2023年一级建造师之一建矿业工程实务精选题库与答案

2023年一级建造师之一建矿业工程实务精选题库与答案单选题（共60题）1、地质年代单位也分为三级，下面不是其构成内容的是（）。A.代B.纪C.群D.世【答案】C2、在立井井筒施工中，表土层是否稳定对施工方式和进度影响很大，属于稳定表土的是（）。A.含水砂层B.浸水的大孔隙土层C.非饱和水的黏土层D.膨胀土层【答案】C3、桩基岩土工程勘察的工作内容包括（）。A.查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律B.查明水文地质条件，确定降水施工方案C.查明不良地质作用，确定其对桩基的危害程度，并制定防治方案D.评价成桩的可能性，制定桩基的施工方法【答案】A4、关于合同专用条款的说法，不正确的是()。A.按合同的优先顺序，通用条款较专用条款优先B.专用条款可以改变合同文件优先顺序的一般规定C.合同中的专用条款必须双方一致认可D.专用条款可以对通用条款内容进行说明、补充【答案】A5、《铀矿冶炼安全规程》中有关竖井施工的安全生产要求，说法正确的是（）。A.关闭井盖门之前，禁止装卸吊桶B.竖井施工应采用单层吊盘作业C.井下作业人员的工具应随手携带D.吊盘上有石渣坠落时应及时通知井底【答案】A6、政府劳动行政主管部门对矿山安全工作要负责的内容，包括有（）。A.负责矿山建设工程安全设施的竣工验收B.贯彻执行矿山安全法律C.审查批准矿山建设工程的设计D.提取安全技术措施专项费用【答案】A7、在矿井水害中，不能体现井巷透水征兆的是()。A.井下工作人员眩晕、恶心B.煤层变湿、挂汗C.空气变冷、出现雾气D.底板鼓起、产生裂隙【答案】A8、下列不属于防尘措施的是（）。A.喷零洒水B.液压凿井C.干式捕尘D.清洗岩壁【答案】B9、根据矿业工程的费用组成，矿井井下艰苦岗位的井下津贴费属于（）。A.直接费B.措施费C.间接费D.工程建设其他费用【答案】A10、在巷道掘进循环中占时最多的工序是()。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装载运输【答案】D11、在矿业工程风险中，应特别强调的风险类型不包括的是()。A.政策风险B.合同风险C.技术风险D.工程地质环境风险【答案】A12、属于安全炸药的是（）A.第一类炸药B.第二类炸药C.第三类炸药D.第四类炸药【答案】A13、按炸药使用条件，工业炸药分为（）大类。A.三B.四C.五D.六【答案】A14、巷道施工应采用一次成巷，只有特殊情况才允许采用分次成巷。允许采用分次成巷的巷道是()。A.井底车场B.防水闸门C.防火闸门D.急需贯通的通风巷道【答案】D15、关于工程总承包的项目协调工作，说法正确的是()。A.协调就是有矛盾化解矛盾B.协调方式主要是个别交流和书面文字交流C.协调范围是项目部内的各职能方D.协调工作应清楚各相关方工作范围与职责【答案】D16、影响黏性土工程性质的主要因素是（）A.颗粒大小B.塑性C.级配D.含水量【答案】D17、下列施工机械起重机中，()能在比较狭窄的场地使用，制作简单，但灵活性较差、移动较困难，适用于安装比较集中的工程。A.桅杆式起重机B.塔式起重机C.轮胎式起重机D.汽车式起重机【答案】A18、抗渗性要求较高且要求早强的防水工程，拌制混凝土时应掺加（）A.减水剂B.密实剂C.膨胀剂D.速凝剂【答案】B19、在降水深度不超过5m的大渗透系统、大水量的土层中，宜选用（）方法降水。A.轻型井点B.喷射井点C.管井井点D.深井井点【答案】C20、在矿区厂房基础结构中，当上层土质松软，而在不深处有较好的土层时，为了节约基础材料和减少开挖土方量，宜采用()的基础形式进行施工。A.柱下条形基础B.柱下单独基础C.墙下条形基础D.墙下独立基础【答案】D21、井筒冻结深度为（）的工程，属于中型建设工程规模。A.280mB.300mC.320mD.350m【答案】A22、某单位建筑工程初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程采用的技术比较成熟而又有类似指标可以利用时，编制该工程设计概算宜采用的方法是（）。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指标法【答案】D23、关于矿产资源勘查成果处理，做法正确的是（）。A.直接提交资源开发单位B.统一按规定汇交或填报C.勘查单位自行管理收藏D.提交送审单位保留收藏【答案】B24、有关矿产资源属性的相关说法，正确的是（）。A.国家保障矿产资源的合理开发利用B.