2023年一造《建设工程计价》名师预测卷（四）附详解

PAGEPAGE432023年一造《建设工程计价》名师预测卷（四）附详解一、单选题1.关于流动资金估算的计算公式，正确的是（）。A、流动资产=应收账款+存货+现金B、应收账款=（在产品+产成品）／应收账款周转次数C、存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品D、现金=（年工资及福利费+年其他费用）／现金周转次数答案：D解析：选项A错误，流动资产=应收账款+预付账款+存货+库存现金；选项B错误，应收账款=年经营成本／应收账款周转次数；选项C错误，存货=外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品。2.编制和评审可研报告的费用属于（）。A、勘察设计费B、研究试验费C、可行性研究费D、建设管理费答案：C解析：程项目投资决策阶段，依据调研报告对有关建设方案、技术方案或生产经营方案进行技术经济论证，以及编制、评审可行性研究报告所需的费用。3.（2019年真题）若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）A、从国外购买材料，所支付的外币金额减少B、从国外购买材料，换算成人民币所支付的金额减少C、从国外借款，本息所支付的外币金额增加D、从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加答案：B解析：P131-147外币对人民币贬值时，项目从国外市场购买设备材料所支付的外币金额不变，但换算成人民币的金额减少；从国外借款，本息所支付的外币金额不变，但换算成人民币的金额减少。4.劳动消耗定额主要表现形式是（）。A、产量定额B、台班定额C、工日定额D、时间定额答案：D解析：动消耗定额的主要表现形式是时间定额。5.关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A、工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B、分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C、分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D、招标工程量清单中措施项目缺项，招标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加答案：B解析：清单缺项、漏项的责任应由发包人负责，承包人不承担此风险与损失。合同价款的调整方法：①分部分项工程费的调整，造成新增工程清单项目的，按变更事件中关于分部分项工程费的调整方法。②措施项目费的调整，招标工程量清单中分部分项工程出现缺项、漏项，引起措施项目发生变化的，按照措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款；由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中的有关规定调整合同价款。6.(2013年)工程总承包的投标文件中应包含的内容是()。A、地下管线资料、气象和水文观测资料B、定位放线的基准点和基准标高C、经审批的规划许可证D、承包人建议书答案：D解析：工程总承包投标文件的编制内容：①投标函及投标函附录；②法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；③联合体协议书；④投标保证金；⑤价格清单；⑥承包人建议书；⑦承包人实施计划；⑧资格审查资料。7.（2015年考题）关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（）。A、不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价B、属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价C、不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定价款而应另行签订补充协议确定工程价款D、属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标答案：B解析：发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备属于依法必须招标的，由发承包双方以招标的方式选择供应商。依法确定中标价格后，以此为依据取代暂估价，调整合同价款。8.运用分项详细估算法估算项目存货时，存货的正确构成是（）。A、应付账款+预付账款+在产品+产成品B、应付账款+应收账款+在产品+产成品C、外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品D、预付账款+现金+在产品+产成品答案：C解析：本题考查的是投资估算的编制。存货=外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品。2020教材P131-1479.(2015年)关于依法必须招标工程中标候选人的公示，下列说法中正确的是()。A、评标结果只能在交易场所公示B、公示对象是全部中标候选人C、公示对象是所有投标人D、公示的内容包括各评分要素的得分答案：B解析：该题主要考察的是：中标的内容“招标人需对中标候选人全部名单及排名进行公示，而不是只公示排名第一的中标候选人。同时，对有业绩信誉条的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况。招标人在确定中标人之前，应当将中标候选人在交易场所和指定媒体上公示”10.管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（）。A、EPC总承包B、交钥匙总承包C、设计—采购总承包D、工程项目管理总承包答案：D解析：工程项目管理总承包可以按照合同约定，协助业主与企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。11.