版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
经典经营合同书范文甲方:乙方:为了加强工程项目管理,落实项目承包责任制,确保管理科学化、工作规范化、现场标准化、分工专业化,充分调动双方积极性,提高项目经营效益,根据有关法律、行政法规的规定,在乙方认可甲方与发包方签订的工程施工合同(以下简称《施工合同》含补充协议及附件资料)的基础上,按照甲方有关项目管理办法的要求,经双方协商,同意签订本《工程项目内部承包经营合同书》(以下简称合同书)。第一条工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程工期:以甲方与发包方签订的施工合同为准。4、工程质量标准:以甲方与发包方签订的施工合同为准。第二条原则与方式1、实行项目负责人负责制:甲方聘任为该工程项目负责人(乙方),在工程施工管理实施过程中,代表甲方全面履行《施工合同》,负有第一责任,对项目盈亏承担不容推卸的全部责任。2、实行确保上交,自负盈亏的原则。甲方统一核算,工程成本单列。确保上交营业税、所得税、管理费等各项税费。3、乙方按照“动态管理、优化组合”的原则,配备精干的项目管理班子(乙方所配备的项目管理班子成员及分工职责落实情况必须在开工前报甲方审核备案),以满足工程质量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的要求。4、甲方根据工程项目的需要,派出专业的技术管理人员对涉及工程结算、成本核算等技术性问题进行技术指导。5、根据本工程的情况,甲方委派同志为派驻现场工程负责人,并全权对现场的质量、安全、进度和文明施工及合同履行情况进行监督、管理,定期向公司汇报现场施工情况。第三条工程承包范围及合同工作量以____年____月____日甲方同发包方签订的的全部内容为准。第四条指标1、工程承包上交系数:乙方按工程结算总造价的或元/m向甲方上交管理费。营业税、所得税、地方或行业规定税费、甲方派驻管理人员工资、差旅费、社会保险费、住房公积金等税费,由甲方按规定税(费)率向乙方代扣代缴。所有税、费于每次开票收款时交纳。2、施工工期:以甲方同发包人签订的合同工期和开工日期为准,乙方确保按《施工合同》规定的工期完成。若乙方造成工期延误,除按《施工合同》约定执行外,每延误工期____天罚款____元;延误工期超过____天,乙方无履行合同的能力或无法改变现状,给甲方的形象和信誉造成损失时,甲方有权终止合同,另派项目负责人组织施工及管理工作。3、工程质量:严格执行国家建筑工程施工质量验收规范,确保工程质量达到国家验收等级标准要求。若发生质量事故,所有责任及经济损失均由乙方承担。4、安全生产:严格按照国家安全操作规程及标准进行施工,杜绝一切安全事故的发生(如人身伤亡事故、设备事故、交通事故、火灾事故等)。若发生安全事故,所有责任及经济损失均由乙方承担。5、文明施工:按照项目所在地建设行政部门的相关要求及甲方安全文明施工的有关文件规定,实施企业形象工程,所需费用由乙方承担。6、工程款回收:按照《施工合同》条款中明确的时间和数量及时收取,回收率达__%。第五条有关支付工程款的规定:乙方按《施工合同》的规定向发包方和甲方报送当月完成统计工作量报表和下月的进度计划报表,并提出下月所需资金材料计划,提出月结成本(会计报表),甲方对乙方月结成本进行及时审核,确保工程资金专款专用。第六条有关工程保修金的规定:工程竣工保修期满后,待甲方从发包方处将保修金收回后,保修金一次性返还给乙方;若在保修期发包方要求进行保修,乙方应及时派人员进行保修,费用由乙方承担,否则不退保修金。第七条有关风险抵押金的规定:(1)按招标文件规定向发包方缴纳的工程履约保证金,由乙方负责全额缴纳,并以此作为乙方向甲方交纳的风险抵押金。(2)在施工中所需资金自行解决,甲方不承担资金借贷担保,因工程经营形成的债权由乙方享有,债务由乙方承担无限责任。(3)本工程乙方交安全风险承包保证金元,工程竣工后无重大安全事故及违章罚款发生,予以无息返还。(4)甲方收取质量保证金____%,(若建设单位收取质量保证金≥____%时可不收取),质(5)在工程竣工结算后,若工程全部按《施工合同》履约,未出现质量、安全问题,已收回所有债权未发生亏损和债务的,工程竣工资料完整,也未出现《施工合同》规定不予退还的情形,待发包方返还履约保证金后一次性退还乙方。若出现其它问题则待问题处理后再退还。(6)乙方在承包项目开工前____日内向公司所在地劳动部门申报缴纳项目工伤保险,完清保险费用方能动工,若乙方承包人拒绝交费的,由公司在该工程款扣款缴纳,工程款不划入公司账户逃避交费行为,由承包人承担一切经济、法律后果。