省级以上政府行使矿产资源的所有权C.地面以上的资源归土地所有者D.矿产资源所有权依附于其土地所有【答案】A25、下列关于矿山井下电缆固定的做法，符合安全规程要求的是（）。A.井下电缆可以悬挂在水管上设的吊钩下B.电缆应悬挂牢靠，不允许有意外的脱落C.电缆悬挂应有适当的松弛D.大倾角巷道采用挂钩固定电缆【答案】C26、为避免地质构造对采矿系统及巷道布置的影响，通常以（）作为矿井的井田边界。A.断层线B.褶曲轴线C.向斜轴线D.背斜轴线【答案】A27、不属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.仪器仪表使用费C.脚手架工程费D.安全文明施工费【答案】B28、《爆炸物品使用许可证》应当向所在地县、市（）申请领取。A.劳动局B.公安局C.建设局D.安全监察局【答案】B29、营业性爆破作业单位的资质等级分为（）个等级。A.三B.四C.五D.六【答案】B30、地下水控制方法中，截水是利用()对地下水形成阻隔作用。A.帷幕B.回灌井C.井管D.排水沟【答案】A31、目前，钢材防止腐蚀的主要办法是采用（）。A.高温处理B.环境防腐C.防腐涂料D.覆盖防腐薄膜【答案】C32、根据合同法规定，（）可以变更合同。A.业主B.设计单位C.承包商D.当事人协商同意后【答案】D33、关于装运爆炸材料工作，违法安全规程的做法是（）。A.电雷管不能与炸药材料同时、同地装运B.禁止在吊桶内装运炸药C.交接班时禁止运送爆炸材料D.禁止将炸药放在口袋里【答案】B34、倾斜巷道运送人员安全要求正确的是（）。A.垂深超过100m的倾斜巷道应采用机械运送人员上下B.倾斜井巷运送人员的人车必须有跟车人C.在新建的矿井倾斜巷道运送人员可以使用普通斜井人车D.多水平运输各水平发出的信号必须一致【答案】B35、在浇筑混凝土之时，首先应进行()。A.钢筋保护层厚度检验B.钢筋等隐蔽工程验收C.混凝土强度检验D.原材料项目检验【答案】B36、井下水文地质勘探钻孔的施工设计应经（）批准后方可实施。A.总工程师B.矿长C.安全矿长D.防治水负责人【答案】A37、在工业广场或附近并列的风井，主副井进风，风井回风，这种通风方式是（）。A.中央式B.分区式C.对角式D.混合式【答案】A38、VCR法是（）崩矿方法的简称。A.垂直深孔球状药包前进式B.垂直深孔球状药包后退式C.垂直浅孔球状药包前进式D.垂直浅孔球状药包后退式【答案】B39、在建设项目投资的设备购置费中，还包括（）。A.设备运杂费B.购置的税金C.涨价的预备费D.工程建设其他费用【答案】A40、在巷道掘进循环中占时最多的工序是()。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装载运输【答案】D41、关于斜井明洞衬砌施工程序，正确的是()。A.立模板后绑扎钢筋B.浇筑混凝土后应加固模板C.等混凝土达到强度后再拆模板D.拆模后可即回填【答案】C42、基槽开挖后，在基坑底可不进行轻型动力触探的情形是（）。A.持力层明显不均匀B.有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时C.浅部有软弱下卧层D.基坑有承压水层，触探可造成冒水涌砂时【答案】D43、倾斜巷道运送人员安全要求正确的是（）。A.垂深超过100m的倾斜巷道应采用机械运送人员上下B.倾斜井巷运送人员的人车必须有跟车人C.在新建的矿井倾斜巷道运送人员可以使用普通斜井人车D.多水平运输各水平发出的信号必须一致【答案】B44、不能测量高程的仪器是()。A.水准仪B.激光扫平仪C.全站仪D.经纬仪【答案】D45、下列地下建筑工程的防水方法，属于自防水的是（）防水。A.卷材防水层B.普通防水混凝土C.涂膜防水层D.防水砂浆抹面【答案】B46、关于喷混凝土支护的特点，说法正确的是()。A.喷混凝土具有延性好的特点B.它既可以作为临时支护，也可作为永久支护C.它的厚度越厚越对围岩稳定有利D.喷混凝土在使用中不容易与岩石脱落【答案】B47、下列水泥品种中，抗掺性最差的是哪个（）。A.普通水泥B.火山灰水泥C.矿渣水泥D.硅酸盐水泥【答案】C48、重铵油炸药的特点是（）。A.爆炸威力高抗水性好B.爆炸威力低抗不抗水C.爆炸威力高不抗水D.爆炸威力低抗水性好【答案】A49、水泥体积安定性不良的原因一般是由于()。A.水泥颗粒太细B.含水量超标C.熟料中掺入的石膏量不足D.熟料中存在游离氧化钙和氧化镁【答案】D50、在钢筋混凝土中，合理配置钢筋的基本原则是()。A.钢筋受力能力与混凝土一致B.钢筋受拉能力与混凝土抗压能力相应C.