江苏南京高速岗亭工程政府采购招标文件

竞争性谈判采购文件项目名称：采购编号：xx市政府采购中心2010年8月目录第一部分：xx市政府采购中心谈判邀请书第一章总则第二章谈判报价文件第三章谈判报价文件密封和递交第四章谈判报价及付款办法第五章谈判程序第六章合同签订、验收及工程结算第二部分：谈判报价文件部分格式授权委托书谈判报价人声明函施工质量保证质量服务承诺合同格式第三部分：工程量清单竞争性谈判邀请书xx市政府采购中心（以下或简称采购中心）受xx市公安局交通管理局（采购人）委托，依照《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法对本项目进行竞争性谈判采购，具体内容如下：一、谈判项目及工期（开工日期以开工报告为准）xx市公安局交通管理局xx高速公路大队执勤岗亭工程；工期：60天。二、参与谈判供应商的资质要求1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定；2、具有安全生产许可证，同时营业执照有相应的经营范围；3、具有建筑业资质（房屋建筑施工总承包资质）三级（含）以上资质；建造师二级（含）以上资质或项目经理三级（含）以上资质。三、获取谈判文件的办法和时间通过xx市政府采购中心网免费下载，网址：，（下列所列网站，均为xx市政府采购中心网）。四、谈判截止时间和地点谈判报价文件请密封后，于2010年8月17日上午08：40--09：00之间送至xx市政府采购中心七楼开标厅。五、谈判时间和地点谈判时间：2010年8月17日上午9：00整截止后当场组织谈判；地点：xx市政府采购中心七楼开标厅。（注：竞争性谈判采购方式不唱标，价格、服务等内容可以谈判）；谈判文件接受人：；联系电话：六、有关本谈判项目的其他内容竞争性谈判保证金：供应商应从本单位基本帐户支付谈判保证金人民币人民币=2000\*CHINESENUM2贰仟元整，采取支票、汇票、汇款（必须提供有效的汇款凭证）、本票等（拒绝现金和现金支票）方式交纳。保证金不需封装在谈判响应文件中，单独随谈判响应文件同时递交采购中心。会员供应商免交，但应将《xx市政府采购中心会员证》复印件装订在投标文件中，并向采购中心工作人员出示原件。未按要求交纳保证金的，谈判响应文件将被拒绝接收。七、报名时间：2010年8月12日上午09：00-10：00，地点：xx高速公路主线收费站入口处。请有意参加本项目谈判的供应商代表（至少包括拟参加本项目谈判的建造师）准时参加。xx市公安局交通管理局联系人：；联系电话：报名需要携带下列材料：（下列1-3均可为复印件，如采购人要核对原件，请供应商按采购人规定时间提供）1、单位介绍信、企业法人营业执照、建筑业企业资质证书（与本次采购的资质要求一致）、安全生产许可证等复印件；2、近三个月员工交纳社会保障的记录（以劳保部门出具的证明为准，至少包括拟参与本次采购的建造师）；3、建造师本人身份证和建造师证书（与本次采购的资质要求一致）。八、资格审查采购人对报名供应商进行资格审查。本次采购只接受通过采购人资格审查的供应商的报价文件。近3年内，在政府采购活动中，供应商未能诚信履约，受到采购人有效投诉的，将不能通过资格审查。九、勘察现场、答疑资格审查结束后，采购人将组织供应商统一勘察现场，同时解答供应商的疑问。十、图纸如本项目有设计图纸的话，将在勘察现场时统一拷贝，请供应商预先准备好U盘。十一、与本项目有关的的帐号、开户行xx市政府采购中心开户行：xx市建行城中支行；开户名称：xx市政府采购中心；银行帐号：十二、其他事项本次谈判，除保证金外，采购中心不收取任何费用！xx市政府采购中心地址：xx市北京西路2号-1电话：采购文件编制联系人：传真：邮编：210008第一章总则一、谈判项目：本次谈判是就xx市公安局交通管理局工程项目进行谈判采购。工程质量验收标准按《建筑工程施工质量验收统一规范》（GB50300-2001）等国家、江苏省、xx市现行规范严格执行。二、谈判费用参与谈判的供应商应自行承担其编制谈判报价文件以及递交报价文件参加谈判过程所产生之一切费用。无论谈判结果如何，采购中心对上述费用不负任何责任。三、谈判文件１、谈判文件的组成本文件及对本文件所作的澄清或修改的内容均为谈判文件的组成部分。２、谈判文件的澄清、修改参与谈判的供应商在下载采购文件后，如有疑问需要澄清，应于勘察现场时向采购人提出，采购人作出的澄清将以书面形式通知或在网站通知。参与谈判的供应商对采购中心提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购中心概不负责。参与谈判的供应商由于对采购文件的任何推论和误解，以及采购人或采购中心对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参与谈判的供应商自负。采购中心有权对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改，并在网站通知。澄清或修改作为采购文件的组成部分。四、参与谈判的供应商的义务１、参与谈判的供应商应当认真阅读采购文件，完全明了谈判项目之名称、用途、数量、质量和工期，完全明了参与谈判的供应商所应具备的资质条件。２、参与谈判的供应商应当按照采购文件的要求编制谈判报价文件。谈判报价文件应对采购文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。３、参与谈判的供应商应在谈判截止时间前，将密封的谈判报价文件送达谈判地点。４、参与谈判的供应商不得相互串通报价，不得排挤其他谈判供应商的公平竞争，损害采购人或者其他参与谈判的供应商合法权益。参与谈判的供应商不得与采购人或采购中心串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。５、参与谈判的供应商在谈判截止时间前，对所递交的谈判文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购中心。补充、修改的内容为谈判文件的组成部分。第二章谈判报价文件五、谈判报价文件应当符合采购文件的要求，并应包括下列1——4部分内容，否则将可能被拒绝。1、公司情况说明：公司简介、生产设备、工程技术人员情况、类似典型项目介绍。2、谈判报价单：谈判报价的具体要求见谈判文件第四章。3、技术支持和质量服务：参与谈判的供应商需书面作出施工质量保证，技术支持及质量服务承诺，以上承诺将作为评审依据，需打印或用不褪色墨水书写。4、所需提供的其他资料：（请据实提供，否则将可能影响谈判小组对谈判报价文件的评价）主要生产设备一览；工程技术人员状况；类似合同复印件；谈判综合说明书：公司简介、施工队伍组织情况、施工组织设计方案、施工工期、施工质量保证等措施；六、参与谈判的供应商应认真检查谈判文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向采购中心提出，否则责任自负。七、谈判报价文件的制作应当符合以下要求：1、参与谈判的供应商必须依照采购文件要求制作谈判报价文件，谈判报价文件一式三份（一份正本，二份副本）；2、谈判报价文件必须打印或用不褪色签字表书写并应装订成册；3、全套谈判报价文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖谈判供应商法定代表人或其委托代理人的印鉴。八、在谈判截止时间之前的谈判报价文件均视为可以接受的谈判文件。九、谈判保证金1、未成交的谈判供应商的保证金在宣布成交结果时当场退还。2、成交单位的保证金将转入履约保证金，待合同履行完毕后全额退还（无息）。3、参与谈判的供应商出现下列情况，采购中心有权取消其成交资格，谈判保证金将不予退还。1）参与谈判的供应商在截止时间后又撤回其谈判报价文件；2）成交供应商无正当理由拒绝签订合同；3）由于成交供应商的原因导致成交无效的。第三章谈判报价文件密封和递交十、谈判报价文件的密封与标志1、谈判报价人应将谈判报价文件密封。2、所有封袋上都应写明项目名称、采购编号。3、参与谈判的供应商未按上述规定提交谈判报价文件，其谈判报价文件将可能被拒绝，并原封退还给参与谈判的供应商。