某医院病房综合楼工程设计招标文件

**县第二人民医院病房综合楼工程设计招标文件招标人：**县第二人民医院招标代理人：浙江**工程咨询有限公司二○○九年一月J2009-**县第二人民医院病房综合楼工程设计招标文件备案表招标人(盖章)法定代表人:(签或章)日期:2009年1月日招标代理人:(盖章)法定代表人:(签或章)日期:2009年1月日行业主管部门:(盖章)日期:2009年3月日县招管办:(盖章)日期:2009年1月日目录投标邀请函第一章投标须知前附表第二章工程概况及要求第三章投标须知第四章开标、评标、定标第五章设计任务书第六章投标文件格式第七章设计合同（协议书）·第八章评标细则第一章投标须知前附表一项目名称**县第二人民医医院病房综合合楼建设地点**县壶镇镇招标联系人联系电话招标方式邀请招标组织方式委托代理招标内容医院总体规划和本本顶目建筑设设计方案、初初步设计及施施工图设计及及相关配套设设计等工程概况本顶目总投资26600万元，规划总用地地面积29229平米，建筑面面积105550平米（不含地地下室）投标保证金壹万元（现金或银行行保函）收款人：浙江**工程程咨询有限公公司开户银行：中国建设银银行**县支行账号：递交截止时间：22009年2月9日9:00时止投标有效期投标截止日后60日历天投标文件份数一套正本四套副本本(其中：电脑效效果图1份)投标文件递交递交至：**县公公共资源交易易中心地址：**县广广电大楼六层层送达截止时间：22009年2月9日9:00时开标时间：同投标文件件递交截止时时间地点：**县公共共资源交易中中心评标办法详见招标文件第八八章履约保证金合同价10%，在在签订合同前前向招标人提提交。业主最高限价最高限价为31..9万元（包括括地下室设计计费）前附表二--------招标活动日程安排表序号工作内容时间安排地点1发放招标文件2009年1月222日获取方式1、书面面索取：浙江江**工程咨询询有限公司地址:**县五云镇江滨滨巷17号3012现场踏勘开标前自行前往**县第二人民医医院3投标人质疑时间2009年2月33日10:300提交方式：1、传真：2、书面递交：浙江江**工程咨询询有限公司3、集中地点：**县县公共资源交交易中心4招标文件澄清或修修改时间：投标截止时间3日日前获取方式1、网络下载：2、书面索取：浙江江**工程咨询询有限公司;;地址:**县五云镇镇江滨巷17号3015招标人发布紧急通通知的时间投标截止时间1日日前6交纳投标保证金同前附表一具体事宜详见招标标文件。7投标文件截止时间间同前附表一投标文件递交至::**县公共资资源交易中心心8开标时间同投标文件递交截截止时间**县公共资源交交易中心9预中标公示公示5个工作日**县公共资源交交易中心网10发中标通知书公示结束后1、书面发送给中标单单位；2、在网站上告知其其他投标人中中标结果。11签订合同中标通知书发出之之日起5日内地点：**县第二二人民医院12投标保证金的退还还（不计息），按按招标文件规规定不予退还还情况的除外外投标保证金在招标标人与中标人人合同签订后后五个工作日日内退还前附表三--------重要事项说明序号事项解释说明或注意事事项备注1开标时必须到场的的人员1、如投标单位法定定代表人参加加开标的需携携带身份证、法法定代表人资资格证明书；；如授权委托代代理人参加开开标的需携带带身份证、法法定代表人授授权委托书；；2、投标书中载明的项项目总负责人携带带身份证和执业注册证书参加。详见招标文件2开标时应提交的证证件原件1、企业营业执照副副本2、企业资质证书副副本3、项目总负责人的的执业注册证书3相应合同条款1、合同签署后，中中标人无特殊殊情况未经招招标人同意不不得变更项目目总负责人。2、承担因限额设计计需要增加的的设计修改工工作，不另计计费用。3、招标单位需要中标标单位派代表表到场处理有有关设计问题题时，中标单单位在接到通通知后48小时内到达达现场解决问问题，不另计计费用。4、参与施工过程的的图纸交底、图图纸会审、施施工例会等工工作不另计费费用。5、设计概算经**县县财政局审价价办审定后，超超过项目可行行性研究批复复中的投资估估算时，必须须承担设计修修改工作，费费用不另计。6、因设计人员错误造造成工程质量量事故损失，设设计人除负责责采取补救措措施外，应免免收直接受损损失部分的设设计费。损失失严重的，根根据损失的程程度和设计人人责任大小向向发包人支付付赔偿金，赔赔偿金为实际际损失的60％,且不超过设设计费总额。