2023年一建《建设工程法规及相关知识》辅导培训押题题库300题（附详解）

PAGEPAGE1762023年一建《建设工程法规及相关知识》辅导培训押题题库300题（附详解）一、单选题1.投标有效期应从()之日起计算。（2012）A、招标文件规定的提交投标文件截止B、提交投标文件C、提交投标保证金D、确定中标结果答案：A解析：投标有效期从提交投标文件的截止之曰起算72.某工程的总承包商甲在例行安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是要求分包商乙限期整改。但乙拒不执行，最后该隐患酿成大祸，给建设单位丙造成了50万元的经济损失。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，则下列说法错误的是()。A、丙有权要求甲承担50万元的损失B、丙有权要求乙承担50万元的损失C、丙有权要求甲承担30万元的损失，乙承担20万元的损失D、丙只能要求乙承担主要责任，赔偿40万元的损失，剩余部分由甲承担答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。《建筑法》规定，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。3.有关和解和调解的说法，正确的是（）。A、诉讼阶段双方达成和解协议，诉讼程序终止B、仲裁调解书经双方签收后具有强制执行力C、诉讼中调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，应重新进行诉讼D、调解和好的离婚案件，人民法院应制作调解书答案：B解析：诉讼阶段和解没有法律效力，诉讼的程序不会收到影响，只有当事人撤回诉讼，诉讼程序才可以终止，A错误；调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。C错误；下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：①调解和好的离婚案件；②调解维持收养关系的案件；③能够即时履行的案件；④其他不需要制作调解书的案件。D错误。4.关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。（2014）A、以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。C、以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证答案：C解析：在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。（划拨方式，先规划，后拿地）以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。（出让方式，先拿地，后规划）45.下列建设工程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是()条款。A、工程范围B、工程质量C、拨款与结算D、竣工验收答案：B解析：工程质量条款是明确施工人施工要求，确定施工人责任的依据。6.《注册建造师管理规定》中规定，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册，相关部门（）。A、责令改正B、处以罚款C、申请人1年内不得再次申请注册D、申请人3年内不得再次申请注册答案：C解析：《注册建造师管理规定》中规定，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册，相关部门不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请注册。7.下列担保方式中,只能由债务人而非第三人提供的是()。A、抵押B、保证C、质押D、留置答案：D解析：建设工程活动中，保证是最为常用的一种担保方式。所谓保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。按照《担保法》《物权法》的规定，抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。质押分为动产质押和权利质押。动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。能够用作质押的动产没有限制。按照《担保法》《物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。8.代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对其代理行为承担民事责任的是（）。A、代理人本人B、被代理人C、第三人D、权利人答案：B解析：理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。故选项B正确。9.甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。乙遵循的是合同的()。A、诚实信用原则B、自愿原则C、对等原则D、公平原则答案：A解析：诚实信用原则主要包括：(1)订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；(2)履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务；(3)合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。10.根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的规定，对城市建筑施工期间施工场地不同施工阶段产生的作业噪声限值作出了规定，下列表述中正确的是（）。A、土石方施工阶段，噪声限制是昼间85分贝B、打桩施工阶段，噪声限制是昼间75分贝C、结构施工阶段，夜间55分贝D、所谓夜间，是指晚20点至晨6点之间的期间答案：C解析：根据《建筑施工场界噪声限值》（BB12523-90）的规定，城市建筑施工期间施工场地不同施工阶段产生的作业噪声限值为：（1）土石方施工阶段，噪声限制是昼间75分贝，夜间55分贝；（2）打桩施工阶段，噪声限制是昼间85分贝，夜间禁止施工；（3）结构施工阶段，噪声限制是夜间70分贝，夜间55分贝；（4）装修施工阶段，噪声限制是昼间65分贝，夜间55分贝。所谓夜间，是指晚22点至早6点之间的期间。综上所述，本题的正确答案为C。11.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是（）。A、串通投标B、偷工减料C、未取得资质证书承揽工程D、出借、转让资质证书答案：A解析：承揽业务不良行为认定标准:(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的;(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。12.承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。A、承包人应提请建设行政主管部门组织验收B、以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C、视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D、继续等待验收答案：B解析：本题考察的是：竣工日期。因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。13.下列说法不正确的是（）。A、要约的撤回要在要约的通知到达受要约人之前B、要约的撤回要在要约的通知同时到达受要约人C、承诺的内容应当与要约的内容一致D、要约不可以撤回答案：D解析：要约可以撤回，但撤销要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同事到达受要约人。14.《绿色施工导则》规定，力争施工中非传统水源和循环水的()。A、再利用量大于20%B、再利用量大于30%C、节约量大于20%D、节约量大于30%答案：B解析：本题考核的是节水与水资源利用的规定。根据《绿色施工导则》的规定，施工中力争非传统水源和循环水的再利用量大于30%。15.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是（）。2018真题A、各建设工程类别安全费用提取标准无差别B、施工企业提取的安全费用不列入工程造价C、施工企业以建筑安装工程造价为计提依据D、施工企业不得提高安全费用的提取标准答案：C解析：本题考查的是施工单位安全生产费用的提取和使用管理。