十一、谈判截止时间参与谈判的供应商须在谈判公告规定的谈判报价文件递交截止时间之前在指定地点将谈判报价文件递交给采购中心谈判文件接收人。十二、谈判文件的修改和撤回在谈判截止时间之前，参与谈判的供应商可对所递交的报价文件进行修改和撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按谈判文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。第四章谈判报价及付款办法十三、谈判报价的所用材料规格严格按照谈判文件要求的品牌、规格执行。1、以工程量清单作为谈判报价依据。各供应商根据预算工程量及现场实际情况，对工程量清单内容进行复核，在勘察现场时讨论，统一做法，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、工程量清单指定的定额等造价计算程序、及现行的法律法规确定分项综合预算单价，并根据本企业水平研究最终确定谈判总报价。2、政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与谈判，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。3、本谈判文件、成交单位的报价资料及谈判过程中的相关资料作为施工合同之附件。4、付款方式如下：a、工程竣工支付到合同价款的70%；b、竣工验收到达约定的质量等级，竣工资料完整，经发包人委托的第三方审计结束，支付到最终结算审计价的90%；c、10%尾款自工程竣工验收合格之日起三年内扣除维修费用后分一次性付清。d、决算价与合同价有变动的，由合同双方另行商订付款事宜。e、如有预留金的话，先扣除预留金再支付预付款、进度款；决算时，按工程施工过程中预留金使用情况，由合同双方商订预留金支付方式。十四、谈判报价1、参与谈判的供应商需按采购文件报价，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及图纸、工程量清单范围内所有项目。（如图纸与工程量清单不符，以清单为准）2、报价形式：本工程项目采用综合单价报价方式，谈判供应商应充分考虑施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价，报价表必须由供应商法人代表或委托授权人签字、或加盖单位公章。第五章谈判程序十五、谈判、评分方法最低价评标法：即最终报价后，满足采购需求的最低价（扣除后）为成交供应商。在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，对属于国家认定的节能、环保、自主创新产品在报价格分别给予当次一般产品最低报价的5%、5%、10%的价格扣除；对属于江苏省、xx市认定的自主创新产品给予当次一般产品最低报价的8%的价格扣除。（以提供的证书复印件为准）。特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准；自主创新产品必须纳入国家财政部、科技部或者江苏省和xx市政府有关部门发布的《自主创新产品清单》，且以提供的证书复印件为准。十六、谈判程序1、谈判按采购文件中规定的时间、地点举行。所有参与谈判的供应商（包括法人或授权代表）参加，谈判代表须携带身份证出席。2、谈判小组讨论、通过谈判工作流程和谈判要点。3、谈判小组审阅谈判采购文件。4、围绕谈判要点，谈判小组全体成员集中与各个供应商分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由评标小组视情况决定。5、竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商，谈判结束后，谈判小组将要求所有供应商在规定时间内确定最终报价，并由法人或谈判授权代表签署。6、谈判最终报价如与谈判初始报价有变化的，为方便决算审计，成交供应商须在成交结果公示期内，根据最终报价重新制作预算价格表。除不可竞争费用、暂定价、预留金、设计费外，其他所有单项报价按比例调整。十七、无效谈判响应文件出现下列情形之一的供应商谈判响应文件按照无效处理：1、未按竞争性谈判邀请规定的数额和办法交纳谈判保证金的；2、未通过采购人资格审查的；3、未实质性响应采购要求的；4、不符合法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的。5、在谈判过程中，谈判小组若发现参与谈判的供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，供应商必须在规定的期限内提供书面文件予以说明解释，并提交相关证明文件（包括发票、购销合同等）；否则谈判小组可以否决其成谈判资格。6、报价文件中甲、乙供材（如有的话）的品牌规格未按谈判文件要求详细列出。7、谈判后工程量清单数量、暂定价、规费税金、设计费有不合理变更。十八、谈判、确定成交单位谈判由采购中心依法组建的谈判小组负责。谈判小组根据采购文件、谈判报价文件推荐成交候选人或直接确定成交单位。十九、无成交供应商原因出现下列情形之一的本次采购无成交供应商：1、所有供应商的谈谈判响应文件件被谈判小组组认定为无效效的；2、出现影响采购公公正的违法、违违规行为的；；3、供应商的最终报报价超过采购购预算，且采采购人不能支支付的；4、因重大变故，采采购任务取消消的。二十、成交单位确确定后，将在在网站公示，公公示期满后采采购中心即向向成交单位发发出成交通知知书。成交通知书对采购购人和成交单单位具有法律律约束力。成成交供应商须须在成交结果果公示之日起起10天内到采购购中心领取成成交通知书，否否则视为放弃弃成交结果，谈谈判保证金将将不予退还，同同时采购中心心将停止该供供应商参与本本市政府采购购资格。（公公示期间如有有质疑投诉除除外）。第六章合同签签订、验收及及工程结算二十二、合同签订订1、成交供应商应当当自成交通知知书发出之日日起三十日内内，按照采购购文件和成交交供应商报价价文件的约定定与采购人签签订政府采购购合同，所签签订的合同不不得对采购文文件和成交供供应商最终报报价文件作实实质性修改。合合同须到采购购中心见证。2、采购人不得向成成交供应商提提出任何不合合理的要求作作为签订合同同的条件，不不得与成交供供应商私下订订立背离合同同实质性内容容的协议。3、成交供应商因不不可抗力或者者自身原因不不能履行政府府采购合同的的，采购人可可以视情与排排位在成交供供应商之后第第一位的成交交候选供应商商签订政府采采购合同，以以此类推。4、政府采购合同履履行中，采购购人需追加与与合同标的相相同的工程的的，在不改变变合同其他条条款的前提下下，可以与供供应商协商签签订补充合同同，但所有补补充合同的采采购金额不得得超过原合同同采购金额的的百分之十。5、合同一式六份，采采购人二份、施施工单位二份份、政府采购购中心二份，如如有需要，可可适当增加或或减少合同份份数。6、履约过程中如有有变动，由合合同双方自行行协商解决。二十三、验收施工现场管理、工工程监理及竣竣工验收、竣竣工后保修事事宜由采购人人负责组织实实施。二十四、工程结算算1、以工程量清单作作为谈判报价价及工程结算算的依据。成成交后工程量量可以依据采采购人现场签签证按实计算算、调整，但但成交单位所所报的单价不不得调整，作作为工程结算算审计单价。2、施工过程中如发发生重大变更更事项，须经经合同双方协协商后方可实实施。本项目下的工程款款由市（区）财财政局或采购购人根据合同同支付。第二二部分授权委委托书本授权书声明：________________________________________________（谈判供应应商名称）的的______________________________（法定代表表人姓名、职职务、联系电电话、传真）代代表谈判供应应商授权____________________________________（被授权人人的姓名、职职务）为本次次谈判的合法法代理人，全全权负责参加加的谈判、签签订合约以及及与之相关的的各项工作。谈谈判供应商对对被授权人的的签名负全部部责任。本授权书于____________年________月_________日签字生效效，特此声明明。