第八条债权债务的处理:项目结束,内部结算前,乙方必须结清所有债权债务,并向甲方写出债务清结的书面保证。若乙方隐瞒债务,则由甲方在乙方向建设方缴纳的履约保证金和工程保修金中予以抵扣,不足部份乙方应承担补足差额或清偿债务的责任,并承担因此给甲方造成的一切损失。第九条甲方在乙方划拔的工程款扣取万元,待项目施工结束履行合同的全部内容得到各方认可,乙方交回经建设方审定的结算书和竣工资料及交回甲方领用物品后,将扣留金无息返还。第十条财务管理:为保证项目资金专款专用,严格按照公司的财务管理制度规定办理领款,凡由公司担保签章的材料、设备合同乙方必须按约定付清债务,否则,甲方有权在乙方划拔的工程款中全额扣取代付。业主每付一次工程进度款甲方扣取税、费后全额支付乙方。第十一条本《合同书》经双方签字盖章后生效。工程交工验收,工程尾款回收完毕,与本工程有关的债权债务清理完毕,保修期满后,本《合同书》自行失效。第十三条本《合同书》一式贰份,甲、乙双方各执壹份。甲方(公章):__________乙方(公章):__________法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):______________年____月____日____年____月____日经典经营合同书范文(二)甲方:乙方:为共同提高市场的份额,互惠双赢,甲方:__________乙方:__________就合作经营事项,经充分协商,签订如下合同条款,并共同遵守:一、合作经营期限:一年,以签订合同日期为准,需要延期在期满一个月前办理有关手续。二、经营项目与范围:甲方以自身资质为资源,由乙方仅限于在乙方所在地接洽通信工程。三、经营方式:甲方在乙方所在地协力项目部,由乙方实施完成施工与管理。四、经营管理:1、甲方在乙方的处所设立项目部,全称为:南京维兆数码通信工程有限公司项目部。项目部的开办费用、日常运行费用以及甲方派驻人员费用(如果有)由乙方承担。项目部的行政印章由乙方根据甲方书面授权鉴用,未经同意,乙方不得使用项目印章对外签订合同,乙方不得使用项目部印章与其内部员工签订商务合同。乙方不得用项目部名义办理银行贷款,更不得以项目部名义担保。2、甲方聘用乙方为项目部负责人,乙方自主经营、独立核算、自负盈亏,甲乙双方对各自的债务不承担任何责任。乙方搜集本地通信工程招标信息,以便甲方及时参与项目的投标活动;开展与业主等相关方的沟通,维护甲方的合法权益。3、自签订合同之日起,乙方使用甲方资质证书参与项目部所在地投标。工程中标后,由乙方具体实施完成。乙方向甲方交纳____%的管理费。五、其他:乙方遵守甲方工程项目管理的有关规定,保护甲方的利益不受侵害。乙方与任何第三方签订的经济合同,以及施工中的劳动安全,甲方均不承担任何连带责任。六、合同终止:经营期满或双方满意。经营事项无法完成或法律规定。七、本合同纠纷通过协商解决。双方协商未果,提请南京市经济合用仲裁机构仲裁或提请有管辖权的人民法院审理。八、本合同一式四份,甲方执两份,乙方执两份,经双方签字后生效。甲方(公章):__________乙方(公章):__________法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):______________年____月____日____年____月____日经典经营合同书范文(三)甲方:乙方:经甲乙双方友好协商,就共同经营汽车约租事宜达成如下协议:一、义务:1、按照合作协议的约定维护公司合伙财产的统一.2、乙方交押金伍仟元。3、每月产值按平衡账结算,月初上缴____元多退少补,公司按____%提费用。4、逢淡季每月无论是否出车,每车都应上缴____元,用于调度工资与门面租金。二、责任:1、精诚合作,自觉维护公司利益。2、热忱服务,文明待客。3、所有车辆保险由公司统一购买,保额第三责任险不得少于____万元,座位险不得少于____万元/人。4、所有车辆每季度保养不得少于____次,凭保养单在公司登记。5、在合作期间,车辆发生各种违章、交通事故均与本公司无关,所有责任费用全部由车主(乙方)自行承担。6、所有车辆在合同期内所发生的燃油费、过路过桥、隧道费、保养保险等由车主(乙方)自理,公司不予报销。7、车辆在由公司安排正常发班情况下,如被运管部门以非法营运扣押,取车费用由公司承担___%(注:只限洪湖境内)。8、出现以下情况者一经查实将根据情况予以处理,情况严重的自动解除合作关系,并扣除当年所交安全责任费。