各建设工程类别安全费用提取标准有差别；施工企业提取的安全费用列入工程造价；施工企业根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准。16.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担答案：D解析：2009年建设工程法规真题第59题本题考查的是施工单位不同施工阶段应采取的安全施工措施。根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。根据法律的规定，责任方应当是施工承包合同当事人，而不是指直接责任方。在本案中，由于监理工程师指令有误导致施工现场停止施工，产生的费用由建设单位承担，施工单位可以就此向建设单位索赔，而不是直接向监理单位索赔。综上所述，本题的正确答案为D。17.财产所有权的权能中，()是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。A、收益权B、处分权C、使用权D、占有权答案：B解析：本题考核的是财产所有权内容的核心。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。18.某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。而后丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金。对此，下列说法中错误的是()。A、丙无权要求开发商履行合同B、丙可以要求乙履行合同C、乙可以要求开发商履行合同D、乙应向丙披露委托人答案：A解析：受托人应当亲自处理委托事务。经委托人同意，受托人可以转委托。转委托经同意的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任。转委托未经同意的，受托人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但在紧急情况下受托人为维护委托人的利益需要转委托的除外。19.建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，下列情形中，可以同时担任两个以上工程项目负责人的是（）。A、合同约定工程已完工B、因非承包方原因致使项目停工时间为120天C、两个项目均为小型项目D、同一个项目的相邻分段发包答案：D解析：本题考查的是建造师注册执业制度。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。20.（2020年真题）关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。A、建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收B、建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请C、对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证D、建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送有关线工验收资料答案：A解析：P318-321县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的,建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。21.某建设工程采用工程总承包模式,总包单位将起重机械安装拆卸工程分包给了专业分包单位,则其安全专项施工方案()。A、可以由总承包单位或专业分包单位编写B、必须由总承包单位编写C、必须由专业分包单位编写D、由总承包单位会同专业分包单位一同编写答案：A解析：实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的，其专项方案可由相关专业承包单位组织编制。22.《合同法》规定：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。”体现了合同法中的（）。A、自愿原则B、诚实信用原则C、公平原则D、平等原则答案：D解析：根据《合同法》的规定，合同的订立应当遵循平等原则、合同自由原则、公平原则、诚实信用原则、公序良俗原则。D项：平等原则是指合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。因此，D项正确。A项：自愿原则是指当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。因此，A项错误。B项：诚实信用原则是指当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。因此，B项错误。C项：公平原则是指当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。因此，C项错误。综上所述，本题的正确答案为D。23.总承包的企业受建设单位的委托，按照合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包被称为()。A、施工总承包B、工程总承包C、工程服务总承包D、工程咨询总承包答案：B解析：工程总承包是指从事工程总承包的企业受建设单位的委托，按照工程总承包合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。24.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言()。A、不能单独作为认定案件事实的依据B、经家长认可，可以作为认定案件事实的依据C、对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据，可以作为认定案件事实的依据D、人民法院可以确认其有证明力答案：A解析：（3）不能单独作为认定案件事实依据的证据：①未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言”。25.关于保险索赔的说法，正确的是（）。2017真题A、保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料B、保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔C、保险事故发生后，应当及时通知保险人D、如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额答案：C解析：本题考查的是保险索赔。选项A，正确的说法应为“保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料”；选项B，正确的说法应为“财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已达到无法修理，或者虽然能够修理但修越费将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔”；选项D，正确的说法应为“如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求”。26.根据我国《合同法》的规定，无效合同自（）时起没有法律效力。A、谈判B、订立C、履行D、以欺诈、胁迫手段订立答案：B效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。综上所述，本题正确答案为B。27.下列债中。属于当事人之间按照约定产生的债是（）。（2016）A、侵权之债B、不当得利之债C、无因管理之债D、合同之债答案：D解析：合同就是双方约定的内容。其他都是法定的。28.下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是()。A、两个项目的发包人同意B、项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段C、两个项目属于同一工程分期开发D、项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久答案：C解析：册建造师不得同时担任两个以上建设工程施工项目负责人。发生列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。29.宋某与陈某签订了房屋租赁合同，约定租期1年，租金按月支付。合同签订前，宋某已得知该房屋存在明显的安全问题。宋某仅租用了3个月便提出解除合同。