2023年监理工程师之交通工程目标控制题库综合试卷A卷附答案

2023年监理工程师之交通工程目标控制题库综合试卷A卷附答案单选题（共100题）1、水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（），墩台顶上水平千斤顶的反力座必须坚固，应能抵抗顶推时的总反力。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍【答案】B2、关于钻孔底沉淀物厚度的说法不正确的是（）。A.对于摩擦桩，设计未规定时，对于直径≤1.5m的桩应不大于20mmB.对于直径大于1.5m，或桩长大于40m的桩或土质较差时，应不大于30mmC.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于5cmD.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于4cm【答案】D3、某公路工程质量事故造成3000万元的直接经济损失，该质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】C4、目标控制活动和计划的实施都是由人来控制实现的，而合理、有效的组织机构是目标控制的有效保障，（）是最重要的因素。A.人的因素B.组织因素C.流程因素D.职责安排因素【答案】A5、某涵洞工程有4个独立基础，其施工过程及其流水节拍按顺序分别是基础开挖（2、2、4、2）、基础处理（3、3、4、2）、浇筑混凝土（3、3、2、2），则其流水步距分别为（）。A.2、4B.3、2、6C.4、2D.6、2、3【答案】A6、“建造-经营-移交”模式的英文缩写是（）。A.BOTB.PFIC.PPPD.ABS【答案】A7、费用支付项目按（），可分为清单支付项目和合同支付项目。A.时间分类B.支付内容分类C.工程内容分类D.合同执行情况分类【答案】B8、在石方开挖的过程中，下列说法正确的是（）。A.每挖深1m应进行边坡边线和坡率的复测B.每挖深4m应进行边坡边线和坡率的复测C.每挖深7m应进行边坡边线和坡率的复测D.每挖深10m应进行边坡边线和坡率的复测【答案】B9、关于公路工程交工程验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程B.工程质量评分值大于等于85分为优良工程C.工程质量评分值大于等于80分为中等工程D.工程质量评分值大于等于75分为合格工程【答案】D10、项目监理机构应对（）分部分项工程必须在施工开始前编制专项安全监理实施细则。A.全部工程项目B.进度较快的C.危险性较大的D.质量要求高的【答案】C11、（）是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。A.计算跨径B.净跨径C.标准跨径D.总跨径【答案】A12、在危险源分类中，生产或活动过程中存在的可能发生意外释放的能量或危险物质，是（）。A.第一类危险源B.第二类危险源C.第三类危险源D.第四类危险源【答案】A13、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。A.26.5mmB.31.5mmC.37.5mmD.42.5mm【答案】A14、填石路堤施工时，每填筑高（）m宜检测路基中线和宽度。A.1B.2C.3D.4【答案】C15、监理人员实施的旁站属于（）。A.事前监理B.事中监理C.事后监理D.平行监理【答案】B16、按照公路工程造价组成，建设项目信息化费属于（）A.建设项目管理费B.直接费C.措施费D.预备费【答案】A17、单车道施工便道宽度不宜小于（）m。A.6.5B.5.0C.4.5D.3.0【答案】C18、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.15B.25C.20D.30【答案】D19、隧道浅埋地段地下水位较高且影响隧道施工时，应采取井点降水措施，下列检查规定错误的是（）。A.降水井应布置在隧道两侧井底高程应在隧底高程以下3~5mB.隧道施工期间围岩地下水位应保持在开挖线以下C.工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的1.2倍D.应设置水位观测井，监测水位高程，掌握水位变化情况，调整降水参数【答案】B20、关于袋装砂井施工的说法不正确的是（）。A.宜采用中、粗砂B.套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋C.发生砂袋带出或损坏时，应在原孔位边缘重打D.