钢筋置于受压区D.钢筋置于梁、板上部【答案】B51、副井系统的硐室包括（）。A.装载硐室B.翻矸硐室C.管子道D.清理硐室【答案】C52、目前，钢材防止腐蚀的主要办法是()。A.高温处理B.环境防腐C.防腐涂料D.覆盖防腐薄膜【答案】C53、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的()方可运输。A.50％B.70％C.80％D.100％【答案】D54、关于支护荷载的说法，不正确的是()。A.围岩变形挤压支架会造成支架受力B.围岩冒落压在支架上的力也是支护荷载C.支护荷载就是压在支架上的岩石重量D.围岩一般能承受比原岩应力更高的荷载【答案】C55、钢筋混凝土结构中，光面钢筋的粘结力主要是()。A.胶结力和摩擦力B.咬合力和摩擦力C.胶结力和咬合力D.拉拔力和预压力【答案】A56、凿岩爆破中，立井掏槽眼一般都以()为布置中心A.辅助眼B.井筒中心C.周边眼D.工作面平面中心【答案】B57、关于矸石、废石的处理，错误的方法是（）。A.不得向江河、湖泊、水库和废石场以外的沟渠倾倒B.凡有利用价值的，应最大限度地予以回收利用C.对有毒固体废物的堆放，必须采取防水、防渗、防流失等措施D.对含硫高的矿石或尾矿可直接排弃到矿井场地外堆放【答案】D58、矿井项目的现场准备工作内容，说法不正确的是（）。A.做好施工场地的控制网测量施测工作B.平整工业广场，清除障碍物C.提出设备、机具、材料进场计划D.完成“二通一平”工作【答案】D59、立井井筒特殊法施工，不包括（）。A.吊挂井壁施工法B.冻结法C.钻井法D.沉井法【答案】A60、对II、Ⅲ、IV级围岩，当洞轴线与主要断层或软弱夹层走向的夹角（）时，应降--级。A.大于30°B.小于30°C.大于45°D.小于45°【答案】B多选题（共30题）1、关于工程量清单计价下施工企业投标报价原则的说法，正确的有（）。A.投标报价由招标人自主确定B.投标报价不得低于工程成本C.投标人应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件D.确定投标报价时不需要考虑承发包模式E.投标报价要以招标文件中设定的发承包双方责任划分作为基础【答案】BC2、冻结井筒的混凝土施工中的合理措施有()。A.限制混凝土搅拌环境的最低温度B.限制混凝土料的入模最低温度C.适当提高水灰比以便于溜灰管下料D.C40以上混凝土采用吊桶下料E.对搅拌机进行预热【答案】BD3、关于钢筋混凝土预制桩打桩施工的说法，正确的有()。A.打桩宜采用从中间向四周的顺序B.打桩宜采用“重锤高击”的方法C.桩锤突然回弹过大应警惕桩尖遇到障碍物而损坏D.在软弱土层中需要接桩时，必须采用硫磺胶泥锚接法E.摩擦桩的入土深度以贯入度为主控制【答案】AC4、抽样本身就是质量检验的一种方法，根据抽样形式决定的检验方法，可以分为（）。A.全检B.抽查C.免检D.专检E.破坏性检验【答案】ABC5、井架的顶部结构主要包括（）。A.天轮托架B.卸矸槽C.天轮起重架D.防护栏杆E.罐道【答案】ACD6、巷道工作面采用矿车运输排矸时，其调车的方式包括有()。A.错车场调车B.平移调车器调车C.浮放道岔调车D.起重式调车E.转载设备调车【答案】ABC7、矿井通风系统中，压入式通风系统的优点包括()。A.在有效吸程内排尘的效果好B.排出炮烟的作用比较强C.排除炮烟所需的风量较小D.工作面回风沿井巷流出，沿途能一并把粉尘等有害气体带走E.瓦斯涌出的工作面采用这种通风方式比较安全【答案】BD8、下列属于副井系统硐室的是()。A.井筒与车场连接硐室B.主变电所C.水仓D.装载硐室E.附属井底水窝及泵房【答案】ABC9、影响砌体强度的主要因素有（）。A.砌块强度B.砌块尺寸C.砂浆的性能与砌缝D.砌体构件的截面尺寸与硬化龄期E.砌块形状【答案】ABCD10、工业广场主要施工设施中，排矸场应布置在()。A.矸石场应在上风位置B.排矸场充分利用矸石填平广场和低洼地段C.要有良好的通风散热的条件D.尽量利用永久性排矸设施E.矸石场布有运输线路，范围大小按设计要求确定【答案】BD11、常用预制混凝土桩的沉桩方法有（）。A.钻孔法B.锤击法C.静压法D.水冲法E.振动法【答案】BCD12、应及时进行水文地质观测和编录的情况有（）等。A.新开掘立井井筒施工B.主要穿层石门施工C.井巷施工遇到陷落柱时D.井巷施工遇到裂隙时E.井巷穿过含水层时【答案】ABC13、煤矿井下爆破作业时可以选用的雷管有（）。A.瞬发电雷管B.秒延期电雷管C.非电毫秒雷管D.安全电雷管E.