对此，下列说法中正确的是（）。A、该租赁合同无效B、宋某应承担违约责任C、陈某应向宋某提出补偿要求D、宋某可以随时解除合同答案：D解析：根据《合同法》的规定，租赁物危及承租人的安全或者健康的，即使承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格，承租人仍然可以随时解除合同。本题中，房屋存在明显的安全问题，即使事前已经知道，宋某也可依照上述规定随时解除合同。综上所述，本题的正确答案为D。30.《环境噪声污染防治法》规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由()。A、县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款B、市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款C、省级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款D、国务院环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款答案：A解析：本题考核的是施工现场噪声污染防治违法行为应承担的法律责任。《环境噪声污染防治法》规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款。31.《合同法》规定，违约责任除另有规定外，实行（）原则。A、过错责任B、严格责任C、损害赔偿D、公平合理答案：B解析：2004年建设工程法规真题第53题违约责任的构成要件是：①有违约行为；②无法定或约定的免责事由。由此可以看出：守约一方追究违约一方的违约责任只需证明违约方的行为不符合合同的约定，无需证明己方是否有损失、对方是否有过错。因此，违约责任实行的是无过错责任原则，这也称为“严格责任原则”。综上所述，本题正确答案是B。32.招标投标活动应当遵循的原则是()。A、公开、公平、公正和最快速度中标B、自愿、公平、公正和等价有偿C、自愿、公平、等价有偿和诚实信用D、公开、公平、公正和诚实信用答案：D解析：招标投标法》规定，招标投标活动应遵循公平、公开、公正和诚实信用原则。33.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）。A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件B、工程竣工验收报告C、施工企业签署的工程质量保修书D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》答案：A解析：2012年建设工程法规真题第22题本题主要考查竣工验收备案须提交的文件。根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第5条的规定：“建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：（一）工程竣工验收备案表；（二）工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；（三）法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；（四）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；（五）施工单位签署的工程质量保修书；（六）法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。”A项：规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件不属于上述规定的文件，所以A当选。B项：B项属于（二）的内容，所以B不选。C项：C项属于（五）的内容，所以C不选。D项：住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，所以D不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为A。34.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。（2012）A、施工企业B、建设单位C、建设行政主管部门D、建设工程质量监督机构答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。1435.受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照《合同法》的规定，下列选项中正确的是（）。A、应视为受要约人撤回承诺B、应视为受要约人撤销承诺C、若要约人未作出任何表示，则该承诺有效D、因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效答案：C解析：2009年建设工程法规真题第50题本题考查的是承诺。根据《合同法》规定，受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。在本案中，受要约人在要约规定的期限内发出书面承诺却由于水灾导致送达的时间超过承诺期限，如果要约人未及时通知不接受该承诺，视为承诺有效。综上所述，本题的正确答案为C。36.根据《行政诉讼法》，人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。2018真题A、对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满B、申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复C、行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的D、认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的答案：C解析：本题考查的是行政复议范围和行政诉讼受案范围。人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（1）国防、外交等国家行为：（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令：（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。37.根据《招标投标实施条例》，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()（2013）A、评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B、评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C、招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D、招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人答案：C解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。838.关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）。2017A、是指企业拥有的资产B、是指企业的注册资本金C、应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准D、即所有者权益答案：D解析：本题考查的是施工企业资质的法定条件。净资产是属于企业所有并可以自由支配的资产，即所有者权益。39.某建筑节能分部工程施工完毕后，由()组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。A、建设单位B、设计单位C、监理单位D、施工单位答案：C解析：本题考察的是：工程监理单位的节能义务。墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理；未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。因此，应由监理单位组织相关人员对节能工程进行分部分项验收。40.有关部门在对一在建住宅小区工地的行政执法联合检查中发现，该工程虽符合开工条件，但尚未取得施工许可证。根据《建筑法》规定，应（）。A、责令改正B、责令停止施工C、对建设单位处以罚款D、降低施工单位资质等级答案：A解析：《建筑法》规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。