2023年一级建造师《通信与广电工程管理与实务》高分通关卷（四）附详解

PAGEPAGE272023年一级建造师《通信与广电工程管理与实务》高分通关卷（四）附详解一、单选题1.吊杆式悬吊装置采用稠密布局的方法安装在演播室顶棚上，遥控电动升降节省了时间和人力，适用于面积()m2以上、顶棚高度大于7m的演播室。A、100B、200C、300D、400答案：B2.对生效的行政处罚决定，当事人逾期不履行的，作出行政处罚的通信主管部门可以依法申请人民法院强制执行，申请执行书应当自当事人的法定起诉期限届满之日起()日内向人民法院提出。A、100B、120C、150D、180答案：D3.馈线防水弯最低处应()。A、低于馈线窗下沿B、与相邻馈线保持一致C、高于馈线窗下沿D、与上下馈线保持一致答案：A解析：馈线拐弯应圆滑均匀，弯曲半径应大于或等于馈线外径(d)的20倍（软馈线的弯曲半径应大于或等于其外径的10倍），防水弯最低处应低于馈线窗下沿。4.在SDH网中，分插复用器与分插复用器之间的段落属于（）。A、再生段B、复用段C、数字段D、数字通道答案：B解析：教材页码P20-22复用段：终端复用器与分插复用器之间以及分插复用器与分插复用器之间称为复用段。复用段两端的TM及ADM称为复用段终端（MST）。5.我国GSM通信系统采用900MHz频段时，移动台发、基站收的频段为()。A、1710～1785MHzB、1805～1880MHzC、890～915MHzD、935～960MHz答案：C解析：我国GSM通信系统采用900MHz频段时，移动台发、基站收使用890～915MHz频段，移动台收、基站发使用935～960MHz频段；采用1800MHz频段时，移动台发、基站收使用1710～1785MHz频段，移动台收、基站发使用1805～1880MHz频段。6.需要安装的一列设备有多个机架时，应先安装（）。A、列头首架B、列中机架C、列尾机架D、都可以答案：A解析：教材页码P96-100一列有多个机架时，应先安装列头首架，然后依次安装其余各机架，整列机架前后允许偏差为3mm，机架之间的缝隙上下应均匀一致。7.天线应该在避雷针（）保护范围内。A、15°B、30°C、45°D、60°答案：C解析：教材页码P100-103天线应该安装在45°避雷区域内。8.设置在汇接局(Tm)和端局(C5)的时钟是()。A、第一级时钟B、第二级时钟C、第三级时钟D、第四级时钟答案：C解析：第一级时钟是基准时钟(PRC)，由铯原子组成，它是我国数字网中最高质量的时钟，是其他所有时钟的定时基准；第二级时钟是长途交换中心时钟；第三级时钟是有保持功能的高稳定度晶体时钟，设置在汇接局(Tm)和端局(C5)，需要时可设置大楼综合定时供给系统；第四级时钟是一般晶体时钟，通过同步链路与第三级时钟同步，设置于远端模块、数字终端设备和数字用户交换设备。9.在机房设备安装中，立柱应垂直，垂直偏差应不大于立柱全长的（）。A.1%B.1‰C.2‰D.3‰A、AB、BC、CD、DE、E答案：B解析：机架的垂直度偏差应不大于1‰，调整机架垂直度时，可在机架底角处放置金属片，最多只能垫机架的三个底角。10.通信行政处罚应依据()进行。A、管辖权B、行政权C、领导权D、地方政府规定答案：A11.设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理等单位发生违规、违纪行为，或出现质量、安全事故的，除按《建设工程质量管理条例》的规定予以相应处罚外，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予的处罚包括()。A、发生一般质量事故的给予通报批评B、取消责任单位2～3年参与电信建设活动的资格C、发生一般质量事故的给予罚款D、取消责任单位参与电信建设活动的资格答案：A12.阀控式密封铅酸蓄电池的顶盖用（）封口，具有全封闭结构。A.聚氯乙烯塑料B.PVC塑料C.沥青D.超细玻璃纤维A、AB、BC、CD、DE、E答案：C解析：阀控式密封铅酸蓄电池由正负极板、隔板、电解液、安全阀、外壳等部分组成。正负极接线端子用铅合金制成，顶盖用沥青封口，具有全封闭结构。13.由直流电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为（）。