某项目钢筋工合同

建设工程劳务施工合同工种：钢筋工程名称：XXX发包方：XXX工程项目部承包方：XXX签订地点：XXX工程项目部签订日期：2010年11月16日钢筋分项工程承包合同发包方：XXX工程项目部（以下简称甲方）承包方：XXX钢筋班组（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。根据甲方承建的XXX工程的实际情况，经甲方对乙方承包专业资格的考核，同意将本工程的钢筋分项工程的施工任务采用包清工形式委托给乙方施工，同时乙方已进行现场实地考察并对承包中可能遇到的问题、风险进行综合评估。为明确双方的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度和安全文明施工的原则，特制定如下合同条款及有关事项以便共同遵守执行。一、工程名称：XXX工程二、工程地点：XXX三、工程工期：1、基础部分：（以后浇带为分界线，需多完成两跨）（1）承台、地梁、底板钢筋：每段天完成（2）地下室墙体柱钢筋：每段天完成（3）地下室顶板钢筋：每段天完成2、主体工程：按栋号分（1）墙、柱筋绑扎：每层1天∕层（含电渣压力焊）（2）梁板钢筋绑扎，每层1.5天∕层3、构造柱、栏板、雨蓬、预留洞、圈过梁、预制板等零星构件，图纸中所有钢筋项目，以项目部周计划为准。4、工期必须项目部安排周工期为准，乙方必须服从安排。5、工期奖罚每拖后一天罚款2000元，罚款在相应部位的进度款中给予扣除，且将其情况公布在宣传栏中。6、当前道工序未完成，在不影响前道工序施工的前提下，下道工序可以提前插入作业，工期以项目部工序交接班为准。未办理交接班不计工期。四、工程项目与承包方式范围1、水晶枫景Ⅱ期4#～8#楼及地下室、1#～3#配电室工程工程基础、主体（剪力墙、柱、梁板、过梁、构造柱、栏板以及另星项目等）钢筋分项工程。2、工程结构：地下壹层、地上二十五～三十二层框剪结构。3、承包方式：钢筋制作、绑扎等工序包工不包料，但绑扎用的20号镀锌铁丝等辅材、各种机械设备、三级配电箱、灯具由乙方自行提供。4、承包范围：（1）乙方承担本工程的所有钢筋制作、绑扎、安放、加固、保护层支垫、成品保护等一系列工作。包括铁丝、闪光对焊、电弧焊及浇捣砼时的护筋等范围。（2）框架柱、剪力墙、拉结筋等施工架体的搭设与拆除。（3）工程每一工序完成后，对安装后剩余的产品收回在指定的场地，按规格、品种堆放整齐，无偿配合做好文明施工。五、单价与结算方式1、地下室钢筋制作、安装、绑扎、含闪光对焊、搭接电弧焊综合单价每吨XXX元/吨，钢筋使用吨数按施工图纸进行计算（上述单价包括地下室顶板防水层保护层钢筋网）。2、地下室顶板以上钢筋制作、安装、绑扎、含闪光对焊、搭接电弧焊综合单价XXX元/平方米（工程量按单体图纸建设面积计算）。3、电渣压力焊不分大小按个计量1.8元/个（包含人工、材料、机械设备），按设计图纸与结合现场实际量结算，送检试件免费焊接。4、钢筋连接套筒XXX元/个（包含人工费、材料费、机械设备），按现场实际数量结算，送检试件免费提供。5、以上单价中包含：人工、机械、工具、辅助材料、安全劳保、职工食宿生活、场内水平运输、各种楼面洞口钢筋防护网、屋面防水层保护层钢筋网及其他平面水平钢筋防护网、垂直运输以及与人工有关的其他费用。六、节约使用材料采用先进加工工艺，节约部分的材料由甲方受益，乙方不得有异议。七、工程质量1、严格按本工程的设计图纸与建筑施工规范规定要求进行。施工质量等级为合格。2、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范规定。3、钢筋制作加工前下料单必须提前两天送给现场施工员审核，确认方可进行下料制作，在每完成一个工序或分项工程后，务必实行班组自检、互检、收到上道工序不合格，下道工序不施工为原则。4、梁、板钢筋绑扎时，必须全部满绑、包括板筋、拉钩、腰筋等节点，不得有存在跳绑现象；梁筋在锚固、搭接焊接头中要严格控制下料尺寸，不得出现超出设计与施工规范规定的要求。5、板筋在绑扎前应先在楼板面上弹线，以便于控制整体钢筋横平坚直。