2022年一级建造师之一建通信与广电工程实务综合检测试卷B卷含答案

2022年一级建造师之一建通信与广电工程实务综合检测试卷B卷含答案单选题（共60题）1、转包、违法分包、越级承揽电信建设项目或者发生重大质量事故、安全事故的，取消责任单位()年参与电信建设活动的资格。A.1～2B.2～3C.3～4D.4～5【答案】A2、水泥管道中并排及上下层管块均应错开()管块长度。A.1／2B.1／3C.1／4D.1／5【答案】A3、吹缆前应将润滑剂加人管内，润滑剂加入量直接关系到吹缆的()。A.长度及速度B.长度C.孔内壁光滑程度D.速度【答案】A4、延迟完全可以忽略，适用于实时、大批量、连续数据传输的交换方式是()。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A5、一类机房的相对湿度一般应保持在()之间。A.10％～60％B.40％～70％C.20％～85％D.20％～80％【答案】B6、施工单位的()依法对本单位的安全生产工作全面负责。A.主要负责人B.项目负责人C.专职安全员D.一级建造师【答案】A7、关于架空杆路施工的说法，错误的是（）。A.热闹市区的拉线应加装绝缘子B.在与10kv以上高压输电线交越处，两侧电杆避雷线应断开50mm间隙C.拉线地锚应埋设端正,拉线盘与地面垂直D.易被行人碰触的拉线应用绝缘材料保护【答案】C8、以下说法错误的是（）。A.当光（电）缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用消弧线、避雷针、排流线等防雷措施B.水线标志牌应在水线光（电）缆敷设后安装在设计确定的位置上C.可以利用固定的标志来标识光缆位置时,可不埋设标石D.当不宜埋设标石时，可在附近增设辅助标记，以三角定标方式标定光（电）缆或硅芯塑料管的位置【答案】B9、柜式设备机架安装时，应用4只M10～M12的膨胀螺栓与地面加固，机架()应与走线架上梁加固。A.背面B.侧面C.底部D.顶部【答案】D10、()光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】B11、VSAT系统是以传输低数率的数据而发展起来的，目前已经能够承担高数率业务。其出站链路速率可达8448kbit／s，入站链路数率可达()kbit／s。A.8448B.4096C.2048D.1544【答案】D12、在土质均匀、坚硬的情况下，铺设钢管管道和塑料管道时可采用()。A.素混凝土基础B.砖砌基础C.天然基础D.钢筋混凝土基础【答案】C13、接入网是通过（）接口与用户相连。A.SNIB.UNIC.Q3D.SDN【答案】B14、网络建设过程中的突出矛盾是()之间的矛盾。A.容量和质量B.安全和质量C.覆盖和质量D.覆盖和容量【答案】C15、设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理等单位发生违规、违纪行为，或出现质量、安全事故的，除按《建设工程质量管理条例》的规定予以相应处罚外，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予的处罚包括()。A.发生一般质量事故的给予通报批评B.取消责任单位2～3年参与电信建设活动的资格C.发生一般质量事故的给予罚款D.取消责任单位参与电信建设活动的资格【答案】A16、在有抗震要求的地区，母线与蓄电池输出端必须采用（）进行连接。A.铜排B.铜芯缆C.软母线D.硬母线【答案】C17、执行一般程序的通信行政处罚案件在特殊情况下90日内不能办理完毕的，报经上一级通信主管部门批准，可以延长至()日。A.90B.150C.180D.200【答案】C18、对广播电台录音室进行建筑声学处理的要求是：房间中声音扩散均匀、隔绝噪声和（）。A.控制声源响度B.控制声音啸叫C.有适当的混响时间D.控制频响失真【答案】C19、无线广播电视监测网主要由监测台、遥控站(点)和()组成。A.数据分析处理中心B.总局监测中心C.省级监测分中心D.中波数据采集点【答案】A20、被称为“信息高速公路”的是()系统，它是一个模块化、灵活性极高的建筑物或建筑群内的信息传输系统。A.终端系统B.综合布线系统C.管理子系统D.工作区子系统【答案】B21、通信网中的支撑网的功能包括（）和网络管理、业务管理等。A.信令功能B.多媒体传输C.语音传输D.电路交换【答案】A22、演播室的施工中，与土建工序搭接关系为()。A.土建预埋件→空调管道安装→连接件安装→灯栅层施工→墙面吊顶装修→灯光安装一地面装修B.土建预埋件→灯栅层施工→连接件安装→空调管道安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修C.土建预埋件→空调管道安装→灯栅层施工→连接件安装→墙面吊顶装修→灯光安装一地面装修D.土建预埋件→连接件安装→灯栅层施工→空调管道安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修【答案】C23、馈线防水弯最低处应()。A.低于馈线窗下沿B.与相邻馈线保持一致C.高于馈线窗下沿D.与上下馈线保持一致【答案】A24、数字电视是继黑白电视、彩色电视之后的第三代电视。