综上所述，本题正确答案为A。jin41.甲公司是由乙公司、丙公司共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了丁分公司。丁分公司因重大经营失误出现巨额债务无力清偿，对该债务负有法定清偿义务的主体是()。A、甲公司B、乙公司C、丙公司D、甲、乙、丙共同答案：A解析：是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。丁公司是分公司，从法人制度上讲不具备独立承担民事责任的能力，其民事责任应由其总公司即甲公司承担。42.甲某擅自代替某建筑公司与某钢材供应商签订了一个钢材订货合同，该合同（）。A、是否有效取决于钢材供应商是否有正当理由相信甲某有代理权B、无效C、是否有效取决于钢材供应商的意愿D、是否有效取决于所签订的合同是不是书面合同答案：A解析：《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。甲没有代理权，擅自订立钢材订货合同，原则上属于无权代理，效力待定，但是若钢材供应商有理由相信甲有代理权的，合同有效。因此，合同是否有效取决于钢材供应商是否有正当理由相信甲某有代理权。综上所述，本题正确答案为A。43.建筑职工意外伤害险的投保人是()。A、建设单位B、施工单位C、保险经纪公司D、保险公司答案：B解析：《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。44.甲建筑公司对企业员工进行了培训，通过学习，员工乙对于撤销权有了一定的了解，总结了四个观点，其中正确的是()。A、撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销B、撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销C、撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使D、撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使答案：C解析：（二）合同撤销权的行使。需要注意的是，行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。45.《建设工程安全生产条例》规定，施工单位作为施工起重机械机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用单位，其义务不包括()。A、委托有专业资质单位进行安装B、编制安装拆卸工程专项方案并组织技术交底C、安装完毕后，组织出租、安装等单位进行验收D、使用中达到国家规定的检测期限时，委托有专业资质检测机构进行检测答案：B解析：本题考察的是编制安装、拆卸方案和现场监督。安装单位应当履行下列安全职责:(1)按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字;(2)按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件;(3)组织安全施工技术交底并签字确认;(4)制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案;(5)将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。46.根据《建筑工程五方责任主体项日负责人质量终身责任追究暂行办法》,勘察、设计单位项目负责人应对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任,应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设的()。A、推荐性标准B、强制性标准C、地方性标准D、全国性标准答案：B解析：《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》进一步规定，勘察、设计单位项目负责人应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。47.建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是，()。A、因工伤被鉴定为限制民事行为能力人B、其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼C、其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育D、执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年答案：B解析：注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（一）不具有完全民事行为能力的；（二）申请在两个或者两个以上单位注册的；本文来源:考试大网（三）未达到注册建造师继续教育要求的；（四）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（五）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（六）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（七）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（八）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（九）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（十）年龄超过65周岁的；（十一）法律、法规规定不予注册的其他情形。48.勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属()。A、委托方B、受托方C、双方共有D、协议补充答案：B解析：委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。49.2012年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5年的用工合同，并约定了试用期，则试用期最迟至()。A、2012年2月28日B、2012年5月31日C、2012年8月1日D、2012年2月1日答案：C解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。50.下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是()。A、存有疑点的视听资料B、与原件核对无异的复印件C、与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D、无正当理由未出庭作证的证人证言答案：B解析：本题考察的是：可以作为认定案件事实依据的证据。可以作为认定案件事实依据的证据：(1)一方当事人提出的下列证据，对当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的，法院应当确认其证明力：①书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本；②物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照片、录像资料等；③有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件；④一方当事人申请法院依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录。(2)法院委托鉴定部门作出的鉴定结论，当事人没有足以反驳的相反证据和理由的，可以认定其证明力。(3)方当事人提出的证据，另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的，法院可以确认其证明力。(4)诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，法院应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。(5)有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。51.某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平方米,投资额30万元；根据住房和城乡建设部《建筑工程施工许可管理办法》规定，在开工前某大学（）。