6、钢筋所有下料、安装等工艺要严格按照设计图纸与施工规范规定进行施工，其下料单需按项目部管理人员审核确认后方可进行下料制作。八、付款方式1、地下室顶板以下按每月实际完成量的70%支付进度款，上部结构按单幢每完成四块板支付一次进度款，按所完成工程量的75%进度款于次月15日给予支付。2、单位工程结构封顶后一月内再付至完成量的85%，且所有零星构件全部完成后支付总完成量的95%。3、余款5%，待工程全部竣工验收后90天内付清。4、平时乙方拨付工程进度款时甲方各级人员所签署的书面资料仅作为拨付进度款的参照依据，不能作为确认乙方实际完成的结算依据，乙方最终结算价款需经过甲方公司预算部门审核并经公司总经理核审后的数据为乙方的最终结算款。九、甲方责任1、向乙方提供电源（总电源配电箱），裙楼以下每三层1个总配电箱，标准楼层为每6层设置一个总配电箱，其他分箱由乙方自理，乙方配备的工具和设备应满足相关规定要求；夜间加班照明，甲方提供塔吊上大灯，其他照明由乙方自理。2、向乙方提供一套结施、建施图纸及设计变更通知单、图纸会审纪要等有关资料。3、负责施工现场的协调工作，对乙方施工的工作范围、进度、质量、安全进行监督和指导。4、甲方提供垂直运输机械及塔吊（塔吊设置臂长不足之处由乙方自行水平搬运）。十、乙方责任1、负责全套钢筋加工设备的安装、保养、维修等。2、负责全套钢筋制作、绑扎、电焊及围墙内水平、垂直运输、人工搬运及铺设保护层垫块。3、负责承担绑扎铁丝、电焊条等有关钢筋制作、安装中所需的铺助材料的费用。4、乙方应积极配合并做到施工现场的工完场净，材料堆放按现场指定堆放达到文明施工要求。5、严格按设计图纸与施工规范规定等要求进行施工。6、乙方应保证按月发放工人工资，且应提供真实的工人工资表给项目部，否则引起相关的法律责任由乙方承担。7、施工安全：（1）、本项目承包单价已包含安全生产及劳保用品费用，乙方为安全生产第一责任人，对安全生产负全责。乙方对施工现场的安全检查管理、安全教育、安全监督、施工人员人身保险等均由乙方自行组织实施。乙方应配备兼职的安全员，负责检查、监督班组的安全生产工作，乙方在施工中服从现场施工员和工地管理人员的管理，遵守安全章程、遵纪守法、文明施工。（2）、在施工过程乙方应采取措施，严防高空坠落、物体伤人，不论涉及何人，乙方均应承担所有责任。对患有高血压、心脏病、贫血、精神病等疾病患者及童工、年老体弱的工人均不得上岗。违者责任由乙方完全负责。（3）、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格执行施工安全操作规程、规范，按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的检查、监督，采取有效的安全防护措施（如进入施工现场自备并戴好安全帽，严禁穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋进入工地，严禁带小孩进入工地，施工用电执行一机一闸一保险，即一机有一闸刀开关、一个漏电保护器等），消除事故隐患，确保施工安全，若由于乙方原因发生安全事故，其经济责任、法律责任概由乙方承担，与甲方无关。（4）、乙方的所有施工人员必须参加甲方组织的书面的“三级教育”以及书面的技术安全交底后才能安排工人上岗作业，自觉学习安全守则，不得违章操作，对进入施工现场不佩戴安全帽者或穿“三鞋”、打赤脚者每次按公司规定处罚。未经进行安全技术交底安排作业的，如发生意外责任事故，其一切费用由乙方承担。（5）、乙方应对劳务人员进行遵纪守法和防火安全教育，杜绝赌博、嫖娼和违法犯罪活动，不得使用身份不明的人员，动火用电按规定审批，防止事故的发生，搞好外来人口管理。（6）、乙方在施工中必须遵纪守法、文明施工、遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受专业安全检查人员依法实施的检查，采取必要的安全防护措施，清除事故隐患。（7）、相关机械操作人员。乙方应按规定指派持证人员持证上岗，若由于乙方安全措施不力，或违章作业，冒险蛮干所造成安全事故及相关责任和因此发生的费用概由乙方承担。未经甲方专业人员验收合格的施工机具不得投入使用。