永州市零陵区某公路工程施工合同

永州市零陵区*********公路工程施工此为合同格式请根据各线路具体情况进行删改（k0+000-LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R14C3\a\t错误！链接无效。）此为合同格式请根据各线路具体情况进行删改合同文件（合同编号：LINKD:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R30C2\a\t错误！链接无效。）业主：LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R9C3\a\t错误！链接无效。承包人：日期：LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R30C3\a\t错误！链接无效。目录合同协议书…………1廉政合同…………6安全合同…………8工程量清单…………10A、说明…………10B、清单细目…………12合同协议书鉴于业主为修建永州市零陵区****通畅公路，现由LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R9C3\a\t错误！链接无效。(以下简称“业主”)为一方和(以下简称“承包人”)为另一方于LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R30C3\a\t错误！链接无效。共同达成并签订本协议如下：一、工程概况本合同段由k0+000-LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R14C3\a\t错误！链接无效。,长约LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R14C2\a\t错误！链接无效。km，主要指标及工程内容如下：a．路基宽度LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R11C2\a\t错误！链接无效。m，一般路面宽度LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R10C2\a\t错误！链接无效。m，错车道处路面全宽6.0m（其长度不小于10m，两端各顺接5m），错车道每公里不少于3处；b．路面工程：LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R12C3\a\t错误！链接无效。cm厚C25水泥砼路面（含错车道），计LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R39C2\a\t错误！链接无效。m2；LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R13C3\a\t错误！链接无效。cm厚级配碎石，计LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R39C3\a\t错误！链接无效。m2；c．路肩：路面两侧各培宽度0.5m的土路肩，共LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R40C2\a\t错误！链接无效。m2；d．涵洞工程:根据排水和农田灌溉需要设置了一定数量的涵洞；e．纵向排水沟：根据集水面积的大小，设置30×30×90cm或40×40×120cm的边沟。二、合同组成及优先顺序1、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：(1)本合同协议书及附件；(2)合同专用条款（《公路工程国内招标文件范本》（2003年版））；(3)合同通用条款（《公路工程国内招标文件范本》（2003年版））；(4)技术规范；(5)图纸；(6)标价的工程量清单；(7)构成本合同组成部分的其他文件。2、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。三、工程合同总价本项目按现行规范实行单价合同，每项工程单价不变，其工程量和总造价都是估算或预计数量。工程竣工后，按承包人实际完成了的有效工程量进行结算。根据工程量清单所列的预计数量或单价或总额价计算的本合同总价为人民币(大写)w伍拾捌万玖仟肆佰伍拾柒圆(￥589457)。本工程在合同期内不调价。四、工程价款的支付与结算根据工程进度，按实际完成工程量进行计量支付。1、乡镇村自筹资金——在路基、路面基层完工并经验收合格后按已完工程的80％计量支付（支付最高限额为相应部分已到位自筹资金的90％）；2、国省区补助资金——在路面面层完成50％并经总项目部验收合格后按已完路面工程的80％计量支付，待项目实施完成经区、市、省验收后，拨付国省区补助资金的余额（累计支付最高限额为国省区到位补助资金的95％）；3、本工程质保金为合同金额的5％，保质期为2年。4、由于业主按本协议书上述1、2、3条给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。五、工程期限承包人必须在2007年月日前完成整个工程。如遇下列情况，经业主现场监理工程师签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。1、业主在合同规定开工日期，不能交承包人施工场地、进场道路、施工用水，影响承包人进场施工者。2、明确由业主负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包人交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。3、在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。4、业主现场监理工程师无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。5、未按合同规定拨付工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。6、因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。六、工程质量和检查验收1、承包人必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受业主现场监理工程师和区交通局的监督检查。2、业主聘用的现场监理工程师，应以书面通知承包人其姓名、身份、所承担的任务。3、承包人确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师并报区交通局备案。4、每项工程的开工必须填报《工程分项开工申请批复单》，报请区交通局同意并请求业主进行技术交底。不经区交通局同意、未理解业主意图和要求而擅自开工的，其后果承包人自负；5、承包人应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和业主同意并签证后，方可使用。6、路基土方工程的施工必须先挖除路基非适用材料（如淤泥、腐质土、树根、杂草等）、必须按规定使用压路机分层碾压密实。路基填方、路基挖方等的断面尺寸须经双方事先确定（宜采用断面图等方法），承包人不得随意操作、先斩后奏。否则，业主有权对承包人已完相应工程内容不予计量支付；7、浆砌片石挡土墙、涵洞等隐蔽工程必须填报《施工放样报验单》、《检验申请批复单》。承包人自检后，填写《隐蔽工程验收单》，然后通知现场监理工程师检查验收，经监理工程师认可签证后，方可进行下一工序施工。否则，业主有权对承包人已经覆盖的隐蔽工程不予计量支付。8、路面垫层、底基层、基层工程的施工必须挂线铺筑，确保松铺厚度。必须按规范洒水碾压密实、保证保养及时到位。9、路面面层的施工必须使用三辊轴机具，必须设置强制式搅拌站，必须配备不少于400m的标准钢模；必须按规定的配合比进行拌和、按规范振倒密实，不准出现超过规范规定的蜂窝、麻面现象，必须保证断板率在2‰以内。装模后必须填报《施工放样报验单》。10、工程竣工验收，应以施工图纸、说明、技术交底纪要、设计更改通知书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。11、工程竣工后，承包人按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由业主组织有关单位并在区交通局的监督下进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给业主管理，如业主拖延接收，其保管费用和造成的损失由业主承担。交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，应分清责任。属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由承包人负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。12、已竣工未验收工程，在交工前由承包人负责保管，业主不得动用，若业主已经使用，即视同交验。由于承包人原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。13、工程交工验收后，保修证书由承包人填写交给业主。由施工造成的工程质量问题，业主应书面通知承包人并约定时间进行修理。在2年的保修期内承包人拒不修理时，业主可动用质保金请人修理，超支部分应由承包人负担。七、施工设计变更1、业主交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，业主、承包人均不得擅自修改。2、不管什么原因而引起的工程变更（特别是设计变更和路面结构变更），都须报请设计单位同意、区交通局批准和业主签证后，承包人方可予以实施。否则，由此引起的后果承包人自负。3、承包人在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经业主、设计单位和区交通局同意后方可实施。4、在工程施工中发生下列各项事实之一时，承包人必须立即以书面通知业主，要求确认：a、设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，如地质、地下水情况等，设计文件所标明的施工条件与实际不符；b、设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；c、设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。确认的事实必须在7天内解决。不能如期解决而造成停工的，工期损失由业主承担。八、双方负责事项1、业主a、办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料；b、在开工前做好建筑红线以外的“三通”和红线以内的场地平整；按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内的水、电源联结点；