A、向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证B、向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证C、向有关部门申请开工报告即可D、不需要办理施工许可证答案：D解析：二）不需要办理施工许可证的建设工程1.限额以下的小型工程按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。52.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。2016A、税率的确定B、环境保护C、历史文化保护D、增加施工许可证的申请条件答案：A解析：本题考查的是法的形式。依照2015年3月经修改后公布的《中华人民共和国立法法》的规定，下列事项只能制定法律：（1）国家主权的事项；（2）各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；（3）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；（4）犯罪和刑罚；（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；（7）对非国有财产的征收、征用；（8）民事基本制度；（9）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；（10）诉讼和仲裁制度。53.某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2018真题2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018真题2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。2018真题则利息起算日为（）。2018真题A、2017年9月21日B、2017年11月21日C、2018年5月2曰D、2017年11月2日答案：D解析：本题考查的是工程价款的支付。利息从应付工程价款之日计付。题干中合同约定：通过竣工验收后2个月内结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，故2017年11月2日为利息起算日。54.甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是（）。A、丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人B、甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任C、丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D、丁施工队只可以起诉丙公司答案：D解析：根据《合同法》的规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。禁止分包单位将其承包的工程再分包。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。本案中，甲公司是发包人，乙公司是总承包人也是转包人，丙公司是违法分包人，丁施工队是实际施工人。因此，根据上述规定，丁施工队可以以甲公司、乙公司、丙公司为被告；对于丁公司尚未拿到的工程款，甲公司应承担责任。因此，D项丙可以起诉发包人、转包人和违法分包人，故D项说法错误；ABC项符合上述规定。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为D。55.关于程建设标准的说法,错误的是（）。A、《标准化法》规定,我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准、团体标准B、工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告C、在公布国家标准或者行业标准之后,该项地方标准即行废止D、被强制性标准引用的团体标准可以与该强制性标准同步实施答案：D解析：《标准化法》规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。《标准化法》规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止。工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告。被强制性标准引用的团体标准应与该强制性标准同步实施56.保证合同的签订人为()。A、债权人与债务人B、债权人与保证人C、债务人与保证人D、保证人与被保证人答案：B解析：证人与债权人应以书面形式订立保证合同。57.按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取的措施时（）。A、停止施工，配合保护现场B、报告当地文物行政部门C、进行发掘并移交发掘物品D、发掘未结束前不得继续施工答案：C解析：CD项：根据《文物保护法实施细则》第二十二条的规定，在进行建设工程中发现古遗址、古墓葬必须发掘时，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政管理部门组织力量及时发掘；特别重要的建设工程和跨省、自治区、直辖市的建设工程范围内的考古发掘工作，由国家文物局组织实施，发掘未结束前不得继续施工。因此，C项必须发掘的，由文物行政管理部门进行，施工单位不得发掘，C项说法错误。D项说法正确。AB项：根据《文物保护法》的规定，在进行工程建设或者农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。因此，AB项说法正确。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为C。58.（2019年真题）关于投标文件的送达和接收的说法,正确的是()。A、投标文件逾期送达的,可以推迟开标B、未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收C、招标人签收投标文件后,特殊情况下,经批准可以在开场前开启投标文件D、招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情况答案：D解析：P90-95《招标投标法实施条例》规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。招标人应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查。AB错误；招标人开场前开启投标文件，属于违法行为，C错误；《招标投标法》规定,招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签合同的主要条款。国家对招标项目的技术、标准有规定的,招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求，D正确。59.根据相关规定，未经()的证据不能作为认定案件事实的依据。A、认证B、质证C、举证D、作证答案：B解析：质证，是指当事人在法庭的主持下，围绕证据的真实性、合法性、关联性，针对证据证明有无以及证明大小，进行质疑、说明与辩驳的过程。根据《民事诉讼法》和《民事诉讼证据规定》的规定，证据应当在法庭上出示，由当事人质证。未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。60.下列有关劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的表述中，说法不正确的是()。A、在试用期届满的B、强令冒险作业危及劳动者人身安全的C、用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的D、用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的答案：A解析：劳动者可以单方解除劳动合同的规定劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。《劳动合同法》第38条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：（1）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；（2）未及时足额支付劳动报酬的；（4）用人单位的规章制度违反法律的规定，损害劳动者权益的。