某公园边坡治理工程招标文件

xxx公园边坡治理工程招标文件备案登记号：招标人：浙江省xxx有限公司招标代理：浙江xxx有限公司核备：xxx县招标投标监督管理办公室xxx县国土资源局二○一一年九月xxx县建设工程招标文件备案登记号：备案登记号：招标项目：xxx公园边坡治理工程招标人：浙江省xxx有限公司（盖章）联系人：联系电话：招标代理机构：浙江xxx有限公司（盖章）联系人：联系电话：行业主管部门：xxx县国土资源局（盖章）招标监管机构：xxx县招标投标监督管理办公室（盖章）联系电话：二0一一年九月xxx公园边坡治理工程招标公告项目名称：xxx公园边坡治理工程项目登记号：三招建[2011]89号建设单位：浙江省xxx有限公司招标方式：公开招标工程地址：xxx县城西区工期：80日历天及以内工程类型：边坡治理工程标段划分情况及估算价：一个标段，估算价约96.32万元招标内容：施工图范围内的边坡治理工程等内容本项目采用资格后审。一、投标人资格条件（1）投标人资质等级：具有地质灾害治理丙级及以上施工资质；（2）项目负责人资质等级：工程师及以上职称，并具有近五年内SNS柔性主动防护网单项3000平方米及以上的施工业绩；（3）投标人和项目负责人未处于被责令停业、投标资格被取消或暂停投标状态，当前未处于严重不良行为公示（限制）期间。二、招标文件将于2011年9月19日起在xxx县招投标中心网“网址：”上发布并供下载，招标文件以书面为准。需索取书面招标文件的请到招标代理机构领取。三、本工程投标保证金为：伍万元。招标文件资料费300元／家。四、本公告同时发布在浙江招投标网上。五、招标代理机构：浙江xxx有限公司联系人及电话：2011年9月19日目录TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc303861944"投标须知前附表1HYPERLINK\l"_Toc303861945"第一章投标须知3HYPERLINK\l"_Toc303861946"第一节总则3HYPERLINK\l"_Toc303861947"第二节招标文件4HYPERLINK\l"_Toc303861948"第三节投标文件的编制4HYPERLINK\l"_Toc303861949"第四节投标文件的递交6HYPERLINK\l"_Toc303861950"第五节开标7HYPERLINK\l"_Toc303861951"第六节评标7HYPERLINK\l"_Toc303861952"第七节授予合同9HYPERLINK\l"_Toc303861953"第二章合同条款10HYPERLINK\l"_Toc303861954"第一部分协议书11HYPERLINK\l"_Toc303861955"第二部分通用条款(略)14HYPERLINK\l"_Toc303861956"第三部分专用条款14HYPERLINK\l"_Toc303861957"第四部分工程质量缺陷保修书24HYPERLINK\l"_Toc303861958"第五部分工程建设项目廉政责任书26HYPERLINK\l"_Toc303861959"第三章投标文件格式28HYPERLINK\l"_Toc303861960"附件一：29HYPERLINK\l"_Toc303861961"附件二：30HYPERLINK\l"_Toc303861962"附件三：31HYPERLINK\l"_Toc303861963"附件四：32HYPERLINK\l"_Toc303861964"附件五：33HYPERLINK\l"_Toc303861965"附件六：34HYPERLINK\l"_Toc303861966"附件七：35HYPERLINK\l"_Toc303861967"附件八：36投标须知前附表序号内容说明与要求1工程名称xxx公园边坡治治理工程2建设地点xxx县城西区3建设规模边坡治理总长2330米，高度5-40米4预算造价963208元5承包方式包工包料6质量标准合格7工期要求不超过80日历天天8招标方式公开招标9招标范围施工图范围内的边边坡治理等工程内容10资金来源自筹11投标人要求具有地质灾害治理理丙级及以上施工资资质12项目负责人要求工程师及以上职称称，并具有近近五年内SNS柔性主动防防护网单项33000平方米及以上上的施工业绩绩13投标人确定方式资格后审14投标文件组成投标文件由商务标标组成：商务标投标函（附件一）；；项目管理机构配备备表（附件二二）；项目负责人简历表表（附件三）；；项目负责人在建项项目承诺书（附附件四）；技术负责人简历表表（附件五）；5）主要施工机械设设备表（附件件六）备注：提供以下证证书原件和原件一致的复印件件（复印件需加盖盖公章），原件独立立包装并与投投标文件一并并提交，复印印件装订在附件二二后。