2023年设备监理师《设备监理合同管理》名师预测卷（一）附详解

PAGEPAGE392023年设备监理师《设备监理合同管理》名师预测卷（一）附详解一、单选题1.根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满()年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。A、lB、2C、4D、10答案：D2.甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。A、承诺迟延但有效B、承诺迟延且无效C、承诺超期但有效D、承诺超期且无效答案：B解析：乙及时作出承诺，不属于承诺超期，所以CD不对。受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。3.由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应()。A、按照合同约定支付设计费B、依照设计人实际消耗的工作量增付费用C、与设计人就设计费用问题重新协商D、偿付逾期违约金答案：B解析：由于变更计划、制造要求、提供的资料不正确、未如期提供设计工作必须的资料或工作条件，因而造成设计工作的返工、停工、窝工，或修改时，委托人应依照设计人实际消耗的工作量增付费用。4.业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过()。A、6个月B、1年C、2年D、3年答案：C5.下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。A、如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费B、误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额C、支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务D、误期损害赔偿费按日计算答案：C6.如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。A、重新试验B、承包商提交试验报告C、工程师认可试验结果D、签发接收证书答案：D7.代理人在代理权限内作出的意思表示应该是()。A、被代理人的意思表示B、和第三人协商后的意思表示C、代理人独立的意思表示D、代理人和被代理人的共同意思表示答案：C解析：被授权的代理人在授权人赋予他的权利范围内，可以随意表达自己的观点看法见解，做出符合授权范围的决定，不受授权人或其他第三方的干涉。8.根据《物权法》，物权分为()。A、所有权、债权和用益物权B、动产物权、不动产物权和权利质权C、所有权、用益物权和担保物权D、抵押权、质权和留置权答案：C9.《产品质量法》规定产品质量责任包括()。A、企业赔偿责任、商家赔偿责任B、民事责任、行政责任、刑事责任C、一切责任D、产品责任、缺陷责任答案：B解析：产品质量责任是一种综合法律责任，包括民事责任、行政责任和刑事责任。民事责任中又具体包括产品责任(侵权责任)和产品合同责任(瑕疵担保责任)两种。10.买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。A、出卖人B、承运人C、买受人D、出卖人与买受人答案：C解析：不论是由于买受人在合同内错填到货地点或接货人，还是未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由买受人承担。11.根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为()年。A、4B、3C、2D、1答案：A12.工程师管理合同过程中，无权处理的事项是()。A、指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因B、撤销对承包商任命的承包商代表的同意C、修改合同中业主的职责D、为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件答案：C13.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()。A、竣工验收合格后B、提交竣工验收报告时C、竣工验收时D、交付使用时答案：B14.甲建筑设计研究院与乙单位签订了一份设备工程设计合同。该合同法律关系的客体是()。A、物B、行为C、图纸D、智力成果答案：D解析：注意区分B选项，“行为”重在过程，是人的有意识的活动；而“智力成果”重在结果。15.建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。A、三个月B、六个月C、九个月D、一年答案：C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。16.下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是()。A、设计文件B、业主要求C、承包商文件D、投标书答案：B17.甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在()前提起上诉。A、2006年3月15日B、2006年3月25日C、2006年4月10日D、2006年9月10日答案：B18.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。A、14B、28C、56D、84答案：C19.能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是()。A、民事法律关系B、民事行为C、法律责任D、法律事实答案：D解析：法律事实是指能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观事实。法律事实包括行为和事件。20.某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。