2022年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关题库(附带答案)

2022年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关题库(附带答案)单选题（共60题）1、合理选用管孔，有利于穿放光(电)缆和维护工作。选用管孔的总原则是（）。A.先下后上，先中后侧B.先上后下，先中后侧C.先下后上，先侧后中D.先上后下，先侧后中【答案】C2、关于光纤的说法，错误的是（）。A.光纤是光通信系统最普遍和最重要的传输媒介B.它由单根玻璃纤芯、紧靠纤芯的包层、一次涂覆层以及套塑保护层组成C.纤芯和包层由两种光学性能不同的介质构成，纤芯对光的折射率比包层的折射率低D.包在纤芯外围的覆盖层就像不透明的物质一样，防止了光纤在穿插过程中从表面逸出【答案】C3、微型光缆是接入网中关键的组成元素，其作用就是()。A.增加光缆的牵引力B.增加网络灵活性C.保护光缆D.传输信息【答案】D4、下列不属于天馈线系统测试的是()。A.天线方向B.交叉极化鉴别率C.天线海拔高度差D.馈线电压驻波比【答案】C5、硅芯管在人孔内余留长度不小于()，以便于气流敷设光缆时设备与塑料管连接。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】D6、管道中心线、人(手)孔中心的位置误差不应超过规范要求，遇特殊情况变化较大时应报（）重新批准。A.规划部门B.设计单位C.施工单位D.建设单位【答案】A7、彩色三要素指的是彩色光的亮度、色调和（）。A.色失真B.色差度C.染色度D.饱和度【答案】D8、（）是指在光端机发送端，通过调制器用电信号控制光源的发光强度，是光强度随信号电流线性变化。A.强度调制B.直接检波C.数字编码D.波分复用【答案】A9、一列有多个机架，先安装列头首架，然后依次安装其余各机架，整列机架允许垂直偏差为()，机架之间的缝隙上下均匀一致。A.3.5mmB.3mmC.4mmD.4.5mm【答案】B10、提出电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设意向的电信运营商应向当地的()提出书面申请，并将拟建项目的基本情况向其报告。A.电信管理机关或电信管理机关授权的社会中介组织B.城市规划管理机关或城市规划管理机关授权的社会中介组织C.电信业务部门或电信业务部门授权的社会中介组织D.建设管理机关或建设管理机关授权的社会中介组织【答案】A11、当声能衰减到原值的（）所需的时间，称为混响时间。A.1/10万B.1/20万C.1/100万D.1/200万【答案】C12、最小边模抑制比是指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比，其测试主要仪表为()。A.多波长计B.传输分析仪C.光谱分析仪D.光功率计【答案】C13、计算机网络的主要目的是()。A.资源共享B.提高系统可靠性C.均衡负荷D.提供灵活的工作环境【答案】A14、防洪标准等级为Ⅰ级的通信局站是()。A.移动基站B.宽带接人站C.微波通信站D.卫星地球站【答案】D15、VSAT系统是以传输低数率的数据而发展起来的，目前已经能够承担高数率业务。其出站链路速率可达8448kbit／s，入站链路数率可达()kbit／s。A.8448B.4096C.2048D.1544【答案】D16、下列关于现代通信网的发展趋势的说法，错误的是（）。A.网络信道光纤化、容量宽带化B.网络传输的集中化、高效化C.为“三网”融合铺平了道路D.接入网的宽带化、IP化、无线化【答案】B17、下列行为中，属于危害电信网络和信息安全的是（）。A.盗接他人电信线路B.复制他人电话号码C.伪造电信充值卡D.盗窃公用电信设施【答案】D18、彩色三要素指的是彩色光的亮度、色调和（）。A.色失真B.色差度C.染色度D.饱和度【答案】D19、SDH网络拓扑结构中，（）存在瓶颈问题，因此不适合提供双向通信业务。A.树形B.线性C.网孔型D.星形【答案】A20、天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的（）作保护接地。A.内侧B.外侧C.上方D.下方【答案】B21、一类机房的相对湿度一般应保持在()之间。A.10％～60％B.40％～70％C.20％～85％D.20％～80％【答案】B22、关于数字移动通信的组网技术小区覆盖方式说法错误的是（）。