4设计文件的延误按合同期的要求提提交施工图设设计文件，每每延误1天应减收该该项目应收设设计费的千分分之二。第二章工程概况及要求2.1工程概况工程名称：**县第二人民医院病房综合楼。工程地点：**县壶镇镇。工程概况：**县第二人民医院病房综合楼项目规划用地面积2929平方米，建筑面积为10550平方米（不含地下一层），其中主楼规划地上9层；项目投资估算总额为2600万元（包括土地等费用）。2.2建设依据《**县第二人民医院病房综合楼建设项目建议书的批复》缙发改投资[2007]82号2.3建设资金建设资金由财政拨款。2.4有关单位及机构招标人：**县第二人民医院招标代理机构：浙江**工程咨询有限公司2.5招标范围医院总体规划和本顶目建筑设计方案、初步设计和施工图设计（含相关配套、智能、弱电等整个项目所涉及的所有专业配套工程设计)。施工图设计、配套、智能、弱电等设计在中标后提供。2.6设计依据根据第五章【设计任务书】的具体要求进行设计。第三章投标须知3.1投标费用投标人在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。3.2资质要求3.2.1投标申请人具有建筑工程乙级及以上设计资质。拟派本项目的设计总负责人必须具有国家一级注册建筑师资格；建筑设计负责人必须具有国家一级注册建筑师资格；结构设计负责人必须具有国家一级注册结构工程师资格。3.3招标文件的修改3.3.1在投标截止期三天前（紧急公告在投标截止期一天前），招标人都可能会以补充文件的方式修改招标文件，补充文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。3.3.2补充文件将以书面方式(包括传真)或通过网络发送给所有投标人。3.3.3为了使投标人能有合理的时间将补充文件的内容在编制投标文件时予以充分考虑，招标人有可能酌情推迟投标文件送达的截止时间。3.4现场考察3.4.1招标人统一组织投标人对工程现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件以及一旦中标签约时所需的所有资料。现场考察的费用由投标人自负。3.4.2现场考察过程中，投标人如发生人身伤亡、财产或其他损失，不论何种原因造成，招标人概不负责。3.5招标答疑3.5.l招标答疑的目的：澄清并解答投标人现场考察，查阅招标文件后可能提出的疑问。3.5.2投标人应于2009年2月3日10:30时前将需解释或澄清的问题以书面形式(包括传真)提交至招标代理人。3.5.3招标人将于2009年2月3日前形成书面形式的招标答疑纪要，发送(传真)给所有投标人（或通过网络下载），各投标人需回函确认已收悉。3.5.4招标人和投标人之间的任何疑问和解释均应采用书面形式传送。任何口头提问及答复一律无效。3.6方案设计书的要求3.6.1结构设计要求：应满足结构体系的安全性、合理性、经济性的要求。且要根据国家有关设计规范及浙江省有关设计规定进行设计。3.6.2工程投资控制要求：要求编制投资估算，估算可参照概算程序加以编制，应符合实际投资情况。3.6.3设计质量要求：中标后，中标人必须按招标人、有关专家和管理部门的意见，进一步完善设计方案和初步设计。3.6.4设计进度要求：设计人应在接到中标通知书后3天内完成方案整合优化工作和初步设计，初步设计完成后12天内完成施工图设计，并通过图审。3.6.5项目设计班子的组成及要求：投标人拟派的设计班子成员必须是投标人正式职工，凡挂靠投标人的、临时拼凑的和未经招标人同意擅自更换投标文件中拟派的设计人员的，一经发现并经查实后，合同将被中止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。若因特殊情况需调换设计人员的，必须征得招标人同意方可调换。当招标人通知要求设计人员到场处理有关问题，投标人应及时派设计人员到场，并提出有关处理意见。若设计人员无故拖延时间或缺到，招标人将扣除履约保证金，并按每人1000元一次罚款。派驻的设计班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程设计实际需要。在合同执行期间招标人有权对不称职的设计人员提出更换，中标人不得拒绝和拖延。