c、根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；d、组织承发包双方和设计单位参加的施工图纸交底；

e、审核承包人工程进度月报，及时向承包人支付工程进度款；f、派驻施工现场的监理工程师，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证；g、组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包人办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。2、承包人a、施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；b、编制施工组织设计（或施工方案），施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划，用水、用电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送业主及有关单位；

c、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；

d、于每月25前向业主和区交通局报送月度施工计划和当月工程进度月报（包括工程量、工作量和形象进度等）；

e、严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

f、已完工的工程项目，在交工前应负责保管，并清理好场地；

g、提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

h、在合同规定的保修期内，对属于承包人负责的工作质量问题，负责无偿修理。九、违约责任与奖励规定1、承包人的责任a、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，每超过一天，罚款500元。。b、工程交付时间不符合规定，逾期不能完工，每超过一天，罚款500元。2、业主的责任a、未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包人因此发生的实际损失。b、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。c、工程未经验收，业主提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由业主承担责任。十、争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可申请调解；调解不成，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。十一、附则1、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。2、本协议书未尽事宜由双方协商解决。3、本协议书一式三份，业主、承包人及零陵区交通局各执一份。业主：LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R9C3\a\t错误！链接无效。承包人：法定代表人法定代表人或或其授权的代理人：其授权的代理人：(签字)(签字)日期：______年____月___日______年____月___日廉政合同根据交通部《关于在交通基础建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R9C3\a\t错误！链接无效。（以下简称“甲方”)与施工单位(以下简称“乙方”)，特订立如下合同。1、甲乙双方的权利和义务(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。(2)严格执行(项目名称)工程的合同文件，自觉按合同办事。(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2、甲方的义务(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3、乙方义务(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4、违约责任(1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。(2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同范围内的裁定意见。6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7、本合同作为LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R7C2\a\t错误！链接无效。LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R5C2\a\t错误！链接无效。通畅公路工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。8、本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲方双方的监督单位各一份。