是从电视画面和伴音的（）开始全部实现数字化和数字处理的电视系统。A.摄录B.剪辑C.合成D.存储【答案】A25、下列属于路测时单站测试内容的是()。A.无线覆盖率B.掉线率C.服务质量D.切换成功率【答案】C26、蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、（）和循环寿命。A.放电电压B.放电电流C.终了电压D.充电电流【答案】C27、广播电视中心设备多采用UPS系统供电，其主要功能包括稳压、外电瞬间断电保护、后备供电和()。A.漏电保护B.滤波C.负荷平衡D.配电【答案】B28、执法人员调查收集证据或者进行检查时，不得少于()人。A.1B.2C.3D.4【答案】B29、彩色三要素指的是彩色的亮度、色调和（）。A.色失真B.色差度C.染色度D.饱和度【答案】D30、民用建筑物上设置小型天线、移动通信基站等公用电信设施时，必须满足建筑物()等条件，不得破坏建筑物的安全性。A.荷载B.高度C.宽度D.长度【答案】A31、假设某蓄电池组，没有负载的情况下测得电压为48.8v，加上负载后，测得端电压为46.2v，电流为0.5A，则电池组内阻为（）。A.5.2B.1.3C.2.6D.6【答案】A32、数字移动通信系统只有采用（）才具有软越区切换功能。A.空分多址方式B.时分多址方式C.频分多址方式D.码分多址方式【答案】D33、下列关于扩声、会议系统安装工程要求说法错误的是（）。A.机房固定式设备机柜宜直接安装在活动板下B.设备在机柜上的布置应考虑设备散热，尽可能把大功率高热量的设备分散开来安装或设备之间加装盲板分隔C.线缆敷设应选择最短距离，中间不应有接头D.在以牵引方式敷设光缆时，主要牵引力应加在光缆的加强芯上【答案】A34、天线的仰角、方位角、极化角和焦距细调，调试顺序为()A.按方位角、仰角、馈源焦距和极化角顺序进行B.按馈源焦距、方位角、仰角和极化角顺序进行C.按仰角、方位角、馈源焦距和极化角顺序进行D.按极化角、馈源焦距、方位角和仰角顺序进行【答案】C35、光监测信道(OSC)的光功率是()的测试项目。A.SDH传输设备B.波分复用传输设备C.GSM基站设备D.微波设备【答案】B36、通信局(站)的天线必须安装()。A.避雷带B.避雷针C.引下线D.地网【答案】B37、在大容量的通信枢纽楼，交流供电系统采用（）供电方式。A.集中B.分散C.混合D.一体化【答案】A38、接通率是指在开局前应用模拟呼叫器和人工拨打进行大话务测试，包括对局内和局间(移动局和本地局)接通率的测试。局内接通率应达到()，局间接通率应达到98％。A.99.96％B.99.98％C.98.96％D.98.98％【答案】A39、架空线路工程中，电杆中心与路由中心线的左右偏差不应大于50mm；除终端杆以外，电杆本身应()。A.上下平行B.左右平行C.上下垂直D.左右垂直【答案】C40、直流供电系统不包含（）。A.配电屏B.UPSC.整流设备D.DC/DC变换器【答案】B41、人(手)孔、通道基础的基础混凝土厚度一般为（）mm。A.60～90B.90～120C.120～150D.150～180【答案】C42、GSM是干扰受限系统，但干扰不会导致()。A.增加误码率B.降低语音质量C.掉话D.降低系统容量【答案】D43、天馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的()作保护接地。A.内侧B.外侧C.上方D.下方【答案】B44、在通信管道基础中，水泥管道混凝土基础的宽度应比管道孔群宽度宽（）mm。A.50B.100C.150D.200【答案】B45、安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在电池组()。A.外侧B.内侧C.上方D.下方【答案】A46、仰角：地球站天线轴线方向应高于天际线()。A.3°B.4°C.5°D.6°【答案】C47、布放电缆时，转弯应均匀圆滑，转弯的曲率半径应至少大于()。A.电缆直径的3倍B.电缆直径的5倍C.电缆直径的10倍D.电缆直径的20倍【答案】C48、蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、()和循环寿命等。A.放电电压B.终了电压C.浮充电压D.均充电压【答案】B49、下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是（）A.盗窃公用电话亭B.盗接邻居电话线C.利用电信网窃取竞争对手投标信息D.故意传播计算机病毒攻击移动公司计费系统【答案】B50、距离地面35780km，运行周期24h的卫星是()。A.中地球轨道卫星B.移动轨道卫星C.高地球轨道卫星D.静止轨道卫星【答案】D51、适用于远距离国际广播的频段是（）。A.长波B.中波C.短波D.超短波【答案】C52、吊线在终端杆及角深大于()的角杆上应做终结。A.5mB.10mC.25mD.30m【答案】C53、属于服务网关(S-GW)功能的项目是()。A.接入控制B.网元选择C.路由选择D.地址分配【答案】C54、在太阳能供电系统中，()抗辐射能力很强，目前主要运用于宇航及通信卫星等空间领域。A.单晶硅太阳电池B.非晶硅太阳电池C.砷化镓太阳电池D.