投标单位营业执照照、资质证书书；项目负责人职称证证书；项目负责人近五年年内SNS柔性主动防防护网单项33000平方米及以上上的施工业绩绩（需提供承承包合同原件件核对）；④项目技术负责人职职称证书；⑤现场安全生产管理理人员证；⑥施工员证和质量员员证。15投标文件格式1、投标人应使用招招标文件中提提供的附件格格式。表格如如不够用时，可可以按同样格格式扩展。2、投标人投标文件件所用的纸张张建议采用AA4型纸，图图表可根据需需要作适当扩扩展。16报价方式采用下浮率竞争报报价方式（8%-133%）17投标担保要求1、担保金额：55万元。2、担保形式：投标标人本单位出出具的转帐支支票或银行汇汇票。收款单位xxxx县建设工程程交易中心;;开户银行：;帐号：3、担保提交地址：：xxx县交通通大楼四楼（广广场路22号）；联系电话：：18投标有效期60日历天（自投标截截止日起计算算）19投标文件份数正本一份、副本四四份。20投标文件密封及装订投标文件独立密封封。21投标文件提交地点点与开标地点点地点：xxx县招招投标中心四四楼地址：xxx县交交通大楼四楼楼（广场路22号）22提交投标文件截止止时间与开标标时间2011年9月月28日9时30分（北京时间间）；23履约担保金额履约担保金额为中标价的10%第一章投标须知总则工程说明1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。招标范围本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表。本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表。资金来源本招标工程项目资金来源详见本须知前附表，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。投标资格投标人与项目负责人资质等级要求详见本须知前附表。投标人确定方式详见本须知前附表。投标人应按规定取得xxx县招投标中心交易席位资格，并收到本工程项目投标通知。项目负责人承接项目应参照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）要求。如项目负责人曾在目前尚未竣工验收合格的项目中担任本岗位，现已办理停工、变更等手续的，则相关证明材料应在本招标工程项目投标截止日前一天提交给招标人，经招标人及招标监管机构书面认可后有效。投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。尚未竣工验收合格的项目是指在投标文件提交截止日前未竣工的项目。担任本岗位是指在中标项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或文件中载明的，均视为已担任本岗位。安全生产许可证要求：投标人提交投标文件截止期前应具有在有效期内的安全生产许可证且未处于暂扣时限内。投标人和项目负责人被暂停或取消投标资格的，不得参加本项目投标。投标费用投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。招标文件工本费为300元。现场条件施工现场已具备施工条件。踏勘现场投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。招标文件招标文件的组成招标文件包括下列内容：第一章投标须知及投标须知前附表；第二章合同条款；第三章评标办法；第四章投标文件格式；除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。招标文件的澄清投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。招标文件的修改在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。招标文件的备案本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标监管机构备案盖章的一律无效。招标文件的解释权本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。投标文件的编制投标文件的组成本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表。投标文件的格式本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表。投标报价组成15．