3.7投标报价3.7.1本次按总价报价，一次性干，投标人报出的设计费总价；超过业主最高限价的，商务标按无效标处理。3.7.2本次报价包括完成整个项目的总体规划、本项目的建筑设计方案、初步设计和施工图设计（含相关配套、智能、弱电等整个项目所涉及的所有专业配套工程设计)。3.7.3下列内容投标人在报价时应考虑：3.7.3.1提供最终确定的总体规划和设计方案、效果图各3套；3.7.3.2提供最终确定的初步设计文本5套；3.7.3.3提供最终确定的完整各专业设计施工图各8套；3.7.3.4设计补图和工程施工阶段的联系单；3.7.3.5按招标人意见对整个设计过程的修改、整合和优化设计；3.7.3.6根据工程实际需要设计人员提供现场服务；.7参与施工过程的图纸交底、图纸会审、施工例会等费用3.7.3.8投标人还应考虑其它为完成最终成果而产生的一切费用。3.8投标文件的编制3.8.1投标语言投标文件以及投标人和招标人之间来往文件均用中文书写。3.8.2招标文件第六章附有投标文件格式，投标人必须按该格式的要求编制投标文件。格式没有要求的部分由投标人自行编写。3.9设计投标书组成：设计投标书分为商务标部分和方案标部分3.9.1商务标部分（正本1份，副本4份）内容包括：3.9.1.1投标函(格式见第六章)；3.9.1.2单位简介；3.9.1.3法定代表人授权委托书(格式见第六章)；3.9.1.4企业营业执照和资质证书复印件（提供原件核对）；3.9.1.5项目设计班子人员承诺书(格式见第六章)；3.9.1.6设计项目总负责人委任书(格式见第六章)；3.9.1.7拟派项目设计班子成员表(格式见第六章)；3.9.1.8项目设计班子人员简历表(格式见第六章)；3.9.1.9项目总负责人和项目设计班子人员的执业注册证书、学历和职称证书，投标人的获奖证书复印件以及投标人认为其它应提供的资料；.10近五年内承担过8层以上（不含8层）且建筑面积在9000平方米以上（含9000平方米）的医院病房楼项目的设计合同复印件（提供原件核对）；以上内容统一采用A4纸装订成册。3.9.2方案标部分内容包括：3.9.2.1方案设计书5份（正本1份，副本4份），包括设计总说明、鸟瞰图、总平面图、主要视点效果图、主要建筑效果图，平、立、剖面图、经济技术指标、投资估算及经济技术分析等。统一采用A3纸装订成册。此部分内容中不得出现投标人名称或者其它可能被理解为投标人的文字与符号，否则按无效标处理。3.9.2.2电脑效果图1份：鸟瞰图、建筑效果图为A1彩图。图上不得出现投标人名称或者其它可能被理解为投标人的文字与符号，否则按无效标处理。3.9.2.3所有图纸的电子文本光盘1份。3.10投标书密封要求商务标部分（正本1份，副本4份）密封在一个密封袋里，并在密封处加盖投标单位公章和法定代表人印章。密封袋外都必须写明招标人名称、工程名称、投标人的名称全称。方案标部分（除电脑效果图1份外，其它为正本1份，副本4份）和电子文本光盘1份密封在一个密封袋里，并在密封处加盖投标单位公章和法定代表人印章。密封袋外必须写明招标人名称、工程名称、投标人的名称全称。3.10.3电脑效果图（A1彩图）做成展板，用白纸密封，并在密封处写明投标人全称。3.11投标文件的递交3.11.1投标人必须在招标文件规定的截止时间前将投标文件送达指定地点。投标截止时间：2009年2月9日9:00时，送达地点：**县公共资源交易中心（**县广电大楼六层）3.11.2招标人如果决定推迟递交投标文件的截止时间，将会至少在原定截止日期三天前将此决定以书面形式通知(包括传真)所有投标人。在此情况下，招标人和投标人的权利、义务不因推迟送交投标文件截止时间而改变。3.11.3招标人对截止时间以后送到的投标文件将不予签收。3.12投标文件的更改与撤回3.12.1在投标文件截止时间以前，允许投标人更改或撤回投标文件。这种要求必须书面提出，并经投标人法定代表人或其授权人签署。3.12.2更改的投标文件的递交截止时间、地点、编写格式、装订与密封要求等不变。3.12.3投标文件截止时间以后，投标文件不得更改或撤回，否则，其投标保证金将没收，投标资格也将被取消。3.13方案设计补偿费招标人根据总得分排名支付1-0.5万元的方案补偿费，第一名为预中标人，招标人不支付方案补偿费；第二名方案补偿费为1万元；第三名方案补偿费为0.8万元；其余方案补偿费为0.5万元；（当遇到得分出现并列时，按照抽签产生排名顺序）。