A、建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任B、电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任C、分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任D、总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任答案：D21.甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。A、有效B、无效C、乙追认后有效D、乙拒绝后无效答案：A解析：此事件属于典型的“表见代理”。22.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。A、是否进行资格预审B、是否组织现场考察C、是否解答投标单位的质疑D、是否公开开标答案：A解析：公开招标由于申请投标人较多，一般设置资格预审程序；邀请招标则不需要发布招标公告和设置资格预审程序，通常进行资格后审。23.流程图法的使用条件是()。A、-项工作通过一个行为即可完成B、完成工作只需一个步骤C、描述一个事件从发生到终止的全过程，并存在逻辑分支D、描述多个事件之间的时间间隔答案：C24.FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。A、7B、14C、21D、28答案：D25.基于安全施工的保障，在()前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。A、进入施工现场B、工程开工C、工程竣工移交D、获得履约证书答案：C26.下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是()。A、农产品质量B、建筑工程质量C、建筑材料质量D、军工产品质量答案：C解析：《产品质量法》中所称的“产品”是指：①须经过加工、制作。没有经过加工、制作的自然物，如初级农产品、原始工矿产品等都不属于产品责任法上“产品”的范围。②用于销售。用于销售是指加工制作产品的目的在于销售。虽然经过加工、制作，但只为科学研究或自己使用，不以销售为目的的产品不在本法调整的范围之内。至于产品是否已经进入流通领域，则在所不问。但产品的生产者没有将产品投入流通领域的，构成抗辩理由。③不包括建筑工程。但用于建设工程的建筑材料、建筑构配件和设备属于产品。④不包括军工产品。27.承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是()。A、工程师承担风险，承包商承担费用B、工程师承担风险，业主承担费用C、承包商承担风险和费用D、业主承担风险和费用答案：C28.下列关于分包商的说法，正确的是()。A、承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意B、承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师C、承包商应当对指定分包商的行为负责D、承包商可将整个工程分包给他人答案：C29.根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是()。A、按约索赔B、依法索赔C、项目索赔D、费用索赔答案：A解析：合同索赔有5种分类方法，单选、多选都可以出题，注意区分。30.基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是()。A、工程师B、业主C、承包商D、分包商答案：C31.承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。A、即时处分权B、使用权C、留置权D、收益权答案：C32.如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相应付款的根据是()条款。A、不可抗力B、索赔C、风险与保险D、竣工结算答案：A33.根据《民法通则》的规定，出售质量不合格的商品未声明的，应承担产品合同责任的诉讼时效期间为()年。A、lB、2C、4D、10答案：A34.设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。A、签发初步验收证书B、启动试车C、性能验收试验D、签发最终验收证书答案：A解析：合同内应约定具体的设备保证期限。保证期从签发初步验收证书之日起开始计算。35.某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。A、以自己的名义向人民法院主张该购房款B、以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C、以自己的名义直接向购房者主张该购房款D、以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款答案：A解析：债权人的代位权。它是指债权人为了保障其债权不受损害，而以自己的名义代替债务人行使其债权的权利。36.按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。A、投标人发出投标文件B、招标人收到投标文件C、提交投标文件截止D、提交投标保证答案：C37.下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。A、监理投标书B、中标通知书C、专用条件D、协议书及附件答案：D解析：以上文件均为设备工程监理服务合同的组成部分(适用时按顺序进行解释)：①协议书及附件(A、B、C)；②中标通知书(适用时)；③监理投标书(适用时)；④专用条件；⑤通用条件。38.施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。A、对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B、撤销施工单位资质证书的决定C、因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分D、关于资质证书颁发的条件不符合法律规定答案：B解析：行政诉讼是法院应公民、法人或者其他组织的请求，通过审查行政行为的合法性的方式，解决特定范围内行政争议的活动，是司法机关通过审查行政案件对行政机关行使职权活动进行监督的法律制度。