1投标总报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、安全、维护、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。报价以人民币计。15.2投标报价方式：投标人应根据招标人提供的施工图、技术资料、预算造价、施工工期的要求，投标人结合本工程的实际情况、自身的综合实力、管理技术水平、市场价格信息综合分析后自主确定报价，投标报价采用下浮的方式竞报，投标报价超过有效投标报价下浮幅度（下浮值在8%-13%之间）为废标。15.3本工程暂列预备金3万元，预算审核造价已包含3万元暂列预备金，暂列预备金不参与下浮。15.4本工程水电一次性包死为1万元。投标担保投标人按本须知前附表规定的数额在投标文件截止前一天下午16:30前向xxx县建设工程交易中心提交投标担保，并办理好交款手续，以证明投标人的投标保证金已交纳。担保形式：仅接受投标人本单位出具的转帐支票或银行汇票。收款单位：xxx县建设工程交易中心;开户银行：;帐号：对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。投标担保按以下方式退还：（1）第一中标候选人和第二中标候选人凭《建设工程合同》退还；（2）其余未中标的投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。投标保证金一律采用转帐形式退还到投标人注册地开户银行的帐户上，投标人须在退款时注明开户银行名称和帐号。如投标人有下列情况，投标担保将被没收：投标人在投标有效期内撤回其投标文件；中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。投标人违反《xxx县建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的。投标人自动放弃中标候选人或中标资格的。投标有效期投标有效期详见本须知前附表，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。投标文件的份数和签署投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。招标文件附件中注明由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均应按要求签章。当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。投标文件的递交投标文件的装订、密封与标志投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表。投标文件的递交投标人应按本须知知前附表规定定的地点，在在本须知前附附表规定截止止时间前提交交投标文件，同同时需满足以以下要求，否否则该投标文文件予以拒收收：（1）投标人出示其有效效交易证的原原件，以证明明其已取得交交易席位资格格；（2）投标人提交投标标担保确认单单；(招投标中心心财务室所提供凭证)；（3）投标人提交《xxxx县建设工程诚诚信投标承诺诺书》（参考考格式见附件件）；（4）投标人法定代表人人或委托代理理人（必须出出具本工程授授权委托书原原件，参考格格式见附件）和项目负责责人必须参加开标标会议，经招招标人确认身身份后（招标标人对其身份份不明的，须须出具身份证证或驾驶证原原件）再签名名报到，以证证明其出席开开标会议。投标截止期投标文件的截止时时间详见本须知前前附。招标人可以补充通通知的方式，酌酌情延长提交交投标文件的的截止时间。在在此情况下，投投标人的所有有权利和义务务以及投标人人受制约的截截止时间，均均以延长后新新的投标截止止时间为准。到投标截止时间止止，招标人收收到的投标文文件少于3个的，招标标人将依法重重新组织招标标。投标文件的补充、修修改与撤回投标人在提交投标标文件以后，在在规定的投标标截止时间之之前，可以书书面形式补充充修改或撤回回已提交的投投标文件，并并以书面形式式通知招标人人。补充、修修改的内容为为投标文件的的组成部分。投标人对投标文件件的补充、修修改，应按本本节有关投标文件件规定密封、标标记和提交，并并在投标文件件密封袋上清清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。在投标截止时间之之后，投标人人不得补充、修修改投标文件件。在投标截止时间至至投标有效期期满之前，投投标人不得撤撤回其投标文文件，否则其其投标担保将将被没收。开标开标招标人将于投标截截止期的同一一时间按本须须知前附表所所规定的地点点公开举行开开标会议。开标会议由招标人人组织并主持持。