方案标为无效标时，业主不支付补偿费。3.14设计费的支付双方约定的设计费支付的方式和时间：招标人与中标人合同签订后15天内支付合同总价的10％，方案设计完成并经审定后支付合同总价的20％，初步设计完成后支付合同总价的20％，施工图设计完成并通过审查后支付合同总价的35％，余款在竣工验收完成后30天内一次性付清。以上各阶段完成是指中标人向招标人交付各阶段最终的设计文件。3.15设计费的结算:总价一次性包干，投标价即为结算价。3.16招标说明3.16.1评标过程对外保密，招标人没有向未中标人解释的义务。3.16.2本次招标所有投标资料(包括设计方案成果)及其产权均属招标人所有，所有投标资料一律不予退还。3.17方案整合和优化最终确定的中标人应按招标人意见在规定时间内组织和完成对设计方案的修改、整合和优化工作。第四章开标、评标、定标4.1开标开标时间和地点开标时间：2009年2月9日9:00时开标地点：**县公共资源交易中心（**县广电大楼六层）开标会议由招标代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权人(须携带授权证书和身份证)，并对开标结果予以确认。4.2评标程序评标委员会由招标人代表，以及有关的专家组成。评标工作遵循公开、公正和平等的原则，主要程序如下：检查投标文件的密封状况，并对投标文件随机编号。4.2.2对投标文件的设计招标要求和规划设计条件的符合性进行审查。评标小组对投标文件先进行方案标评审后再进行商务标评审。评标小组计算方案案得分及商务务标报价得分分并表决，提出对各方方案的评审意意见和对中标标侯选方案的的完善意见。宣布预中标单位。4.3评标与定标标4.3.1招标人将按有有关规定组建建本工程设计计招标的评标标委员会，评评标工作由评评标委员会负负责，评标委员会会由5人组成。当方案标为无效标标时，商务标标不再拆封，招招标人不支付付补偿费。4.3.3当方案标为有效标标，商务标为为无效标时，根根据方案得分分记入总分参参加评标，招招标人根据排排名顺序支付付方案补偿费。4.3.4本次评标分方案标标评审、报价价标评审二个阶段段进行评审，总总分为100分。（具体体评标细则附后）（1）方案标（80分分）（2）商务标（20分）（3）总得分＝方案标标得分＋商务标得分总得分最高者即为为第一预中标人，总总得分第二的的为第二预中标人。当当总得分一致致时以方案标标得分高者为为先。4.4投标书有下下列情况之一一的，经评标标委会确认后后按无效标处处理的：4.4.1投标文件件未在规定的的时间内送达达规定地点的的；4.4.4投投标文件未按按招标文件要要求密封的；；应经法定代表人签签署而未签署署的或应加盖盖投标单位公公章而未加盖盖的或应加盖盖法定代表人人印鉴而未加加盖的或应经经委托代理人人签字而未签签字的；4.4.4招招标文件规定定投标文件不不得出现投标标单位名称或或其它会被理理解为投标单单位的文字或或符号，而投投标单位未按按此执行的；；4.4.5投投标文件图文文和字迹模糊糊，辩认不清清，内容不全全或粗制滥造造的。4.4.6投投标文件明显显不符合工程程建设标准强强制性条文的的。4.4.7未未按招标文件件要求提交投投标保证金的的。4.4.8规划经经济指标明显显超出规划设设计条件规定定值的上（下下）限或设计计值与实际值值严重不符的的。4.4.9本招标标文件其它条条款规定无效效的。4.4.10设计费报价价超过业主最最高限阶的。评标委员会完成评评标后，应当当向招标人提提出书面评标标报告，推荐荐合格的中标标人，并按得得分其情况排排出名次。4.5争议解决在履行合同过程中中产生争议时时请当地行业业主管部门调调解，并约定定向**县人民法法院提起诉讼讼。4.6合同的签署署4.6.1中标人人应在接到中中标通知书后后5天内与招标标人签定工程程设计合同。4.6.2工程设计合同同经双方法定定代表人或其其授权人签署署并加盖公章章后生效。4.6.3合同签署后，招招标人将通知知未中标人。4.7招标程序结结束招标人与中标人合合同生效时，即即为招标程序序结束。第五章设计任务书5.1项目概况5.1.1项目名称称：**县第二人人民医院病房房综合楼5.1.2建筑规模：：本工程规划建筑面面积105550m2(不包括地下下一室的建筑筑面积，地下下室建筑面积积由投标单位位根据建筑布布局自行考虑虑）。