硫(碲)化镉太阳电池【答案】C55、SDH传送网是一种以（）和光纤技术为核心的传送网结构。A.基带传输B.频分复用（FDM）C.时分复用（TDM）D.波分复用（WDM）【答案】C56、柴油发电机组燃油管的涂漆颜色为（）。A.浅蓝色B.深蓝色C.棕红色D.银粉色【答案】C57、在SDH微波中继通信系统中，没有上、下话路功能的站是()。A.端站B.枢纽站C.分路站D.中继站【答案】D58、采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子，压下时发出回弹响声说明卡接完成，多余线头应()。A.随后剪断B.手动剪断C.自动剪断D.统一剪断【答案】C59、我国GSM通信系统相邻两频道间隔为200kHz。每个频道分为8个时隙，即8个信道(全速率)。每个用户使用()。A.一个频道中的两个时隙传送信息B.两个频道中相对应的两个时隙传送信息C.一个频道中的一个时隙传送信息D.两个频道中的任意两个时隙传送信息【答案】C60、仰角：地球站天线轴线方向应高于天际线()。A.3°B.4°C.5°D.6°【答案】C多选题（共30题）1、通信设备拆除时，拆除过程应遵循的原则正确的是（）。A.先拆除走线架，后拆除设备；B.先拆除备用电路，后拆除主用电路；C.先拆除电源线，后拆除信号线；D.先拆除群路，后拆除支路；E.先拆除线缆，后拆除设备。【答案】BC2、实际生产并应用的太阳电池有()。A.单晶硅太阳电池B.非晶硅太阳电池C.多晶硅太阳电池D.砷化镉太阳电池E.硫(碲)化镓太阳电池【答案】ABC3、下列关于光缆标石埋设说法正确的是（）A.转弯标石应埋设在线路转弯处两条直线段延长线的交叉点上B.监测表石应面向公路C.长度1.5m的标石，应埋深700mm，出土800mmD.长途光缆标石编号应以中继段为编号单元E.当利用固定标志来标识光缆位置时，可不埋设标石【答案】AD4、已建成的电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施的电信业务经营者应当将空余资源，以()等方式向有需求的其他电信业务经营者开放。A.出租B.出售C.资源互换D.抵押E.质押【答案】ABC5、卫星通信线路由()组成。A.发端地球站B.卫星转发器C.微波站D.上行传播路径E.下行传播路径【答案】ABD6、同步数字体系(SDH)的特点有()。A.有地区性的数字信号速率和帧结构标准B.有标准光接口信号和通信协议，光接口成为开放型接口满足多厂家产品环境要求，降低了联网成本C.采用了同步复用方式和灵活的复用映射结构，使网络结构得以简化，上下业务十分容易，也使数字交叉连接的实现大大简化D.频带利用率较PDH有所提高E.帧结构中安排了丰富的开销比特，使网络的OAM能力大大加强【答案】BC7、光纤通道总衰减应采用（）仪器进行测量。A.OTDRB.稳定光源C.光功率计D.光谱分析仪E.可变衰耗器【答案】BC8、有线电视系统防雷设计应有防止()的措施。A.直击雷B.球形雷C.感应雷D.雷电侵入波E.云闪【答案】ACD9、承包单位应编制专项施工方案的分项工程包括()。A.土方开挖工程B.起重吊装工程C.通信枢纽工程D.拆除、爆破工程E.其他危险性较大的工程【答案】ABD10、声音的特性是由()等要素来描述的。A.响度B.音调C.频率D.音色E.波形【答案】ABD11、随着现代通信网的技术发展，为“三网融合”铺平了道路，“三网”是指（）？A.移动互联网B.物联网C.计算机通信网D.有线电视网E.电话通信网【答案】CD12、数字电视主要有（）和卫星等传输标准。A.微波B.地面C.分米波D.米波E.有线【答案】B13、网络优化主要从（）等方面来进行分析。A.掉话B.无线接通率C.切换D.干扰E.上下行速率【答案】ABCD14、光缆线路工程中，用于光纤通道总衰减测试的仪器包括（）。A.光时域反射仪B.光功率计C.光源D.偏振模色散测试仪E.高阻计【答案】BC15、移动交换中心（MSC）可独立实现用户的（）功能。A.寻呼接入B.信道分配C.呼叫接续D.位置登记E.自动漫游【答案】ABC16、双绞电缆的特性阻抗有（）等几类。A.75ΩB.100ΩC.120ΩD.125ΩE.150Ω【答案】BC17、架空线路工程中，按建筑方式分类的拉线应包括()。A.落地拉线B.高桩拉线C.吊板拉线D.撑杆E.风暴拉线【答案】ABC18、下列关于城域网光缆单盘检验与配盘做法正确的是（）。A.测量单盘损耗时增加1公里尾纤B.用0TDR测单盘损耗C.按光纤折射率测光缆长度D.端别设北为A端，南为B端E.选单盘长1.5公里的光缆为进局光缆【答案】ABD19、电缆单盘检验的主要项目包括（）。A.环阻测试B.电缆长度C.绝缘电阻检验D.不良线对检验E.电缆气闭性能检验【答案】ACD20、电缆或信号线的焊接点应()。A.端正光滑B.无虚焊C.无凹陷无凸泡D.不松动E.使用焊油【答案】ABCD21、通信工程抗震的相关规定包括()等部分。A.电信建筑设防分类标准B.电信设备安装的抗震要求C.电信设备抗震性能检测D.电信设备抗震监理标准E.电信设备安装设计标准【答案】ABC22、在通信网中属于交换节点功能的有()。A.提高物理线路的使用效率B.交换功能C.话务统计D.维护管理E.实现对交换节点呼叫建立的控制【答案】BCD23、从系统的兼容性方面考虑，DWDM系统可分为()。