2022年昭觉县建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析

PAGEPAGE422022年昭觉县建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．某写字楼项目在交付使用前发现了若干质量缺陷，发包方要求施工单位进行返修。施工单位的答复正确的是()。A、质量缺陷不是由施工单位原因造成的，施工单位不负责返修B、只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修C、施工单位负责返修，但发包人应承担返修费用D、施工单位负责返修，但因承担其他工程任务，需要等一段时间才能返修答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。《民法典》规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。2．关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是()。A、施工企业应在工程项目开工后办理投保手续B、投保应实行实名制C、投保应计工程项目施工人数D、工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理答案：D解析：(三)建筑意外伤害保险的投保施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行不记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。3．对于无资质承揽工程，下列表述正确的是()。A、无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B、当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利C、当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不予受理D、无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利答案：A解析：《建筑法》规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任”。4．根据《建设工程质量管理条例》的规定，()在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、政府工程质量监督机构答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。5．当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。A、仲裁委员会决定B、合同履行地中级人民法院裁定C、被告所在地中级人民法院裁定D、仲裁委员会所在地中级人民法院裁定答案：D解析：当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;6．某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任是()。A、恶意投标罪B、重大责任事故罪C、串通投标罪D、玩忽职守罪答案：C解析：《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照以上规定处罚。7．某合同定金为22.5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收受定金一方应返还给对方的金额为()万元。A、0B、15C、22.5D、45答案：A解析：《担保法》规定，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金。8．甲建筑公司承揽的某施工项目，拖欠乙建筑公司分包工程款50万元，乙建筑公司多次催要未果，欲向法院提起诉讼。若甲、乙住所地和项目所在地均为不同城市，不适宜本案的起诉地点为()。A、甲住所地B、乙住所地C、项目所在地D、合同履行地答案：B解析：《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”对于建设工程施工合同纠纷，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”9．某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。A、用其他建筑企业的名义承揽工程B、允许他人以本企业名义承揽工程C、与他人联合承揽工程D、违法分包答案：B解析：《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》规定，存在如下情形之一的属于转包：(3)施工总承包单位或者专业承包单位未在施工现场设立项目管理人员或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的。10．关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是()。A、事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报B、报告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域C、单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告D、立即报告是指在事故发生1小时内报告答案：A解析：施工生产安全事故报告的基本要求。《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。报告事故发生的地点要准确，除事故发生的中心地点外，还应当报告事故所波及的区域;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。所谓立即报告，是指在事故发生后的第一时间用最快捷的报告方式进行报告。参见~242。11．根据《合同法》，债务人转让合同债务应当()。A、通知债权人B、与债权人协商C、经过债权人的同意D、重新签订合同答案：C解析：二)合同义务的转让《民法典》规定：债务人将合同的全部或部分义务转移给第三人的，应当经债权人同意。12．某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是()。A、张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B、张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C、张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用D、该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励答案：A解析：有下列情形之一的职务作品，作者享有署名，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：(1)主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品;(2)法律、行政法规规定或合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。对于此类职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有。13．根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。