地面以以上为九层，地地面以下一层层，属一类高高层建筑，耐耐火等级为一一级，整幢大大楼设冷暖集集中空调系统统。5.2规划设计总总体要求、建建筑设计要求求5.2.1总体布布局**县医院院址位位金临公路与与溪南路之间间，**县壶镇中中心城区内。整整个院址呈长长方形，由南南至北向分别别为住院、门门诊医疗、后后勤保障三大大功能区。综合楼坐北朝南布布置，与原病病房及围墙构构成相对独立立的住院病区区，大楼前设设病区花园式式小广场。大大楼主入口北北向，由院区区道路绕小广广场而入，通通过交通环线线与花园绿地地的有机结合合，构成视觉觉尺度上的良良好过渡，起起到引导人流流、车流的作作用。大楼次入口及地下下室出入口设设在大楼东侧侧，与大楼四四周设置的环环形消防车道道相联接，既既避免了与主主入口的交叉叉，又满足了了消防救火要要求。5.2.2大楼功功能布局为方便抢救护理，避避免交叉感染染，医院高层层病房楼面标标准层布置原原则为：医患患分流、洁污污分流、医疗疗抢救与消防防疏散分流。大楼各层布局：①地下室平面布置为为：尸体解剖剖室、冷冻机机房、配电房房、自备发电电机房、中心心吸引系统、消消防水池、水水泵房、人防防、停车场等等。②一层平面布置为：：门厅、休息息等候厅、出出入院办理手手续、药房、病病人物品分发发室及物品寄寄存处、消防防控制室、执执勤保安系统统、社区服务务中心用房等等。③二层：产科、产房房、待产室等等。④三层为手术部(其其中：五官科科和眼科等在在各自病区设设置小手术室室)。整个楼层层可分为无菌菌手术区、洁洁净区、污物物走廊、辅助助用房区、ICU重症监护病区。⑤四层至八层分别为为：高档病房房、骨科病房房、普外、脑脑外、妇科、内内科、儿科等等病房。⑥九层为社区服务中中心康复病房房。⑦屋顶层为电梯机房房、水箱等。5.2.3建设基地位置、面面积及现状。（1）建设基地详见《红红线控制图》。（2）用地面积29299平方米。（3）红线范围内现有建筑及及其它设施将将全部搬迁、拆拆除。5.2.4设计内容及范围：：医院总体规规划和本顶目目建筑设计方方案、初步设设计和施工图图设计（含相相关配套、智智能、弱电等等整个项目所所涉及的所有有专业配套工工程设计)。5.2.5建设周期：计计划2010年12月投入使使用。5.3设计依据5.2.1有关项目目批准文件和和《红线控制制图》。5.2.2相关的综综合性县级医医院病房、手手术室、重症症监护病房、社社区服务中心心用房等规范范要求。第六章投标文件格格式投标人必须按第三三章中的要求求并依下列格格式编制投标标文件。下例例格式没有规规定的，由投投标人自行编编写或制表，具具体有格式要要求的表格如如下：6.1方案设计图部分：：略(由投标人根据3..9条中的方案案设计图部分分要求编制))6.2、文字说明部分：：投标函；6.2.2单位简简介；6.2.3法定代代表人授权委委托书；6.2.4企业营营业执照和资资质证书复印印件（提供原原件核对）；；6.2.5项目设设计班子人员员承诺书；6.2.6设计总总负责人委任任书；6.2.7拟派项项目设计班子子成员；6.2.8项目设设计班子人员员简历；6.2.9项目总总负责人和项目设计班班子人员的执执业注册证书书、学历和职职称证书，投投标人的获奖奖证书复印件件以及投标人认认为其它应提提供的资料。近五年内承担过88层以上（不不含8层）且建筑筑面积在9000平方米以上上（含9000平方米）的的医院病房楼项项目的设计合合同复印件（提提供原件核对对）；**县第二人民医医院病房综合合楼设计招标标投标函：我方己全面阅读和和研究了招标标文件，并经经过现场踏勘勘，澄清疑问问，充分理解解并掌握本工工程招标的全全部有关情况况。现经我方方认真分析研研究，同意接接受招标文件件的全部条件件并按此确定定本工程设计计投标的各项项要约内容，以以本投标文件件向你方发包包的全部内容容进行投标。总总投标报价人人民币（大写写）元（￥：：）。设计总总负责人为，其其身份证号码码。我方将严格按照有有关建设工程程招标投标法法规及招标文文件的规定参参加投标，如如由我方中标标，将在接到到你方发出的的中标通知书书后五天内按中标标通知书、招招标文件和本本投标文件的的约定与你方方签订设计合合同，履行规规定的一切责责任和义务。本投标文件自投标标截止时间起起60天有效期内，全全部条款内容容对我方具有有约束力。投标人(盖章)：：法定代表人人或其授权人人(签字)：年月日法定代表人授权委委托书本授权委托书声明明：我(姓名)系（投标人名名称）的法定定代表人，现现授权委托(单位名称)的(姓名)为我公司代代理人，参加加(招标人)的项目的投投标活动。