砂袋在孔口外的长度应不小于500mm，并顺直伸入砂砾垫层【答案】D21、当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。A.应力集中B.受力不均C.剪切D.偏压【答案】D22、特别重大事故的批复期限最长可能为（）。A.15天B.30天C.45天D.60天【答案】D23、下列清单支付的项目中，不属于总额包干的是（）。A.保险费B.安全生产费用C.计日工D.施工标准化费用【答案】C24、森林采伐方式中，主伐包括()A.抚育伐B.更新伐C.皆伐D.渐伐E.择伐【答案】C25、直接经济损失为7500万元的特大桥主体结构垮塌，属于（）质量事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B26、我国全面质量管理的"三全"管理不包括（）的质量管理。A.全面B.全过程C.全方位D.全员参与【答案】C27、工程量清单中所列工程量（）。A.是合同给出的预计工程数量B.是实际计量的工程数量C.是实际计量并经监理工程师确认的工程数量D.是承包人实际完成的工程数量【答案】A28、路面结构层次中，（）主要承受由面层传来的车辆荷载的垂直力。并扩散到下面的功能层和土基中去。A.面层B.基层C.垫层D.联结层【答案】B29、常用的支座不包括（）。A.板式橡胶支座B.盆式支座C.球型支座D.固定支座【答案】D30、通用的典型质量环把产品质量分为（）个阶段。A.8B.9C.10D.11【答案】D31、隧道冻害的现象与危害不包括的是（）。A.衬砌冻胀开裂B.衬砌结构的失稳破坏C.降低衬砌结构的安全可靠性D.隧道的衬砌和设备会受到浸蚀【答案】D32、我们把反映某产品的某项质量特性指标的原始数据称为（）。A.质量数据B.样本数据C.总体D.单元【答案】A33、每天摊铺施工结束收工时或摊铺中断时间超过（）时，应设置横向施工缝。A.30minB.45minC.60minD.90min【答案】A34、关键项目的合格率不低于（）（机电工程为100％），否则该检查项吕为不合格。A.85％B.90％C.95％D.98％【答案】C35、施工总进度计划是反映合同工程（）。A.从施工准备到交工验收的全部工作过程的时间安排B.从施工准备到竣工验收的全部工作过程的时间安排C.从施工期到交工验收的全部工作过程的时间安排D.从施工期到竣工验收的全部工作过程的时间安排【答案】A36、监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.28B.35C.42D.60【答案】C37、从路面结构的力学特性和设计方法的相似性出发，（）主要指用水泥混凝土作面层的路面结构。A.柔性路面B.刚性路面C.半柔性路面D.半刚性路面【答案】B38、施工试验路段的总结应由（）编写，经监理机构审核批准后报送建设单位。A.监理工程师B.总监理工程师C.施工单位D.检测单位【答案】C39、关于支座安装的说法，不正确的是（）。A.支座安装前，应对支座垫石的混凝土强度、平面位置、顶面高程、预留地脚螺栓和预埋钢板等进行检查B.安装后填灌浆料的支座，其垫石的顶面应预留出足够的厚度C.支座安装时，应分别在垫石和支座上标出纵横向的中心十字线D.支座安装完成，其横桥向的中心线应与梁横桥向的中心线水平投影重合或相平行【答案】D40、关于抛石挤淤施工的说法不正确的是（）。A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mmB.当软土地层平坦，横坡缓于1：10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧C.当横坡陡于1：10时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台。D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实【答案】C41、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.15B.25C.20D.30【答案】D42、下列不属于公路水运建设工程安全监理工作的依据的是（）。A.消防法律法规B.委托监理合同C.工程设计文件D.施工日志【答案】D43、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位（）。A.0.5～1.0mB.1.0～1.5mC.1.5～2.0mD.2.0～2.5m【答案】B44、下列关于模板、支架拆除的说法中，正确的是（）。A.先拆非承重模板、后拆承重模板B.自下而上、分层分段C.简支梁、连续梁应从支座向跨中方向依次循环卸落D.