投标文件公布由投标人或其推选选的代表检查查投标文件的的密封情况，未未按本招标文文件要求密封封的投标文件件则退还投标标人，经确认认无误后，由由有关工作人人员当众拆封封，宣读投标标承诺的主要要内容。招标人将对开标过过程进行记录录，以存档备备查。评标评标会议评标委员会由招标标人依法组建建，负责评标标活动。开标结束后，开始始评标，评标标采用保密方方式进行。评标过程的保密开标后，直至授予予中标人合同同为止，凡属属于对投标文文件的审查、澄澄清、评价和和比较的有关关资料以及中中标候选人的的推荐情况，与与评标有关的的其他任何情情况均严格保保密。在投标文件的评审审和比较、中中标候选人推推荐以及授予予合同的过程程中，投标人人向招标人和和评标委员会会施加影响的的任何行为，都都将会导致其其投标被拒绝绝。中标人确定后，招招标人不对未未中标人就评评标过程以及及未能中标原原因作出任何何解释。未中中标人不得向向评标委员会会组成人员或或其他有关人人员索问评标标过程的情况况和材料。投标文件符合性鉴鉴定评标委员会将首先先评定每份投投标文件是否否在实质上响响应了招标文文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。如果投标文件实质质上不响应招招标文件各项项要求，评标标委员会将予予以拒绝，并并且不允许投投标人通过修修改或撤消其其不符合要求求的差异或保保留，使之成成为具有响应应性的投标。投标文件的澄清评标委员会可以书书面方式要求求投标人对其其投标文件中中细微偏差作作必要的澄清清、说明或者者补正。细微微偏差是指投投标文件在实实质上响应招招标文件要求求，但在个别别地方存在漏漏项或者提供供了不完整的的技术信息和和数据等情况况，并且补正正这些遗漏或或者不完整不不会对其他投投标人造成不不公平的结果果。细微偏差差不影响投标标文件的有效效性。澄清、说说明或者补正正应以书面方方式进行并不不得超出投标标文件的范围围或者改变投投标文件的实实质性内容。但但根据本节错错误的修正的的规定，凡属属于评标委员员会在评标中中发现的算术术错误进行核核实的修改不不在此列。评审过程中，评标标委员会可能能以书面形式式通知投标人人要求投标人人就投标文件件中的内容进进行答辩，投标人应按按要求进行答答辩。投标文件的评审29.1评标委员员会在评标过过程中发现投投标人的投标标文件存在以以下情形之一一的，应当向向投标人质询询，如投标人人拒绝说明或或不能合理说说明理由的，则则评标委员会会应认定该投投标人有串通通投标的嫌疑疑，其投标文文件按无效标标处理：（1）投标文件内容存在在错漏之处一一致或异常雷雷同现象；（2）投标文件由同一单单位或同一人人编制；（3）投标文件中载明的的项目管理班班子系有同一一人担任；（4）投标文件由同一台台电脑编制或或同一附属设设备打印；（5）涉嫌故意拉高或压压低投标报价价。29.2投标文件件有下列情形形之一的，由由评标委员会会初审后按无无效标处理：：投标人递交两份或或多份内容不不同的投标文文件，或在一一份投标文件件中对同一招招标项目报有有两个或多个个报价，且未未声明哪一个个有效，按招招标文件规定定提交备选投投标方案的除除外；投标文件未按招标标文件签署条款要求求签章的；投标文件份数不符符合招标文件件前附表要求的的；投标文件组成不符符合招标文件件要求的；法律法规规定无效效标的。29.3投标文件件有下列情形形之一的，由由评标委员会会进行实质性性评审后按无无效标处理：：（1）投标承诺的总报价价、工期、质量、投标标资格等不符符合招标文件件前附表要求求的；（2）招标文件报价价要求中规定作无效标的；（3）违反招标文件其他他实质性条款款规定的。29.4投标文件件有下列情形形之一的，经经评标委员会会详细评审后后认定该投标标文件对招标标文件要求存存在重大偏离离的，则该投标标文件按无效效标处理：（1）招标文件中其他内内容明确规定定作无效标的的。29.5如有效标标不足三家使使得投标明显显缺乏竞争的的，评标委员员会可以否决决全部投标。所所有投标被否否决的，则本本次招标失败败，重新组织织招标。商务标的修正30．1评标委员会将对确确定为实质上上响应招标文文件要求的投投标文件进行行校核，看其其是否有计算算上、累计上上或表达上的的错误,修正错误的的顺序如下：：（1）当招标人预算价价与投标人确确定下浮值的的乘积的数值值和投标人的的报价不一致致时，以下浮浮率数值为准准；修改报价价值使其一致致。（2）当文字表示的量量和以数字表表示的量不一一致时，以文文字表示的量量为准。评标办法31.1评标标底底价的确定：：根据招标人人提供的预算算书定案价值值9632008元，下浮8%--13%范围围内作为评标标标底价。