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程竣工结算的计价原则，下列说法正确的是（）。A、计日工按发包人实际签证确认的事项计算B、总承包服务费依据合同约定金额计算，不得调整C、暂列金额应减去工程价款调整金额计算，余额归承包人D、规费和税金应按照地方建设主管部门的规定计算答案：A解析：本题考查的是竣工结算。选项B错误，总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；选项C，有余额归发包人；选项D错误，规费和税金必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。12.（2020年真题）对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进行审核的单位是（）A、工程造价咨询机构B、工程设计单位C、工程造价管理机构D、工程监理单位答案：A解析：P258-262竣工结算文件审核的委托。国有资金投资建设工程的发包人，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构对竣工结算文件进行审核。13.对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（）。A、按政策规定标准估算报价B、按招标文件提供的金额报价C、自主报价D、待签证时报价答案：C解析：计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。14.某新建项目建设期为3年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，贷款在年内均衡发放，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A、110.0B、120.0C、121.3D、234.3答案：C解析：15.投标人为使报价具有竞争力，下列有关生产要素询价的做法中，正确的是（）。A、在通过资格预审前进行询价B、尽量向咨询公司进行询价C、不论何时何地尽量使用自有机械D、劳务市场招募零散工有利于管理答案：B解析：A选项，询价应在资格预审之后；C选项，在外地施工需用的机械设备，有时在当地租赁或采购可能更为有利；D选项，劳务市场招募零散工不利于管理。16.采用工程量清单计价方式招标时，对工程量清单的完整性和准确性负责的是（）。A、编制招标文件的招标代理人B、编制清单的工程造价咨询人C、发布招标文件的招标人D、确定中标的投标人答案：C解析：本题考查的是工程量清单计价的注意点。采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。17.关于最终结清，下列说法中正确的是（）。A、最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B、最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C、质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方法处理D、最终结清付款涉及政府投资的，应按国库集中支付等国家相关规定和专用条款约定办理答案：D解析：最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任。最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。18.（2017年考题）某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。A、1500B、2500C、4500D、5500答案：C解析：异常恶劣天气导致窝工，仅可索赔工期。抢修道路索赔=20×200=4000元；停电窝工索赔=10×200×25%=500。共计索赔4500元。参见教材P242。19.（2018年考题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（）。A、应详列其项目名称、计量单位，不列明金额B、应列明暂定金额总额，不详列项目名称C、不同专业预留的暂列金额应分别列项D、没有特殊要求一般不列暂列金额答案：C解析：选项ABD错误，暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。由招标人填写，应详列其项目名称、计量单位，暂定金额，若不能详列，也可只列暂定金额总额。20.已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。A、0.250B、0.253C、0.241D、0.243答案：A解析：浆净用量=1-529×0.146/100=0.228（m3）砂浆消耗量=0.228×（1+10%）=0.250（m3）。21.在工程量清单中，（）是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据。A、项目计量单位B、项目编码C、项目名称D、项目特征答案：D解析：本题考查的是分部分项工程项目清单。项目特征是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据，是区分清单项目的依据，是履行合同义务的基础。2020教材P44-4722.(2015年)关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是()。A、招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B、同一招标工程的项目编码不得有重复C、清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D、当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个答案：A解析：该题主要考察的是：分部分项工程量清单的编制“分部分项工程项目清单所反映的是拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细清单，招标人负责包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量在内的5项内容。”