承重模板应纵向同时、横向对称均衡卸落【答案】A45、建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（），提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标外管理。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B46、（）机制是指以风险分级管控和隐患排查治理两种手段相结合的生产安全事故预防机制。A.双重预防B.三重预防C.多重预防D.手段结合预防【答案】A47、费用支付项目按（），可分为清单支付项目和合同支付项目。A.时间分类B.支付内容分类C.工程内容分类D.合同执行情况分类【答案】B48、根据过程监测所得到的信息对过程进行控制，例如应用SPC（统计过程控制）控制过程输出（即产品）的关键特性，使过程稳定受控活动属于（）。A.过程策划（P）B.过程实施（D）C.过程监测（C）D.过程改进（A）【答案】B49、关于路基冬期施工的说法不正确的是（）。A.填筑路堤应按横断面全宽平填，每层松铺厚度比正常施工增加20％～30％。B.当填筑高程距路床底面1m时，碾压密实后应停止填筑。C.冬期过后应对填方路堤进行补充压实。D.路基挖至路床顶面以上1m时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工。【答案】A50、（）应落实事故隐患排查治理和防控责任制度，组织事故隐患排查治理工作。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】C51、某施工单位规定，出现安全事故的责任人取消其当年评优晋级的资格，这体现了（）原则。A.一岗双责B.安全生产动态管理C.安全一票否决D.同步协调发展【答案】C52、路基填筑工程或改河、改渠、改路填筑工程中，当填料中石料含量（）时，应按利用土方算。A.小于30%B.大于70%C.大于30%、小于70%D.大于30%【答案】A53、下列有关投标限价的说法中，不正确的是（）。A.招标人可以自行决定是否设置最高投标限价B.招标人可以规定最低投标限价C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价D.接受委托编制最高投标限价的中介机构不得参加该项目的投标【答案】B54、施工过程的基本内容主要是（）。A.劳动过程B.自然过程C.服务过程D.工作过程【答案】A55、根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底属于（）。A.计划P（Plan）B.实施D（Do）C.检查C（Check）D.处理A（Action）【答案】B56、以用户体验安全、舒适、便捷为目标，强化工程及配套服务设施的人性化设计，体现地域和人文特点及传统特色文化，追求自然朴实。体现的是提升工程设计水平中的（）。A.强化系统设计B.注重统筹设计C.倡导设计创作D.推进施工标准化【答案】C57、高程控制测量应采用（）测量。A.三边测量B.水准测量C.经纬测量D.卫星定位测量【答案】B58、沥青和水泥应以（）为单位计量。A.千克B.袋C.立方米D.平方米【答案】A59、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），（）签认交工验收证书。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】B60、公路工程验收委员会由交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成。大中型项目及技术复杂工程，应邀请有关专家参加。国防公路应邀请（）参加。A.军队代表B.政府部门C.国防单位D.国家安全单位【答案】A61、施工前监理工程师应审查施工单位申报的原材料、混合料试验资料，对主要原材料应独立取样进行（）。A.标准试验B.平行试验C.工艺试验D.验收试验【答案】B62、关于袋装砂井施工的说法不正确的是（）。A.宜采用中、粗砂B.套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋C.发生砂袋带出或损坏时，应在原孔位边缘重打D.砂袋在孔口外的长度应不小于500mm，并顺直伸入砂砾垫层【答案】D63、安全生产管理的原则描述错误的是（）A.一岗一责B.三管三必须C.三同时D.安全生产动态管理【答案】A64、关于抗滑支挡工程施工说法不正确的是（）。A.应在滑坡体处于相对稳定的状态下施工B.抗滑桩与挡土墙共同支挡时，应先施作挡土墙C.抗滑桩、锚索施工应从两端向滑坡主轴方向逐步推进D.