(1)____小时保持电话畅通,____次不通者轮班一次;(2)把客人和客人信息转让本车队以外的;一次处罚____元,三(3)慌报客人数量和金额的,包括半路上的客人,一次____元;(4)严禁私自载客,所有电话客人上交调度统一调配,如有包车优先发班;(5)所有车辆严格统一调配,如不听调配一切后果自负。(6)司机有义务保管好顾客行李,如有丢失责任自负;(7)打架斗殴,带头闹事,颤动合伙人,影响车队正常运转的,停班反醒,严重的除名;(8)发现合伙人有毒、赌、黄和法律不允许的行为的除名;(9)开英雄车、赌气车、超速车的,后果自负;(10)严禁装运违禁物品,造成后果车主负全责;(11)每月请假原则上不超过____天,请假前一天通知调度,同意后方可休息,超时者每天按平均产值缴纳费用;(12)无故甩客,乱加价,送客不到位,谩骂顾客的,一次____元。9、其它事宜根据情况再定。三、其他1、经协商一致,参与人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准;2、新入伙合同可作为本协议的组成部分;3、本协议一式,合伙人各执壹份,公司存档一份。4、本协议经参与人签名、签字后生效。甲方(公章):__________乙方(公章):__________法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):______________年____月____日____年____月____日经典经营合同书范文(四)甲方(卖方):合同编号:乙方(买方):签订地点:第一条红木家具基本情况(请逐项填写,勿写“同样品”;“验收说明”等内容请在验收后填写)签订时间:____年____月____日第二条质量标准:每件红木家具应符合QB/T2385____20____新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称,产品标识和实际用材符合,且不低于样品同等质量。第三条付款方式:签订合同后,乙方于____日内付清全额货款,甲方将于收到货款____天内发货。第四条甲方送货,运费由甲方承担。乙方缴清货款,经乙方验货签收,甲方应在交货时督促乙方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收,乙方发现问题应当场提出,并由双方协商达成解决方案。第五条违约责任:若甲方未能按约定时间交货,每延误一天,按合同总额的___%向乙方支付违约金。第六条购买家具在保修期内出现质量问题的,乙方告知甲方后,甲方在7天内修理或更换,修理不好或不能更换的,予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的,甲方应予以更换或退货。第七条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第二种方式解决:(一)提交当地仲裁委员会仲裁;?(二)依法向人民法院起诉。第八条本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合同执行期间,如有未尽事宜,甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同等法律效力。甲方(签章):__________乙方(签章):__________开户银行:__________开户银行:__________账号:__________账号:__________联系方式:__________联系方式:__________经典经营合同书范文(五)卖方:买方:根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经买卖双方协商一致,订立本合同书。第一条家具基本情况:第二条质量标准:每件红木家具应符合QB/T2385____20____新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树种名称、产品标识和实际用材符合,且不低于样品同等质量。第三条付款方式:□买方应在签约时一次性支付全部价款买方应在签约时支付全部价款的计¥元的定金,余款¥元应在时付清。买方违约退货的,无权要求返还定金;卖方违约不能交货的,应双倍返还定金。买方应在签约时支付¥元的预付款,余款¥元应在时付清。第四条交货及验收:□买方自提卖方送货交货时间:交货地点:卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《家具使用说明书》进行验收,买方发现问题应当场提出,并由双方协商达成解决方案。