A、-57～-40VB、-56～-40VC、-55～-45VD、-52～-45V答案：A解析：教材页码P50-51由直流电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为-57~-40V，直流电源杂音应小于2mV，高频开关整流器的输出电压应自动稳定，其稳定精度应≤0.6%。14.在SDH网中，()结构中各节点主要采用DXC，一般用于业务量很大的一级长途干线。A、星形B、树形C、环形D、网孔形答案：D解析：在网孔形的拓扑结构中，由于各节点之间具有高度的互连性，节点设备主要采用DXC。15.吊线原始垂度在20℃以下安装时和在20℃以上安装时，允许偏差分别不大于标准垂度的()。A、10％．5％B、5％，10％C、15％．10％D、10％，15％答案：A解析：吊线原始垂度应符合设计或规范要求。在20℃以下安装时，允许偏差不大于标准垂度的10%；在20℃以上安装时，允许偏差不大于标准垂度的5%。16.在大容量的通信枢纽楼，交流供电系统采用（）供电方式。A.集中B.分散C.混合D.一体化A、AB、BC、CD、D答案：A解析：在大容量的通信枢纽楼，由于所需的供电电流过大，集中供电方式难以满足通信设备的要求，因此，采用分散供电方式为负载供电。直流供电系统可分楼层设置，也可以按各通信系统设置多个直流供电系统。但交流供电系统仍采用集中供电方式。17.光纤是光导纤维的简称，是一种新的光波导，是光传输的重要组成元素。其形状为()，由纤芯、包层和涂覆层三部分组成。A、光纤都呈圆柱形B、单模光纤呈圆柱形，多模光纤呈椭圆形C、光纤都呈椭圆形D、单模光纤呈椭圆形，多模光纤呈圆柱形答案：A18.高层电信建筑高度大于()的电信建筑属于一类建筑。A、30mB、50mC、80mD、100m答案：B19.属于服务网关(S-GW)功能的项目是()。A、接入控制B、网元选择C、路由选择D、地址分配答案：C解析：服务网关(S-GW)功能。主要包括；会话管理、路由选择和数据转发、QoS、计费等功能的测试。20.CDMA2000系统采用的“先连接再断开”切换技术称为（）。A、软切换B、硬切换C、接力切换D、定向切换答案：A解析：教材页码P39-42CDMA系统采用“软切换技术（先连接再断开）这样完全克服了硬切换容易掉话的缺点。多选题1.有关电力设备避雷中，避雷器的安装位置有（）。A、交流配电屏输入端B、通信空调输入端C、不间断电源输出端D、整流器输入端E、交流稳压器的输出端答案：ABD解析：电力设备避雷1>在市电油机转换屏(或交流稳压器)的输入端、交流配电屏输入端的三根相线及零线应分别对地加装避雷器，在整流器输入端、不间断电源设备输入端、通信用空调输入端均应按上述要求增装避雷器。2>在直流配电屏输出端应加浪涌吸收装置。2.电视发射机图像通道的传输指标有()。A、频率响应B、线性失真C、非线性失真D、内载波杂音E、无用调制答案：BCE3.通信管道是由()组成。A、基础B、管材C、线缆D、人孔E、包封答案：ABDE4.微波辐射的主要防护措施包括()。A、穿防护服装B、控制暴露时间C、戴护目镜D、定期体检E、营养保障答案：ACDE5.光缆线路工程中，当光缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用()等防雷措施。A、消弧线保护B、避雷针保护C、排流线保护D、套钢管保护E、套塑料管保护答案：ABC解析：套钢管和套塑料管的保护方式不能有效防雷。6.VSAT网络中的主要结构有()。A、星形结构B、广播结构C、网状结构D、中继结构E、混合结构答案：ACE7.从移动终端可感知的移动通信网络指标主要有（）。A、掉话率B、呼叫建立成功率C、语音质量D、上下行速率E、系统容量答案：ABCD解析：①从NSS侧来看，主要应提高交换的效率，适当增加交换容量和调整中继数量；②从BSS侧来看，主要包含基站或天线的位置、方位角或下倾角、增加信道数、小区参数等；③从移动终端感知来讲网络指标主要包括掉话率、呼叫建立成功率、语音质量、上下行速率等。④网络优化应主要从掉话、无线接通率、切换、干扰四个方面来进行分析。8.通信设备的抗震措施应包括（）。A、通信设备顶部应与列架上梁可靠加固，设备下部应与地面加固B、机房的承重房柱应采用“包柱子”方式与机房加固件连为一体C、地震多发地区列架必须考虑与房柱加固D、墙终端一侧，如是玻璃窗户无法加固时，应使用扁钢跨过窗户进行加固E、抗震支架要求横平竖直，连接牢固答案：ABE解析：教材页码P100-103通信设备顶部应与列架上梁可靠加固，设备下部应与地面加固，整列机架间应使用连接板连为一体。