各种支挡结构的基底应置于滑动面以下，并应嵌入稳定地层【答案】B65、某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。A.原告举证B.由被告对排污行为与损害结果之间无因果关系举证C.适用举证责任倒置D.原告证明侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任【答案】B66、在拱桥施工中，增加主拱圈强度采用的加固方法是（）。A.加大拱圈截面B.提高混凝土强度等级C.用粘钢板或复合纤维片材加固D.加设拉杆【答案】A67、土石路堤指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.30%～40%B.30%～50%C.30%～60%D.30%～70%【答案】D68、下列关于工程变更合同约定的说法错误的是（）。A.没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更B.改变合同工程的高程属于变更的范围C.改变合同中任何一项工作的质量不属于变更的范围D.为完成工作需要追加的额外工作属于变更的范围【答案】C69、招标控制价的审核工作由编制人负责，如果建设单位需要监理工程师事先参与，（）应协助建设单位进行审核。A.设计单位B.监理工程师C.建设主管部门D.政府监督机构【答案】B70、安全管理制度的中心是（）A.安全生产责任制B.安全教育培训制度C.安全生产技术交底制度D.安全生产事故隐患排查治理制度【答案】A71、下列属于施工服务过程的是（）。A.燃料运输B.生产电力C.机械维修D.材料加工【答案】A72、沥青贯入式路面中深贯入式厚（）cm。A.2～3B.3～4C.4～6D.6～8【答案】D73、一般土质路基中，低路堤应对地基表层土（）分层回填压实，其处理深度应不小于路床厚度。A.超挖B.振动碾压C.掺粉煤灰拌和D.整平【答案】A74、下列关于爆破施工的说法中，正确的是（）。A.光面爆破的炮眼起爆顺序是先引爆周边眼，再引爆掏槽眼、辅助眼B.光面爆破应根据围岩特点合理选择周边孔间距、周边孔的最大抵抗线C.爆破周边眼的控制爆破施工应采用光面爆破法D.周边孔宜采用导爆索网络同时起爆，不可分段起爆【答案】C75、某工程有5个施工过程，划分为6个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（）d。A.50B.55C.57D.60【答案】C76、未经（）签字，建设单位不得拨付工程款，不得进行竣工验收。A.监理工程师B.项目经理C.项目总工程师D.总监理工程师【答案】D77、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）对公路工程监理工作的划分，施工准备阶段的监理期限是（）。A.提交投标文件截止之日至监理合同签订之日B.监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日C.合同工程开工之日至合同工程交工验收申请受理之日D.合同工程交工验收申请受理之日至缺陷责任期终止证书签发之日【答案】B78、根据平安百年品质工程的建设推进要求，桥梁工程应研究中小桥梁承载能力和耐久性的（）。A.质量技术体系B.快速检测评定技术C.基础理论研究D.控制参数【答案】B79、无机结合料稳定材料的养护期宜不少于7d，养护期宜延长至上层结构开始施工的（）。A.当天B.前1天C.前2天D.前3天【答案】C80、隧道浅埋地段地下水位较高且影响隧道施工时，应采取井点降水措施，工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的（）倍。A.1.0B.1.2C.1.5D.2.0【答案】B81、下列不属于监理工程师在审查施工单位的工程进度计划时应注意的事项的是（）。A.工期和时间安排的合理性B.年度资金的估算情况C.施工准备的可靠性D.计划目标与施工能力的适应性【答案】B82、下列选项中，水深（）为水中钻孔灌注桩。A.小于2mB.小于等于2mC.大于2mD.大于等于2m【答案】C83、关于签认安全生产专项费用清单中，安全生产专项费用计量支付的工作职责，施工单位提交计量申请后（）天内完成审查、审批工作。A.3B.5C.7D.14【答案】C84、在价格调整费用的计算中，参与调价的调值因子取（）个为宜，这样便于计算。A.3～5B.5～8C.5～10D.5～9【答案】C85、某一级公路，面层为沥青混凝土ＡC-16，基层为二灰碎石土，在面层与基层间应设（）。A.粘层B.透层C.反滤层D.垫层【答案】B86、钢纤维抗拉强度等级不应低于（）级。