23.(2018年)关于工程计价定额中的概算指标,下列说法正确的是（）。A、概算指标通常以分部工程为对象B、概算指标中各种消耗量指标的确定,主要来自预算或结算资料C、概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分D、概算指标的使用及调整方法,一般在附录中说明答案：B解析：概算指标通常以单位工程为对象，A错；概算指标的组成内容一般分为列表形式和文字说明两部分，C错；总说明和分册说明包含概算指标的使用及调整方法，D错。24.某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元／t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元／t、2800元／t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。A、17.5B、28.0C、30.0D、40.0答案：A解析：需调增钢筋材料费用=1000×[2800－2500×（1±5%）]=17.5（万元）25.关于招标控制价，下列说法中正确的是（）。A、招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B、利润应按政府有关规定进行计算C、招标控制价超过批准概算3%时，应报原概算审批部门审核D、经复查的招标控制价与原招标控制价误差>±3%的应责成招标人改正答案：D解析：A错误，国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝高于招标控制价的投标报价；B错，利润由企业自主决定；C错误，国有资金投资的招标控制价原则上不能超过批准的设计概算。26.关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。A、质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%B、已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金C、采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%D、质量保证金的返还期限一般为2年答案：B解析：页发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留质量保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他方式的，发包人不得再预留质量保证金。缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还质量保证金27.关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。A、材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价B、材料消耗量是指形成工程实体的净用量C、材料检验试验费包括对构件做破坏性试验的费用D、材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积加检验试验费答案：A解析：料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价。材料消耗量包括材料净用量和不可避免的损耗量。检验试验费不属于材料费。28.工料单价法编制施工图预算的工作有：①计算主材料②套用工料单价③计算措施项目人材机费用④划分工程项目和计算工程量⑤进行工料分析，下列工作排序正确的是（）。A、④②⑤①③B、④⑤①②③C、②④⑤①③D、④②③⑤①答案：D解析：划分工程项目和计算工程量--套用工料单价--计算措施项目人材机费--工料分析--计算主材费并调整直接费--按费用定额取费--汇总造价29.工人的工作时间中，熟悉施工图纸所消耗的时间属于（）。A、基本工作时间B、辅助工作时间C、准备与结束工作时间D、不可避免的中断时间答案：C解析：本题考查的是有效工作时间的内容。准备与结束工作时间是执行任务前或任务完成后所消耗的工作时间。这项时间消耗可以分为班内的准备与结束工作时间和任务的准备与结束工作时间。其中任务的准备和结束时间是在一批任务的开始与结束时产生的，如熟悉图纸、准备相应的工具、事后清理场地等，通常不反映在每一个工作班里。30.（2019年真题）工作日写实法测定的数据显示，完成10m3某现浇混凝土工程需基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是()工日/10m3。A、1.44B、1.45C、1.56D、1.64答案：B解析：P61-63工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间规范时间=准备与结束工作时间+不可避免的中断时间十休息时间工序作业时间=基本工作时间十辅助工作时间=基本工作时间/(1-辅助时间)定额时间=工序作业时间/(1-规范时间)基本工作时间=8h=1(工日/m3)工序作业时间=1/(1-8%)=1.087(工日/m3)时间定额=1.087/(1-5%-2%-18%)=1.45(工日/m3)31.（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转费应包括（）A、施工单位参加联合试运转人员的工资B、设备安装中的试车费用C、试运转中暴露的设备缺陷的处理费D、生产人员的提前进厂费答案：A解析：P28-29联合试运转费是指新建或新增加生产能力的工程项目，在交付生产前按照设计文件规定的工程质量标准和技术要求，对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用净支出(试运转支出大于收入的差额部分费用）。试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、联合试运转人员工资、施工单位参加试运转人员工资、专家指导费，以及必要的工业炉烘炉费等；试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。