（8）、甲方搭设的安全防护措施，乙方不得随意拆除破坏，乙方承担维修及其它安全责任，乙方班组工人应遵守公司及项目部的一切安全规章制度，不得违章指挥，违章作业。如因乙方原因造成任何安全及质量事故均由乙方负责。（9）、乙方在工地场外所发生的所有关系与甲方无关，由乙方自行负责。8、乙方在施工过程中，由于技术力量或工人不足，在安全生产质量方面出现混乱，工期又不能按期完成，严重威胁着甲方的信誉，合同生效后班组长（责任人代表人）将本分项工程再行分包或转让，出现以上情况之一，甲方有权单方终止合同，另派班组进场施工，乙方无条件办理手续并退场，所剩余工程款与保证金全部作为违约金，并应赔偿甲方的一切损失。9、劳力管理（1）、乙方使用的劳动力应提前书面报备甲方，并接受书面的新工人进场交底和岗前技术安全交底后方可安排上岗，在施工中不得随意更换，进驻现场人员必须持有关证件（身份证、上岗证等证件）且于进场五天内提供有效身份证件复印件及相片（3张）于项目部。（2）、严禁使用未满16周岁员工，有疯疾、精神病等及55周岁以上的劳动力以及带家属与小孩。除本工程的操作人员外，其余人员严禁在施工现场，一经查出每人罚款50元，并送有关部门处理，若发生安全事故，其责任与费用全部由乙方承担。（3）、乙方人员宿舍均不得设在在建工程中，由乙方自行在非施工用地上搭设或另行外面租住，费用由乙方自理。（4）、搭设在非施工用地上宿舍照明用电由甲方提供电源和生活水源，水电费由乙方自理，四方代扣。乙方不得在宿舍内使用“三灶”煮饭，若出现对其进行没收，并对其班组处以200～500元罚款。10、乙方全体劳务人员必须严格遵守当地政府有关政策、法令和公司有关制度，服从管理，听从指挥。11、随时检查操作面周围的安全环境和使用工具、材料、电气、机械设备，做好文明施工，发现隐患及时处理同时上报项目部；不得争吵，否则每人次罚款100-500元，且责令当事人立即离开工地，如果发生殴打施工管理人员每次对其班组处于1000-5000元罚款，并负相应的法律责任。12、维护现场生产设备、工具和安全防护措施，乙方自备个人劳动防护用品及正确使用。及时纠正违章作业。13、文明施工（1）、计划用料、节约用材、工完场清，剩余钢筋整理堆放整齐，乙方无条件配合甲方做好文明施工。（2）、应规范工人遵守各项规章制度及法规、法令、遵章守纪、文明施工工作。搞好宿舍、食堂周边的环境卫生，不得有私炉灶，严禁粗言野语、打架斗殴、偷盗等行为，违反者乙方负有连带责任。每人次处罚500～1000元。从履约金中直接扣除。十一、其它条款1、夜间加班甲方只提供制作场照明大灯和塔吊顶部照明大灯，细部照明由乙方自理。2、甲方提供梁、柱、墙、板的保护层原料，安装由乙方负责。3、乙方常驻现场技工人员必须有80人以上。4、合同签订后7日内乙方向甲方交人民币60000元作为履约保证金，在本合同履行过程中，乙方出现违约情况，其处罚的在履约金中直接扣除，履约金不足的在进度款中补上，待地下室顶板完成后30天内无息退还履约保证金。5、乙方应按照甲方公司规定办理相关领款和工资发放手续，不得随意拖欠劳务人员工资，如乙方工人出现劳资纠纷上访至相关部门，每次将处以200～10000元处罚乙方。6、在施工中必须服从施工管理人员统一指挥，如发现工人不服从指挥并辱骂施工管理人员，对其班组处罚人民币100～200元，如果发生工人殴打施工管理人员，对其班组处理人民币500～1000元，并负责相应的法律责任。7、甲方如需使用乙方工人，应按实际用工签证，勤杂工、粗工工资60元/天，技术工工资130元/天，每月结付一次。8、项目部在施工过程中根据进度组织召开生产会，每周分别制定详细进度计划方案，班组长必须参加，确认进度表并签收，如果乙方签合同人无法亲自参加，委托代表签字有效。若缺席每次罚款200元。迟到罚款100元。9、甲方向乙方班组所有人员提供统一标识的安全帽，其费用按出厂原价17元/顶在乙方工程款中扣抵。十三、争议：甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可向工程项目所在地的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