行政诉讼受案范围包括：(1)行政处罚案件；(2)行政强制措施案；(3)侵犯法律规定的经营自主权案件；(4)行政许可案件；(5)不履行法定职责案件；(6)抚恤金案件；(7)违法要求履行义务的案件；(8)其他侵犯人身权、财产权的案件。39.根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是()。A、只能由债务人提供抵押物B、抵押人转移对抵押物的占有C、抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿D、债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有答案：C解析：A债务人或第三人都可以提供抵押物，B不转移对抵押物的占有，D债务人不履行债务时，抵押物可折价或者拍卖、变卖，其价款超过债权部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。40.合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。A、未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B、违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任C、未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任答案：A解析：《合同法》规定：合同当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用定金或违约金条款。41.投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。A、投标有效期内B、评标开始之前C、开标时间之前D、中标通知书发出之前答案：C42.设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。A、工程量清单合同B、固定总价合同C、成本加固定费用D、混合合同答案：B43.王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。A、560B、1360C、800D、1120答案：B44.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是()。A、工程竣工之日B、竣工时间届满之日C、签发接收证书日D、签发履约证书日答案：D45.根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在()。A、建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测B、监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测C、设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测D、建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测答案：D46.下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。A、诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算B、权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一C、只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行D、诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效答案：C解析：诉讼时效期间从权利人知道其权利被侵害之日起算，所以A不对；权利人提起诉讼是诉讼时效中断的法定事由之一，B不对；诉讼时效中断的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效。47.地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。A、乙公司B、甲公司C、邮电部门D、双方各一半答案：B解析：《合同法》第29条规定：“受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。”48.在设备采购合同中，设备所有权自()时起转移。A、支付定金B、支付价款C、交付设备所有权凭证D、交付设备答案：D解析：一般认为：设备的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。49.根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用()责任原则。A、无过错B、过错C、推定过错D、混合答案：A解析：按照《合同法》的规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则，又称无过错责任原则。50.承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。A、收到违约通知不改正B、企业破产C、放弃工程D、不按合同规定实施工程答案：B51.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()。A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转代理答案：A解析：委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理。如委托监理、招标代理等。52.甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是()。A、向丙公司承担违约责任B、向甲公司承担违约责任C、向丙公司承担赔偿责任D、与甲公司共同向丙公司承担违约责任答案：B53.承包商应在设备工程或单位工程的()之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。