A.带状网主要用于覆盖公路、铁路等横向排列覆盖的区域B.带状网宜采用定向天线，使每个无线小区呈椭圆形C.在服务面积一定情况下，正六边形小区形状覆盖服务区域所需的基站数量最少、最经济D.蜂窝网中相邻的小区可以使用相同的信道【答案】D23、在PTN网络中，以下能同时支持时间和频率同步技术是（）。A.基于物理层的同步以太网技术B.基于分组包的TOP技术C.IEEE1588v2精确时间协议技术D.GPS同步技术【答案】C24、广播电视中心的场地选择的要求有：远离电磁干扰源、地震断裂带和（）等。A.城市中心B.大型公共设施C.发射台及微波站D.强噪声源【答案】D25、关于综合布线下列说法不正确的是（）。A.预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mmB.建筑物之间管道埋深0.5mC.设置线槽支撑保护，水平敷设时，支撑间距一般为1.5-3mD.线缆不得布放在电梯或管道竖井内【答案】B26、光(电)缆线路路由复测由()负责组织。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】D27、一般来说，由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗，微波传输中每隔（）km左右就需要设置中继站。A.50B.100C.150D.200【答案】A28、在光信号中光纤中传播时，（）会导致光信号的畸变。A.反射B.折射C.损耗D.色散【答案】D29、中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括：非线性失真、频率响应和（）。A.信噪比B.频率稳定度C.整机效率D.调幅度【答案】A30、VSAT网络在采用混合网拓扑结构时，当进行点对多点通信时，需采用（）结构。A.星形B.环形C.树形D.网形【答案】A31、我国GSM通信系统相邻两频道间隔为200kHz。每个频道分为8个时隙，即8个信道(全速率)。每个用户使用()。A.一个频道中的两个时隙传送信息B.两个频道中相对应的两个时隙传送信息C.一个频道中的一个时隙传送信息D.两个频道中的任意两个时隙传送信息【答案】C32、6／4GHz频段通信卫星系统广播电视Ⅰ类地球站天线直径为()。A.9～12mB.10～12mC.11～12mD.11～13m【答案】D33、天馈线驻波比的测试应按照要求使用驻波比测试仪，要求驻波比小于等于（）。A.0.9B.1.5C.1.8D.2.0【答案】B34、在所有网元功能测试完成后，进行的语音业务测试是（）类业务。A.浏览B.VoLTEC.P2PD.即时消息【答案】B35、关于通信网络同步的说法正确的是（）A.PTN可实现高质量的网络同步，从而解决3G基站间存在的时间同步问题B.SDH系统同步的过程和传送基准信号的过程是相互独立的C.CDMA2000支持异步和同步的基站运行方式，减少了对GPS系统的依赖性D.PTN采用了固定传送模式的数字时分复用技术，减少了时延【答案】A36、通信工程职业照射限值要求：在每天()工作期间内，任意连续6min按全身平均的比吸收率(SAR)应小于0．1W／kg。其中的比吸收率(SpecificAbsorptionRate，SAR)是指生物体每单位质量所吸收的电磁辐射功率，即吸收剂量率。A.4hB.6hC.8hD.10h【答案】C37、天线的仰角、方位角、极化角和焦距细调，调试顺序为()A.按方位角、仰角、馈源焦距和极化角顺序进行B.按馈源焦距、方位角、仰角和极化角顺序进行C.按仰角、方位角、馈源焦距和极化角顺序进行D.按极化角、馈源焦距、方位角和仰角顺序进行【答案】C38、设置在汇接局(Tm)和端局(C5)的时钟是()。A.第一级时钟B.第二级时钟C.第三级时钟D.第四级时钟【答案】C39、可提供一次性无间断信道的交换方式是()。当电路接通以后，用户终端面对的类似于专线电路，交换机的控制电路不再干预信息的传输，也就是给用户提供了完全“透明”的信号通路。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A40、塑料管道混凝土基础宽度应比管道孔群宽度宽()。A.50mmB.100mmC.150mmD.200mm【答案】D41、通信管道的建设应满足光(电)缆布放和使用的要求，必须按照()审批的设计路由实施。A.建设行政主管部门B.规划部门C.当地通信管理局D.