第五条三包:对于家具的质量问题,应按照《家具产品修理、更换、退货责任规定》执行,卖方或主板单位做出对买方更有利的责任承诺,按照该承诺执行。第六条违约责任:(一)一方延迟送货或提货的,应每日向对方支付延迟部分家具价款的____%违约金,但因对方原因导致的延迟除外:延迟超过日的,守约方有权解除合同,支付定金的,可选择适用定金规则。(二)经国家认可的家具检测机构检测,家具的有害物质限量不符合国家浙江省有关标准的强制性要求的,买方有权无条件退货,并要求卖方赔偿相应的检测费、交通费、误工费等损失。第八条争议解决方式:本合同下发生的争议,由双方协商或向消费者协会等部门申请调解解决;协商或调解解决不成的,依法向人民法院起诉或者仲裁委员会仲裁。第九条其他约定事项:__________。卖方:__________买方:__________法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):__________开户银行:__________开户银行:__________开户名:__________开户名:__________卡号:账号:签订时间:____年____月____日签订地点:经典经营合同书范文(六)甲方(卖方):乙方(买方):依据《中华人民共和国合同法》及其相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则,经甲、乙双方友好协商,订立合同如下:第一条红木家具基本情况1、本合同单价为固定单价,已包含人工费、材料费、运输费、装卸费、检测费、保险费、税金、利润及保修售后服务等所有费用,且已综合考虑人工、材料、机械、关税、汇率涨价及政府政策性文件调整等风险因素(包括油费上涨),因此不因任何因素而调整,结算时不再调整。2、数量如有变动,由乙方提前通知甲方,甲方在维持本合同单价不变的基础上,按乙方求将增加的货物运送至指定地点,最终数量以乙方验收合格并签字确认的产品签收单上所列数量为准。第二条质量标准:每件红木家具应符合QB/T2385____20____新版《中国深色名贵硬木家具标准》规的树木名称,产品标识和实际用材标准,且外观特征符合甲方所提供的图纸设计,甲方保证有家具为全红木家具,均用大叶紫檀木芯材(无白边)制作。第三条付款方式:定货时,乙方付定金壹万元,余款由银行下款至指定账户。第四条交付方式和日期:甲方送货,乙方提货,运费由甲方承担。货物应在自乙方支付预付款之日起六个月内交付至乙方指定地点。运输途中(包括卸货过程中)如有损坏或丢失,由甲方负责免费修复、调换及补足。第五条货物验收:甲方应在交货时督促并协助乙方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有《产品质量承诺书》进行验收,若验收合格,双方签字并盖章;若验收不合格或乙方对产品质量、规格、型号、数量等有异议,或发现货物发生毁损的,甲方应在乙方限定时间内无偿补齐或更换。本条款所指“验收”仅指非专业人员通过外观观察及清点数量所能发现的数量短缺及坏,不包括内在质量问题。第六条双方责任:1、若甲方未能按约定时间交货,每延误一天,按合同总价款的____%向乙方支付违约金,期超过____天的乙方有权单方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度年福建省高校教师资格证之高等教育心理学题库练习试卷A卷附答案
- 2024年度山西省高校教师资格证之高等教育法规强化训练试卷A卷附答案
- 2024年度年福建省高校教师资格证之高等教育学每日一练试卷B卷含答案
- 2024年数据采集传输系统项目资金筹措计划书代可行性研究报告
- 2024年阿米妥投资申请报告
- 第21章 恶性肿瘤流行病学课件
- 2024年产权商铺租赁买卖一体协议
- 2024合作社商用物业租赁协议范本
- 2024年农药采购协议:高效环保
- 2024年度玻璃钢材质化粪池购销协议
- 服务与服务意识培训课件
- 第5课《秋天的怀念》群文教学设计 统编版语文七年级上册
- 二年级家长会语文老师课件
- 冬季安全生产特点及预防措施
- 视频短片制作合同范本
- 结构加固改造之整体结构加固教学课件
- 高中数学-3.3 幂函数教学课件设计
- 抑郁症与睡眠障碍课件
- 创新思维与创业实验-东南大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
- 第九讲 全面依法治国PPT习概论2023优化版教学课件
- 内部控制学李晓慧课后参考答案
评论
0/150
提交评论