不大于130ms延期电雷管【答案】D14、露天矿疏干井工程填砾施工，说法正确的是（）。A.含泥土杂质较多的砾料，应用水冲洗干净后使用B.现场储备的砾料不应大于设计值的1.2倍C.填砾应采用静水填砾法D.填砾应从孔口井管四周均匀填入，不得从单一方位填入E.砾料填至预定位置后，无需测定填砾面位置【答案】AD15、对角式通风方式特点，说法正确的是（）。A.有害气体涌出量大B.漏风量少C.通风系统简单可靠D.占用通风设备多E.适用于井田或矿体走向长度小【答案】ABCD16、工业炸药的要求是（）。A.炸药配比接近零氧平衡B.原料来源广泛，加工工艺简单C.可长期储存D.有足够的威力E.有较高的感度【答案】ABD17、井架的顶部结构主要包括（）。A.天轮托架B.卸矸槽C.天轮起重架D.防护栏杆E.罐道【答案】ACD18、下列关于矿业工程进度影响因素及对策的说法，正确的是()。A.为避免相关部门、单位影响进度的可以采取加强向有关政府职能部门汇报请示，争取最快解决的措施B.为避免设计失误造成差错，可以采取加强对工程建设物资供应(部门、人员)的管理的措施C.为避免材料、设备、机具不能及时到位，可以采取加强资金供应计划，落实资金供应渠道，无资金供应保证的工程不能开工的措施D.施工单位未按工程进度要求提前开工单位工程，可以采取对提前开工的工程，可签发停工令或拒签工程付款签证的措施E.为避免材料、设备、机具不能及时到位。可以采取加强物资供应的计划管理，提前做好物资供应的合同签订、资金供应的措施【答案】AD19、集水明排法适用于（）土层。A.粗粒B.粉砂C.细砂D.渗水量大的黏土层E.渗水量小的黏土层【答案】A20、矿山工程项目的设计，必须遵循以下()要求。A.设计依据的勘察报告要达到一定深度要求B.设计依据的勘察报告要由建设单位批准C.不同的设计阶段应提供相应的不同深度的设计D.设计单位的资质等级和业务范围符合任务要求E.经设计单位同意后施工单位可以对设计进行重大修改【答案】ACD21、根据《金属非金属矿山安全规程》的规定，关于防尘措施的说法，正确的是()。A.井下产尘点，采取综合防尘措施，应从抑制尘源开始B.缺水地区或湿式作业有困难的地点依旧采取湿式作业措施C.凿岩、出渣前，应清洗距工作面30m内的岩壁D.进风道及人行道、运输巷道的岩壁，每季度至少应清洗1次E.接触粉尘的作业人员必须戴防尘口罩【答案】AD22、以下对影响矿业工程项目工期的分析，正确的是（）。A.矿井实际地质条件变复杂会延长工期B.工期影响与施工单位的资金储备无关C.保证设备供应不影响进度的措施就是做到设备及时到位D.技术措施不当是影响工期的重要因素E.对意外情况有预案能减少不利因素的影响【答案】AD23、工业广场主要施工设施中，变电所应布置在()。A.远离负荷中心的地方B.远离公路的地方C.避开人流的地方D.毗邻电源的地方E.空气较清洁的地方【答案】CD24、井筒施工中的井身工程，其分项工程包括（）。A.井颈工程B.掘进工程C.模板工程D.支护工程E.钢筋工程【答案】BC25、井下巷道爆破，符合安全规定的是（）。A.井下炸药库30m以内的区域不应进行爆破作业B.爆破法贯通巷道时，两工作面相距15m时只准从一个工作面向前掘进C.间距小于20m的平行巷道爆破时，相邻工作面的作业人员应撤离D.在炸药库附近进行爆破时，炸药库应作为安全躲避所E.独头巷道爆破后工作面首先要进行充分通风后作业人员才能进入【答案】ABC26、按装药方式和装药空间形状分类，爆破方法分为（）。A.裸露药包法B.药室法C.连续装药法D.间隔装药法E.炮孔法【答案】AB27、关于地层的断裂构造，说法正确的是()。A.断层是岩层完全断裂且有移动B.单斜构造是岩层部分断裂且仅一个方向C.节理是岩层完全断裂但无移动D.褶皱是岩层有断裂且有若干方向E.裂隙是岩层未完全断裂而仍有部分联系【答案】AC28、泥浆护壁成孔灌注桩的优点有（）A.操作方便B.不受场地限制C.工作效率高D.无噪声E.无振动影响【答案】ABD29、下列招标文件中的内容，不合理的是（）。A.一个矿山的两个井筒分别招标B.一个井筒分为井颈和井身两部分进行分别招标C.对井筒漏水量较规程要求的水平更低D.井筒规格的要求高于规程标准E.井筒水文地质勘探工作在定标后进行【答案】BC30、关于平巷和斜井运输的一般性要求，正确的是()。A.司机离开座位时，应切断电源、取下控制手把、扳紧车闸、关闭车灯B.机车行近弯道等地段，都必须减速，并保持警惕C.用人车运送人员时，列车行驶速度不得超过4m／sD.在坡度大于7‰的巷道中，可采用人力推车E.