民调解的组织形式是人民调解委员会。《人民调解法》规定，人民调解委员会是村民委员会和居民委员会下设的调解民间纠纷的群众性自治组织，在人民政府和基层人民法院指导下进行工作。人民调解委员会由3至9人组成，设主任1人，必要时可以设副主任若干人。人民调解员由人民调解委员会委员和人民调解委员会聘任的人员担任。人民调解员应当具备的基本条件是：(1)公道正派;(2)热心人民调解工作;(3)具有一定文化水平(4)有一定的法律知识和政策水平;(5)成年公民。37．根据《安全生产许可证条例》的规定，未取得安全生产许可证的法律责任是()。A、没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证B、责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款C、限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款D、责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上30万元以下的罚款答案：B解析：未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。38．涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。A、其他设计单位B、监理单位C、具有相应资质等级的设计单位D、装修施工企业答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;39．建设用地使用权转让的，使用期限由()，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。A、法律直接规定B、当事人约定C、出让人决定D、受让人决定答案：B解析：建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应符合以下规定：(1)当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。可见B为正确选项40．承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张()之债。A、合同B、侵权C、不当得利D、无因管理答案：A解析：建设工程债产生的根据。在当事人之间因产生了民法典律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。合同产生的债称为合同之债。建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债。本题中承包商乙是在施工合同的履行中给发包人甲造成了损失，故甲乙之间存在民法典律关系，是合同之债。B选项侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。C选项不当得利，是指没有法律上或者合同上依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。D选项无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或者提供服务。依据定义B、C、D显然与题目情形不符41．某医院与某卫生院签订了融资租赁合同，双方约定，该医院应按照卫生院的要求，购买医疗设备租赁给卫生院，卫生院按约定支付租金。本合同中该医院()。A、享有买受人的权利但不承担买受人的义务B、向承租人承担标的物的瑕疵担保C、妥善保管和使用租赁物D、不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务答案：D解析：并由出卖人向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务，而承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人承担义务。应由出卖人承担瑕疵担保义务而不是医院。维修应由卫生院负责。42．甲施工单位到A供应商的材料仓库提货，因仓库管理员的工作疏忽多发了2t水泥给施工单位，则由此形成的债称为()。A、合同之债B、无因管理之债C、不当得利之债D、侵权行为答案：C解析：不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。43．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过()个月。A、1B、2C、3D、6答案：B解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。44．根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法行为记录公告的说法，正确的是()。A、依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月B、原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明C、被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告D、行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告答案：B解析：建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。参见45．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是()。A、应当依法取得相应等级的资质证书B、不得转让工程监理业务C、可以是建设单位的子公司D、应与监理分包单位共同向建设单位承担责任答案：D解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定，工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。选D46．下列关于法人的表述中，正确的是()。A、法人可以自然产生B、法人名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号C、法人的场所与法律管辖权无关D、法人的民事责任由它的法定代表人承担答案：B解析：法人应当具备的条件：1.依法成立2.有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费;3.能够独立承担民事责任;4.有法定代表人。47．下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是()A、当有两个以上仲裁机构时，仲裁委员会由当事人自主选定B、仲裁委员会是人民法院的下属事业单位C、仲裁审理以公开审理为原则D、对生效的仲裁裁决书可请求上级仲裁委员会予以撤销答案：A解析：(3)选定的仲裁委员会。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁。48．建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照相关规定向()建设主管部门申请领取安全生产许可证。A、国务院B、省级以上C、市级以上D、县级以上答案：B解析：建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照《建筑施工企业安全生产许可证规定》向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证49．下列财产中，不能作为抵押财产的是()。A、正在建造的船舶B、在建工程项目C、城市土地使用权D、被法院扣押的车辆答案：D解析：详见不得抵押的财产包括：(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)法律、行政法规规定不得抵押的其他财产50．某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续()。A、向发证机关申请延期B、自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告C、自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许证D、向发证机关申请施工许可证废止答案：B解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A错，只有在建设工程因故不能按期开工时，建设单位才应当项发证机关申请延期;C项，建筑工程施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。二、多选题1．在下列情形中，劳动者可以单方解除劳动合同的有()。