法定代表人签字：：职务：单位名称：地址：代理人（被授权人人）签字：职务务：单位名称：地址：谈判供应商名称（公公章）：日期：：谈判供应商声明函函xx市政府采购中中心：我单位收到“”采采购文件，经经仔细阅读和和研究，对采采购文件无异异议，决定参参加谈判，完完全接受采购购文件中的所所有条件和要要求。1、愿意提供采购文文件中要求所所有资料，并并保证完全真真实准确。2、谈判后的最终报报价已经确认认无误。3、我单位如果未按按采购文件要要求、合同规规定等提出的的各项承诺履履行义务，愿愿意承担本采采购文件中所所列的违约责责任。谈判报价文件中所所有关于谈判判资格文件、附附件材料说明明及证明陈述述均是真实准准确的，若有有虚假和违背背，我公司愿愿意承担由此此而产生的一一切后果。法人代表或或授权代表签签字：谈判供应商商公章：年月日施工质量保证我公司就“”项目目施工质量保保证如下：法人代表或授权代代表签字：谈判供应商公章：：年月日质量服务承诺最低服务承诺要求求：工程保修修期为2年(其中屋面、地地面防水工程程五年)，上述质量量服务保修要要求为最低要要求，不满足足的作无效谈谈判文件处理理；其他服务务承诺由谈判判供应商自定定！我公司就“”工程程项目谈判采采购的质量服服务承诺如下下：法人代表或授权代代表签字：谈判供应商公章：：年月日合同主要条款及格格式xx市政府采购合合同合同编号：项目名称：建设单位：施工单位：签订日期：一协议书格式发包人（全称）xxx市公安局局交通管理局局（简称甲方方）承包人（全称）（简简称乙方）依照《中华人民共共和国政府采采购法》、《中中华人民共和和国合同法》、《中中华人民共和和国建筑法》及及其他有关法法律、法规，遵遵循平等、自自愿、公平和和诚实信用的的原则，双方方就本工程施施工事项协商商一致，订立立本合同。1、工程概况工程名称：xx高高速公路大队队执勤岗亭工工程工程地点：xx高高速公路主线线收费站旁工程内容：土建及及水电安装、室室内外装饰2、工程承包范围承包范围：采购文文件所列的所所有项目。3、合同工期开工日期：20110年月日竣工日期：20110年月日合同工期总日历天天数：60日历天4、质量标准工程质量标准：按按《建筑工程程施工质量验验收统一规范范》（GB503300-20001）等国家、江江苏省、xxx市现行规范范验收。5、合同价款金额（大写）：(人民币)￥：元6、组成合同的文件件组成本合同的文件件包括：1）、本合同协议2）、本合同专用条条款3）、明确双方权利利、义务的纪纪要、协议(补充协议)4）、合同通用条款款5）、谈判报价文件件、竞争性谈谈判采购文件件和成交通知知书6）、施工图纸、竣竣工图纸和相相关电子文件件7）、标准、规范及及有关技术文文件、技术要要求双方有关工程的洽洽商、变更等等书面协议或或文件视为本本合同的组成成部分。7、本协议书中有关关词语含义与与《建设工程程施工合同》范范本（GF-19999-02201）通用条款款、专用条款款中分别赋予予它们的定义义相同。8、承包人向发包人人承诺按照合合同约定进行行施工、竣工工并在质量保保修期内承担担工程质量保保修责任。9、发包人向承包人人承诺按照合合同约定的期期限和方式支支付合同价款款及其他应当当支付的款项项。10、合同生效合同订立时间：22010年月日合同订立地点：xx市白下路173号本合同双方约定甲甲方、乙方、采采购中心盖章章后生效。发包人：（公章）承包人：（公章章）住所：：住所：法定代表人：法定代表人人：委托代表人：委托代表人人：电话：：电话：传真：：传真：开户银行：开户银行：：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：：xx市政府采购中中心（盖章）地址：xx市北京西西路2号-122010年月日第二部分通用用条款（见《建设工程施施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)第二部分)第三部分专用用条款一、词语定义及合合同3.语言文字和和适用法律、标标准及规范3.1本合同除使使用汉语外，不不使用其他语语言文字。3.2适用法律和和法规需要明示的法律、行行政法规：《中中华人民共和和国合同法》、《中中华人民共和和国建筑法》、《中中华人民共和和国招标投标标法》、《建建设工程质量量管理条例》及及其它有关法法律、法规。3.3适用标准、规规范适用标准、规范的的名称：见本本工程招标文文件第三章技技术规范。4.图纸4.1承包人有有义务配合总总承包和本项项目的其它承承包人做好竣竣工资料的收收集和整理，并并在发包人和和监理规定的的时限内负责责收集和整理理、交验整个个工程的竣工工资料（包括括但不限于竣竣工图、竣工工验收报告、电电子文件等），使使之符合xxx市城建档案案馆的要求。所所有竣工资料料均须一式四四份，按发包包人和xx市城建档档案馆的要求求装订。承包包人应确保这这些竣工资料料的合法性，不不得给发包人人造成任何形形式的伤害和和损失。二、双方一般权利利和义务5.工程师5.1监理单位位委派的工程程师姓名：职务：注注册监理工程程师发包人委托的职权权：对本工程程施工阶段的的质量、进度度、投资、进进行控制，以以及合同管理理、信息管理理和现场的组组织协调。需要取得发包人批批准才能行使使的职权：(1)、增减的工工程量、设计计变更等签证证；(2)、标准的确确认；(3)、分包单位位的确认。5.3发包人派驻驻的工程师姓名：职务：业主主代表职权：负责建设工工程的质量控控制、进度控控制、投资控控制、合同管管理、信息管管理和各方协协调工作，监监督施工单位位对工程施工工进行科学管管理、安全施施工，文明施施工、投资变变化、设计变变更及开工令令、停工令、复复工令。负责责建设工程的的外部关系协协调。7.项目经理姓名：职务：1）合同签订时，中标标的项目经理理证书原件交交发包人保管管，工程竣工工后方可归还还承包人；2）投标文件中明确的的项目经理，未未经发包人许许可不得擅自自变更。否则则，发包人有有权解除合同同，追回已经经支付的款项项，承包人向向发包人支付付违约金2万元。3）如果因客观原因更更换项目经理理，必须得到到发包人的批批准。更换的的项目经理必必须是本企业业正式员工（出出具壹年以上本企企业的劳保统统筹交费证明明原件），并并且与投标项项目经理有同同等条件，如如资质、业绩绩等。4）投标文件中明确的的项目经理必必须常驻施工工现场，要求求其本人每周周不少于5日、每天不不少于8小时在本工工程现场工作作，有事必须须请假。如项项目经理未经经发包人同意意违反上述规规定，每缺席席一日支付违违约金20000元整。一一周如有2个工作日或或40个日历天天内累计4天不在现场场，为严重违违约，发包人人有权解除合合同，将承包包人清退出场场，解除合同同的同时不免免除承包人应应当承担的上上述违约责任任。8.发包人工作8.1发包人应按按约定的时间间和要求完成成以下工作：：(1)施工场地具具备施工条件件的要求及完完成的时间：：已具备施工工条件。承包包人应在投标标过程中仔细细踏勘现场，根根据现场的实实际情况在投投标时综合考考虑相关风险险以及责任费费用，统一计计入报价。(2)的至的点求所水提口设水量水单由承发付工除从至时路置负其管及水费人关包价本工程所需施工用用电由发包人人提供供电接接口，承包人人装设计量表表具，电费按按表计量，按按供电部门市市场单价结算算，由发包人人代承包人垫垫付，发包人人从应付承包包人的工程款款中扣除相应应费用。从供供电接口至施施工各临时用用电线路的安安装、布置由由承包商负责责实施，其安安装费、材料料购置费及应应承担的电费费和电损费用用由承包商支支付，相关费费用已经包含含在合同价款款中。(3)施工场地与与公共道路的的通道开通时时间和要求：：场外施工道道路已通至现现场，场内施施工道路由承承包人根据现现场现有状况况在开工前自自行完成，以以满足施工要要求及有关规规定，费用综综合考虑计入入报价。(4)由发包人办办理的施工所所需证件、批批件的名称和和完成时间：：另行说明。（5）水准点与坐标控控制点交验要要求：开工前前提供水准点点与坐标控制制点，按施工工图由发包人人、承包人、监监理现场交验验，开工前由由发包人以书书面形式提供供给承包人。交交验后，承包包人应妥善保保护场内水准准点及控制点点，任意破坏坏或遗失应由由承包人负责责费用。