用钢丝绳牵引带式输送机等运送人员时，乘坐人员的间距不得小于4m，且不得站立【答案】C大题（共10题）一、某矿井倾斜巷道采用下山法施工，施工单位编制了施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求的主要条款为：(1)工作面采用电动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；(2)工作面放炮工作由专职放炮工担任，考虑到围岩涌水量较少，决定采用非防水炸药；(3)工作面采用抽出式通风，风筒选用直径600mm的胶皮风筒；(4)进行装岩前，必须进行喷雾洒水，定期清理岩壁；(5)施工中应设置防跑车装置，主要考虑在工作面上方20～40m处设置可移动式挡车器：(6)巷道内每隔一定距离，在侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，排除工作面的积水。问题1．该巷道施工的安全技术措施的主要条款中是否有不正确的地方?请指出其存在问题。2．针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题进行修改。【答案】1．巷道施工应编制施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求内容必须正确和完整，并符合矿山安全规程及相关规定，对于采用下山法施工，应特别注意预防跑车事故和及时排除工作面积水的问题。该巷道施工的安全技术措施及要求的主要条款中有不正确的地方，具体问题在第1、2、3、5、6款。第1款，井下巷道钻眼工作一般不采用电动式凿岩机，与湿式凿眼不协调。第2款，斜巷下山法施工，工作面有积水，因此不能采用非防水炸药进行爆破。第3款，采用抽出式通风时，风筒应选用刚性风筒，不能选用胶皮风筒。第5款，斜巷下山法施工，只在工作面上方设置挡车器是不够的，还应在斜巷上口及变坡点下方设置阻车装置，巷道长度较长时，巷道中部还应设置挡车设施。第6款，在巷道开设排水硐室应根据水泵的扬程来确定，不必间隔一定距离就设置。2．针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题，可作如下修改：第1款，工作面采用风动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；第2款，工作面放炮工作由专职放炮工担任，工作面应采用防水炸药进行爆破；第3款，工作面采用压人式通风，以迅速排除炮烟及粉尘，风筒选用直径600mm的胶皮风筒；第5款，施工中必须设置防跑车装置，斜巷上口、变坡点下方及工作面上方20～40m处，设置阻车器或挡车器；必要时应在下山中部设置阻止跑车的挡车器；第6款，根据排水设备的扬程，可在巷道侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，用于排除工作面的积水。二、某施工单位承接了铅锌矿主要运输巷道的施工项目，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表面严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加。【问题】1．指出增大装药量的方法进行爆破掘进的优点和缺点。2．巷道光面爆破的质量标准是什么3．目前巷道施工的主要方法是什么4．作为项目经理应当如何安排可以有效提高掘进进尺【答案】1．增加装药量方法的优点：可提高爆破进尺。增加装药量方法的缺点：会增加装药消耗，另外过量装药会造成超挖，对围岩造成振动，不利于支护。2．巷道光面爆破的质量标准：(1)围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的50％；(2)超挖尺寸不得大于150mm，欠挖不得超过质量标准规定；(3)围岩面上不应有明显的炮震裂缝。3．目前巷道施工的主要方法是钻眼爆破法。4．应当优化施工参数，采用先进的施工设备，或者组织钻眼和装岩平行作业，也可选用高效率的钻眼设备和装岩设备，以缩短循环时间，加快施工速度。也可以缩短其他辅助工作的时间，也能有效提高掘进进尺。三、某单位施工胶带大巷，巷道净断面22m2、长度2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在840～860m左右将穿过断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加U29钢支架加强支护，钢支架间距0．5m。