A、评标截止时间前B、评标开始前C、提交投标文件的截止时间前D、投标有效期内答案：C解析：《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分14．某设计单位未按照工程设计强制性标准进行设计，造成工程质量事故，但情节并不严重。对此给予的行政处罚不包括()。A、责令停业整顿B、责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款C、吊销资质证书D、降低资质等级答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：(1)勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的;(2)设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的;(3)设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的;(4)设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。有以上所列行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。15．根据规定，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位的情形不包括()。A、用工单位更换法定代表人B、用工单位被依法宣告破产C、用工单位经营期限届满不再继续经营D、劳务派遣协议期满终止答案：A解析：有下列情形之一的，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位：(1)用工单位有劳动合同法第40条第3项(注：企业客观情况发生了重大变化)、第41条(注：经济性裁员)规定情形的;(2)用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的;(3)劳务派遣协议期满终止的。被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。16．下列选项中，属于企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门企业资质许可权限的是()。A、城市轨道交通专业承包不分等级资质B、专业承包序列二级资质C、专业承包序列不分等级资质D、不含铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列一级资质的专业承包答案：D解析：下列建筑业企业资质，由工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门许可：(1)施工总承包资质序列二级资质及铁路、通讯工程施工总承包三级资质;(2)专业承包资质序列一级资质(不含公路、水运、铁路、水利、民航专业承包一级资质及涉及多个专业的专业承包一级资质);(3)专业承包资质序列二级资质(不含铁路、民航方面的专业承包二级资质);铁路方面专业承包三级资质;特种工程专业承包资质。17．根据《招标投标法》的规定，以下属于必须进行招标的施工项目是()。A、采用不可替代的特定的专利或者专有技术的项目B、采购人依法能够自行建设、生产或者提供C、使用世界银行贷款的项目D、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供答案：C解析：第九条除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(一)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(二)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(三)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(四)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(五)国家规定的其他特殊情形。18．因建设施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项保护措施的是()。A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、监理单位答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。19．下列工程建设项目中，除()以外均属于依法必须招标的范围。A、关系社会公共利益和安全的基础设施项目B、关系公众利益和安全的公用事业项目C、使用国有企业事业单位自有资金且资金不控股的项目D、使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目答案：C解析：第二条全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：(一)使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目(D选项，;(二)使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。依法必须招项的包括大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益，公众安全的项目;AB符合这一条。20．以下材料中，施工单位在工程施工中不需要进行见证取样和送检的是()。A、地下防水材料B、承重结构钢筋连接接头C、混凝土掺加剂D、砌筑砂浆的水泥答案：C解析：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。21．职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。根据《工伤保险条例》的规定，工伤职工劳动能力鉴定结论应由()做出。A、用人单位B、医疗卫生专家组C、市级劳动能力鉴定委员会D、社会保险行政部门答案：C解析：《工伤保险条例》第25条设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。劳动能力鉴定结论应当及时送达申请鉴定的单位和个人。22．甲项目业主与乙监理单位签订了委托监理合同，合同中对监理范围、监理时间、报酬支付等做了详细的约定。乙监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意作出不利于业主的决定。事后乙监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。此时()。A、业主可要求乙监理单位赔偿损失B、乙监理公司不承担任何责任C、乙监理公司承担四分之一的损失D、业主与监理公司重新签订合同答案：A解析：有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。23．根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中，()不符合建设单位质量责任和义务规定。A、对必须实行监理的工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理B、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位C、施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用D、建设单位不得对承包单位的建设活动进行干预答案：D解析：三、限制不合理的干预行为《建筑法》规定，建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。