选项BC属于不应包括的内容，选项D属于生产准备费。32.关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A、加大住宅宽度，不利于降低单方造价B、降低住宅层高，有利于降低单方造价C、结构面积系数越大，越有利于降低单方造价D、住宅层数越多，越有利于降低单方造价答案：B解析：住宅的层高和净高，直接影响工程造价。根据不同性质的工程综合预算住宅层高每降低10cm，可降低造价1.2%~1.5%。层高降低还可提高住宅区的建筑密度，节约土地成本及市政设施费。但是，层高设计中还需考虑采光与通风问题，层高过低不利于采光及通风。因此，民用住宅的层高一般不宜超过2.8m。33.（2019年真题）用于混凝土抹灰砂浆贴200*300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖损耗是()m2。A、103.6B、104.3C、108D、108.7答案：A解析：P64-65100m2墙面中瓷砖的净用量：100/[（0.2+0.005）*（0.3+0.005）]=1599.36块*0.2*0.3=95.96m2，100m2瓷砖的消耗：95.96*1.08=103.6m234.投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是()。A、对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务B、对投标人的义务造成实质性限制而未影响招标人的权利C、纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利D、纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利答案：D解析：所谓显著的差异或保留包括以下情况：1）对工程的范围、质量及使用性能产生实质性影响；2）偏离了招标文件的要求，而对合同中规定的招标人的权利或者投标人的义务造成实质性的限制；AB选项属于显著的差异或保留的情形。3）纠正这种差异或者保留将会对提交了实质性响应要求的投标书的其他投标人的竞争地位产生不公正影响。C选项属于显著的差异或保留的情形。D属于无显著差异和保留的情形。故本题答案为D选项。2020教材P213-21735.(2018年)某项目施工合同约定，承包人承担的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知投标人投标价格、基准期发布价格为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t，则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。A、418B、427.5C、430D、440答案：D解析：此题中，投标报价为440元/t，3月份的价格下降，应以较低的投标报价为基准价基础计算合同月的风险幅度。440×（1-5%）=418元/t，未超过投标报价5%的风险幅度范围因此不作调整。36.关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（）。A、应结合市场需要确定建设规模B、生产方法应与拟采用的原材料相适应C、工艺流程宜具有刚性安排D、应选择最先进的生产方法答案：B解析：生产方法是指产品生产所采用的制作方法，生产方法直接影响生产工艺流程的选择。一般在选择生产方法时，从以下几个方面着手：（1）研究分析与项目产品相关的国内外生产方法的优缺点，并预测发未来展趋势，积极采用先进适用的生产方法；（2）研究拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适应，避免出现生产方法与供给原材料不匹配的现象；（3）研究拟采用生产方法的技术来源的可得性，若采用引进技术或专利，应比较所需费用；（4）研究拟采用生产方法是否符合节能和清洁的要求，应尽量选择节能环保的生产方法。37.关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。A、双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工程的期中支付B、对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正C、进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D、本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计答案：C解析：本题考查的是预付款及期中支付。若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。2020教材P256-25838.工程总承包项目通常比较复杂，其投标有效期一般为（）天。A、60B、90C、120D、150答案：C解析：工程总承包投标文件编制和递交时同样需要遵循投标保证金以及投标有效期的有关规定，规定内容与施工投标基本相同。只是由于实施工程总承包的项目通常比较复杂，因此除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期均为120天。39.(2013年)关于施工图预算文件的组成，下列说法中错误的是()。A、当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式B、三级预算编制形式由建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成C、当建设项目仅有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式D、二级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表答案：D解析：施工图预算根据建设项目实际情况可采用三级预算编制或二级预算编制形式。当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式，三级预算编制形式由建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成。