代代理人在投标标、开标、评评标、合同谈谈判过程中所所签署的一切切文件和处理理与之有关的的一切事务，我我均予以承认认。代理人无转委托权权。特此委托。投标人：(盖章))代理人：(签字))法定代表人：(签签字或盖章)二○○九年月日项目设计班子人员员承诺书：我单位真诚的参加加项目工程设设计投标。如如有幸中标，我我单位将组织织思想正派、作作风顽强、职职业道德好、技技术素质高、能能吃苦耐劳、善善于打硬仗的的设计班子人人员完成设计计任务，我单单位谨此郑重重承诺：1、在合同执行期间间招标人有权权对项目设计计班子中不称称职的设计人人员提出更换换，对此，我我单位完全理理解并会及时时对项目设计计班子作出调调整，同时报报招标人审核核。2、在本投标文件中中“拟派项目设设计班子成员员表”中明确的设设计总负责人人、建筑设计计负责人、结结构设计负责责人以及其他他班子成员均均能到位。并并承诺所有设设计人员均属属我单位建制制内的正式职职工，严格按按本投标文件件“拟派项目设设计班子成员员表”中明确的设设计人员完成成本项目的设设计任务，若若因特殊情况况需调换，首首先会征得招招标人同意，并并及时向招标标人提交更换换人的资料供供招标人审核核。3、若挂靠投标人的的、临时拼凑凑的、实施阶阶段具体设计计人员和投标标文件中拟派派的设计人员员不符的，一一经发现并经经查实后，设设计合同将被被终止，并赔赔偿由此给发发包人造成的的经济损失。投标人（盖盖章）：法定代表人人(签字或盖章)：年月日设计总负责人委任任书：（投标人全全称）法定代表表人（职务、姓姓名）代表本本单位委任（职务、姓姓名）为的设计总负责人人。凡本合同同执行中的有有关技术、进进度、质量、结结算与支付等等方面工作，由由（姓名）代表本单位位全面负责。投标人（公章）法定代表人(签签字或盖章)：年月日拟派项目设计班子子成员表序号姓名拟任岗位年龄性别执业资格职称学历专业备注项目设计班子人员员简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间毕业院校从事设计工作年限限执业资格参与完成的工程项项目情况建设单位项目名称建设规模建设时间担任职务获奖情况注：项目班子主要要成员每人一一张第七章设计合同（协协议书）发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿设计人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人委托设计人人承担＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程设计，经经双方协商一一致，签订本本合同。第一条本合同依据据下列文件签签订：１.１《中中华人民共和和国合同法》《中中华人民共和和国建筑法》《建建设工程勘察察设计市场管管理规定》。１.２国国家及地方有有关建设工程程勘察设计管管理法规和规规章。１.３建建设工程批准准文件。第二条本合同设计计项目的内容容：名称、规规模、阶段、投投资及设计费费等见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资估算设计费层数建筑面积（ｍ2）方案初步设计施工图说明第三条发包人应向向设计人提交交的有关资料料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人人应向发包人人交付的设计计资料及文件件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同同设计收费为为元人民币。设设计费支付进进度详见下表表。付费次序占总设计费付费额提交日期付费时间（由交付付设计文件所所决定）第一次付费第二次付费第三次付费第四次付费第六条双方责责任６.１发发包人责任：：６.１.１发包人按本合同第第三条规定的的内容，在规规定的时间内内向设计人提提交资料及文文件，并对其其完整性、正正确性及时限限负责，发包包人不得要求求设计人违反反国家有关标标准进行设计计。发包人提提交上述资料料及文件超过过规定期限１１５天以内，设设计人按合同同第四条规定定交付设计文文件时间顺延延；超过规定定期限１５天天以上时，设设计人员有权权重新确定提提交设计文件件的时间。