A.400B.500C.600D.700【答案】C87、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青【答案】A88、支付月报表由（）的计量支付工程师根据已经确认的工程计量单、工程变更等内容编制。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】B89、关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.样本数为奇数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】A90、监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（）。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】B91、以下关于监理机构说法正确的是（）。A.公路工程项目监理均应设总监办B.公路工程项目监理均应设驻地办C.80km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办D.高速公路、一级公路等宜按照每年9000万元建安费的标准配备监理工程师1名【答案】A92、对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆用品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。A.3B.5C.10D.15【答案】B93、在车辆荷载作用下，水泥混凝土结构层处于板体工作状态，（）。A.抗弯拉强度高，竖向弯沉较大B.抗弯拉强度低，竖向弯沉较大C.抗弯拉强度高，竖向弯沉较小D.抗弯拉强度低，竖向弯沉较小【答案】C94、软土地区路堤施工期间，坡脚水平位移速率24h应不大于（）mm。A.3B.5C.8D.10【答案】B95、在特殊干旱地区的高速公路路床压实度标准最低可能为（）。A.96%B.95%C.94%D.93%【答案】D96、某桥梁工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第18天、第16天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。A.11B.14C.15D.17【答案】A97、施工单位年度施工产值估计为17000万元，需要配备（）名专职安全生产管理人员。A.2B.3C.4D.5【答案】C98、检查跌水施工中，无消力池的跌水，其台阶高度应小于（）m，每个台阶高度与长度之比应与原地面坡度相协调。A.300B.400C.500D.600【答案】D99、费用监理工作的原则不包括（）。A.遵法守规的原则B.恪守公正的原则C.坚持质量合格的原则D.坚持费用最低的原则【答案】D100、关于公路工程监理第一次工地会议的说法，错误的是（）。A.第一次工地会议由总监主持B.在合同工程正式开工前，总监办应组织召开第一次工地会议C.建设单位的技术人员必须参加，管理人员可授权相关人员参加D.宜邀请工程质量安全监督机构参加【答案】C多选题（共50题）1、混凝土强度标准差应符合的规定有（）。A.混凝土强度等于C20级，计算配制强度用的标准差应取不小于3.0MPaB.计算时，强度试件组数不应少于25组C.混凝土强度等于C30级，计算配制强度用的标准差应取不小于3.0MPaD.混凝土强度等于C20级，计算配制强度用的标准差应取不小于2.5MPaE.混凝土强度等于C25级，计算配制强度用的标准差应取不小于2.5MPa【答案】BCD2、以下属于对路面的基本要求的有（）。A.强度B.刚度C.稳定性D.耐久性E.坡度【答案】ABCD3、公路机电工程包括（）。A.公路监控设施B.公路通信设施C.公路收费设施D.公路隧道机电设施E.公路消防设施【答案】ABCD4、“四通一平”中的“四通”是指（）。A.水通B.气通C.电通D.路通E.通信通【答案】ACD5、下列情形属于Ⅱ级事故的有（）。A.10人以上死亡（含失踪）B.直接经济损失900万元以下C.50人以上重伤D.直接经济损失5000万元以上E.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故【答案】ACD6、在价值工程中功能的分类按其重要程度，可以分为（）。A.必要功能B.使用功能C.基本功能D.过剩功能E.辅助功能【答案】C7、后张法预应力混凝土的浇筑时，预应力结构混凝土的浇筑及养生应符合的要求有（）。A.浇筑混凝土时，应保持锚塞.锚圈和垫板位置的稳固B.在混凝土浇筑和预应力钢筋张拉前，锚具的所有支承表面（如垫板)应加以清洗C.拌和后超过35min的混凝土不得使用D.为避免孔道变形，不允许振捣器触及套管。