（6）图纸会会审和设计交交底时间：现场另行确确定。（7）协调处处理施工场地地周围地下管管线和邻近建建筑物、构筑筑物（含文物物保护建筑）、古古树名木的保保护工作：由由发包人会同同承包人做好好保护工作，如如承包人在施施工中发现问问题应及时报报告监理、发发包人，由设设计人出具解解决方案报发发包人批准后后实施。(8)双方约定定发包人应做做的其它工作作：监督检查查工程质量、进进度，负责设设计图纸问题题处理的联系系，涉及经济济的隐蔽工程程签证，工程程进度款的支支付，办理工工程竣工决算算等。9.承包人工作9.1承包人应按按约定的时间间和要求，完完成以下工作作：（1）需需由设计资质质等级和业务务范围允许的的承包人完成成的设计文件件提交时间：：无。（2）应提供计划、报报表的名称及及完成时间：：实行周报制制度，应根据据业主的现场场工程管理要要求，每周例例会前一天按按时向业主代代表/指定人员提提交一周以来来工程周报，周周报内容包括括本周计划和和上周完成工工作内容（含含工程变更及及签证）、未未按计划完成成的情况说明明、拟采取措措施和最终完完成时间等。（3）承承担施工安全全保卫工作及及非夜间施工工照明的责任任和要求:在施工阶段段内全面负责责工地安全及及施工工地保保卫工作。此此项费用包含含在投标报价价中。需承承包人办理的的有关施工场场地交通、环环卫和施工噪噪音管理等手按规定定办理各有关关手续并承担担规定范围内内相应的费用用。（5）已完完工程成品保保护的特殊要要求及费用承承担：竣工交交付前由承包包人负责采取取有效措施对对已完成工程程成品、半成成品、材料、设设备进行保护护，费用由承承包人承担，保保护期间发生生的损坏承包包人自费予以以修理，无法法修理的负责责赔偿。给发发包人或其他他单位带来损损失的，由承承包人按实际际损失赔偿。（66）施工场地地清洁卫生和和安全的要求求：按xx市有关规规定执行，文文明施工，保保证工完料清清。并承担相相关费用。（77）双方约定定承包人应做做的其他工作作：a.准时参加业主组织织的每周工程程例会和专题题会议。b.竣工七日内除维修修和部分管理理人员，其余余人员全面退退场，并清理理好现场，不不得留有任何何料具、垃圾圾、临时设施施等，如有遗遗留物作无主主物处理。造造成的损失在在承包人工程程款中扣除，赔赔偿给发包人人，施工队伍伍退场及施工工中与四邻关关系、通道施施工场地等有有关问题应自自行协调解决决，费用自理理。c.承包人应负负责协调发包包人、审计等等部门，及时时进行工程量量核对、确认认。d.承包人应能能及时处理好好突发事件。e.在施工过程中，必必须配合发包包人的其他专专业施工需要要，积极进行行现场调整，按按发包人要求求提供工作面面和作业时间间，配合其他他专业施工；；f.工程竣工验收后，提提供竣工验收收资料，同时时本着向用户户负责的态度度，因承包人人的原因发生生工程质量问问题时，承包包人应及时负负责保修，若若承包人不能能及时保修，发发包人有权委委托其他单位位进行保修，新新发生费用由由承包人承担担并在保修金金中扣除。三、施工组织设计计和工期10.进度计划10.1承包人提提供施工组织织设计(施工方案)和进度计划划的时间：开开工前一周内内提供，其施施工组织设计计应优于投标标时所提供的的施工组织设设计，且无本本质改动。10.2工程师确确定的时间：：开工前。10.3承包人应应严格按照经经业主批准的的施工组织设设计组织施工工，并接受建建设单位委托托的监理单位位对工程施工工质量、进度度及文明施工工的监督管理理。13.工期延误双方约定工期顺延延的其他情况况：如属不可可抗力或发包包人原因造成成工期延误,由承包人提提交书面报告告,经发包人据据实认可后,可以顺延工工期；无发包包人签字认可可的工期延误误,按工程款的的千分之一/天罚款。四、质量与验收15.本工程质量量标准为符合合国家质量验验收标准。承包人必须对本工工程全面负责责，若因承包包人原因如施施工质量问题题造成有关损损失，均由承承包方承担，本本工程的质量量目标为符合合国家验收标标准，如一次次、二次验收收不合格，返返工后达到合合格，发包人人对应扣减承承包人合同造造价1％、2％。17.隐蔽工程和和中间验收双方约定中间验收收部位:按通用条款款规定执行，如如未通过发包包人验收，承承包人擅自进进行下道工序序施工，则无无论此部分工工程是否合格格，都将按此此部分工程价价款的5％罚款。18.质量检验单单位由乙方提提供，由甲方方与检测单位位签订检测合合同，所有的的工程检测费费用由乙方承承担。五、安全施工承包人应当遵守工工程建设安全全生产有关管管理规定，严严格按安全标标准组织施工工，并随时接接受行业安全全检查人员依依法实施的监监督检查，采采取必要的安安全防护措施施，消除事故故隐患，安全全防护费用已已含在合同价价款内。由于于承包人安全全措施不力造造成事故的，其其责任和因此此发生的费用用（包括造成成发包人工程程延误，并由由此产生的全全部损失等）由由承包人自行行承担。六、合同价款与支支付23.合同价款及及调整23.2本合同价价款采用固定定综合单价合合同方式确定定。合同价款的确定和和调整方法如如下：（1）本工程合同为固固定单价合同同，采用固定定单价合同，合合同单价中包包括的风险范范围：（1.1）各类建材材的市场价格格风险，除专专用条款23.2约定外，其其余因素均不不调整；（1.2）施工期间间的各类政策策性调整风险险；（1.3）工程量清清单与招标图图纸、工程范范围描述的差差异，包括分分部分项工程程量清单漏项项、数量偏差差及项目特征征的差异，不不包括暂定价价与实际采购购价的差异；；（1.4）施工期间间发生的工程程量变更时综综合单价不予予调整的风险险，发包人要要求增加或减减少工程内容容等；（1.5）施工组织织设计的技术术、安全措施施；（1.6）甲供设备备/材料的保管管费；（1.7）作为有丰丰富经验的承承包商应该可可以预见的风风险；（1.8）招标文件件中明示和暗暗示的风险费费用；（1.9）法律、法法规、条例中中规定的其他他风险。风险费用的计算方方法：承包人人确定投标报报价时已经充充分考虑上述述所有的风险险范围并将承承担风险所需需费用一并计计入投标报价价，竣工结算算时不予调整整。23.3风险范范围以外的内内容：发包人要求的承包包范围以外的的附加工程量量；施工时经发包人确确认的价格同同暂定价的价价差；发包人提出对乙供供部分材料进进行更改，引引起的价差；；对因非承包人原因因造成工期顺顺延期间，如如果发生政策策性或市场风风险而对承包包人不利的，发发包人应补偿偿。发包人确认的其它它费用。23.4风险范围围以外合同价价款调整方法法：1）因设计或发包人变变更要求更改改增加或减少少清单工程量量：因发包人人要求的设计计变更等增加加或减少的施施工项目，按按清单报价执执行；如清单单报价中无此此项目，则执执行《江苏省省建设工程工工程量清单计计价项目指引引》，并根据据《江苏省建建筑与装饰工工程计价表》、《江江苏省安装工工程计价表》等等单价，比照照承包人投标标报价的优惠惠幅度或类似似项目单价，确确定增加项目目的单价，经经发包人确认认后作为结算算依据。2）发包人对乙供部分分材料进行更更改，引起的的材料价差按按施工当期信信息指导价下下浮5%后的单价调调整。如实际际施工所发生生的主要材料料、配件品种种在信息指导导价有相应类类别，但没有有相应的规格格型号，则参参照施工信息息指导价中最最接近的规格格型号调整；；如实际施工工所发生的主主要材料、配配件品种在信信息指导价没没有相应类别别，则由承包包人提出适当当的市场价格格，报工程监监理和发包人人后确认。承承包人的投标标报价表明对对此已充分考考虑并接受。3)现场签证管管理办法由发发包人在开工工前向承包人人明确,并成为合同同的组成部分分。按此办法法签署的现场场签证可作为为价款调整依依据。24.工程预付款款发包人向承包人预预付工程款的的时间和金额额或占合同价价款总额的比比例：签订合合同后2日内,承包人进场场施工并向发发包人提供合合同价款总额额的10%履约保证金金，发包人收收到履约保证证金后一周内内，按照合同总总价(不含甲供材)的10%支付工程预预付款，同时时扣除发包人人代付的劳保保统筹费。扣回预付款的时间间、比例:开工后第一一次支付进度度款时预付款款抵做工程款款全部扣回，如如遇不足则下下次支付进度度款时扣完。25.