当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。40.已知某项目建筑安装工程费为2000万元，设备购置费3000万元，工程建设其他费1000万元，若基本预备费费率为10％，项目建设前期为2年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20％，其余投资在后两年平均投入，年均价格上涨率为5％，则该项目建设期间价差预备费为()万元。A、575.53B、648.18C、752.73D、1311.02答案：D解析：静态投资=(2000+3000+1000)×(1+10％)=6600(万元)2020教材PF1=6600×20％×[(1+5％)2.5-1]=171.24(万元)2020教材PF2=6600×40％×[(1+5％)3.5-1]=491.60(万元)2020教材PF3=6600×40％×[(1+5％)4.5-1]=648.18(万元)价差预备费=171.24+491.60+648.18=1311.02(万元)。2020教材P30-3141.根据《标准施工招标文件》(2007年版)，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是()。A、承包人提前竣工B、提前向承包人提供工程设备C、施工中遇到不利物质条件D、异常恶劣的气候条件导致工期延误答案：C解析：根据《标准施工招标文件》(2007年版)，选项A、B只能索赔费用；选项C既可索赔工期，又可索赔费用；选项D只能索赔工期。2020教材P245-25342.在承揽国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算与国内工程投标报价相比主要区别是()。A、不计算折旧费用B、不计算大修理费用C、不计算经常修理费用D、不计算人工费答案：B解析：在计算施工机械台班单价时，其中基本折旧费的计算一般应根据当时的工程情况考虑5年折旧期，较大工程甚至一次折旧完毕。因此，也就不计算大修理费用。在国外承包工程，承包商必须在开工时投入资金自行购买施工机械(除去租赁机械)。2020教材P228-23543.（2020年真题）因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A、安全文明施工费不予调整B、按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素C、按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数量为准D、招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准答案：C解析：P237-241A选项:安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动;B选项:按总价（或系数）计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素;D选项:由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中的有关规定调整合同价款。44.(2016年)施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A、和解协议书B、造价认定书C、行政调解书D、仲裁调解书答案：D解析：(2)仲裁裁决的执行。仲裁裁决做出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以向被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院申请执行。45.(2010年)下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是()。A、设备、工器具价格指数B、建筑安装工程造价指数C、单项工程造价指数D、建设项目造价指数答案：A解析：设备工器具价格指数是用综合指数形式表示的总指数46.关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是（）。A、合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息B、当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C、当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息D、垫资达到合同总和一定比例以上时为无效合同答案：B解析：对于发包人要求承包人垫资施工的项目，对于垫资施工部分的工程价款结算，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》提出了处理意见：（1）当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外；（2）当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理；（3）当事人对垫资利47.（2017年考题）某施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额，调价因素及有关数据见下表。某月完成进度款为1500万元，则该月应当支付给承包人的价格调整金额为（）万元。A、-30.3B、36.45C、112.5D、130.5答案：B解析：48.计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。A、专用工具费=（材料费+加工费）×专用工具费率B、加工费=设备总重量×（1+加工耗损系数）×设备每吨加工费C、包装费的计算基数中不应包含废品损失费D、利润的计算基数中不应包含外购配套件费答案：D解析：工具费的计算基础是材料费、加工费、辅助材料费。包装费的计算基础为材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费之和。