A.集成式系统B.开放式系统C.双纤单向系统D.单纤双向系统E.单纤单向系统【答案】AB24、通信电源交流供电系统包括()等部分。A.整流设备B.燃油发电机组C.低压交流配电屏D.逆变器E.直流变换器(DC／DC)【答案】BCD25、光传送网（OTN）的特点包括（）。A.支持多种业务B.满足用户对带宽的持续增长C.只能管理一根光钎中的单波长传输D.故障恢复相比电层速度慢E.保持与现有SDH网络的兼容性【答案】AB26、严禁并联使用的蓄电池组的特征有()。A.不同厂家B.不同容量C.不同型号D.不同时期E.不同颜色【答案】ABCD27、某电信运营公司发现本地网光缆被挖断，首先采取措施临吋疏通业务，随后修复线路并加装钢管保护，在沿线曾设宣传牌。该公司可向责任单位索赔的费用包括（）。A.临时疏通业务的费用B.线路修复的人工费、材料费C.加装保护钢管的费用D.增设宣传牌的费用E.支付用户的损失赔偿费用【答案】AB28、天馈线系统安装前需要做的工作有（）。A.所安装的天线、馈线运送到安装现场，检查有无损伤B.检查机房内设备是否安装完毕C.依据设计核对天线的安装位置、方位角度，确定安装方案D.布置安装天线后方尾绳，制定安全措施，划定安装区域，设立明显标志E.安装前要仔细检查所有的连接螺栓【答案】ACD29、各通信运营商之间由于通信设施存在隐患等原因，可申请暂停网问互联或业务互通。运营商之间中止互联互通应具备的条件有()。A.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施存在重大安全隐患B.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施对人身安全造成威胁C.经互联双方总部同时认可，互联一方的系统对另一方的系统的正常运行有严重影响D.经互联双方总部同时认可，有详细的实施计划、恢复通信和用户告知宣传方案E.互联或业务互通严重影响到人员安全【答案】ABCD30、4G蜂窝移动通信网络的主要特征包括（）。A.提供更高的传输速率B.支持更高的终端移动速度（250km／h）C.全IP网络架构、承载与控制分离D.提供无处不在的服务、异构网络协同E.提供手机电视业务【答案】ABCD大题（共10题）一、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。施工期间正值雨季，项目负责人针对雨季施工注意事项进行了重点检查。建设单位为了加快施工进度，要求对已经完成的基站，提前加电开通，尽快验收交付投产。在专项质量检查中，检查组发现基站天馈线驻波比不合格的数值偏高，要求项目部进行分析并及时整改。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些？3.针对雨期施工的注意事项有哪些？【答案】1.答：（1）不妥之处1：第一次施工会议上进行安全技术交底，交底时间不妥。正确做法：安全技术交底应该在开工前进行。（2）不妥之处2：现场勘察人员进行安全技术交底，交底人不妥。正确做法：交底人应该为施工单位负责项目管理的技术人员。（3）不妥之处3：参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，被交底人不全。正确做法：被交底人应包括施工作业班组和作业人员。（4）不妥之处4：交底内容不全面。正确做法：安全技术交底的内容还应包括：1）针对危险因素制定的具体预防措施；2）在施工生产中应注意的安全事项；3）发生事故后应采取的应急措施。2.答：有限空间工作的安全防护如下：（1）必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；（2）必须做到“先通风、再检测、后作业，严禁通风、检测不合格作业；二、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。三、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26天乙施工单位可索赔费用：新增8公里光缆施工费用：8×1000×10=80000元新增8公里光缆材料费用：8×500=4000元租赁机械费：7×2000=14000元人工费：80×80=6400元共计：80000+4000+14000+6400=104400元四、某施工企业与建设单位签订了开挖80km直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为60000延米，假设综合施工费用为10元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为500元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为30天，7月1日开工，7月30日完工，在实际工程中发生如下事件：事件一：租赁机械操作不当故障，晚开工5天，造成人员窝工25个工日。事件二：施工中路由发生改变，于7月7日停工，配合进行路由复查，配合用工为40工日。事件三：7月17日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟6000延米。