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，无需事先告知用人单位。61.甲建筑公司于2011年6月10日向乙水泥厂发出购买水泥的信函，拟依市价定购水泥1000吨，要求乙水泥厂于2011年8月8日将水泥运至甲公司指定地点，并希望乙水泥厂最迟于2011年6月18日回信确认是否同意出售。乙水泥厂收到信函后经过多次讨论，于2011年6月20日回信确认可以出售水泥。则下面说法正确的是（）。A、该承诺由于超过了2011年6月18日，肯定无效B、该承诺是否有效取决于甲建筑公司C、甲建筑公司收到回信后合同生效D、该承诺由于没有超过2011年8月8日，肯定有效答案：B解析：《合同法》规定，受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。本题中，甲建筑公司约定的承诺期限是2011年6月18日，乙厂2011年6月20日方作出承诺超出了期限，除甲通知乙厂承诺有效外，否则乙厂发出的承诺视为新要约。因此，乙厂的承诺是否有效取决于甲建筑公司。2011年8月8日交付水泥的时间属于迷惑选项，该时间是合同的履行期限，而不是合同成立作出承诺的期限。综上所述，本题正确答案为B。62.（2020年真题）根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列安全生产许可证违法行为中，罚款额度区间最小的是（）。A、未取得安全生产许可证擅自从事施工活动B、转让安全生产许可证C、冒用安全生产许可证D、安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动答案：D解析：P226-227建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款;造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处万元以上10万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，依照未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的规定处罚。

建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销安全生产许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任;接受转让的，依照未取得安全生产许可证拙自从事建筑施工活动的规定处罚。

冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，依照未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的规定处罚。63.《劳动合同法》规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者()。A、已解除劳动合同B、已订立期限为1年的固定期限合同C、签订期限为2年的固定期限合同D、已订立无固定期限劳动合同答案：D解析：需要注意的是，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。64.建设行政管理部门对建设工程合同争议进调解，施工单位不服。施工单位可以采取的行为是（）。A、申请行政复议或提起行政诉讼B、申请仲裁或提起民事诉讼C、申请行政复议后提起行政诉讼D、申请仲裁后提起民事诉讼答案：B解析：2007年建设工程法规真题第65题行政机关对民事纠纷作出的调解，当事人不服的，应当依法申请仲裁或者提起民事诉讼。综上所述，本题正确答案为B。65.在房屋市政工程中,生产安全重大隐患排查治理的责任主体是（）。A、住房和城乡建设部门B、建设单位C、工程监理单位D、建筑施工企业答案：D解析：建筑施工企业是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体，应当建立健全重大隐患排查治理工作制度，并落实到每一个工程项目。66.建筑施工企业违反规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的,地方人民政府环境保护行政主管部门不可能对应采取的处罚措施是()。A、警告B、停工整顿C、责令改正D、罚款答案：B解析：建筑施工单位违反规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业的，由工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，可以并处罚款。67.某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是（）。A、王某经常居住地基层法院B、王某户籍所在地基层法院C、劳务公司住所地基层人民法院D、劳务公司住所地中级人民法院答案：A解析：根据《民事诉讼法》的规定，对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。公民的住所地是指公民的户籍所在地；经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住一年以上的地方。但公民住院就医的地方除外。本题中，王某离开原籍两年，因此不可以向其住所地法院起诉，而应向其经常居住地法院起诉。综上所述，本题的正确答案为A。68.根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当在()办理工程质量监督手续。A、竣工验收后B、领取施工许可证前C、领取开工报告后D、进场开工前答案：B解析：建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。69.经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。2017真题A、修建生产储存腐蚀性物品的仓库B、占用保护规划确定保留的道路C、改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D、在历史建筑上刻划答案：C解析：本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续：（1）改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动；（2）在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动；（3）其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动。70.下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是()。A、调解和好的离婚案件B、调解维持收养关系的案件C、能够即时履行的案件D、调解解决租赁合同纠纷的案件答案：D解析：本题考察的是调解协议。下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：(1)调解和好的离婚案件；(2)调解维持收养关系的案件；(3)能够即时履行的案件；(4)其他不需要制作调解书的案件。71.下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。2016A、取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的B、转让安全生产许可证的C、未取得安全生产许可证擅自进行生产的D、安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的答案：B解析：本题考查的是转让安全生产许可证应承担的法律责任。建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销安全生产许可证。72.关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。2018真题A、当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B、人民法院受理案件后，当是人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C、人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D、对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉答案：A解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。