工程量的确确认承包人向工程师提提交已完工程程量报告的时时间：每周五前。26.工程款（进进度款）支付付26.1双方约定定的工程款(进度款)支付的方式式和时间：按采购文件约定七、材料设备供应应27.发包人供供应材料设备备27.7发包人有有权在工程施施工过程中发发出指示对发发包人负责供供应的材料、配配件、设备内内容进行调整整，有权在具具体采购必须须实施前2天，将由发发包人负责供供应的材料设设备改由承包包人负责供应应；也可以将将由承包人负负责供应的材材料设备改由由发包人负责责供应或改由由发包人控制制通过承包人人采购（指定定供应）。承承包人须无条条件服从此等等变更指示，不不得要求任何何形式的费用用和/或工期补偿偿；28.发包人供供应材料设备备28.6当业主主代表/监理要求时时，承包人应应提供有效单单据证明所用用材料和货物物已符合本条条第28.1款的规定。业业主代表/监理可发出出指示将不符符合本合同规规定的任何工工作、材料或或货物从工地地现场运走，且且承包人应按按业主代表/监理要求重重新采购符合合要求的材料料、货物，承承担由此发生生的费用，由由此延误的工工期不予顺延延。属于承包包人自行采购购的货物，承承包人应在订订货前将样品品和相关说明明送交给业主主代表/监理，由业业主代表/监理根据合合同约定对有有关货物的质质量、规格型型号、外观、技技术参数等予予以认可，但但该认可不能能免除承包人人负责采购而而承担的责任任，否则业主主代表/监理有权指指示承包人返返工相关内容容或停工待检检，并由承包包人承担由此此导致的一切切后果。28.7当承包人人未能按投标标文件中规定定的品牌供应应材料时,发包人有权权另行指定其其他单位供应应，所有由此此新发生的费费用均由承包包人承担，并并在工程款中中扣除。28.8发包人供供应的材料、设设备，经承包包人验收后，必必须在第一时时间内帮助发发包人卸货，搬搬运并妥善保保管，期间发发生的费用承承包人综合考考虑，已计入入投标报价。由由于承包人保保管不当造成成损失，由承承包人负责赔赔偿。28.承包人采购购材料设备承包人采购材料设设备的约定：：（1）所有材料质量必必须符合设计计及相关标准准、规范的要要求。（2）所有乙供材料进进场前应将采采购的材料、设设备以书面形形式对其性能能、产地、厂厂家、品牌、规规格型号、价价格等向发包包人作出说明明，须获得发发包人签字确确认后方可使使用，并向工工程监理提供供质量说明、准准用证。否则则发包人将不不支付此部分分材料款。八、工程变更18.施工中发包包人需对原工工程设计变更更，应提前不不少于3天以书面形形式向承包人人发出变更通通知。若不能能达到以上时时间要求，承承包人应进行行配合，不得得拒绝更改，但但发包人应承承担变更费用用及损失。29.4.承包人人在投标时已已对施工图进进行核对，如如施工中仍有有局部做法在在施工图中未未明确时，首首先参考施工工图中类似做做法，其次可可按设计规范范标准要求施施工，再次可可由承包人提提出建议、经经设计单位和和发包人同意意后施工；如如双方理解不不一致时，按按设计单位的的要求施工；；本条款执行行中，承包人人可要求对局局部节点、构构造等进行明明确或细化，但但不得因此要要求增加合同同价款。九、竣工验收与结算32.竣工验收提的竣工工验收后三十十日内提供符符合业主要求求的竣工图四四份，竣工资资料四套（原原件两套）。竣竣工资料应按按归档要求整整理成册，交交监理审定合合格后提交发发包人。若发发现有竣工图图与现场实际际不符，承包包人向发包人人支付1万元违约金。十、违约、索赔和和争议工程中出现下列一一种或一种以以上情况时，发发包人有权终终止合同。承承包人必须按按甲方要求的的时间退场后后，方可按甲甲方要求办理理有关结算手手续，并赔偿偿发包人损失失：(1）承包人在投标文文件中计划投投入的人员、机机械、材料等等未能按计划划投入，合同同工期可能无无法实现；(2）实际进度滞后计计划进度（经经监理批准的的计划进度）3个日历天以以上；(3）发生重大质量、安安全事故或发发生影响施工工的重大治安安事件；(4）未经发包人书面面同意，将本本工程分包、转转包；(5）承包人对发包方方或监理单位位提出的有关关质量、安全全、进度等方方面的整改意意见，拒不按按时执行三次次以上，并可可能造成严重重后果的；(6）承包人因拖欠工工人工资等原原因引发局部部或全部工程程停工1天或累计2次以上；(7）项项目经理连续续2天或累计4天不能在现现场实施管理理；(8）未未按施工组织织设计野蛮施施工两次及以以上；(9）隐隐蔽工程未通通过发包人验验收，承包人人擅自进行下下道工序施工工的；(10)承包人所所供材料未达到国国家规定的环环保要求。本合同中关于发包包人、承包人人违约的具体体责任如下：：通用条款中已明确确的违约责任任按通用条款款执行,通用条款与与专用条款不不一致时以专专用条款为准准。本合同通用条款第第14.2款约定承包包人违约应承承担的违约责责任：按合同价款的千分分之二点五/天罚款。本合同通用条款第第15.1款约定承包包人违约应承承担的违约责责任：索赔价价款为合同价价款的百分之之二十。双方约定的承包人人其他违约责责任：_按专用条款款执行。37.争议双方约定，在履行行合同过程中中产生争议时时：向xx市白下区区人民法院提提起诉讼。十一、其它38.工程分包本工程发包人同意意承包人分包包的工程：无分包施工单位为：：无39.不可抗力力双方关于不可抗力力的约定：本本合同除通用用条款39.1款外，5级以上的地地震，日降水水量50MMM以上持续二二天的大雨，10年以上未遇遇的持续二天天的高温或严严寒天气。40.保险本工程双方约定投投保内容如下下：(1)发包人投保保内容：发包人委托承包人人办理的保险险事项：根据据发包人指令令；(2)承包人投保保内容：自身身需按国家规规定办理的一一切保险事宜宜。41.担保4.1本工程双方方约定担保事事项如下：承包人向发包人提提供履约担保保，担保方式式为：履约保保证金承包人向发包人提提供金额为中中标合同总额额10%的履约保证证金；在承包包人存在包括括但不限于质质量、安全、现现场管理方面面违约行为或或合同规定的的其他导致承承包人应向发发包人支付违违约金或赔偿偿金时，发包包人可直接使使用该履约担担保。46.合同份数双方约定合同份数数：本合同约约定正本二份份、副本肆份份，发包人肆肆份，其中正正本一份，副副本三份，承承包人贰份，其其中正本一份份，副本一份份。47．补充条款：47.1承包人对对于发包人正正式发出的变变更、签证，应应及时、完整整地的执行，并并保证工程的质量和进度要求求；发包人应应按照变更、签签证的内容及及其完成情况况及时审核。47.2发包人、承承包人双方都都应设置变更更、签证事项项的单据交付付记录，交付付对方单据时时应要求对方签收，接接收方不得拒拒签。47.3关于变更更、签证计价价及结算的约约定47.3.1变更更、签证的计计价严格执行行与其相关的的主合同的经经济条款，与与清单中相同同、相似项目按清单中的的综合单价执执行计价方式式执行；如清清单中没有相相同或相似项项目，套用相相应定额执行行，按原预算算下浮比例同同比下浮。47.3.2在双双方核对变更更、签证的价价款时，承包包人事先就每每张变更、签签证单做一份份完整结算书，提交于发发包人。47.3.3结算算书的内容必必须完整、准准确，结算书书一般包括以以下内容：（1）结算总费用（2）原合同相同工作作内容的综合合单价（3）套用定额时，相相应报表及及及其电子版（4）工程量计算书及及其电子版（5）变更签证单原件件及所有相关关的往来函件件（6）相关图纸（7）其他需要说明的的与造价有关关的问题47.3.4关于于临时用工的的签证事项，双双方应在签证证通知单上协协商确定以下下问题：（1）工作内容及工作作量（2）工作时间（3）工作人数（4）人工单价47.3.5当变变更、签证的的工作内容完完成之后，承承包人要及时时督促监理和和发包人工地地代表在完工后2日内签签字确认，否否则发包人可可以不予审核核费用。对于于隐蔽工程和和事后无法计计算工程量的的变更和签证证，必须在覆覆盖或拆除前前，会同监理理、发包人现现场工程师、审审核人员共同同对需要完成成工程量进行行确认，否则则发包人不计计价款。47.3.6因设设计变更或现现场签证涉及及到可重复利利用的材料时时，应在拆除除前与发包人人谈定材料的可重复利用用率，否则视视为承包人100%的回收利用用。