在巷道施工到835m时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷(支护)，并按设计要求增加U29钢支架支护。在采用U29钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现833～843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中，发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。【问题】1．施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作?简要说明理由及具体的工作内容。2．在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处?3．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故为哪一等级事故?说明理由。4．该事故的责任应由施工单位哪些人员承担?【答案】1．施工单位在穿越断层前，应停止施工，确定探水线。由于此断层可能导水，需由专业人员和专职队伍使用专用钻机进行探放水，经确认无水害威胁后，方可施工。2．在穿越断层施工中，存在不妥之处：(1)没有严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的规定；(2)施工单位技术负责人要求增加U29钢支架支护时，没有明确钢支架间距的要求；(3)施工人员在桩腿底部用浮矸填平不符合有关规定，应该将支架柱窝挖到实底，当不能挖到实底上时，应有专门的措施；(4)没有按穿越含水断层的要求做好防、排水准备工作；在处理喷射混凝土施工质量问题中存在不妥之处：(1)班长发现833～843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，应立即报告调度室或有关主管人员。而不应擅自作处理决定；(2)安排一名工人进行处理，不符合有关安全规定。3．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属一般事故。因该起事故造成1人死亡，无人重伤．1000万元以下直接经济损失。4．该事故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工管理人员，受害者本人也应承担一定责任。四、某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台lm3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场l日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深l．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23Et修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如可索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)【答案】事件l：不可索赔，属承包商责任；事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费25×5×(1+30％)=487．5元；机械费550×5—2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5．2×(1+20％)一8736元；事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)一975元；机械费550×1—550元。五、某矿井采用立井开拓，主、副井井筒位于同一工业广场内，主井井筒采用临时井架凿井，副井井筒利用永久井架凿井，主、副井井筒表土段采用冻结法施工，基岩段采用普通法施工，井筒基岩段预计涌水量8m3／h。主、副井并筒冻结及掘砌施工由某施工单位承担，该施工单位编制的矿井施工组织方案为：主、副井井筒交错开工，错开时间3个月；箕斗装载硐室与主井井筒同时施工；主、副井同时到底，进行短路贯通。在主井井筒基岩段施工过程中，遇到了地质资料未注明的含水层，该含水层涌水量达20m3／h。施工单位根据自身的施工经验，提出了采用强排水方法通过含水层，需增加费用15万元。该方案经建设单位同意后，施工单位完成了含水层段的掘砌工作，但造成工期延误2个月。