《建设工程质量管理条例》规定，要限制建设单位对承包单位不合理的干预行为，而并非限制干预行为。24．取得二级建造师资格证书的李某因故未能在3年内申请注册，3年后申请注册时必须()。A、重新取得资格证书B、提供达到继续教育要求的证明材料C、提供新的业绩证明D、符合延续注册的条件答案：B解析：根据注册建造师制度体系规定，取得二级建造师资格证书后3年内提出申请。逾期未申请的，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。25．如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为()。A、仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B、仲裁条款有效，由人民法院解决争议C、仲裁条款无效，由人民法院解决争议D、仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式答案：A解析：《仲裁法》第19条规定：“仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。”因此，虽然双方已终止合同履行，但并不影响合同中仲裁条款的效力。合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：(3)选定的仲裁委员会。26．招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处中标项目金额()罚款。A、3‰~5‰B、5‰~10‰C、5‰~15‰D、10‰~15‰答案：B解析：招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。27．甲仓库为乙单位保管500吨水泥，每吨的市场价约为310元，双方约定保管费用为3000元，乙没能按约定支付保管费用，则甲可以()。A、行使质押权变卖全部水泥B、行驶质押权变卖部分水泥C、行使留置权变卖全部水泥D、行使留置权变卖部分水泥答案：D解析：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。28．工程施工完毕后，施工单位于2008年10月14日提交了竣工验收报告。同年10月24日组织了竣工验收。验收中发现质量问题并提出了整改要求。建设单位因急于开业，于同年11月1日实际入住。同年11月10日工程最终竣工验收合格。本工程的保修期限从()开始计算。A、10月14日B、10月24日C、11月1日D、11月10日答案：C解析：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本题描述中，施工单位虽然于2008年10月14日提交了竣工验收报告，但同年lo月24日组织竣工验收中发现质量问题并提出了整改要求，说明工程尚未竣工。可见该两个日期都不能作为竣工验收的日期，A、B选项都不符合题干要求。但是，建设单位却在未经竣工验收前擅自于11月1日实际使用了工程，根据上述司法解释的规定，应当“以转移占有建设工程之日为竣工日期”，即建设工程的保修期应当自11月1日起计算。可见C选项符合题干要求，是正确选项。29．某招标项目，投标有效期为2013年5月15日，招标人在确定中标人以后，于2013年5月3日只向中标人寄出中标通知书。但是招标人后来想更换中标人，在2013年5月10日又寄出招标人改变中标结果的通知。则下列说法正确的是()。A、招标人有权改变中标结果，并不需要为此承担任何法律责任B、中标通知书只需要寄给中标人C、招标人应当为擅自改变中标结果依法承担法律责任D、招标人由于在投标有效期前发出通知，因此不需要承担任何责任答案：C解析：中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。30．在建设工程活动中，下列行为不得代理的是()。A、招标代理B、劳务分包C、水电分包D、工程主体分包答案：D解析：《建筑法》规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承办单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。31．取得建造师资格证书并经()后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A、登记B、注册C、备案D、所在单位考核合格答案：B解析：注册建造师是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书经过注册，取得中华人民共和国注册建造师注册执业证书和执业印章，担任施工单位项目负责人以及从事施工管理相关活动的专业技术人员。32．某施工企业施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成了重大安全事故，但尚未达到后果特别严重程度。事故处理应追究直接责任人员刑事责任，除了罚金还应该处有期徒刑()。A、1年以上3年以下B、5年以下C、3年以上5年以下D、5年以上答案：B解析：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。33．王某2008年3月1日因违规被吊销了注册证书，正常情况下再申请建造师注册最早只能是()。A、2009年3月1日B、2010年3月1日C、2011年3月1日D、2013年3月1日答案：B解析：5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;34．没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。A、合同B、侵权C、不当得利D、无因管理答案：D解析：无因管理无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。35．标的物在订立买卖合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的交付方式是()。A、简易交付B、占有改定C、指示交付D、拟制交付答案：A解析：交付的方式可以是：①现实交付;②简易交付：标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付;③占有改定;④指示交付;⑤拟制交付。36．工程监理单位应依法承担工程监理业务，下列工程监理单位的行为正确的是()。A、将本单位资质借给其他工程监理单位承担工程监理业务B、以其他工程监理单位名义承担工程监理业务C、在本单位资质等级许可的范围内承担工程监理业务D、将已中标的工程监理业务转让给具备相同资质的其他工程监理单位答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。37．建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。A、工程所在地B、仲裁申请人所在地C、纠纷发生地D、双方协商选定答案：D解析：仲裁的基本特点之一为自愿性，是指仲裁以当事人的自愿为前提，即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭如何组成，仲裁员的选择，以及仲裁的审理方式、开庭形式等，都是在当事人自愿的基础上，由当事人协商确定。38．某项目负责人违章指挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚，按照管理权限给予撤职处分。