利润的计算基数为材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、包装费之和。49.（2019年真题）编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）A、超运距用工B、辅助用工C、二次搬运费D、人工幅度差答案：C解析：P76-84超运距是指劳动定额中已包括的材料、半成品场内水平搬运距离与预算定额所考虑的现场材料、半成品堆放地点到操作地点的水平运输距离之差。需要指出，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时，可另行计算现场二次搬运费。50.出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为（）m3/台班。（1m3=1000L）A、27.43B、29.54C、32.00D、48.00答案：C解析：本题考查的是产量定额的计算施工机械台班产量定额=机械1h纯工作正常生产率×工作班纯工作时间=机械1h纯工作正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数；因此一次循环时=120+30+180+30+30-30=360（s）；机械纯工作1小时循环次数=3600/360=10（次）；机械纯工作1小时正常生产率=10×0.5=5（m3）；砂浆搅拌机的产量定额=机械纯工作1小时正常生产率×工作班纯工作时间=5×8×0.8=32（m3/台班）51.（2015年考题）总承包企业不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目的前期工作和运营准备工作的综合任务，该类总承包合同的类型是（）。A、设计采购施工总承包B、交钥匙总承包C、设计—施工总承包D、工程项目管理总承包答案：B解析：交钥匙总承包是设计采购施工总承包业务和责任的延伸，最终向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程，不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目前期工作和运营准备工作的综合服务。52.（2017年考题）下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）。A、施工单位参加试运转人员的工资B、单台设备的单机试运转费C、试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D、试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用答案：A解析：试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险金、施工单位参加试运转人员工资以及专家指导费等；试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。53.用全费用综合单价法编制施工图预算，下列建筑安装工程施工图预算费计算式正确的是（）。A、Σ（子目工程量×子目工料单价）+企业管理费+利润+规费+税金B、Σ（分部分项工程量×分部分项工程全费用综合单价）C、分部分项工程费+措施项目费D、分部分项工程费+措施项目费+其他项目+规费+税金答案：C解析：采用全费用综合单价法编制施工图预算，分部分项工程费与措施项目费之和即为建筑安装工程施工图预算费用。54.（2016年考题）已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。A、1600B、4000C、4800D、6400答案：C解析：本题考查的是预付款及期中支付。起扣点的累计完成工程金额=承包工程合同总额-工程预付款总额/主要材料及构件所占比重=8000-8000×20%/50%=4800万元。55.（2018年考题）关于项目建设规模，下列说法正确的是（）。A、建设规模越大，产生的效益越高B、国家不对行业的建设规模设定规模界限C、资金市场条件对建设规模的选择起着制约作用D、技术因素是确定建设规模需考虑的首要因素答案：C解析：本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。原材料市场、资金市场、劳动力市场等对建设规模的选择起着不同程度的制约作用。56.某建设项目由各个单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A、工器具及生产家具购置费B、办公和生活用品购置费C、研究试验费D、基本预备费答案：A解析：综合概算一般应包括建筑工程费用、安装工程费用、设备及工器具购置费。而B、C属于建设项目总概算中其他费用概算的内容，D属于建设项目总概算中预备费的内容。57.（2018年考题）关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。A、按总贷款在建设期内均衡发放考虑B、Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C、按贷款在年中发放和支用考虑D、按建设期内支付贷款利息考虑答案：A解析：本题考查的是建设期利息。选项B，Pj-1建设期第（j-1）年末累计贷款本金与利息之和。选项CD，在总贷款分年均衡发放前提下，可按当年借款在年中支用考虑，即当年借款按半年计息，上年借款按全年计息。58.（2017年考题）其挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。A、71.8B、80.0C、89.1D、132.7答案：C解析：台班人工费=1×245/220×80=89.1元/台班。59.(2014年)根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0126)，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权（）A、停止当期结算B、自行调整付款计划表C、与承包人商定减少当期付款额D、与承包人协商抵减合同总额答案：C解析：本题考查的是工程总承包合同价款的计算。