47.3.7核定定变更、签证证事项的价格格后，应在结结算书上注明明最终审定价价格，并由监监理、发包人人签字、盖章章后生效。47.4关于变更更、签证实施施流程的约定定47.4.1发包包人项目部下下发指令单，承承包人开始实实施。47.4.2变更更、签证内容容完成后，施施工单位在24小时内如实实填写完成情情况、附上相相关附件后上报监理。47.4.3监理理及发包人收收到承包人上上报资料后3天内完成相相关审核工作作，47.5关于变更更、签证实施施原则性的约约定47.5.1时间间限制原则：：设计变更、签证都都应先立项后后实施。若有有特殊情况，发发包人项目部部发出口头变变更指令，则必须在24小时时内对口头指指定进行确认认，补填报签签证变更单、指指令单。47.5.2一单单一算原则：：一份设计变更或现现场签证单应应编制一份结结算单，且对对应一个工程程合同。47.5.3一月月一清原则：：每月二十五日前承承包人预算员员汇总上报当当月已实施完完成的变更、签签证原件和结结算书。过期上报不予以审审核，作为对对发包人的让让利。47.5.4完工工确认原则：：设计变更及现场签签证完工后，发发包人现场工工程师和监理理工程师必须须在完工后3日内签字确认，如属隐蔽工工程，必须在在其覆盖之前前签字确认。47.5.5原件件结算原则：：设计变更及现场签签证的结算必必须要有齐备备的、有效的的原件作为结结算的依据。47.5.6存档档原则：变更、签证立项后后发包人主办办人应保留一一份立项原件件以备查阅，施施工完成后将将实施情况共五份都予以三方方签字确认并并加盖红章，分分别由项目部部、工程造价价咨询顾问、监监理和施工单单位（2份）保留，施施工单位（2份）其中一一份用于每月月结算送审，另另一份留存。47.6关于变更更、签证确认认的约定47.6.1签证证变更内容完完成后，监理理工程师应避避免签署类似似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，而而必须实度实实量后签字确确认完成或未未完成的事实实或者工程量量、材料材质质和规格、工工日数、机械械台班等。所所有的确认和和签证单都需需经项目部负负责人核准后后方为有效。47.6.2如果果签证单附有有施工图纸，图图纸必须经发发包人主办工工程师审核并并在图纸上签签字并加盖红章确认。47.6.3设计计变更单、现现场签证单必必须事前办理理，事后补办办的结算按零零处理，如遇遇紧急情况，施工单位施施工后2天内必须补补办相应手续续，否则，结结算按零处理理。47.6.4设计计变更、现场场签证完成后后，施工单位位应在3天内完成变变更签证单的的事后会签工作，每月25日日前完成的变变更签证应在在本月25日前上报结结算资料，延延迟上报的，结结算按零处理理。47.6.5施工工单位提供的的技术核定单单、工作联系系单、变更图图纸等只能作作为设计变更更单的附件，不能单独结结算。47.6.6工程程量完成后，变变更签证有图图的应该附图图（打印的图图纸必须清晰晰、手工画图图应工整、尺寸准确详详细）、不便便画图的应当当尽可能用表表格或尺寸表表达完成的工工程量情况，承承包人、发包包人均须在图图纸等附件上上签字盖章确确认。47.6.7设计计变更、现场场签证事后确确认应详细说说明完成情况况。47.6.8结算算时，施工单单位必须提供供两套变更签签证结算资料料。47.6.9发包包人有权根据据工程实际情情况选择分包包单位。47.6.10如如本工程结算算审计核减额额大于送审金金额的8%，则相关审审计费用由承承包人承担。建设工程质量保修修书发包人（全称）：：xx市公安局局交通管理局局承包人（全称称）：________________________________发包人、承包包人根据《中中华人民共和和国建筑法》、《建建设工程质量量管理条例》和和《房屋建筑筑工程质量保保修办法》，经经协商一致，对对xx市公安局局交通管理局局xx高速公路路大队执勤岗岗亭工程（工程全称）签签订本工程保保修合同。一、工程质量保修修范围和内容容承包人在质量量保修期内，按按照有关法律律、法规、规规章的管理规规定和双方约约定，承担本本工程质量保保修责任。质量保修范围包括括地基基础工工程、主体结结构工程，屋屋面防水工程程、有防水要要求的卫生间间、房间和外外墙面的防渗渗漏，以及其其他工程承发发包合同范围围内所有工程程。二、质量保修期双方根据《建建设工程质量量管理条例》及及有关规定，约约定本工程的的质量保修期期如下：1、地基基础工程和和主体结构工工程为设计文文件规定的该该工程合理使使用年限；2、屋面防水工程、有有防水要求的的卫生间、房房间和外墙面面的防渗漏为为五年（不低低于五年）；；3、由承包人分包项项目，由承包包人承担质量量保修责任，其其中：（1）装修工程为2年年（不低于2年）；（2）电气管线、给排排水管道、设设备安装工程程为5年（不低于5年）；（3）供热与与供冷系统为为2个采暖期、供供冷期（不低低于2个）；4、其他项目保修期期限约定如下下：一年。质量保修期自工程程竣工验收通通过并交付使使用之日起计计算。三、质量保修责任任1、属于保修范围、内内容的项目，承承包人应当在在接到保修通通知之日起7天内派人保保修，并在合合理的期间内内修复完毕。承承包人不在上上述约定期限限内派人保修修或在合理的的期限内不修修复完毕的，发发包人可以在在确定缺陷的的范围后委托托第三方修复复。在该情况况下，发包人人应保留必要要证据以说明明缺陷修复的的范围及缺陷陷修复的费用用。2、发生紧急抢修事事故的，承包包人在接到事事故通知后，应应当立即到达达事故现场抢抢修。3、对于涉及结构安安全的质量问问题，应当按按照《房屋建建筑工程质量量保修办法》的的规定，立即即向当地建设设行政主管部部门报告，采采取安全防范范措施；由原原设计单位或或者具有相应应资质等级的的设计单位提提出保修方案案，承包人实实施保修。4、质量保修完成后后，由发包人人组织验收，并并出具缺陷修修复完毕符合合使用要求的的报告。四、保修费用保修费用由造造成质量缺陷陷的责任方承承担，确定质质量缺陷责任任的费用也由由责任人承担担。承包人有有配合确定质质量缺陷的义义务。承包人人不得以质量量缺陷原因不不明而拒绝修修复。如质量量缺陷确属承承包人原因，质质量缺陷由承承包人修复的的，保修费用用由承包人自自行承担；因因承包人不履履行本合同约约定修复责任任而由承包人人以外的第三三方修复缺陷陷的，发包人人可在支付第第三方相应保保修费用后，直直接从保修金金或工程结算算尾款内扣除除相应费用，不不足部分可向向承包人追偿偿。五、保修金的返还还在工程施工期间，发发包人从承包包人应得的工工程价款中扣扣除建设工程程施工合同约约定比例的保保修金，作为为已完工程质质量符合约定定标准及承包包人按约进行行工程保修的的担保。保修金返还的方式式是：竣工验验收并交付使使用五年后或或在承包人完完成了发包人人指出的保修修期为五年或或长于五年的的工程所有缺缺陷并经验收收合格后（以以时间在后者者为准）28天内一次次性支付保修修金。保修金金返还时仅计计本金，不计计利息。六、其他无。本工程保修合同，由由施工合同发发包人、承包包人在签订工工程施工合同同的同时共同同签署，作为为施工合同附附件，其有效效期限至保修修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：：法定代表人（签字字）：法定代表人人（签字）：：年月日日年月日日第三部分工程量量清单总说明一、工程概况：该该工程建筑面面积208m2，二层框架结构。二、工程量清单编制制依据：《江江苏省建设工工程工程量清清单计价项目目指引》，《建建设工程工程程量清单计价价规范》（GB505500－2008）及工程图图纸一套。三、材料价格：除除暂定价材料外,其余材料参考考xx市工程建设材材料价格信息息自主报价，其中钢材材须在“沙钢、南钢钢、马钢”品牌中选择择报价，商品品砼须在“普迪、双龙龙、大地”品牌中选择择，乳胶漆须须在“立邦、多乐乐士、天祥”品牌中选择择。四、其他说明事项：：1、措施项目清单投投标单位可根根据个体情况况自行增减项项目，今后不不做调整。2、业主预留金按2万万元计入其他项目目清单。分部分项工程量清清单与计价表表工程名称：土建工工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中:

暂估价A.1土（石）方方工程1平整场地土壤类别:三类土土,平整至室外外设计标高-0.455m2115.182挖基础土方1.土壤类别:三类土土

2.基础类型:独立基础

3.挖土深度:2M内

4.弃土运距:余土外运自自行考虑m356.103挖基础土方1.土壤类别:三类土土

2.基础类型:基础粱

3.挖土深度:1.5m以内

4.弃土运距:余土外运自自行考虑m321.414土（石）方回填夯填（碾压）:夯夯填,压实系数不不小于0.94m357.64A.3砌筑工程程5砖基础1.砖品种、规格、强强度等级:Mu10混凝土砌块块基础,孔洞内C20砼填实

2.砂浆强度等等级:水泥M5.0m38.266空心砖墙、砌块墙墙1.墙体类型:外墙,,内墙

2.墙体厚度:200mmm

3.空心砖、砌砌块品种、规规格、强度等等级:KM1多孔砖

4.砂浆强度等等级、配合比比:混合M7.5m364.60A.4混凝土及及钢筋混凝土土工程7独立基础1.混凝土强度等级::C25

2.混凝土拌和和料要求:商品砼m37.328垫层1.混凝土强度等级::C15

2.混凝土拌和和料要求:商品砼m33.409矩形柱1.柱高度:KZ1~~KZ3

2.柱截面尺寸:周长＜1.66M

3.混凝土强度度等级:C25商品砼m318.7710矩形柱1.柱高度:按规范设设置的构造柱柱及楼梯TZ

2.混凝土强度度等级:C20商品砼m32.6711基础梁1.梁底标高:粱顶标标高-0.6

2.梁截面:250**500

3.混凝土强度度等级:C25商品砼m39.1512过梁1.梁底标高:窗顶过过粱

2.混凝土强度度等级:C20商品砼m31.5013直形墙1.墙类型:直形墙

22.墙厚度:250mmm

3.混凝土强度度等级:C25商品砼m311.5714有梁板1.板底标高:3.555m标高有有粱板(含主次粱)

2.板厚度:120mmm

3.混凝土强度度等级:C25商品砼m317.4615有梁板1.板底标高:屋面板板(含板底主次次粱)

2.板厚度:120mmm

3.混凝土强度度等级:C25商品砼m321.9816天沟、挑檐板混凝土强度等级::C25商品砼m34.5317雨蓬、阳台板混凝土强度等级::C25商品砼m31.2218直形楼梯混凝土强度等级::C25商品砼m211.0519散水1.垫层材料种类、厚厚度:素土夯实120mmm厚碎石垫层层

2.混凝土强度度等级:60厚C15砼压实抹光光m219.2620现浇混凝土钢筋钢筋种类、规格::∮12内t6.84721现浇混凝土钢筋钢筋种类、规格::∮25内t4.56522钢筋接头钢筋种类、规格::机械连接接接头t160.0023现浇混凝土钢筋钢筋种类、规格::墙体拉结筋筋t0.2024预埋铁件钢材种类、规格::楼梯栏杆预预埋件t0.05A.7屋面及防防水工程25瓦屋面瓦品种、规格、品品牌、颜色:彩色水泥瓦瓦m2115.0026屋面卷材防水卷材品种、规格::SBS改性沥青防防水卷材m2158.3427屋面刚性防水防水层厚度:400mm厚C20细石砼m2115.0028屋面排水管排水管品种、规格格、品牌、颜颜色:塑料(PVC)∮75m29.20A.8防腐、隔隔热、保温工工程29保温隔热屋面1.保温隔热部位:屋屋面

2.保温隔热方方式（内保温温、外保温、夹夹心保温）:外保温

3.保温隔热材材料品种、规规格:40mm厚挤挤塑聚苯乙烯烯泡沫板m2115.00B.1楼地面工工程300201010001001屋面水泥砂浆屋面面找平层找平层厚度、砂浆浆配合比:20厚水泥砂浆1:3找平层m2230.00310201020002001块料楼地面1.垫层材料种类、厚厚度:素土夯实,100厚碎石

2.找平层厚度度、砂浆配合合比:60厚C15砼,素水泥浆一一道

3.结合层厚度度、砂浆配合合比:20厚1:2干硬性水泥泥砂浆

4.面层材料品品种、规格、品品牌、颜色:地砖600*6600m290.07320201020002002块料楼地面1.找平层厚度、砂浆浆配合比:20厚水泥砂浆1:3

2.结合层厚度度、砂浆配合合比:5厚水泥砂浆1:1

3.面层材料品品种、规格、品品牌、颜色:地砖600*6600m272.17330201020002003卫生间块料楼地面面1.找平层厚度、砂浆浆配合比:20厚水泥砂浆1:3

2.结合层厚度度、砂浆配合合比:5厚水泥砂浆1:1

3.面层材料品品种、规格、品品牌、颜色:地砖300*3300m28.88340201050003001块料踢脚线1.踢脚线高度:1000mm

2.底层厚度、砂砂浆配合比:水泥砂浆

3.面层材料品品种、规格、品品牌、颜色:地砖300*3300m215.88350201060002001块料楼梯面层1.找平层厚度、砂浆浆配合比:20厚水泥砂浆1:3