A、竣工时间B、缺陷通知期期满C、颁发接收证书D、保留金返还答案：B54.每个设备工程合同签订后，合同正本应由()保管。A、合同管理部门B、财务管理部门C、合同执行部门D、技术管理部门答案：A解析：每个设备工程合同签订后，合同正本应由合同管理部门保管。合同文档管理既是设备工程完成后整理竣工文档，为了日后很好地维护和保养设备工程的需要，更是恰当保留证据、处理争议的需要。55.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向业主提出变更建议书时，编制建议书的费用由()承担。A、业主B、工程师C、承包商D、业主和承包商共同答案：C56.建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是()。A、相邻权B、地役权C、土地出租权D、建设用地使用权答案：B57.投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、购买招标文件后不递交投标文件D、中标人未能在规定期限内提交履约保证金答案：D解析：在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金：(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；(2)中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议。58.根据《合同法》规定，招标公告属于()。A、要约邀请B、要约C、再要约D、承诺答案：A解析：招标公告属于要约邀请，投标文件属于要约。59.根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是()。A、拒绝执行违章指挥B、拒绝冒险作业C、检举危害生命安全的行为D、严格遵守安全操作规程答案：D60.《合同法》规定，商业广告的内容()，视为要约。A、包含价格内容的B、符合要约规定的C、详细介绍商品的D、附加了期限的答案：B解析：《合同法》第15条规定：“要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。”多选题1.承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同，下列合同属于承揽合同的有()。A、加工合同B、定做合同C、修理合同D、测试合同E、互易合同答案：ABCD解析：承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的协议。承揽工作种类繁多，常见的承揽包括加工、定做、修理、复制、测试、检验等工作。2.下列情形中，属于行为人意思表示不真实的有()。A、乘人之危签订的设备买卖合同B、受欺诈情况下做出的行为C、受胁迫的情况下做出的行为D、误将赝品作为真品购买E、与他人合伙开设赌场的行为答案：ABCD3.根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，招标人应当拒收投标文件的有()。A、投标文件逾期送达B、投标文件未送达指定地点C、投标文件未按招标文件要求密封D、投标文件未按规定编制E、投标人以低于成本的报价竞标答案：ABC4.为进行除竣工后试验(如果有)以外的合同规定的所有试验，承包商应提供试验所需的()。A、试验场地B、合格的人员，包括职员和劳务C、任何的试验费用D、设施和仪器E、消耗品，包括电、燃料、材料等答案：BDE5.在我国，注册商标包括()。A、商品商标B、服务商标C、集体商标D、著名商标E、证明商标答案：ABCE6.相对其他合同计价方式而言，固定单价合同的优点有()。A、编制工程量清单不需要花费一定的物质成本和时间成本B、承包商所做的每项工作都能在合同价格中得到体现，承包商能够根据工程量估算自己的工作范围并据此制订适当的实施计划C、如果工作范围不发生变化，业主的财务支出将是固定的D、填入单价的工程量清单有利于业主通过汇总价评判投标人的报价优劣情况E、在一定程度上可激励承包商降低成本，以提高单位直接成本的效益答案：BCD7.下列因素中，对确定采购策略会产生影响的有()。A、将采用的招标方式B、将采用的合同条件C、市场竞争强度D、授予合同的标准E、投标人的资格标准答案：BDE8.甲公司依法订立设备工程合同后，为满足合同需要，与乙公司订立了一份设备加工合同。乙公司向丙公司购买材料用于设备加工，并委托丁公司将加工出的设备，运输至工程现场附近的戊仓储公司保管。由此形成的各个合同中，如果当事人不履行合同义务时，相应的债权人可以行使留置权的合同有()。A、设备保管合同B、设备运输合同C、材料买卖合同D、设备加工合同E、设备工程合同答案：ABD9.评标程序一般分为()等阶段。A、资质预审B、初评C、详评D、技术评审E、商务评审答案：BC解析：评标程序一般分为初评和详评。详评包括技术评审和商务评审。10.保险合同中投保人的主要义务有()。A、交付保险费的义务B、如实告知义务C、降低保费的义务D、危险增加通知义务E、保险事故通知义务答案：ABDE解析：根据我国《保险法》的规定，投保人主要有以下几种义务：(1)按约定交付保险费的义务(2)如实告知的义务(3)危险增加的通知义务(4)出险通知义务(即保险事故发生的通知义务)。11.根据《合同法》，受要约人对要约内容中的下列条款作出了变更，属于实质性变更的有()。A、合同标的B、价款或者报酬C、履行期限D、违约责任E、履约担保答案：ABCD12.民法是调整平等民事主体的自然人、法人及其他非法人组织之间()的法律规范的总称。A、权利和义务关系B、债权和债务关系C、人身关系D、财产关系E、民事责任关系答案：CD解析：民法是调整平等民事主体的自然人、法人及其他非法人组织之间人身关系和财产关系的法律规范的总称。13.根据世界银行贷款项目货物采购国际竞争性招标文件规定，货物采购招标文件包括()。A、投标邀请书B、招标资料表C、货物需求一览表D、中标通知书E、工程量清单答案：ABC解析：货物采购招标文件一般包含7个方面的内容：投标邀请书、投标者须知、招标资料表、通用合同条件、专用合同条件、货物需求一览表、技术规格和格式样本等。14.下列属于委托人授予监理人的权力有()。