A、用人单位未按合同约定提供劳动保护B、用人单位未足额支付劳动报酬C、用人单位未依法为劳动者缴纳社保费D、用人单位规章制度违法，损害劳动者权益答案：ABCD解析：《劳动合同法》第38条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(4)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款规定的情形致使劳动合同无效的;(6)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。2．根据《劳动法》和《女职工劳动保护特别规定》，下列关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有()。A、女职工怀孕期间不得安排三级劳动B、企业不得聘用未满十八周岁的未成年人C、女职工生育享受98天产假D、女职工怀孕未满四个月流产的，不得享受产假答案：AC解析：不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。A对。女职工生育享受不少于90天的产假。C对。《女职工劳动保护特别规定》中女职工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天。3．按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有()。A、属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，应在当地和全国公布B、通过与工商、税务、纪检、监察、司法、银行等部门的信用共享获取的不良行为记录，也应在本地区公布C、公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告D、招标投标违法行为记录的公告必须不涉及商业秘密和个人隐私答案：ABC解析：对于D选项，需要视具体情况而定。一般说来，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。4．施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()。A、建设单位B、建设工程质量监督机构C、安全生产监督管理部门D、勘察单位答案：AB解析：隐蔽工程：是指施工过程中某一道工序所完成的工程实物，被后一工序形成的工程实物所隐蔽，而且不可逆向作业的那部分工程。由于隐蔽工程被后续工序隐蔽后，其施工质量就很难检验及认定。所以，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位除了要做好检查、检验并做好记录外，还应当及时通知建设单位(实施监理的工程为监理单位)和建设工程质量监督机构，以接受政府监督和向建设单位提供质量保证。5．工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查可以采取()的方式。A、抽查检查B、全面检查C、重点检查D、专项检查答案：ACD解析：工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。6．根据《建设工程质量管理条例》，转包行为有()。A、发包人向总承包商指定分包B、承包商将其承包的全部建设工程转给他人承包C、承包商将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给他人D、施工总承包商将其承包的主体结构工程施工任务全部转给他人答案：BC解析：《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》规定，存在下列情形之一的，属于转包：施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;(2)施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的;施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的;劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的;施工总承包单位或专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;法律法规规定的其他转包行为。7．建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼，根据《民事诉讼法》及相关司法解释，建设单位可以将()列为共同被告。A、招标代理机构B、总承包企业C、分包企业D、实际施工人答案：BCD解析：考查民事诉讼参加人的规定依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释>第25条规定，因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。题目问：建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼哪些人可以列为共同被告。根据上述规定，可以将总承包企业、分包企业和实际施工人列为共同被告。故，B、C、D项正确。8．《劳动合同法》规定，有下列情形之一的，劳动合同无效()。A、报酬较低的劳动合同B、违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同C、以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同D、未规定明确合同期限的劳动合同答案：BC解析：要注意劳动合同与合同的区别、《民法典》有下列情形之一的，合同无效(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。下列劳动合同无效或者部分无效：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;违反法律、行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额，参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。9．某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。A、总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交B、分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交C、建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交D、勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交答案：BC解析：施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包单位按照总承包单位的总体安排做好各自项资料整理工作，最后再由总承包单位进行审核、汇总。10．某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将该施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有()。A、停止侵害B、消除危险C、恢复原状D、消除影响答案：ABC解析：建设工程民事责任的种类及承担方式。《民法通则》规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修理、重作、更换;(7)赔偿损失;(8)支付违约金;(9)消除影响、恢复名誉;(10)赔礼道歉。选项D，消除影响主要是针对人身和财产责任的赔偿。11．知识产权作为一种无形财产权，对其进行法律保护不同于有形财产，从而也就具有了不同于有形财产的法律特征，具体包括()。A、专有性B、地域性C、创造性D、期限性答案：ABD解析：知识产权作为一种无形财产权，对其进行法律保护不同于有形财产，从而也就具有了不同于有形财产的法律特征：一、财产权和人身权的双重属性;二、专有性;三、地域性;四、期限性;12．关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有()。A、施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责B、施工总承包单位对其采购的材料质量负责C、施工总承包单位对施工质量负责D、分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责答案：BCD解析：总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。13．下列各选项中，属于民事法律关系客体的是()。A、建设工程施工合同中的工程价款B、建设工程施工合同中的建筑物C、建材买卖合同中的建筑材料D、建设工程勘察合同中的勘察行