业主：LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R9C3\a\t错误！链接无效。承包人：法定代表人法定代表人其授权的代理人：其授权的代理人：安全生产合同为在永州市零陵区LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R7C2\a\t错误！链接无效。LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R5C2\a\t错误！链接无效。通畅公路施工合同的实施过程中创建安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主LINKExcel.Sheet.8D:\\下载文件\\通畅工程项目验收.xls计划表!R9C3\a\t错误！链接无效。（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076—95）和《公路筑路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一一、预防为主主”和“管生产必须须管安全”的原则，加加强安全生产产宣传教育，增增强全员安全全生产意识，建建立健全各项项安全生产的的管理机构和和安全生产管管理制度，配配备专职及兼兼职安全检查查人员，有组组织有领导地地开展安全生生产活动。各各级领导、工工程技术人员员、生产管理理人员和具体体操作人员，必必须熟悉和遵遵守本条款的的各项规定，做做到生产与安安全工作同时时计划、布置置、检查、总总结和评比。3、建立健全安全生生产责任制。从从派往项目实实施的项目经经理到生产工工人（包括临临时聘请的民民工）的安全全生产管理系系统必须做到到纵向到底，一一环不漏；各各职能部门、人人员的安全生生产责任制做做到横向到边边，人人有责责。项目经理理是安全生产产的第一责任任人。现场设设置的安全机机构，应按施施工人员的1%～3%配备安全员员，专职负责责所有员工的的安全和治安安保卫工作及及预防事故的的发生。安全全机构人员，有有权按有关规规定发布指令令，并采取保保护性措施，防防止事故发生生。4、乙方在任何时候候都应采取各各种合理的预预防措施，防防止其员工发发生任何违法法、违禁、暴暴力或妨碍治治安的行为。5、乙方必须有劳动动安全管理部部门颁发的安安全生产证书书，参加施工工的人员，必必须接受安全全技术教育，熟熟知和遵守本本工种的各项项安全技术操操作规程，定定期进行安全全技术考核，合合格者方准上上岗操作。对对于从事电气气、起重、建建筑登高架设设作业、锅炉炉、压力容器器、焊接、机机动车船艇驾驾驶、爆破、潜潜水、瓦斯检检验等特殊工工种的人员，经经过专业培训训，获得《安安全操作合格格证》后，方方准持证上岗岗。施工现场场如出现特种种作业无证操操作现象时，项项目经理必须须承担管理责责任。6、对于易燃易爆的材材料除应专门门妥善保管之之外，还应配备有有足够的消防防设施，所有施工人人员都应熟悉悉消防设备的的性能和使用用方法；乙方不得将将任何种类的的爆炸物给予予、易货或以以其他方式转转让给任何其其他人，或允许、容容忍上述同样样行为。7、操作人员上岗，必必须按规定穿穿戴防护用品品。施工负责责人和安全检检查员应随时时检查劳动防防护用品的穿穿戴情况，不按规定穿穿戴防护用品品的人员不得得上岗。8、所有施工机具设备备和高空作业业的设备均应应定期检查，并有安全员员的签字记录录，保证其经常常处于完好状状态；不合格的机机具、设备和和劳动保护用用品严禁使用用。9、施工中采用新技术术、新工艺、新新设备、新材材料时，必须制定相相应的安全技技术措施，施工现场必须具有有相关的安全全标志牌。10、乙方必须按照本工工程项目特点点，组织制定本本工程实施中中的生产安全全事故应急救救援预案；如如果发生安全全事故，应按照《国国务院关于特特大安全事故故行政责任追追究的规定》以以及其它有关关规定，及时上报有有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违违约造成安全全事故，将追追究法律责任任。本协议书一式三份份，业主、承承包人及零陵陵区交通局各各执一份。由双方方法定代表人人或其授权的的代理人签署署与加盖公章章后生效，全全部工程竣工工验收后失效效。业主：：承包人：工程量清单A．说明1.工程量清单应应与合同条款款、技术规范范及图纸等文文件结合起来来查阅与理解解。2.工程量清单中中所列工程数数量（包括暂暂定工程量）是是估算的或设设计的预计数数量，仅作为为投标的共同同基础，不能能作为最终结结算与支付的的依据。实际际支付应按实实际完成的工工程量，由承承包人按技术术规范规定的的计量方法，以以监理工程师师认可的尺寸寸、断面计量量，按工程量量清单的单价价（个别以总总额价）计算算支付金额；；或者，根据据具体情况，按按合同条款第第52条的规定，由由监理工程师师确定的单价价（个别以总总额价）计算算支付额。3.除非合同另有有规定，工程程量清单中有有标价的单价价和总额价均均已包括了为为实施和完成成合同工程所所需的劳务、材材料、机械、质质检（自检）、安安装、缺陷修修复、管理、保保险（工程一一切险和第三三方责任险除除外）、税费费、利润等费费用，以及合合同明示或暗暗示的所有责责任、义务和和一般风险。4.工程一切险、第第三方责任险险以及所投其其他保险的保保险费均由承承包人承担并并支付，不在在报价中单列列。5.工程量清单中中本合同工程程的