建设单位【答案】B42、采用了同步CDMA、智能天线、软件无线电、接力切换等一系列高新技术的全新移动通信技术是()。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMA【答案】D43、GSM频率复用是指在不同间隔区域使用相同频率进行覆盖。GSM无线网络规划基本上采用每()个基站为一群。A.3B.4C.6D.8【答案】B44、市话全塑电缆的型号中，分类代号HP代表电缆为()。A.市话电缆B.配线电缆C.局用电缆D.都不对【答案】B45、当事人应当按期参加听证。当事人有正当理由要求延期的，经批准可以延期()次；当事人未按期参加听证并且未事先说明理由的，视为放弃昕证权利。A.1B.2C.3D.4【答案】A46、通信设备直流电源端子输入电压允许变动范围为（）V。A.57-38B.52-36C.-57----40D.-60----38【答案】C47、有线电视传输节目的总源头是()。A.终端设备B.用户分配系统C.干线传输系统D.前端机房【答案】D48、通信局内的工频低压配电线宜采用（）方式布放。A.地槽布放B.走线架上绑扎C.架空引线D.金属暗管布放【答案】D49、4G的核心网中不包含的网元（）。A.PGWB.MGWC.SGWD.PCRF【答案】B50、光缆结构简单、制造工艺简捷；对光纤的保护优于其他结构的光缆，耐侧压，因而提高了网络传输的稳定性；光缆截面小，重量轻，特别适宜架空敷设的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对【答案】B51、建设栅格管通信管道时，正确的要求是（）。A.管道应铺设在混凝土基础上B.在栅格管群中，层与层之间应保持10mmC.管道的曲率半径不得小于6mD.接口处可涂抹专用胶水粘接插接套管【答案】D52、模拟移动电话系统采用()技术。A.FDMAB.CDMAC.TDMAD.OFDM【答案】A53、程控数字交换系统中，用户模块属于（）。A.话路系统B.控制系统C.外围设备D.综合系统【答案】A54、建设栅格管通信管道时，正确的要求是（）。A.管道应铺设在混凝土基础上B.在栅格管群中，层与层之间应保持10mmC.管道的曲率半径不得小于6mD.接口处可涂抹专用胶水粘接插接套管【答案】D55、关于通信电源系统的说法，错误的是（）。A.在通信电源系统中，为了确保供电的可靠，应采用由两台以上的整流设备并联运行的方式，当其中一台发生故障时，另一台可以自动承担为全部负载供电的任务B.为了节约电能，提高效益，必须提高电源设备的效率，可以采用太阳能电源和风力发电系统C.通信设备要求电源电压稳定，电源电压过高，会损坏通信设备中的元器件；电压过低，设备可以正常工作D.电源装置必须小型化、集成化，能适应通信电源的发展和扩容【答案】C56、目前，主流的宽带光接入网普遍采用（）。A.ADSLB.HFC.POND.AON【答案】C57、无线广播电视监测网主要由数据分析处理中心、遥控站和（）组成。A.基站台B.监测台C.观测台D.电视台【答案】B58、100对以上的电缆加有预备线对(用SP表示),预备线对的数量一般为标称对数的1%，但最多超（）对。A.6B.5C.8D.10【答案】A59、在利用()进行通信时，存在着两个限制条件：首先，在进行信息传送时，通信双方必须处于同时激活可用状态；其次，两个站之间的通信资源必须可用，而且必须专用。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A60、仰角：地球站天线轴线方向应高于天际线()。A.3°B.4°C.5°D.6°【答案】C多选题（共30题）1、下列位置，宜设置手孔的位置是（）。A.单位门口B.低洼地带C.小区内部管道D.简易塑料管道E.分支引上管道【答案】CD2、中短波广播发射机测试项目有()。A.非线性失真B.频率响应C.调制制式D.噪声电平E.频率稳定度【答案】ABD3、过失损坏电信线路及其他电信设施，造成重大通信事故的行为包括（）。A.重伤3人/次以上B.一条或多条国际陆海光(电)缆中断事故C.一个或多个卫星转发器通信累计中断超过60minD.党政军重要机关会议通信阻断30minE.不同电信运营者的网间通信、长途通信一个方向全阻60min【答案】BD4、彩色电视电光转换是利用（）器件。A.CCDB.摄像管C.LCD.PDPE.CRT【答案】CD5、剧场扩声系统中，扬声器的固定应安全可靠，水平角、（）应能在设计要求的范围内方便调整。A.倾角B.俯角C.夹角D.