事件四：7月20日至28日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工60个工日。问题：1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价50元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的50%，则索赔和变更的费用是多少？4.假设窝工费为人工费的50%（含管理费），请计算7月30日开工前整个项目的BCWS、BCWP、ACWP，并计算CV、SV。5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？【答案】1.事件一：不能索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于施工单位的责任。事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于甲方的责任。事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设计变更，增加了工程量。事件四：可以索赔工期，不可以索赔费用；因为山洪暴发属于不可抗力。2.事件二可索赔工期10天；事件三变更增加的工期6000/（60000/30）=3天；事件四可索赔工期9天；索赔和变更的总工期为：10+3+9=22天3.事件二可索赔费用：人工费40工日×50元/工日×（1+50%）=3000元机械费500元/台班×10天=5000元事件三设计变更增加的施工费：6000延米×10元/延米=60000元五、【背景资料】：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期为60天，工程保修期为1年。项目部计划工程后期整理竣工资料。项目部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收1个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：1．建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作2．建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织的竣工验收存在哪些问题3．建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题4．施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题说明理由【答案】六、A现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。问题：指出A现场可能导致角杆向内角倾斜的其它原因。【答案】（1）电杆及拉线地锚埋深不够；-56-（2）拉线出土点不正确；（3）杆洞及地锚坑回填土未夯实；（4）拉线收紧程度不够；（5）杆路的档距或杆上负荷不符合工程设计要求。七、（通信与广电工程项目施工现场管理）某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事情：(1)施工单位在敷设光缆时，施工人员将包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人（手）孔内抽出的积水沿街漫流。(3)施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。(4)施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。问题：(1)对于此工程项目，项目经理部应从哪些方面进行现场管理？(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素，请制定相应的控制措施。【答案】(1)在此项目中,从施工现场发生的这些事情可以看出,项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资及现场施工人员的行为等方面进行管理。现场管理工作做不好,将直接影响工程的顺利进展。(2)本工程中的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃,发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放,开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬,管道排水漫流,光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃,剩余油漆被焚烧或填埋,施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒,变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素,在目前的技术水平条件下,可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放,光缆盘的包装物拆下后应及时收集,避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养,以降低噪声和废气排放量,同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收,不得随意丢弃；人（手）孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集,带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点,以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。八、（通信工程建设监理）某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题：(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说,任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。监理单位承揽业务的资质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程。(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前,即开工之前。这样,施工单位进场以后,施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交。(3)在此背景中,包含了监理单位的以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中,对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字,这样做不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时,由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上,这样,虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求,但实际上这些电杆和拉线的埋深仍然不符合规范要求,这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故。因此,现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后,再在隐蔽工程随工验收签证上签字,以确保其施工质量。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后,应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定,在施工单位和建设单位之间进行协调,尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中,监理单位所做的信息管理工作主要有：编写监理规划,编写监理周报和月报,收集、审核、审批施工单位提交的工程文件,统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量,收集工程及质量情况,审查施工单位的工程竣工资料,编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。九、（通信工程施工招标投标管理）某城市的通信建设单项工程包括5个单位工程，建设单位为了引进竞争机制，将此项目的5个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的某施工单位编制了标底，并向20家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价2%的投标保证金。在投标截止日，有A、B两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，经向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现C施工单位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后，C施工单位解释此问题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现D施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀，只是其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评标委员会请其对此问题作出澄清，以确定有效工作量。对于E施工单位的投标文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此进行补正。另外，还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误等问题，评标委员会也都请他们作了