评评标标底价的的具体确定办办法如下：（1）评标标底下浮率（A％）：开标时时现场公开由由招标单位代代表人在规定定下浮幅度范范围内随机抽抽取5次，每次分分别依次在电电脑里8.0、8.2、8.4、……、12.6、12.8、13.0共26个数中随机抽抽定1个数值，取取平均值形式式确定浮动率率，作为评标标标底下浮率率（A%）。(2)中标价（合合同价）=（预算审核总总造价-300000元）×[1-评标标底下下浮率（A%）]+300000元二、中标候选人的的确定。(以下计算，小小数点保留两两位，第三位位四舍五入)1)中标候选人人的排名次序序按投标人报报价下浮率接接近评标标底底下浮率程度度来确定，取取最接近评标标标底下浮率率为第一中标标候选人，取取次接近评标标标底下浮率率为第二中标标候选人；如如接近评标标标底下浮率绝绝对值相同，取取下浮率大者者为中标候选选人；如出现现投标的下浮浮率完全相同同的，则取工工期短者作为为第一中标候候选人，如下下浮率完全相相同、工期相相同则抽签确确定。2）招标人应当确定定第一中标候候选人为中标标人。第一中中标候选人放放弃中标，或或者因不可抗抗力提出不能能履行合同，或或者招标文件件规定应当提提交履约担保保而在规定的的期限内未能能提交，招标标人可以确定定第二中标候候选人为中标标人，如果无无第二中标候候选人，或者者第二中标候候选人因前述述规定的同样样原因不能签签订合同的，本本次招标失败败，重新组织织招标。授予合同中标候选人公示33.1招标人应应当将评标委委员会推荐的的中标候选人人在xxx县招投投标中心网站站上进行公示示，公示期不不得少于3个工作日。33.2公示期间间，投标人对对评标结果有有异议的，可可向招标人（招招标代理机构构）提出，招招标人（招标标代理机构）应应给予答复。投投标人对答复复不服或认为为招标人（招招标代理机构构）有违反有有关规定及其其他弄虚作假假情形的，可可在接到答复复之日起3日内向招标标监管机构书书面申请核查查，并提交相相关材料。中标通知书公示期间没有异议议（投诉）或或异议（投诉诉）不成立的的，招标人应应当向第一中中标候选人发发出《建设工工程中标通知知书》。招标人应当确定第第一中标候选选人为中标人人。第一中标标候选人放弃弃中标，或者者因不可抗力力提出不能履履行合同，或或者因其他情情形造成其资资格无效的，招招标人可以确确定第二中标标候选人为中中标人。如第第二中标候选选人存在上述述同样情形的的，本次招标标失败，重新新组织招标。中标人确定后，招招标人应当向向中标人发出出《建设工程程中标通知书书》。《建设工程中标通通知书》对招招标人和中标标人具有法律律约束力。《建建设工程中标标通知书》发发出后，如中中标人违反法法律法规规定定而中标无效效的，应承担担相应的法律律责任，本次次招标失败，应应重新组织招招标。中标候选人的项目目管理机构配配备表的人员员证书交招标标人保管，待待工程结束后后退回。合同签订自《建设工程中标标通知书》发发出之日起330日内，招标标人应当与中中标人按照本本招标文件和和中标人的投投标文件订立立书面合同，并并到招标办办办理备案手续续。招标人与与中标人不得得再行订立背背离合同实质质性内容的其其他协议。招标人与中标人须须根据国家、省省、市建设工工程施工合同同管理的规定定及招标文件件、投标文件件，草签施工工合同，待合合同管理部门门审查后正式式签订。招标人与中标人应应当按照《关关于在我市工工程建设领域域推行廉政合合同的通知》（台台纪[20011]19号）的要求求签订《廉政政合同》。第二章合同条条款合同文本采用《台台州市建设工工程施工合同同（示范文本本）》（台建建规[20099]228号）。合同通用条款采用用《台州市建建设工程施工工合同（示范范文本）》的的通用条款（详详见）。合同专用条款中的的主要条款将将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文文件签订第一部分协议书发包人（全称）：：浙江省xxxx有限公司承包人（全称）：：依照《中华人民共共和国合同法法》、《中华华人民共和国国建筑法》及及其他有关法法律、行政法法规、遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，双双方就本建设设工程施工项项协商一致，订订立本合同。一、工程概况工程名称：__xxx公园边边坡治理工程程工程地点：xxxx县城西西区工程内容：施施工图范围内内的边坡治理理等工程内容。群体工程应附承包包人承揽工程程项目一览表表（附件1）工程立项批准文号号：三发改审﹝2011﹞46号资金来源：自自筹二、工程承包范围围承包范围：施工图图范围内的所所有边坡治理理等工程内容容。