A选项正确。机房的承重房柱应采用"包柱子"方式与机房加固件连为一体。B选项正确。地震多发地区的列架还应考虑与房顶加固。C选项错。墙终端一侧，如是玻璃窗户无法加固时，应使用长槽钢跨过窗户进行加固。D选项错。抗震支架要求横平竖直，连接牢固。E选项正确。9.在微波通信系统中，属于分路系统的是()。A、环形器B、分路滤波器C、阻抗变换器D、波道同轴转换E、极化补偿器答案：ABD解析：分路系统由环形器、分路滤波器、终端负荷及连接用波导节、波道同轴转换等组成。10.PTN网络结构分为()。A、通道层B、通路层C、传输媒介层D、应用网络层E、中间环境层答案：ABC解析：PTN网络结构分为通道层、通路层和传输媒介层三层结构。简答题（总共5题）1.某传输网工程由光缆线路工程和设备安装工程两部分组成，线路部分包括直埋、架空、管道光缆，其中直埋光缆线路与季节性河流交越（其中施工时为无水季）；设备安装工程主要安装DWMW设备。合同约定：建设单位负责采购钢绞线、光缆和设备，办理过河手续及赔补费用。施工单位负责采购子管，水泥和砂石；工期90天。施工单位提交的初步施工进度网络计划得到建设单位的批准，如图所示：施工过程中发生了如下事件：事件一：开工后建设单位办理过河手续时，水利部门要求另选过河点。施工单位配合选址20个工日，人员误工40个工日。根据新的实施方案，施工单位增加费用7万元，本事件造成挖沟进度延迟7天；坡坎加固时间增加3天。事件二：钢绞线镀锌不合格，需重新采购，误工30个工日，进度延迟5天事件三：塑料子管壁厚不合格，需要更换，误工20个工日，进度延迟2天。事件四：光纤切割刀损坏，影响接续，误工10个工日，进度延迟2天事件五：部分坡坎强度不达标，需重新加固，增加40个工日，增加材料费9000元，进度延迟4天。事件六：施工单位增加了系统测试的人员和仪表，使测试工作提前5天完成问题：1、按最初计划，计算工期并列出关键工作。2、针对上述事件，分别回答施工单位是否能向建设单位提出索赔并说明理由。3、施工单位的补偿工期是多少天？计算最终工期比计划工期提前或者延后多少天？4、假定人工费综合工日单价为100元/日，误工费为50元/日，计算在工程结算时施工单位可得到的补偿费用。6、测试OUT指标，接受机的灵敏度的测试、最小边模抑制比、最大-20DB带宽分别需要的哪些仪表？答案：1、答:计算工期：10+25+15+5+5+10+5+10=85关键工作有：A、D、E、K、L、M、N、S【解析】1L420040通信与广电工程项目施工进度控制P223详见项目管理教程2、答：事件1：可以提出费用索赔和工期索赔理由：因为变更过河方案办理过河手续是建设单位应该承担的责任；施工单位配合选择和人员误工损失应由建设单位承担；挖沟工作是关键工作，延误7天致总工期超出7天；但沟坎加固工作延长3天，未超过其总时差10天，不影响工期事件2：可以提出费用索赔，但不能提出工期索赔理由：钢绞线镀锌不合格是建设单位应该承担责任，但延误5天未超过总时差15天。事件3：不可以提出费用索赔和工期索赔理由：不可以提出费用索赔和工期索赔理由：塑料子管壁厚不合格是施工单位应该承担的责任事件4：不可以提出费用索赔和工期索赔理由：光纤切割刀损坏是施工单位应该承担的责任事件5:不可以提出费用索赔和工期索赔理由：坡坎强度不合格是施工单位应承担的责任事件6：不可以提出费用索赔和工期索赔理由：施工单位加快施工进度是施工单位应承担的责任【解析】1L420100通信与广电工程合同管理P316建设工程索赔成立的条件及应具备的理由3、答:可得到工期补偿7天实际工期与计划工期差:-7-2-2+5=-6；即最终工期比计划工期拖后6天【解析】1L420040通信与广电工程项目施工进度控制P238进度偏差分析三步曲4、事件一：20*100+40*50+70000=74000元事件二：30*50=1500元事件三：0元事件四：0元事件五：0元事件六：0元合计：74000+1500=75500元【解析】1L420110通信建设工程造价管理P334工程竣工价款结算5、【解析】1L412060通信线路施工技术P1506、答：接受机的灵敏度的测试：SDH传输分析仪、光功率计、可调光衰耗器最小边模抑制比、最大-20DB带宽分别所需要的仪表：光谱分析仪。