选项B，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。选项C，异议成立的，裁定将案件移交有管辖权的人民法院。选项D，对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不服的可以向上一级法院提起上诉。73.合同内容中，可作为发生纠纷后确定法院地域管辖依据的是()。A、合同标的B、履行期限C、解决争议的方法D、履行地点答案：D解析：《民事诉讼法》规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖。74.建设工程最低保修年限是指从（）之日起，对工程的屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修5年。A、施工许可证办理B、预验收合格C、工程竣工验收合格D、质保期结束答案：C解析：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日75.关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（）。2017真题A、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任C、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任D、承包人的保修责任可以免除答案：C解析：本题考查的是竣工工程质量争议的处理。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。76.人民法院审理行政案件，不适用()。（2015）A、调解B、幵庭审理C、公幵亩理D、两审终审制答案：A解析：民法院审理行政案件，不适用调解。但是，行政赔偿，补偿一级行政机关行使法律法规规定的自由裁量权的案件可以调解。77.甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采职适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。（2015）A、乙水泥厂承担B、双方连带责任C、双方按比例承担D、甲施工企业承担答案：D解析：《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采职适当措施防止损失的扩大;没有采职适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。78.受合同法调整的合同是()。A、身份关系的合同B、劳动合同C、政府依法进行社会管理活动的行政合同D、政府作为平等的民事主体与他人订立有关民事权利义务的合同答案：D解析：《合同法》规定，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有身份关系的协议，适用其他法律规定。。79.对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由（）承担责任。A、被代理人B、代理人C、第三人D、行为人答案：D解析：2005年建设工程法规真题第46题根据《中华人民共和国民法通则》第六十六条规定，没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任。本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。综上所述，本题正确答案是D。80.根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（）。A、交通运输工具B、正在建造的船舶、航空器C、生产设备、原材料D、正在建造的建筑物答案：D解析：2010年建设工程法规真题第11题本题主要考查抵押权。D项：根据《物权法》的规定，以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权以及正在建造的建筑区抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。所以D正确。ABC项：以生产设备、原材料、半成品、产品，正在建造的船舶、航空器，交通运输工具抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。所以ABC项错误。综上所述，本题正确答案为D。81.建设单位甲将某工程承包给建筑企业乙建造，丙为该工程监理公司，建设单位为该工程投保了建筑工程一切险，则下列说法正确的是()。A、甲、乙、丙都是建筑工程一切险的被保险人B、甲、乙是建筑工程一切险的被保险人，丙不是C、乙是建筑工程一切险的被保险人，甲、丙都不是D、以上选项均不正确答案：A解析：筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利以不超过其对保险标的的可保利益为限。被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人；（2)承包商或者分包商；（3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。82.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。A、施工企业项目经理、现场监理工程师B、施工企业技术负责人、建设单位负责人C、施工企业技术负责人、总监理工程师D、建设单位负责人、总监理工程师答案：C解析：2011年建设工程法规真题第18题本题考查的是施工单位的安全生产责任。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(一)基坑支护与降水工程；(二)土方开挖工程；(三)模板工程；(四)起重吊装工程；(五)脚手架工程；(六)拆除、爆破工程；(七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。综上所述，本题的正确答案为C。83.材料商为某施工单位供应水泥，委托运输公司运输。由于施工急需，交货地由原来合同约定的仓库改为施工现场。材料商立即通知运输公司，将运输目的地改为施工现场，遭到运输公司拒绝，下列选项中正确的是（）。A、合同变更必须经双方当事人协商一致，否则不产生合同变更的效力B、由于改变交货地点而增加的运输费用由运输公司承担C、由于双方对运输合同变更的内容约定不明确，应认为未变更D、材料商行使的是合同的任意变更权答案：D解析：BD项：根据《合同法》第308条的规定，在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。此条规定的是托运的任意变更权和任意解除权。因此，D项正确，B项错误。A项：根据上述规定，托运人享有任意变更权和任意解除权。运输合同的变更不需要经双方当事人协商一致，托运人也可任意变更合同的到达地点或者将货物交给其他收货人，运输合同仍然有效，只是要赔偿承运人因此受到的损失。故A项错误。C项：当事人对于运输合同变更的内容约定不明确的，按照合同的有关条款或交易习惯确定，并不因此推定为未变更。故C项错误。综上所述，本题的正确答案为D。84.依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。A、建设资金未能按计划到位的施工暂停B、发包人改变项目建设方案的工程停建C、传染病流行导致施工暂停D、征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误答案：C解析：2004年建设工程法规真题第56题根据《中华人民共和国合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。从法条中可以看出，C项：传染病的流行是发包人无法预见、避免并克服的，属于这里所说的不可抗力，可以免除责任。ABD项：不属于不可抗力，不能免责。综上所述，本题正确是C。85.下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是()。A、联合体承包工程其成员之间的连带责任属法定连带责任B、如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任C、负有连带责任的每个债务人，都负有清偿部分债务的义务D、工程总分包单位之间的连带责任是约定连带责任答案：A解析：本题考点是工程承包中的连带责任。《建筑法》第27条大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。第29条规定：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。