发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和（或）实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。60.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价的是（）。A、工程设备估价B、专业工程暂估价C、暂列金额D、计日工费答案：A解析：综合单价包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润，并考虑风险费用的分摊。多选题1.（2018年考题）关于工程施工项目最高投标限价编制的注意事项，下列说法正确的有（）。A、未采用工程造价管理机关发布的工程造价信息时，应予以说明B、施工机械设备的选型应本着经济实用、平均有效的原则确定C、暂估价中的材料单价应通过市场调查确定D、不可竞争措施项目费应按国家有关规定计算E、竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案确定答案：AD解析：本题考查的是招标控制价的编制。选项B错误，施工机械设备的选型直接关系到综合单价水平，应根据工程项目特点和施工条件，本着经济实用、先进高效的原则确定。选项C错误，暂估价中的材料单价应按照工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算，工程造价信息未发布的材料单价，其单价参考市场价格估算。选项E错误，对于竞争性的措施费用的确定，招标人应首先编制常规的施工组织设计或施工方案，然后依据经专家论证确认后再进行合理确定措施项目与费用。2.以下有关提前竣工的说法正确的是（）。A、发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20％，超过的，应在招标文件中明示增加赶工费用B、约定提前竣工奖励的，如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期，承包人有权向发包人提出并得到提前竣工天数和合同约定的每日历天应奖励额度的乘积计算的提前竣工奖励C、双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额D、发包人要求合同工程提前竣工，发包人无须征得承包人同意E、发包人要求合同工程提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的赶工费答案：ABCE解析：发包人要求合同工程提前竣工，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的赶工费。3.（2020年真题）关于其他项目清单与计价表的编制，下列说法正确的有（）.A、材料暂估单价进入清单项目综合单价，不汇总到其他项目清单计价表总额B、暂列金额归招标人所有，投标人应将其扣除后再做投标报价C、专业工程暂估价的费用构成类别应与分部分项工程综合单价的构成保持一致D、计日工的名称和数量应由投标人填写E、总承包服务费的内容和金额应由投标人填写答案：AC解析：P48-51A选项：材料（工程设备〉暂估单价进入清单项目综合单价，此处（其他项目清单与计价汇总表）不汇总。A正确B选项：此表（暂列金额明细表）由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.B错误C选项：专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，不包括规费和税金。C正确D选项：此表（计日工表）项目名称、暂定数量由招标人填写，D错误E选项：此表（总承包服务费计价表）项目名称、服务内容由招标人填写。E错误4.我国现行投资估算中建设单位管理费应包括（）等。A、工程招标费B、竣工验收费C、建设单位固定资产使用费D、可行性研究费E、环境影响评价费答案：BC解析：设单位管理费：包括工作人员薪酬及相关费用，办公费，办公场地租用费，差旅交通费，劳动保护费，工具用具使用费，固定资产使用费，招募生产工人费，技术图书资料费，业务招待费，竣工验收费和其他管理性质开支。5.为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A、脚手架工程B、垂直运输工程C、二次搬运工程D、已完工程及设备保护E、施工排水降水答案：ABE解析：施项目费用的发生与使用时间、施工方法或者两个以上的工序相关，如安全文明施工费，夜间施工，非夜间施工照明，二次.搬运，冬雨季施工，地上、地下设施和建筑物的临时保护设施，已完工程及设备保护等。但是有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程项目清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。措施项目中可以计算工程量的项目（单价措施项目）宜采用分部分项工程项目清单的方式编制，6.在CFR交货方式下，卖方的责任是（）。A、取得出口许可证或其他官方批准的证件B、在需要办理海关手续时，办理货物出口所需的一切海关手续C、将货物装上船并支付至目的港的运费，装船后及时通知买方D、负责货物装船后一切费用和风险E、负担货物在装运港在装上船为止的一切费用和风险答案：ABCE解析：FR交货方式下，卖方的基本义务有：自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准的证件，在需要办理海关手续时，办理货物出口所需的一切海关手续；签订从指定装运港承运货物运往指定目的港的运输合同；在买卖合同规定的时间和港口，将货物装上船并支付至目的港的运费，装船后及时通知买方;负担货物在装运港在装上船为止的一切费用和风险；向买方提供通常的运输单据或具有同等效力的电子单证。买方的基本义务有：自负风险和费用，取得进口许可证或其他官方批准的证件，在需要办理海关手续时，办理货物进口以及必要时经由另一国过境的一切海关手续，并支付有关费用及过境费；负担货物在装运港装上船后的一切费用和风险；接受卖方提供的有关单据，受领货物，并按合同规定支付货款；支付除通常运费以外的有关货物在运输途中所产生的各项费用以及包括驳运费和码头费在内的卸货费。7.下列属于预算定额机械台班消耗量中机械幅度差的是（）。