事后，施工单位向建设单位提出了补偿费用15万元和延长工期2个月的索赔。主井井筒在通过含水基岩层后，按原掘进速度正常施工；副井井筒施工进度正常。为实现主、副井同时到底进行短路贯通，施工单位及时调整了施工组织方案。【问题】1．副井井筒利用永久井架凿井具有哪些优缺点?2．确定该矿井主、副井井筒的合理开工顺序，并说明该开工顺序的优点。3．施工单位提出的索赔是否合理?说明理由。4．强排水方法通过含水层对施工单位及其井筒施工会造成哪些不利影响?5．为保证主、副井两井同时到底，施工单位应如何调整主井井筒的施工组织方案?【答案】1．副井井筒利用永久井架凿井的特点包括：优点：(1)节省临时井架的使用费用；(2)有利于提前形成副井永久提升系统。缺点：(1)增加了项目前期投资；(2)给副井井筒凿井及冻结施工设备布置带来不便。2．开工顺序：主井先开工，副井3个月后开工。优点：(1)冻结制冷工程可以错峰，冻结施工设备等资源需求相对平稳；(2)有利于主副井井筒同时到底，有利于两井短路贯通。3．施工单位提出补偿费用15万元的索赔是合理的。理由：地质资料未提供该含水层的正确涌水资料，涌水量达20m3／h(超过8ma／h)。延长工期2个月的索赔是不合理。理由：工期延误2个月不一定会影响主、副井同时到底进行短路贯通。4．强排水方法通过含水层会造成的不利影响有：造成施工单位质量风险，井壁质量难以保证，作业环境差，影响施工进度。5．为保证主、副井两井同时到底。其调整方案是：因主井井筒施工延误2个月，可不安排箕斗装载硐室与主井井筒同时施丁；待副井交付使用后、主井永久装备前进行施工。六、某矿业工程公司中标承包某矿主、副立井井筒及井底车场相关工程。该矿主井净直径5．0m，井深450m，副井净直径7．2m，井深460m。主副井井筒施工到底后，随即进行主、副井之间的道路贯通。贯通结束后，主井进行了1t单层罐笼的临时改绞。某日。承包单位的机电人员按项目部的安排，在井口拆换排水管。虽然把钧工提醒要注意安全，但施工人员仍不慎将一根短钢管坠落井下，此时恰逢井下罐笼提升，罐内共有15人(其中一名放炮员)和一个炸药箱(内装30卷炸药，10发雷管)，急速下落的短钢管在距井底80m处与罐笼相撞，致使罐笼剧烈震荡、偏斜，最终造成罐内部分人员轻伤，3人坠落井下遇难。【问题】1．在这起安全事故中，存在哪些主要的违章行为?2．该安全事故的直接责任人有哪些?3．根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，该安全事故属于什么等级?4．从安全管理角度分析该事故发生的主要原因。【答案】1．在这起安全事故中，违章行为主要有：(1)人货混装；(2)雷管和炸药没有分开运送；(3)雷管和炸药装在同一容器内；(4)在井口拆装管道时，罐笼不得提升人员、材料；(5)在井口拆装管道前，没有敷设安全挡。2．该安全事故的直接责任人有管道工、把钩工、项目经理。3．根据《生产安全事故调查和处理条例》的规定本事故属于较大事故。因为在本案例中，由于违规操作造成3人坠落井下遇难，符合《生产安全事故调查和处理条例》中对于较大事故等级的划定。4．从安全管理角度分析该事故发生的主要原因包括：(1)人的不安全行为；(2)管理的缺陷；(3)物的不安全状态。七、背景某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5m，掘进荒径6~7m，井筒深度720m，两侧马头门各施工20m，包含相关设备基础，管子道开口施工5m，该项目合同工期12个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺85m/月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理（施工），1个机电队，1个运输队，1个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间6个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为4m3，主提升机为JKZ-2.8/15.5，副提升机为JK-2.5/11.5，2台HZ-4型中心回转抓岩机，1趟Ф400金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DGL-75X8吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期2.5个月，井筒施工工期8个月，马头门施工2个月考虑。问题1.项目经理部配置和组织有何不妥？2.