该项目负责人自受处分之日起，不得担任任何项目负责人的时间是()。A、2年B、3年C、5年D、8年答案：C解析：《建筑法》规定，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。39．某单位与某写字楼业主协商租用部分房屋，该单位提出租用期限为25年，写字楼业主认为该要求不符合我国合同法规定的租赁期限。我国合同法规定的租赁期限不得超过()年。A、10B、20C、30D、40答案：B解析：租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。租赁期满后，当事人可以续订租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。40．根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，仲裁委员会收到仲裁申请书之日起()经审查认为符合受理条件的，应当受理。A、3日内B、5日内C、10日内D、15日内答案：B解析：仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内经审查认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人;认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明理由。41．实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是()。A、监理单位总工程师签字B、施工单位总工程师签字C、监理工程师签字D、该工程项目经理签字答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定：工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款，不进行竣工验收。42．在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是()。A、建筑材料进场B、建筑设备安装C、隐蔽工程验收D、工程竣工验收答案：D解析：未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。43．注册机关履行监督检查职责时，下列做法正确的是()。A、注册建造师执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书B、注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书C、要求注册建造师公布个人信息D、要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档答案：D解析：关于撤销注册建造师注册证书的规定，A、B选项均超出了权限，只有原注册审批机构有权作出撤销的决定，县级政府及异地政府监管部门只能提出处理意见而不是决定。此外，注册机关监管时不能要求当事人公布个人信息，只能要求其出示与执业有关的信息，是否公布，还要看涉密和个人隐私等问题。44．高某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。高某的行为是行使法律赋予的()。A、知情权B、拒绝权C、紧急避险权D、获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利答案：C解析：为了保证施工作业人员的安全，在施工中遇有直接危及人身安全的紧急情况时，施工作业人员享有停止作业和紧急撤离的权利。45．根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A、60%B、75%C、80%D、90%答案：C解析：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。46．不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经()时，发生效力。A、交付B、依法登记C、约定时生效D、法律行为生效答案：B解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。47．根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。A、工程竣工验收合格B、颁发施工许可证C、工程缺陷责任期届满D、工程法定最低保修期届满答案：A解析：设计单位的质量责任和义务。工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。参见48．施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。A、合同正常履约B、未发生违法行为C、获得发包人奖励D、获得建设行政主管部门表彰答案：D解析：良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为记录。49．建设工程纠纷案件审理中，承包商为证明业主方违约而出示的施工承包合同属于()。A、书证B、物证C、证人证言D、鉴定意见答案：A解析：根据新修订的《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。其中，书证是指以文字、符号所记录或表示的，以证明待证事实的文书，如合同、书信、文件、票据等。50．某招标项目的招标文件中规定了开始收受标书的时间为2010年3月9日，投标文件截止之日为2010年4月9日，投标有效期截止日为2010年5月20日，则其开标时间为()。A、2010年3月9日B、2010年4月9日C、2010年5月20日D、2010年6月20日答案：B解析：根据《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。二、多选题1．《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定，全面负责房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理工作的责任人包括()A、施工企业的主要负责人B、工程项目的主要负责人C、监理单位的主要负责人D、建设单位的主要负责人答案：AB解析：企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查治理工作全面负责。建筑施工企业应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查每一个工程项目的重大隐患，特别是对深基坑、高支模、地铁隧道等技术难度大、风险大的重要工程应重点定期排查。对排查出的重大隐患，应及时实施治理消除，并将相关情况进行登记存档。2．某建筑公司的一处施工项目，地处东北，为了赶工期，在冬季户外零度以下期间连续施工3个个月，期间采取了相应的防冻措施。对户外人员也提供棉衣等物资，尤其对在户外工作3个月无一天休息的塔吊操作人员女同志小张，增发了奖金3000元，并且建筑公司号召公司所有女工学习小张这种不怕吃苦的精神。对此下列表述正确的是()。A、建筑公司的行为违反了《劳动法》中关于女职工特殊保护的规定B、建筑公司零度以下继续施工违反了《劳动法》C、劳动部门应当对建筑公司处以罚款D、劳动部门不应当对建筑公司处以罚款答案：AC解析：《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。用人单位违反本规定，侵害女职工合法权益，侵害其合法权益的，由劳动行政部门责令改正，处以罚款。3．根据《行政诉讼法》的规定，提起行政诉讼必须符合的条件包括()。