对角E.仰角【答案】B6、蓄电池的主要指标包括（）。A.电动势B.内阻C.放电率D.终了电压E.充电电流【答案】ABCD7、广播电视防火要求为一类建筑物的有()。A.中央级、省级和计划单列市的广播电视中心、传输网络中心B.建筑高度>50m的广播电视中心、传输网络中心C.广播电视地球站D.中央级发射台E.塔下建筑高度<50m【答案】ABCD8、馈线的主要指标是（）。A.反射系数B.增益系数C.方向性系数D.行波系数E.工作频率范围【答案】AD9、下列属于通信网交换节点的是（）。A.计算机B.用户小交换机C.路由器D.分组交换机E.转发器【答案】CD10、通信电源交流供电系统包括（）等部分。A.整流设备B.燃油发电机组C.低压交流配电屏D.逆变器E.直流变换器(DC／DC)【答案】BCD11、电信运营商实现电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施共用，应坚持的原则是（）。A.有效利用B.节约资源C.技术可行D.减少污染【答案】ABCD12、CDMA按照其采用的扩频调制方式的不同，可以分为()。A.直接序列扩频B.跳频扩频C.跳码扩频D.跳时扩频E.复合式扩频【答案】ABD13、核心网可靠性测试的内容有()。A.EPC核心网设备主备模块倒换B.数据库备份安全测试C.操作系统安全检查D.分权分域管理安全检查E.计费不准确率指标应小于十万分之一【答案】A14、数字微波通道的测试包括()。A.误码性能测试B.设备故障测试C.SDH网络输入端抖动容限的测试D.联络公务信道的测试E.工作误码测试【答案】ACD15、广播电视中心电源系统对ＵＰＳ系统的基本要求是（）。A.必须是在线式B.必须是后备式C.必须保证没有任何干扰信号的漏放D.必须有较高的可靠性和稳定E.配备一定的后备蓄电池组，延长有效供电时间【答案】ACD16、对光纤放大器（OA）测试所使用的主要测试仪表有（）。A.光谱分析仪B.多波长计C.光源D.光功率计E.光可变衰耗器【答案】AD17、通信电源交流供电系统包括（）等部分。A.整流设备B.燃油发电机组C.低压交流配电屏D.逆变器E.直流变换器(DC／DC)【答案】BCD18、电磁辐射监测点应选在开阔地段，要避开()等的影响。A.电力线B.高压线C.电话线D.树木以及建筑物E.雷电【答案】ABCD19、光纤接入网中最主要的形式是()。A.混合光纤／同轴电缆接入B.光纤到大楼C.光纤到路边D.光纤到户E.移动无线接入【答案】BCD20、分组交换的缺点有()。A.信息的传输时延较小B.经济性好C.实现技术复杂D.传输效率低E.易于实现链路的统计【答案】CD21、民用建筑的开发方、投资方以外的主体投资建设的公共电信配套设施，该设施的所有人和合法占有人利用该设施提供网络接入服务时，应()。A.获得相关电信业务经营许可证B.获得城管部门的批准C.为电信业务经营者提供平等的接人和使用条件D.可以不执行国家、行业通信工程建设强制标准E.原则上应统一维护【答案】AC22、核心网网管测试项目包括（）管理功能。A.配置B.告警C.性能D.安全E.呼叫失败率【答案】ABCD23、建筑面积100m2以上的()等，应设置灯光疏散指示标志。A.演播室B.安全出口C.疏散走廊D.休息厅E.卫生间【答案】ABCD24、业务节点通常由连接到网络边缘的（）组成？A.计算机系统B.集中监控系统C.数据库系统D.传输系统E.管理系统【答案】AC25、广域网的主要特点有()。A.进行远距离（几十到几千公里）通信，又称远程网B.广域网传输时延大（尤其是国际卫星分组交换网）C.信道容量较高D.网络拓扑设计主要考虑其可靠性和安全性E.数据传输速率在10Gbit／s以上【答案】ABD26、PTN线性保护倒换包括（）。A.1+1B.1:1C.N：1D.1+NE.1：N【答案】AB27、逆变器在（）情况下应启动保护电路动作并进行声、光告警。A.输入电压过高B.输入电压过低C.输出过压D.输出电流过低E.输出过流【答案】ABC28、光纤损耗系数随着波长而变化，为获得低损耗特性，光纤通信实用的低损耗波长有（）。A.850mmB.1100mmC.1250mmD.1310mmE.1550mm【答案】AD29、卫星通信线路由()组成。A.发端地球站B.卫星转发器C.微波站D.上行传播路径E.下行传播路径【答案】ABD30、在微波通信系统中，属于馈线系统的是()。A.环形器B.极化补偿器C.极化旋转器D.密封节E.