项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥？3.分析该项目部的劳动组织。【答案】1.根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理（或工程师）。本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队。2.项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施丁进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置2套单钩提升不妥，因为井筒净直径5m只能布置1套单钩，而且副提升机为JK-2.5/11.5也不能提升4m3吊桶；2台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟Ф400金属风筒，不能满足通风需求，以1趟Ф800胶质风筒为宜。80DGL-75X8吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。3.该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为6个伞钻手，2~3名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。八、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。九、某施工单位承担矿山立井井筒的施工任务，该立井井筒净直径6．5m，深度560m。其中表土段深度30m，井壁厚度650mm，采用井圈背板普通法施工。基岩段深度530m，井壁厚度500mm，混凝土强度等级为C30，采用普通钻眼爆破法施工。施工单位编制了该井筒的施工组织设计，主要内容如下：1．井筒施工方案：井筒表土段采用短掘短砌单行作业。基岩段采用短段掘砌混合作业，伞钻打眼，炮眼深度4．0m，中心回转抓岩机出渣，两套单钩吊桶提升，金属整体伸缩式模板砌壁，段高3．5m。2．井内施工设备：主提升为3m3吊桶，副提升为2m3吊桶；1台FTD-6伞钻和2台HZ-6中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上；金属伸缩式模板采用4根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；混凝土溜灰管采用2根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；压风管、供水管、环境钢风筒采用井壁固定；凿井吊盘采用6根钢丝绳悬吊；各种电缆按相关规定悬吊。3．井筒施工组织：井筒安排专业施工队伍实施滚班作业，掘进循环时间约24h，月进尺不低于80m。4．主要技术要求：井筒基岩施工必须采用光面爆破，装岩提升全面实行机械化作业，采用溜灰管下放混凝土，脱模时混凝土强度不低于0．5MPa，井壁厚度偏差符合设计要求，建成后的井筒总漏水量不大于10．0m3／h，且不得小于1．0m3／h以上的集中出水孔。井筒施工期间采用激光指向仪定向。该立井井筒施工组织设计编制完成后，上报相关部门进行审批，相关部门要求进行修改。施工单位及时进行了修改，最终获得批准执行。在井筒施工到深度520m时，吊盘工发现吊盘紧靠井筒一侧且下放困难，于是报告项目经理。经检查发现激光指向仪投点偏移井筒中心300mm，井筒偏斜100～400mm，高度约15m。【问题】1．该井筒基岩段施工方案是否可行?井筒施工设备布置存在哪些问题?2．从安全方面考虑，该井筒井内施工设备还缺少哪些?说明理由。3．该井筒施工的主要技术要求存在哪些问题?说明正确的技术要求。4．采用溜灰管输送混凝土时。对混凝土有什么基本要求?5．立井井筒施工现浇混凝土井壁施工质量检查的主要内容是什么?【答案】1．该井筒基岩段施工方案不可行。存在如下问题：(1)炮眼深度与模板段高不合理，模板高度应等于炮眼深度或大于炮眼深度；(2)将伞钻和2台HZ—6中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上不可行，且布置2台中心回转抓岩机不合理；(3)金属伸缩式模板不能用地面凿井绞车悬吊，应用稳定悬吊。混凝土溜灰管采用2根钢丝绳子地面凿井绞车悬吊不合理，也应用稳定悬吊；(4)不必用玻璃钢风筒，可采用压入式通风，胶质风筒即可；(5)吊盘采用6根钢丝绳悬吊不必要，增加了井筒及地面的设施布