2.贴结层材料料种类、厚度度:5厚1;1水泥砂浆

3.面层材料品品种、规格、品品牌、颜色:防滑地砖300*3300m213.65360201070002001硬木扶手带栏杆、栏栏板扶手材料种类、规规格、品牌、颜颜色:详见图纸苏J05-220061/5m7.50370201080003001水泥砂浆台阶面1.垫层材料种类、厚厚度:素土夯实,200厚碎石垫层层灌1;5水泥砂浆

2.找平层厚度度、砂浆配合合比:70厚C15砼

3.面层厚度、砂砂浆配合比:20mm1::2.5水泥砂浆m215.22B.2墙、柱面面工程380202010001001墙面一般抹灰1.墙体类型:内墙

22.底层厚度、砂砂浆配合比:12mm11:1:6混合砂浆

3.面层厚度、砂砂浆配合比:5mm1::0.3:33混合砂浆m2529.33390202010001002墙面一般抹灰1.墙体类型:外墙

22.底层厚度、砂砂浆配合比:12mm11:3水泥砂浆

3.面层厚度、砂砂浆配合比:厚6mm水泥砂砂浆1:2.55m2262.30400202040003001块料墙面1.墙体类型:卫生间间内墙

2.底层厚度、砂砂浆配合比:12mm11:3水泥砂浆

3.贴结层厚度度、材料种类类:6mm1:22.5水泥砂浆

4.面层材料品品种、规格、品品牌、颜色:瓷砖m236.34B.3天棚工程程410203010001001天棚抹灰1.基层类型:现浇混混凝土板

2.抹灰厚度、材材料种类:12mm厚1:0.33:3混合砂浆m2269.70420203020001001天棚吊顶1.吊顶形式:不上人人

2.龙骨材料种种类、规格、中中距:轻钢龙骨

3.面层材料品品种、规格、品品牌、颜色:PVC条板m28.28B.4门窗工程程430204010003001实木装饰门门类型:M09222樘9.00440204010003002实木装饰门门类型:M08222樘2.00450204020001001金属平开门门类型:LM10030樘1.00460204020001002金属平开门门类型:LMC33528樘1.00470204020006001防盗门门类型:FDM00922樘1.00480204060002001金属平开窗窗类型:LC12218樘15.00B.5油漆、涂涂料、裱糊工工程490205060001001抹灰面油漆1.基层类型:一般抹抹灰面

2.腻子种类:胶腻子

3.刮腻子要求:2遍

4.油漆品种、刷刷漆遍数:内墙乳胶漆漆m2799.00500205070001001刷喷涂料1.基层类型:拉毛灰灰

2.腻子种类:胶腻子

3.刮腻子要求:2遍

4.涂料品种、刷刷喷遍数:外墙涂料m2262.30措施项目清单与计计价表（一）工程名称：土建工工程序号项目名名称计算基础费率(%)金额(元)通用措施项目1现场安全文明施工工措施费1.1基本费2.21.2考评费01.3奖励费02夜间施工增加费3冬雨季施工增加费费4已完工程及设备保保护费5临时设施费6企业检验试验费7赶工措施费8工程按质论价专业工程措施项目目9住宅工程分户验收收费措施项目清单与计计价表（二）工程名称：土建工工程序号项目名名称金额(元)通用措施项目1二次搬运费2大型机械设备进出出场及安拆费费3施工排水费4施工降水费5地上、地下设施，建建筑物的临时时保护设施费费6特殊条件下施工增增加费专业工程措施项目目7混凝土、钢筋混凝凝土模板及支支架8脚手架9垂直运输机械费其他项目清单与计计价汇总表工程名称：土建工工程序号项目名称计量单位金额(元)备注1暂列金额项20000.0002暂估价2.1材料暂估价—2.2专业工程暂估价项3计日工4总承包服务费暂列金额明细表工程名称：土建工工程序号项目名称计量单位暂定金额(元)备注1业主预留金20000.000材料暂估价格表工程名称：土建工工程序号材料编码材料名称规格型号等特殊要要求单位数量单价(元)合价(元)备注1610019SBS聚脂胎乙烯烯膜卷材厚度3m228.002605110聚苯乙烯泡沫板m3800.003204056同质地砖600×600块30.004204054同质地砖300×300块5.005204054防滑地砖300×300块6.00699成品木门m2350.00799铝合金门m2380.00899防盗门樘1500.00999铝合金窗m2450.00合计规费、税金项目清清单与计价表表工程名称：土建工工程序号项目名称计算基础费率（%）金额（元）1规费1.1工程排污费分部分项工程费++措施项目费+其他项目费费0.11.2建筑安全监督管理理费分部分项工程费++措施项目费+其他项目费费0.191.3社会保障费分部分项工程费++措施项目费+其他项目费费31.4住房公积金分部分项工程费++措施项目费+其他项目费费0.52税金分部分项工程费++措施项目费+其他项目费+规费3.44合计总说明工程名称：xx市市公安局交通通管理局xxx高速公路大大队执勤岗亭亭安装工程1.工程程量清单编制制依据：《江江苏省建设工工程工程量清清单计价项目目指引》、《建建设工程；工程量清清单计价规范范》(GB500500-22008)及xx市凯盛建建筑设计院有有限责任公司司。2.本次次报价包含室室内给水、排排水、电气，室室外排水至检检查井，雨水水至检查井；；3.现场场安全文明施施工措施费考考评费按0.4%、奖励费按按省级0.4%暂计入。4、引自自附近电源的的电缆YJV3**25+2**16，预估1000m，实际施施工及结算时时按实际量；；5、引自自附近电源的的电缆所穿SC50钢管，预估估100m，实实际施工及结结算时按实际际量。6、电信信电话、宽带带网线进线所所穿的2根SC40钢管，预估2*50==100m，实实际施工及结结算时按实际际量。7、其他他措施费自行行考虑，结算算时不调整。分部分项工程量清清单与计价表表工程名称：安装工工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中:暂估价1强电工程13.02E+100配电箱1.名称、型号:电度度表箱台12.规格:AW1/25KKW3.安装方式:嵌墙式式安装，H=1.5米23.02E+100配电箱1.名称、型号:配电电箱1AL台12.规格:10KW3.安装方式:暗装，H=1.8米4.无端子外部接线33.02E+100配电箱1.名称、型号:配电电箱2AL台12.规格:15KW3.安装方式:暗装，H=1.8米4.无端子外部接线43.021E+110电力电缆1.型号:YJVm1002.规格:3*25+2**163.敷设方式:穿管4.电缆头5.引自附近电源，预预估100mm53.021E+110电力电缆1.型号:ZRYJVm132.规格:5*103.敷设方式:穿管4.电缆头63.021E+110电力电缆1.型号:ZRYJVm62.规格:5*63.敷设方式:穿管4.电缆头73.021E+110电气配管1.名称:钢管(壁厚≥1.5mm)m1002.规格:SC503.配置形式及部位::埋地敷设4.印自附近电源，预预估100mm83.021E+110电气配管1.名称:钢管(壁厚≥1.5mm)m122.规格:SC403.配置形式及部位::砖、混凝土土结构暗配93.021E+110电气配管1.名称:钢管(壁厚≥1.5mm)m42.规格:SC323.配置形式及部位::砖、混凝土土结构暗配103.021E+110电气配管1.名称:PVC阻燃硬塑塑料管m402.规格:PC253.配置形式及部位::砖、混凝土土结构暗配，插插座盒113.021E+110电气配管1.名称:PVC阻燃硬塑塑料管m3562.规格:PC203.配置形式及部位::砖、混凝土土结构暗配，开开关盒、插座座盒123.021E+110电气配线1.配线形式:管内穿穿线m1232.导线型号、材质、规规格:ZRBVV-4mm23.敷设部位或线制::砖混凝土结结构133.021E+110电气配线1.配线形式:管内穿穿线m10802.导线型号、材质、规规格:ZRBVV-2.5mmm23.敷设部位或线制::砖混凝土结结构143.021E+110荧光灯1.名