86.某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）。A、应当认定投标文件无效B、可以认定投标文件有效C、征得投标人同意后可以认定投标文件有效D、征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效答案：A解析：2010年建设工程法规真题第67题本题主要考查联合体的资格条件。根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，联合体参加资格预审并获通过的，其组成的任何变化都必须在提交投标文件截止之日前征得招标人的同意。如果变化后的联合体削弱了竞争，含有事先未经过资格预审或者资格预审不合格的法人或者其他组织，或者使联合体的资质降到资格预审文件中规定的最低标准以下，招标人有权拒绝。因此，未经招标人同意，即使新联合体符合预审条件要求，投标文件也是无效的。综上所述，本题正确答案为A。87.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是（）。A、职工患病，在规定的医疗期内B、女职工在孕期内C、女职工在哺乳期内D、在试用期间被证明不符合录用条件答案：D解析：2012年建设工程法规真题第27题本题主要考查劳动合同的解除和终止。D项：根据《劳动合同法》第39条的规定：“劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反用人单位的规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；（六）被依法追究刑事责任的。”D项属于（一）的情形，用人单位可以解除劳动合同。所以D项当选。ABC项：根据《劳动合同法》第42条的规定：“劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：（一）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（二）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（三）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（四）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（五）在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；（六）法律、行政法规规定的其他情形。”A项属于（三）的情形，BC项属于（四）的情形，用人单位都不能解除合同，所以ABC不当选。综上所述，本题正确答案为D。88.租赁合同区别于买卖合同的根本特征是()。A、租赁合同是诺成合同B、租赁合同是双务合同C、租赁合同是有偿合同D、租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同答案：D解析：在租赁合同中，承租人的目的是取得租赁物的使用收益权，出租人也只转让租赁物的使用收益权，而不转让其所有权；租赁合同终止时，承租人须返还租赁物。这是租赁合同区别于买卖合同的根本特征。89.关于中标人不履行与招标人订立的合同的,下列说法中正确的有（）。A、给招标人造成的损失超过履约保证金数额的,赔偿以保证金数额封顶B、没有提交履约保证金的,应当对招标人的损失承担赔偿责任C、中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,一律由工商行政管理机关吊销营业执照D、履约保证金可以先行退还,之后再缴纳罚款答案：B解析：中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。因不可抗力不能履行合同的，不适用以上规定。《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款。90.关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）。A、建筑业企业增项申请资质，应当按最高等级资质提出申请B、建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同C、企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办前应当在公众媒体上刊登遗失声明D、企业合并、分立、改制、重组的，可以直接承继原建筑业企业资质答案：C解析：A错误，建筑业企业增项申请资质，应当按最低等级资质提出申请；B错误，建筑业资质证书有效期5年，安全生产许可证有效期3年；D错误，企业发生合并、分立、改制、重组等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级91.根据《建设工程质量管理条例》，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，其有权采取的措施是（）。2018真题A、要求被检查单位提供工程质量保证金B、进入被检查单位的施工现场进行检查C、发现有严重影响工程质量问题时，责令停业整顿D、调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单答案：B解析：本题考查的是政府主管部门工程质量监督管理的相关规定。县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：（1）要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；（2）进人被检查单位的施工现场进行检查；（3）发现有影响工程质量的问题时，责令改正。92.甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日至5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算（）天的拖期违约损失。A、15B、16C、17D、21答案：D解析：根据《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。在本题中，乙方因管理不善未能在5月10日前竣工，应当承担违约责任。在5月20日至5月25日发生的洪灾，是在5月10日乙的迟延履行之后，不能成为免责的是由。因此，应从5月10日起至5月31日止计算违约天数的损失，即21天。综上所述，本题的正确答案为D。93.建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。☆2014真题A、施工许可证办理B、预验收合格C、工程竣工验收合格D、质保期结束答案：C解析：本题考查的是工程合理使用年限的概念。工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。94.根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。(2015真题)A、需经债务人同意，且需办理公证手续B、无需经债务人同意，也不必通知债务人C、无需债务人同意，但需办理公证手续D、无需经债务人同意，但需通知债务人答案：D解析：本题考查的是合同的履行、变更和权利义务的转让。《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。95.下列选项中，属于劳动合同的必备条款的是（）。A、补充保险和福利待遇B、劳动合同期限C、试用期D、培训事项答案：B解析：根据《劳动合同法》的规定，劳动合同应当具备以下条款：（一）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（二）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（三）劳动合同期限；（四）工作内容和工作地点；（五）工作时间和休息休假；（六）劳动报酬；（七）社会保险；（八）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（九）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除前款规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。B项属于上述规定的第（三）项条款，ACD项可以由当事人约定，不是必备条款。综上所述，本题的正确答案为B。96.甲、乙、丙三个工程承包单位组成联合体进行投标，甲单位为一级资质，乙单位为二级资质，丙为三级资质，则联合体的资质等级应为()。A、特级B、一级C、二级D、三级答案：D解