分路滤波器【答案】BCD大题（共10题）一、背景某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事情：(1)施工单位在敷设光缆时，施工人员将包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丟弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人(手)孔内抽出的积水沿街漫流。(3)施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。(4)施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。问题(1)对于此工程项目，项目经理部应从哪些方面进行现场管理？(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素，请制定相应的控制措施。【答案】(1)在此项目中，从施工现场发生的这些事情可以看出，项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资及现场施工人员的行为等方面进行管理。现场管理工作做不好，将直接影响工程的顺利进展。(2)本工程中的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒，变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。二、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期5天(15~19日）；事件三：可索赔工期2天，900m3÷（4500m3÷10天）＝2天；事件四：可索赔工期3天(20~22日）；事件五：可索赔工期1天(23日）；可索赔工期共计5＋2＋3＋1＝11天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15工日×24元/工日×(1＋40%)＝504元机械费：450元/台班×5台班（天）＝2250元；三、某施工单位承接了一项新建管道工程，总造价100万建设单位按期拨付工程预付款，工程确定在2021年3月8日开工；工程开工前，施工单位组织按规定做好现场准备，设立临时设施。路由中一处需穿越城市快速路，市政部门要求施工单位施工中不得妨碍交通。施工过程中，质量监督机构和监理单位前往施工现场检查工作，项目经理以没有接到公司通知为由，拒绝提供配合，监理索要新建管道段隐蔽工程资料，施工单位拒绝提供；工程最终于2021年8月9日提交完整竣工资料及结算资料，2021年8月12日顺利通过竣工验收，出具保修证书。2021年9月18日正式投入使用。问题：1.本工程预付款多少？应在什么时间完成支付？2.简述新建管道工程施工现场准备工作内容及设立临时设施原则3.施工单位应采取何种施工方式穿越快速路，在施工中关注哪些质量控制点。4.施工单位拒绝质量监督单位和监理单位检查是否合理？并简述理由5.建设单位应在什么时间完成竣工资料审查？保修证书应由谁出具，简述保修证书内容；【答案】四、1．背景某架空光缆线路工程位于南方某市郊，工程初步设计已经批复，建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同，并经过招标选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，双方协商取消了费用表中的财务费，建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同金额的5％，工程开工日期为4月1日。开工后施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常下雨，施工单位的实际进度滞后，并且出现窝工的问题，施工单位据此向监理单位提出工期和费用的索赔申请。施工单位为了能够计取更多的工作量，在敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上多预留了15米光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又提高了2％的系数。2．问题(1)建设单位是否可以根据初步设计签订订货合同?说明理由。(2)说明建设单位取消财务费的做法是否合理?