６.１.２发包人变更委托设设计项目、规规模、条件或或因提交的资资料错误，或或所提交资料料作较大修改改，以致造成成设计人设计计需返工时，双双方除需另行行协商签订补补充协议（或或另订合同）、重重新明确有关关条款外，发发包人应按设设计人所耗工工作量向设计计人增付设计计费。在未签合合同前发包人人已同意，设设计人为发包包人所做的各各项设计工作作，应按收费费标准，相应应支付设计费费。６.１.３发包人要求设计人人比合同规定定时间提前交交付设计资料料及文件时，如如果设计人能能够做到，发发包人应根据据设计人提前前投入的工作作量，向设计计人支付赶工工费。６.１.４发包人应为派赴现现场处理有关关设计问题的的工作人员，提提供必要的工工作生活及交交通等方便条条件。６.１.５发包人应保护设计计人的投标书书、设计方案案、文件、资资料图纸、数数据、计算软软件和专利技技术。未经设设计人同意，发发包人对设计计人交付的设设计资料及文文件不得擅自自修改、复制制或向第三人人转让或用于于本合同外的的项目，如发发生以上情况况，发包人应应负法律责任任，设计人有有权向发包人人提出索赔。６.２设设计人责任：：６.２.１设计人应按国家技技术规范、标标准、规程及及发包人提出出的设计要求求，进行工程程设计，按合合同规定的进进度要求提交交质量合格的的设计资料，并并对其负责。６.２.２设计人采用的主要要技术标准是是：６.２.３设计合理使用年限限为＿＿＿＿＿年。６.２.４设计人按本合同第第二条和第四四条规定的内内容、进度及及份数向发包包人交付资料料及文件。６.２.５设计人交付设计资资料及文件后后，按规定参参加有关的设设计审查，并并根据审查结结论负责对不不超出原定范范围的内容做做必要调整补补充。设计人人按合同规定定时限交付设设计资料及文文件，本年内内项目开始施施工，负责向向发包人及施施工单位进行行设计交底、处处理有关设计计问题和参加加竣工验收。在在一年内项目目尚未开始施施工，设计人人仍负责上述述工作，但应应按所需工作作量向发包人人适当收取咨咨询服务费，收收费额由双方方商定。６.２.６设计人应保护发包包人的知识产产权，不得向向第三人泄露露、转让发包包人提交的产产品图纸等技技术经济资料料。如发生以以上情况并给给发包人造成成经济损失，发发包人有权向向设计人索赔赔。第七条违约责责任：７.１在在合同履行期期间，发包人人要求终止或或解除合同，设设计人未开始始设计工作的的，不退还发发包人已付的的定金；已开开始设计工作作的，发包人人应根据设计计人已进行的的实际工作量量，不足一半半时，按该阶阶段设计费的的一半支付；；超过一半时时，按该阶段段设计费的全全部支付。７.２发发包人应按本本合同第五条条规定的金额额和时间向设设计人支付设设计费，每逾逾期支付一天天，应承担支支付金额千分分之二的逾期期违约金。逾逾期超过３００天以上时，设设计人有权暂暂停履行下阶阶段工作，并并书面通知发发包人。发包包人的上级或或设计审批部部门对设计文文件不审批或或本合同项目目停缓建，发发包人均按７７.１条规定支支付设计费。７.３设设计人对设计计资料及文件件出现的遗漏漏或错误负责责修改或补充充。由于设计计人员错误造造成工程质量量事故损失，设设计人除负责责采取补救措措施外，应免免收直接受损损失部分的设设计费。损失失严重的根据据损失的程度度和设计人责责任大小向发发包人支付赔赔偿金，赔偿偿金由双方商商定为实际损损失的％。７.４由由于设计人自自身原因，延延误了按本合合同第四条规规定的设计资资料及设计文文件的交付时时间，每延误误一天，应减减收该项目应应收设计费的的千分之二。７.５合合同生效后，设设计人要求终终止或解除合合同，设计人人应双倍返还还定金。第八条其他８.１发发包人要求设设计人派专人人留驻施工现现场进行配合合与解决有关关问题时，双双方应另行签签订补充协议议或技术咨询询服务合同。８.２设设计人为本合合同项目所采采用的国家或或地方标准图图，由发包人人自费向有关关出版部门购购买。本合同同第四条规定定设计人交付付的设计资料料及文件份数数超过《工程程设计收费标标准》规定的的份数，设计计人另收工本本费。８.３本本工程设计资资料及文件中中，建筑材料料、建筑构配配件和设备，应应当注明其规规格、型号、性性能等技术指指标，设计人人不得指定生生产厂、供应应商。发包人人需要设计人人的设计人员员配合加工定定货时，所需需要费用由发发包人承担。８.