A、施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间B、机械维修引起的停歇时间C、工程收尾时工作量不饱满造成的机械停歇时间D、在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇时间E、运输车辆在装货和卸货时的停车时间答案：ABCD解析：械台班幅度差一般包括：施工机械转移及配套机械相互影响损失的时间；在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇；工程收尾和工程量不饱满造成的机械停歇时间；因检查工程质量造成的机械停歇的时间；临时停机、停电影响机械操作的时间；机械维修引起的停歇时间。8.关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，正确的有（）。A、工作日写实法用于检查定额执行情况时，需要测定3～4次B、能够获得整个工作班内各种工时的消耗量C、工作日写实法用于编制定额时，需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素D、记录时间需要将有效工作时间分成不同组成部分E、应按工时消耗性质分类记录各类工时消耗量答案：BCE解析：作日写实法，是一种研究整个工作班内的各种工时消耗的方法。运用工作日写实法主要有两个目的，一是取得编制定额的基础资料；二是检查定额的执行情况，找出缺点，改进工作。当用于第一个目的时，通常需要测定3～4次；当用于第二个目的时通常需要测定1～3次。工作日写实法，利用写实记录表记录观察资料。记录时间时不需要将有效工作时间分为各个组成部分，只需划分适合于技术水平和不适合于技术水平两类。但是工时消耗还需按性质分类记录。9.挂贴墙面花岗岩板材的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有（）。A、花岗石板材B、砂C、钢筋D、脚手架E、安全网答案：ABC解析：本题考查的是实体材料的概念。实体材料，是指直接构成工程实体的材料。它包括工程直接性材料和辅助材料。工程直接性材料主要是指一次性消耗、直接用于工程上构成建筑物或结构本体的材料。非实体材料是指在施工中必须使用但又不能构成工程实体的施工措施性材料。非实体材料主要是指周转性材料，如模板、脚手架等。10.关于工业建设项目总平面设计，现场条件是制约设计方案的重要因素之一，下列内容中属于现场条件的有（）A、气象条件B、人文条件C、地形地貌D、场地大小E、建设项目所在地区的有关技术经济条件答案：ACD解析：现场条件是制约设计方案的重要因素之一，对工程造价的影响主要体现在：地质、水文、气象条件等影响基础形式的选择、基础的埋深；地形地貌影响平面及室外标高的确定；场地大小、临近建筑物地上附着物等影响平面布置、建筑层数、基础形式及埋深。人文条件和建设项目所在地区的有关技术经济条件属于设计概算的编制依据，但不属于现场条件。11.下列各项中属于竣工财务决算说明书内容的是（）。A、基本建设项目概况B、工程竣工造价对比分析C、基建结余资金等分配情况D、基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议E、决算与概算的差异和原因分析答案：ACDE解析：竣工财务决算说明书内容主要包括：（1）基本建设项目概况。（2）会计账务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况。（3）项目建设资金计划及到位情况，财政资金支出预算、投资计划及到位情况。（4）项目建设资金使用、项目结余资金的分配情况。（5）竣工实际完成投资与概算差异及原因分析。（6）尾工工程情况。（7）项目管理经验、主要问题和建议。12.下列属于社会保险费的是（）。A、养老保险费B、住房公积金C、失业保险费D、医疗保险费E、危险作业意外伤害保险费答案：ACD解析：会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费。13.在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列要求（）。A、节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用B、建设地点（厂址）的地下水位应与地下建筑物的基准面持平C、尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量D、尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段E、厂区地形平坦，避免山地答案：ACD解析：1）选择建设地点（厂址）的要求：①节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用。项目的建设尽量将厂址选择在荒地、劣地、山地和空地，不占或少占耕地，力求节约用地。与此同时，还应注意节省土地的补偿费用，降低工程造价。②减少拆迁移民数量。项目建设的选址、选线应着眼少拆迁、少移民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区，减少或不发生拆迁安置费，降低工程造价。若必须拆迁移民，应制定详尽的征地拆迁移民安置方案，充分考虑移民数量、安置途径、补偿标准、拆迁安置工作量和所需资金等，作为前期费用计人项目投资成本。③应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段，土壤耐压力应满足拟建厂的要求，严防选在断层、熔岩、流沙层与有用矿床上以及洪水淹没区、已采矿坑塌陷区、滑坡区。建设地点（厂址）的地下水位应尽可能低于地下建筑物的基准面。④要有利于厂区合理布置和安全运行。厂区土地面积与外形能满足厂房与各种构筑物的需要，并适合于按科学的工艺流程布置厂房与构筑物，满足生产安全要求。厂区地形力求平坦而略有坡度（一般5％～10％为宜），以减少平整土地的土方工程量，节约投资，又便于地面排水。⑤应尽量靠近交通运输条件和水电供应等条件好的地方。建设地点（厂址）应靠近铁路、公路、水路，以缩短运输距离，减少建设投资和未来的运营成本；建设地点（厂址）应设在供电、供热和其他协作条件便于取得的地方，有利于施工条件的满足和项目运营期间的正常运作。⑥应尽量减少对环境的污染14.下列费用中