(3)项目部以经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔合理吗?为什么?(4)分析项目部工程结算存在的问题。(5)在开工后一直未收到预付款的情况下，施工单位应该怎么做?【答案】(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需求量的计算基础，是筹备和签订设备、材料订货合同的依据，因此建设单位可以初步设计中编制的概算定额为依据签订工程材料订货合同。(2)建设单位取消施工单位的财务费的做法不合理。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其他财务费用等，所以建设单位简单地以施工单位不可能在本工程中发生贷款而取消施工单位的财务费的做法不合理。(3)项目部以经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔不合理。因为在南方，4月份正是多雨的季节，这是一个有经验的项目管理人员应该预料到的，对于因下雨而发生的窝工损失应从冬、雨期施工增加费中列支。冬、雨期施工增加费是指在冬、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动功效降低所增加的费用，是按常年摊销综合取定的，不分地区、季节均按规定计列。所以，项目部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目部在工程结算中存在以下问题：①不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量，因为工程量应以安装实际数量为准，所用材料数量不能作为安装工程量。②不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数，因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限，计算工程量时不得超过此标准。(5)按规定，在具备施工条件的前提下，建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。本工程中，建设单位不按约定预付，施工单位应在预付时间到期后10天内向建设单位发出要求预付的通知；建设单位收到通知后仍不按要求预付时，施工单位可在发出通知14天后停止施工，并且建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)，并承担违约责任。五、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离按500元/公里计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.计算乙施工单位4月底的计划工作预算成本BCWS，已完工作预算成本BCWP，已完工作实际成本ACWP。2.计算乙施工单位4月底SPI、CPI，并分析进度成本情况。【答案】1.答：BCWS=30km×1000m×6元/米=180000元=18万元BCWP=35km×1000m×6元/米=210000元=21万元ACWP=20万元2.答：SPI=BCWP/BCWS=21/18=1.17，SPI>1，进度超前。CPI=BCWP/ACWP=21/20=1.05，CPI>1，成本节支。3.1.答：第1周末BCWS=10×7×500+3000×1/2=36500元第5周末BCWS=（10×2×7+4×7+8×7+4×7×2）×500+3000+400+100000+200=243600元2.答：第1周末BCWP=（10×2×7×500+3000）×70%=51100元第5周末BCWP=10×2×7×500+3000+4×7×500+400+8×7×500+100000+（4×2×7×500+200）×80%=237960元六、（二）、总承包一级资质的A公司，承担了500个基站的施工任务，内容包括基站设备安装调测和部分基站的机房装修，合同工期20天，经建设单位同意，项目经理将机房装修任务分包给了具有建筑装饰专业承包三级资质的B公司，100个郊区基站分包给了具有通信用户管线资质的C公司。施工过程如下：1.省通管局质监人员到了现场检查施工质量，项目经理以现场有监理工程师及工期紧为由拒绝接受检查。2.