A、对本项目有关方案、计划的审查权B、对本项目有关参与单位的协调权C、压缩合同工期D、在项目实施过程中对“被监理人”的工作质量的检查权、监督权E、对本项目合同款支付申请的审核权答案：ABDE解析：委托人应当授予监理人以下权力：①对委托人选择的设计、制造、安装调试等“第三人”的资质、能力等的审核权，对“被监理人”选择的分包人的资质、能力等的审核权。②对本项目有关方案、计划、标准、主要工艺及装备的审查权。③对本项目有关参与单位的协调权。④征得委托人同意，由监理人签发开工令、停工令、复工令。⑤对在本项目上使用的外购的原材料、元器件、零部件、成品等的质量审查权。⑥对本项目实施过程中“被监理人”的工作质量、产品质量的检查权、监督权，对不符合要求的，有权下达整改令。⑦本项目合同款支付申请的审核和签认权。⑧对委托人与“被监理人”签订的合同履行中提出的变更及索赔进行审核。⑨在监理过程中如发现“被监理人”的人员不能胜任工作或不符合有关规定要求，监理人有权要求“被监理人”调换有关人员。⑩对本项目完工资料的审核权。15.设备工程合同履行期间，承包人具有()情形的，发包人有权请求解除该设备工程合同。A、明确表示不履行合同主要义务的B、采用不合格的材料进行施工的C、将承包的设备工程非法转包、违法分包的D、已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的E、不能在合同约定的期限内完工的答案：ACD16.民法调整的财产关系主要包括()。A、财产权益关系B、财产支配关系C、财产流转关系D、财产继承关系E、财产救济关系答案：BCE解析：民法调整的财产关系主要包括：财产支配关系(占有、使用等)；财产流转关系(买卖、继承等)；财产救济关系(返还、赔偿等)17.评标过程中，初步评审的主要内容包括()。A、投标人的合格性B、投标担保C、资格证明文件D、业绩E、报价的合理性答案：ABCD解析：报价的合理性应当在详评中进行评审。18.非正常终止设备工程合同的情形有()。A、由业主终止B、由承包商终止C、因不可抗力终止D、根据法律终止E、因结清证明生效终止答案：ABCD19.在我国，下列产品质量问题中，属于产品瑕疵的有()。A、产品原材料中含有毒成分B、不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明C、不符合在产品包装上注明采用的产品标准D、不符合生产企业的产品标准E、与实物样品表明的质量状况不符答案：BCE20.在买卖合同中，双方当事人就标的物的交付地点没有约定的，其交付地的确定规则是()。A、由当事人补充协议B、不能达成协议的，按合同有关条款或交易习惯C、标的物需要运输的，以第一承运人承运地为交付地D、标的物不需要运输，当事人不知道标的物所在地的，以出卖人订立合同时的营业地为交付地E、标的物不需要运输，当事人于合同订立时都知道标的物所在地的，以标的物所在地为交付地答案：ABDE解析：当事人没有约定交付地点或者约定不明确，可以协议补充；当事人不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。否则，适用下列规定：①标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人。②标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物；不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。21.下列合同中，属于可撤销合同的有()。A、甲将普通产品伪装成名牌产品与乙签订的购销合同B、王某在甲公司的代理权终止后，代理甲公司与丙公司签订的购销合同C、孙某将夫妻共有的房屋出售给石某的合同D、丙以胁迫手段，与丁订立的合同E、张某将李某委托其保管的产品出售而订立的合同答案：AD22.根据《民法通则》，法人应具备的基本条件有()。A、依法成立B、设立分支机构C、有必要的财产和经费D、能够独立承担民事责任E、有自己的名称、组织机构和场所答案：ACDE23.按照我国《民法通则》的规定，无权代理的表现形式有()。A、无代理权人以他人名义实施的代理行为B、代理人在代理权限内以被代理人的名义实施的代理行为C、代理人超越代理权限实施代理的行为D、代理人代理权终止后实施的代理行为E、代理人与第三人恶意串通的代理行为答案：ACD权代理的表现形式：没有代理权而为代理行为；超越代理权限为代理行为；代理权终止为代理行为。24.采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程师在收到承包商提交的()后，应向业主发出最终付款证书。A、最终报表草案B、最终报表C、竣工结算报表D、设备维修和操作手册E、结清证明答案：BE25.房地产开发企业以土地使用权出让方式取得的土地使用权，属于()。A、自物权B、用益物权C、担保物权D、动产物权E、不动产物权答案：BE26.选择谈判小组成员一般要考虑的方面有()。A、敏捷清晰的思维推理能力B、专业特长C、各专业知识有机整合D、谈判小组的人员数量E、表达与传递信息的能力答案：BCD27.投标文件出现下列情形的，评标委员会应当予以否决的有()。A、投标文件中的总价金额与单价金额不一致B、投标文件未经投标人企业盖章C、投标报价是所有投标文件中最高的D、投标人未按要求提交投标保证金的E、联合体投标没有提交共同投标协议答案：BDE28.对于设备工程的质量缺陷进行修复，工程师有权指示承包商完成的工作有()。A、从合同中删除有质量缺陷的工作B、换掉不符合合同的材料和生产设备并移出现场C、自费调查导致质量缺陷的原因D、对不符合合同要求的工作返工E、在发生紧急情况时，如事故、意外事件等，实施为保证工程安全迫切需要的工作答案：BDE29.在设备工程合同履行过程中，也会发生业主索赔。下列关于业主索赔权利的说法，正确的有()。A、业主应在发生索赔事件后的28天内，提交索赔报告B、业主索赔的内容包括有权得到的付款、缺陷通知期延长C、业主索赔的内容包括费用、利润和竣工时间D、业主要求延长缺陷通知期的，应在缺陷通知期期满前发出通知E、业主的索赔额确定后，可从合同价格和支付证书中扣除答案：BDE30.设备工程合同管理中进度管理的要点主要包括()。A、工程开工B、工程暂停C、竣工时间的延长D、赶工E、误期损害赔偿答案：ABCD31.结清证明的生效条件有()。A、承包商已经完成全部合同义务B、工程师已经确认最终的结算金额C、收到业主退还的履约保证D、业主已经支付最终付款证书中指明的应付