A、有明确的被告B、有具体的事实根据C、有具体的诉讼请求D、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖答案：ABCD解析：行政诉讼的起诉条件。提出行政诉讼应当符合下列条件：(1)原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织;(2)有明确的被告;(3)有具体的诉讼请求和事实根据;(4)属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。4．关于终止劳动合同经济补偿的表述中，正确的有()A、工作年限为6个月以上不满1年的，按1年计算B、工作年限不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿C、月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资D、劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资的，按实际平均工资支付答案：ABC解析：经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算;不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。5．根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有()。A、应急指挥机构及其职责发生调整的B、面临的事故风险发生重大变化的C、重要应急资源发生重大变化的D、在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的答案：ABCD解析：有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：(1)依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的;(2)应急指挥机构及其职责发生调整的;(3)面临的事故风险发生重大变化的;(4)重要应急资源发生重大变化的;(5)预案中的其他重要信息发生变化的;(6)在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的;(7)编制单位认为应当修订的其他情况。6．关于地役权，下列表述正确的是()。A、当事人应当采用书面形式订立地役权合同B、地役权合同应包括解决争议的方法C、地役权自地役权合同签订时设立D、地役权自地役权合同生效时设立答案：ABD解析：设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同。地役权合同一般包括下列条款：(6)解决争议的方法。地役权自地役权合同生效时设立。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。7．招标人的下列行为中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的规定的有()。A、规定投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分B、限定投标企业必须具有的资质与招标项目的特点和需要不相适应C、招标公告中表明不接受投标联合体D、对本地企业和外地企业提供不同的项目信息答案：ABD解析：招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。8．下列属于无权代理的是()。A、转托代理权B、没有代理权C、超越代理权D、代理终止后的代理答案：BCD解析：无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行为。无权代理一般存在三种表现形式：(1)自始未经授权;(2)超越代理权;(3)代理权已终止。9．关于定金与预付款的说法，正确的有()。A、定金与预付款的约定都是在交款后生效B、定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款C、定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助D、定金是从合同，预付款是主合同的组成部分答案：BCD解析：预付款担保是指承包人向发包人提供用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保，如果承包人违约，使发包人不能在规定期限内从应付款中扣除全部预付款，则发包人有权行使预付款担保权利作为补偿。(详见)四、定金《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金，收受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。10．关于质量保证责任的说法，正确的有()。A、因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用B、质量保修有保修期限和保修范围的双重约束C、因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担D、建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金答案：BD解析：本题考查质量责任的损失赔偿。A错误，因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。C错误，因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。11．下列各项合同中，属于合同法调整范围的是()。A、抵押合同B、供用电合同C、婚姻合同D、行政合同答案：AB解析：考查《民法典》调整的范围合同有广义和狭义之分，我国合同法只能调整狭义的合同。不受合同法调整的主要关系类型为：1.有关身份关系的合同2.有关政府行使行政管理权的行政合同3.劳动合同4.政府间协议A、B项正确。12．国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》将事故分为四个等级。在事故等级划分中考虑的因素有()。A、文化因素B、社会因素C、经济因素D、环境因素答案：BC解析：事故等级的划分包括人身、经济、社会3个要素。13．根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。A、房屋权属B、货物运输C、人身伤害D、建设工程施工合同答案：AD解析：《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。14．建设工程竣工验收应当具备()等条件。A、完整的技术档案资料和施工管理资料B、工程所用的主要建筑材料、建筑构配件和设备等进场试验报告C、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件D、已付清所有款项答案：ABC解析：建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容。(2)有完整的技术档案和施工管理资料。(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。(5)有施工单位签署的工程保修书。15．某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10吨的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供()。A、生产厂家的吊车制造许可证B、吊车出厂的产品合格证明C、机械燃油消耗定额证明D、租赁公司自