４发发包人委托设设计配合引进进项目的设计计任务，从询询价、对外谈谈判、国内外外技术考察直直至建成投产产的各个阶段段，应吸收承承担有关设计计任务的设计计人参加。出出国费用，除除制装费外，其其它费用由发发包人支付。８.５发发包人委托设设计人承担本本合同内容之之外的工作服服务，另行支支付费用。８.６由由于不可抗力力因素致使合合同无法履行行时，双方应应及时协商解解决。８.７本本合同发生争争议，双方当当事人应及时时协商解决。也也可由当地建建设行政主管管部门调解，调调解不成时，双双方当事人同同意由＿＿＿＿＿＿＿仲裁裁委员会仲裁裁。双方当事事人未在合同同中约定仲裁裁机构，事后后又未达成仲仲裁书面协议议的，可向人人民法院起诉诉。８.８本本合同一式＿＿＿份，发包包人＿＿份，设设计人＿＿份份。８.９本本合同经双方方签章并在发发包人向设计计人支付订金金后生效。８.１００本合同生效效后，按规定定到项目所在在省级建设行行政主管部门门规定的审查查部门备案。双双方认为必要要时，到项目目所在地工商商行政管理部部门申请鉴证证。双方履行行完合同规定定的义务后，本本合同即行终终止。８.１１本合同未尽事事宜，双方可可签订补充协协议，有关协协议及双方认认可的来往电电报、传真、会会议纪要等，均均为本合同组组成部分，与与本合同具有有同等法律效效力。８.１２２其它约定事事项：发包人名称：（盖章）设计人名称称：（盖章）法定代表人：（签签字）法定代表人人：（签字）委托代理人：（签签字）委托代代理人：（签签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：：银行帐号：银行帐号：：建设行政主管部门门备案：（盖盖章）鉴证意见：：（盖章）备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日第八章评标细则8.1招标人将按有关规规定组建本工工程设计招标标的评标委员员会，评标工工作由评标委委员会负责。8.2本次评标分①方案案标评审②商务标报价二个阶段进行行评审，总分分为100分。8.2.1方案评审审（80分）评标委员会针对有有效的投标方方案，按第五五章《设计任任务书》和评评标细则的要求，由由各评标委员员会成员记名名分别打分，设设计方案的总总得分为各评评标委员会成成员打分的总总分去掉一个个最高分和一一个最低分后后的平均值，确确定各投标人人的方案得分分设计方案具体体评分如下：：三、评标内容评标内容包括：序号内容具体细则分值1总平规划（15分分）1、符合《建筑规划划设计要求》及及设计规范，功功能区域划分分明确合理，能体现因地制宜的原则，平面布置疏密适宜，与城市道路、环境环保有机结合。15-102、基本符合《建筑筑规划设计要要求》及设计计规范，功能能区域划分比比较明确合理理，较能体现现因地制宜的的原则，平面面布置疏密比比较适宜，与与城市道路、环环境环保有机机结合比较好好。10-63、基本符合《建筑筑规划设计要要求》及设计计规范，功能能区域划分基基本合理，基基本能体现因因地制宜的原原则，平面布布置疏密基本本适宜，能基基本结合城市市道路、环境境环保进行设设计。6-54、不符合《建筑规规划设计要求求》及设计规规范，或功能能区域划分不不明确不合理理，或不符合因地地制宜的原则则，或平面布布置疏密不适适宜，或与城城市道路、环环境环保结合合不好。0-52立意构思（15分分）1、构思新颖，立意意独特，寓意意深刻，特点点鲜明，富有有创意。15-102、构思比较新意，特特点比较鲜明明，比较有创创意。10-63、构思有一定新意意，立意有一一定特点，设设计有一定创创新。6-54、构思无新意，或或立意无特点点，或设计无无创新。0-53功能实用（15分）1、符合招标项目性性质要求的设设计规范，建建筑使用功能能设计合理，使使用内容设计计完整无遗漏漏，建筑总面面积和单体面面积符合标书书和功能要求求。15-102、符合招标项目性性质要求的设设计规范，建建筑使用功能能设计比较合合理，使用内内容设计比较较完整无遗漏漏，建筑总面面积和单体面面积符合标书书和功能要求求。10-63、基本符合招标项项目性质要求求的设计规范范，建筑使用用功能设计基基本合理，使使用内容设计计基本完整无无遗漏，建筑筑总面积和单单体面积基本本符合标书和和功能要求。6-54、不符合招标项目目性质要求的的设计规范，或或建筑使用功功能设计不合合理，或使用用内容设计不不完整有遗漏漏，或建筑总总面积和单体体面积