某天，小雨，A公司项目经理对郊区基站质量巡检，发现塔上有人穿着拖鞋施工，塔下人员未戴安全帽，项目经理叮嘱队长“注意安全，明天必须佩戴齐全安全防护用具”后离开，收工阶段，2人下塔时滑落，导致1死，1重伤。本事故的调查报告内容包括了施工发生单位的概况，施工救援情况，施工造成的人员伤亡和直接经济损失，事故责任认定，事故防范和整改措施。3.监理工程师审核施工资料时发现提供的基站站点参数仅包括，站名、站号、配置基站类型、参数信息，要求补充完善。问：【答案】七、背景某项目经理部负责南方某市话线路工程的施工，工程于7月1日开工，9月30日完工，施工内容包括制作架空杆路、敷设架空电缆和管道电缆、安装配线设备、制作总配线架成端等工作量，工程采用包工不包料的形式承包。项目经理部的人员构成情况如下表：项目经理部的施工组织设计中对安全的要求如下：(1)在施工过程中，应保证施工人员、仪表、车辆、设备、机具的安全。(2)本工程保证实现无人员伤亡事故，设备、仪表、工机具保证无破损。项目经理部的专职安全员负责工程的安全管理工作，对工程中的安全问题进行经常性的检査，杜绝安全隐患。(3)安全技术交底工作由专职安全管理员向主要施工人员交底。在施工过程中，发生了以下事情：(1)挖好的杆坑使得一人腿部摔伤。(2)过路口架设吊线时，吊线使得一名骑车人摔伤。(3)敷设架空电缆时，遇到吊线带电，使得一名施工人员从杆上摔落。(4)在人孔内接续时，便道上一行人掉入人孔中。(5)—名施工人员在人孔内作业时被毒气熏晕。(6)管道内的电缆线间绝缘不达标。【答案】(1)工程的安全管理工作应在事前制定安全管理计划；事中落实管理计划，并进行检査；事后应对检查中发现的安全问题进行分析，査明问题产生的原因，制定纠正和预防措施，避免以后再发生类似的问题。但项目经理部在施工组织设计中，对安全的控制要求未涉及安全事故的处理要求，也就是说缺少事后纠偏的工作内容。(2)在项目经理部的施工组织设计中，只提到了对内部的人员、仪表、车辆、设备、机具的安全管理，未提到对建设单位的材料、施工现场周围环境的保护问题，因此在工程中发生了很多安全事故。(3)本工程的危险源包括：高温，路由附近的高压电力线、低压裸露电力线及变压器；有缺陷的夹杠、大绳、油丝绳、脚扣、安全带、座板、紧线设备、梯子、试电笔等工具，有缺陷的钢绞线、夹板、螺钉、螺母、地锚石、电杆等材料，固定不牢固的滑轮、线担、夹板等高处重物，锋利的工具；码放过高的材料，千斤上的电缆盘，车上固定不牢的重物，绷紧的钢绞线；人(手)孔内的有毒气体，落入人(手)孔的重物，安装不牢的拉力环，开凿引上孔溅起的灰渣，使用不当的喷灯；有缺陷的标志，未做防护的杆坑、拉线坑，未立起的电杆，打开的没有围栏的人(手)孔；行驶的车辆，燃油，伙房的煤气罐，传染病，雷电等。(4)项目经理部的人员中，项目经理不具备上岗资格。因为项目经理只具有一级注册建造师的证书。项目负责人在取得相应的执业资格证书的同时，还应取得安全培训合格证书以后才可上岗。(5)项目经理部不符合安全管理规定的工作有：安全技术交底工作只涉及了主要施工人员，交底的范围不符合要求；开挖的杆坑、拉线坑及打开的人(手)孔均未作警示标志；路口处敷设吊线时未设专人看管；施工人员的安全教育不到位；未按照安全操作规程施工等。(6)安全技术交底工作不到位。项目经理或技术负责人应当对有关安全施工的技术要求向管理人员、施工人员进行详细的讲解和说明。安全交底的形式应根据工程规模确定，原则上要求逐级进行。安全交底的内容应全面、有针对性，应针对工程中容易发生安全事故的问题进行交底。安全技术交底工作应保存书面的签字记录。(7)人(手)孔内作业时，应注意防毒、防坠落、防原有线缆损坏的问题。①在人(手)孔内工作时，井口处应设置警示标志。施工人员打开人(手)孔后，应先进行有害气体测试和通风，确认无有害气体后才可下去作业。在人孔内抽水时，抽水机的排气管不得靠近人(手)孔口，应放在人(手)孔的下风方向。②下人(手)孔时必须使用梯子，不得蹬踩光（电)缆托板。人(手)孔内工作时，如感觉头晕、呼吸困难，必须离开人(手)孔，采取通风措施。开凿人(手)孔的引上孔时，必须戴防护眼镜。在人(手)孔内不许吸烟。(8)本工程应制定的应急预案包括：人员伤亡事故应急预案、火灾应急预案等。本工程应急预案的内容应包括：①应急期间的负责人应采取的措施；②起特定作用的人员和专家的职责、权限及义务；③与外部应急服务机构的联系方式以及与邻居和公众的沟通方式、办法；④至关重要的设备和记录的识别及保护方法；八、1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。九、某施工单