E.混凝土立方体强度尚未达到18～20MPa时，不得拆除模板。【答案】ABD8、安全生产专项费用计量支付的工作内容包括（）。A.审查施工单位月度安全生产费用清单合规性B.监理审核当月实际使用安全经费台账C.现场核查施工单位安全生产费用实际使用情况D.总监办签认后，报建设单位审批E.建立安全生产费用监理审核台账【答案】ABC9、下面说法中，不正确的是（）。A.正式工程应与批准的试验路段统同一标准B.铺设试验路段一段长约50-100mC.为了方便沥青运输车清理，车槽表面可撒有机物D.过度加热的混合料可适当冷却后使用E.为消除纵向接缝，应采用全路摊铺【答案】BCD10、关于路基拓宽改建施工说法正确的是（）。A.拓宽路堤的填料宜与老路基相同，或选用水稳性好的砂砾、碎石等填料B.路床应采用水稳性好的粗粒土或无机结合料稳定材料填筑C.老路堤坡面，清除的法向厚度应不小于0.5mD.既有路基有包边土时，宜去除包边土后再进行拼接E.从老路堤坡脚向上开挖台阶时，应随挖随填，台阶高度应不大于1.0m，宽度应不小于1.0m【答案】ABD11、延期评估应主要从以下哪些方面进行评定？（）A.施工单位提交的申请资料必须真实、齐全，满足评审需要B.申请延期的合同依据必须准确C.申请延期的理由必须正确与充分D.申请延期的主要负责人必须中层管理以上职位E.申请延期天数的计算原则与方法应恰当【答案】ABC12、危险源的辨识应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则；应做到三个所有，即考虑（）。A.考虑所有的人员B.考虑所有的活动C.考虑所有的设备设施D.考虑所有施工过程E.考虑所有关键设备【答案】ABC13、台座轴线应与桥梁轴线的延长线重合，台座的纵坡应与桥梁的纵坡一致，对于台座的施工允许偏差说法正确的有（）。A.中线偏差不大于6mmB.相邻两支承点上台座中滑移装置的纵向顶面高程差±2mmC.同一个支承点上滑移装置的横向顶面高程差±2mmD.台座（包括滑移装置）和梁段底模板顶面高程差±3mmE.台座（包括滑移装置）和梁段底模板顶面高程差±1mm【答案】B14、我国安全生产管理的方针中"预防为主"是（）。A.原则B.手段C.目标D.理念E.基本途径【答案】B15、下列属于《公路工程施工监理规范（JTGG10-2016）特有的监理记录的是（）。A.巡视记录B.监理日志C.旁站记录D.抽检记录E.监理指令单【答案】AD16、监理工程师对施工单位自查情况进行抽查，定期或不定期对施工单位自查情况进行（）。A.抽查B.审计C.评价D.复验E.考核【答案】AC17、公路上使用的通信管道材料包括（）。A.水泥管块B.PVC管C.聚氯乙烯和聚乙烯材料管道D.高密度聚乙烯HDPE硅芯管E.镀锌钢管【答案】ACD18、关于回避制度，正确的是：A.申请人对人民法院决定不服，可以向该法院申请复议一次B.人民法院应在申请提出的3日内作出决定C.复议期间，被申请回避的人员，应当暂停参与本案的工作D.审判人员和书记员的回避应当由院长决定【答案】AB19、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循的原则包括（）。A.只有承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否会推迟工程项目总工期C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上D.恶劣气候条件造成工程延期E.在非承包人原因造成的工期延期发生后28天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求，否则监理工程师无须考虑给予承包人延期【答案】BCD20、人民法院作出的发生法律效力的判决、裁定，如果被执行人或其财产不在我国领域内，应如何执行？()A.只能通过人民法院请求外国法院承认和执行B.可由当事人直接向有管辖权的外国法院申请承认和执行C.当事人只能向人民法院提出执行请求，由人民法院以司法协助形式，请求外国法院承认和执行D.经当事人请求，可由人民法院依我国缔结或参加的国际条约的约定，或按互惠原则，请求外国法院承认和执行【答案】BD21、超前地质预报应包括的主要内容有（）。A.地层岩性预报B.地质构造预报C.不良地质预报D.隧道地质素描E.地下水预报【答案】ABC22、监理人员在工程费用支付中责任重大，为了做好这一工作，监理人员必须遵循的基本原则有（）。A.必须以合同为依据B.必须遵循规定的程序C.必须以合同工程量进行计量D.必须以工程计量为基础E.必须准确、及时【答案】ABD23、风险等级主要由（）决定。A.暴露于危险环境的时间（T）B.风险事件发生的可能性（L）C.