【解析】1L412020传输和交换系统的测试P121光接收机灵敏度和最小过载光功率：SDH传输分析仪、可衰耗器及光功率计P122最小边模抑制比光谱分析仪最大-20DB带宽光谱分析仪2.（通信工程建设监理）某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题：(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？答案：(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说,任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。监理单位承揽业务的资质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程。(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前,即开工之前。这样,施工单位进场以后,施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交。(3)在此背景中,包含了监理单位的以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中,对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字,这样做不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时,由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上,这样,虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求,但实际上这些电杆和拉线的埋深仍然不符合规范要求,这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故。因此,现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后,再在隐蔽工程随工验收签证上签字,以确保其施工质量。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后,应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定,在施工单位和建设单位之间进行协调,尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中,监理单位所做的信息管理工作主要有：编写监理规划,编写监理周报和月报,收集、审核、审批施工单位提交的工程文件,统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量,收集工程及质量情况,审查施工单位的工程竣工资料,编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。3.某光缆线路工程进度计划见下表：单位：周说明：①各项工作每周完成量相等。②光缆接续在敷设光缆完成60％工作量时开始。③埋设标石在敷设光缆完成60％工作量时开始。④中继段测试必须在光缆接续全部完成后才能开始。⑤每周工作七天。第五周末时各项工作完成的进度累计情况如下：问题1.定性分析各工序前五周每周的实际进度与计划的关系。2.计算第五周末各项工序实际避度比计划进度超前或拖后多少天?（计算结果如遇小数，采用进一法）3.若从第六周开始仍按原计划周进度组织施工，总工期为多少天?比原计划延长多少天?4.光缆中继段测试应包括哪些内容?答案：1．（1）敷设光缆：第—周比计划拖后，第二周与计划相同，第三周比计划超前，第四周比计划拖后，第五周比计划拖后；（2）光缆接续：第四周比计划拖后，第五周比计划超前；（3）埋设标石：第四周比计划拖后，第五周比计划拖后。2．（1）敷设光缆比原计划拖后（100％-80％）×5×7=7（天）（2）光缆接续比原计划拖后（67％-40％）×3×7=6（天）（3）埋设标石比原计划拖后（67％-7％）×3×7=13（天）3．（1）总工期为35+7+6+14=62（天）；（2）比原计划延长6天。4．（1）光纤接头损耗；（2）光纤线路衰耗；（3）光纤后向散射信号曲线；（4）PMD（偏振模色散）；（5）光缆对地绝缘。4.1．背景某项目部负责某本地网直埋光缆线路环网工程的施工，合同规定采用包工不包料的方式承包，工程的路由报建工作已由建设单位完成，工程定于4月15日开工，工期37天。工程包括三个中继段，A中继段长50km，B中继段长60km，C中继段长70km，三个中继段首尾相连构成一个环形网结构。项目部将三个中继段均分为两个作业组进行流水作业；每个中继段的作业组中，1组负责挖沟及障碍处理，2组负责放缆、回填及标石的埋设，各组的日进度均为2km；三个中继段的路由复测工作分别由TA、TB、TC三个作业组完成。光缆盘长为标准盘长2km。由于施工单位只能为项目部配备一套测试仪表及一台熔接设备，因此项目部安排三个中继段的接续测试工作均由D组负责完成。各中继段的竣工资料整理工作包含在施工过程中完成，不再单独安排时间编制。各组的工作量、完成时间以及需完成的工作见下表。2．问题(1)本工程的各项主要工作的顺序应如何排列(2)说明光缆接头和成端制作两项工作的先后顺序。(3)说明本工程中项目部的工作分解步骤。(4)本工程项目部采用流水作业法是否合适说明流水作业应具备的条件。(5)在考虑工序搭接的情况下，如果要求工期最短(时间按整天考虑)、费用最低，请绘制本工程包含放缆回填及埋设标石、路由复测、接续及测试、挖沟及障碍处理的横道图。(6)如果时间按整天考虑，各中继段的作业组正常施工，在考虑流水作业的情况下，针对A中继段画出双代号网络图(假设A中继段光缆接续测试需要6天)。(7)影响本工程进度的因素可能有哪些(8)在施工过程中，项目部应如何控制工程进度(9)如果进度延误，项目部应如何对工程进度进行调整答案：(1)本工程各项主要工作的排列顺序为：路由复测——挖沟及处理障碍—放缆一回填及标石埋设——接续(光缆接续、成端制作)—中继段测试——整理(汇总)竣工资料。(2)对于光缆接头及成端制作，按照不同的施工条件、不同的监测方式，可以将接头制作放在前边，也可以将成端制作放在前边。如果ODF架已经安装完毕、局端光缆已经敷设完成时，可先进行成端制作，然后采用单向法对光缆接头进行监测，此时也可以采用双向法对每个光缆接头进行双向监测。当局端光缆不具备施工条件时，只能先进行光缆接头制作，采用双向监测法监测，最后待具备条件时再完成光缆成端制作工作。(3)项目部首先将此工程分解为三个中继段，然后将每个中继段的工作进一步分解为路由复测、挖沟及处理障碍、放缆回填及标石埋设、光缆接续及全程测试等项工作。(4)本工程项目部采用流水作业法合适。采用流水作业法的条件是：①可以把工程的施工分为若干个过程，每个过程分别由固定的作业队负责完成。②可以把工程划分为劳动量大致相等的施工段(也称流水段)。③各作业段施工持续的时间相近。④各作业队按一定的施工工艺要求配备必要的施工资源，依次性地、连续性地由一个施工段转移到另一个施工段，反复地完成同类工作。⑤各作业队完成各施工过程的时间可以适当地搭接起来。(5)在考虑工序搭接的情况下，要求工期最短(时间按整天考虑)、费用最低，绘制的本工程包含路由复测、挖沟及障碍处理、放缆回填及埋设标石、接续及测试的横道图如下。(6)如果时间按整天考虑，各中继段的作业组正常施工，在考虑流水作业的情况下，A组的工作可以分解为A1-n(A中继段第一作业组第n天的工作)、A2-n(A中继段第二作业组第n天的工作)；当A中继段光缆接续、测试需要的时间D1=6天时，A中继段的双代号网络图如下图。(7)影响本工程进度的可能因素有外部因素和施工单位的内部影响因素。①外部因素有：建设单位的配套机房未建好；材料不能按时到货或到货材料有质量问题；施工单位得不到急需的建设资金；建设单位不能及时提供满足要求的施工图设计；政府的重要会议、大型活动、重要节假日禁止施工；交通不便；当地居民阻止施工等。②施工单位的内部影响因素有：对突发情况应对不力；为工程配备的熔接设备和仪表不能满足工程的需要；投入的技术力量不能满足工程需要，如光缆接续人员技术不熟，生手太多；施工过程中，因质量问题造成大量返工；施工现场资金紧缺；施工过程中发生安全事故等。(8)项目部在进行进度控制时，应按照事前、事中、事后的过程方法工作。项目部应在施工准备阶段编制出工程项目进度计划。在施工过程中应将此计划落实下去，要求现场作业班组按照此计划安排施工；施工过程中，项目部还