风险的可预测性（Y）D.后果严重程度（C）E.风险的可转移性（S）【答案】BD24、根据监理措施采取的时间进行分类，则费用监理分类包括（）。A.纵向监理B.前馈监理C.过程监理D.反馈监理E.横向监理【答案】BCD25、下列属于桥梁荷载试验中静载试验内容的是（）。A.冲击B.自振频率C.静挠度D.静应变E.脉动【答案】CD26、施工环境保护监理的依据（）。A.国家、行业和地方相关的环境保护法律法规B.工程环境影响评价报告和批复C.国家、行业和地方的相关技术标准D.经批准的工程设计文件和工程设计变更文件E.勘察设计合同与施工合同【答案】ABCD27、产生路基沉陷的主要原因有（）。A.路基填料不当B.填筑方法不合理C.压实不足D.土体发生膨胀、收缩以及冬季冻胀等E.岩石地基吸水软化【答案】ABCD28、下列属于桥梁荷载试验中静载试验内容的是（）。A.冲击B.自振频率C.静挠度D.静应变E.脉动【答案】CD29、下列桥梁布置和结构有关的术语，说法正确的是（）。A.净跨径是：对于梁式桥，是设计洪水位上相邻两个桥墩（或桥台）之间的净距B.计算跨径：对于有支座的桥梁，指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离C.标准跨径：对于梁式桥，是指两相邻桥墩中线之间的距离D.总跨径：多孔桥梁中各孔标准跨径的总和E.设计洪水位：桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的高水位【答案】ABC30、危险源的辨识应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则；应做到三个所有，即考虑（）。A.考虑所有的人员B.考虑所有的活动C.考虑所有的设备设施D.考虑所有施工过程E.考虑所有关键设备【答案】ABC31、双重预防机制是指以（）手段相结合的生产安全事故预防机制。A.风险分级管控B.风险识别C.风险管理D.隐患管理E.隐患排查治理【答案】A32、关于桥面铺装，说法正确的有（）。A.预制板或现浇桥面板与桥面铺装混凝土的混凝土龄期相差应尽量缩短，以避免两者之间产生过大的收缩差B.当进行沥青混凝土铺装时，可不预留伸缩缝工作槽C.沥青混凝土桥面铺装时，铺装前应做黏层沥青D.防水层通过伸缩缝或沉降缝时，应符合设计要求E.泄水管下端应伸出结构物底面5－10cm【答案】ABCD33、关于人工挖孔桩施工要求的说法，正确的有（）。A.孔口处护筒应与地面齐平B.挖孔桩施工应按桩号顺序依次开挖C.施工前应制定安全专项施工方案D.井孔内电缆应为防水绝缘电缆，照明电压不应大于220VE.挖孔作业时，应经常检查孔内情况【答案】C34、关于钢直梯的相关规定，下列选项中正确的有（）。A.攀登高度不宜大于8mB.踏棍间距宜为0.5mC.高度大于2m应设护笼，护笼间距宜为0.5mD.高度大于8m应设梯间平台，并分段设梯E.梯宽宜为0.6～1.1m【答案】ACD35、下列关于工程费用的工作原则，说法正确的有（）。A.费用监理是一项法律性、政策性、经济性和技术性很强的工作B.监理人员在进行工程费用监理时必须以实际情况为依据C.在工程施工及承包合同履行过程中，监理人员处于主导地位D.监理人员对工程费用的签认，直接涉及发包人和承包人的利益，要使工程费用既合理又准确，只有监理人员保持公正才有可能E.保持公正立场，是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求【答案】ACD36、质量监督有（）两种。A.企业内部监督B.领导监督C.同行监督D.外部监督E.主管部门监督【答案】AD37、关于施工准备阶段安全监理，核查施工企业资质条件的说法，正确的有（）。A.驻地办应审核施工单位报送的企业安全生产许可证及相应资质等级证书B.承包类别和承包工程范围应与其资质证书认定的业务范围相近C.安全生产许可证及相应等级资质证书应在失效期三个月内D.施工过程中，如施工单位资质证书或安全许可证已到有效期限，应督促其及时向上级部门办理有关手续E.核查施工单位超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程.安全生产许可证及相应等级资质证书逾期未办理延期的【答案】AD38、施工环境监理的工作范围应包括（）。A.工程施工区域B.工程附近流域C.工程附近山体D.工程附近居住区E.工程环境影响区域【答案】A39、关于模板、支架的拆除，下列选项正确的有（）。A.承重模板应横向同时、纵向对称均衡卸落B.承重模板应纵向同时、横向对称均衡卸落C.遵循先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序和原则D.遵循自