三、合同工期：开工日期：____________________________________________________________________________________竣工日期：____________________________________________________________________________________合同工期总日历天天数天四、质量标准工程质量标准准：合格五、合同价款金额（大写）：：_______元（人民币币）￥￥：___________________________________元其它约定:六、组成合同的文文件组成本合同的文件件及优先解释释顺序与本合合同第二部分分《通用条款款》第2.11款赋予的规规定一致。七、本协议书中有有关词语含义义本合同第二二部分《通用用条款》中分分别赋予它们们的定义相同同。八、承包人向发包包人承诺按照照合同约定进进行施工、竣竣工并在质量量保修期内承承担工程质量量保修责任。九、发包人向承包包人承诺按照照合同约定的的期限和方式式支付合同价价款及其他应应当支付的款款项。十、合同双方确认认，本合同及及本合同约定定的其它文件件组成部分中中的各项约定定都是通过法法定招标过程程形成的合法法成果，不存存在与招标文文件和中标人人投标文件实实质性内容不不一致的条款款。如果存在在任何此类不不一致的条款款，也不是合合同双方真实实意思的表示示，对合同双双方不构成任任何合同或法法律约束力。合合同双方也不不存在且也不不会签订任何何背离本合同同实质性内容容的其他协议议或合同。如如果存在或签签订背离本合合同实质性内内容的其他协协议或合同，也也不是合同双双方真实意思思的表示，对对合同双方不不构成任何合合同或法律约约束力。十一．合同生效合同订立时间间：年月日合同订立地点：双方约定本合同自自双方经法定定代表人或委委托代理人签签字，加盖本本单位公章后后生效。。十二．合同备案本合同生效后必须须送xxx县招投标中心心备案。发包人：（公章或或合同专用章章）住所：法定代表人(签字字):委托代理人(签字字)：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：电子邮箱：承包人：（公章或或合同专用章章）住所：法定代表人(签字字)：委托代理人(签字字)：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：电子邮箱：备案意见：编号：（）备字第（）号经办人：备案机关（章章）年月日第二部分通用用条款(略)第三部分专用用条款一．总则１．词语定义需要重新定义的词词语和新定义义的词语：按通用条款2．合同文件及解释释顺序2.1组成本合同同文件及优先先解释顺序：：按通用条款款，招标文件作作为合同文件件的组成，其其顺序排列在在中标通知书书与投标文件件之间。2.2合同生效效的条件：按通用条款3．语言文字和适用用法律、标准准及规范3.1本合同除使使用汉语外，还还使用/语言文字。3.2需要明示的的法律、行政政法规：现行的法律律、行政法规规。3.3适用标准、规规范的名称：：按现行的国国家施工验收收规范、质量量评定标准及及有关规定。合合同有效期内内的标准、规规范，招标文文件中的技术术要求。发包人提供标准、规规范的时间：：承包人自行行解决国内没有相应标准准、规范时的的约定：4．图纸和承包人文文件4.1发包人提供供图纸期限、数数量：4.2承包人提提供的文件范范围：4.3监理人签发发图纸修改图图期限：5．通讯联络5.2发送通讯讯发包人：法定代表人：：通讯地址：收件人：联系电话：邮政编编码：传真：电电子邮箱：开户银行：帐号：监理人：法定代表人：：通讯地址：收件人：联系电话：邮政政编码：传真：电电子邮箱：开户银行：帐号：承包人：法定代表人：：通讯地址：收件件人：联系电话：邮政编编码：传真：电子子邮箱：开户银行：帐号：5.3合同一方可可能拒收或拒拒签时视为送送达的方式约约定：二．工程实施主体体11．发包人

111.1发包人的一一般义务发包人提供施工场场地的约定：：（1）施工场地具备施施工条件的要要求及完成的的时间：已具备（2）完成施工所需水水、电、通讯讯线路接驳的的时间及地点点和供应要求求：（3）施工现场与城乡乡公共道路通通道开通的时时间和要求：：已开通（4）工程地质和地下下管线资料的的提供时间：：开工前7天内（5）水准点与坐标控控制点交验要要求：（6）协调保护工作的的约定：由发包人办理的施施工所需证件件、批件的名名称和完成时时间：图纸会审和设计交交底的时间：：11.2发包包人的其他义义务发包人应做的其他他工作及其约约定：12．发包人代表12.2发包人人对其代表授授权发包人任命的发包包人代表是：：，联络通讯讯地址与方式式如下：通讯地址：联系电话：邮政政编码：传真：电电子邮箱：发包人代表职权范范围：13．监理人13.1监理人人的职责和权权力负责本工程的监理理人及任命的的总监理工程程师：监理人：法定代代表人：任命为总监理工程程师，联络通通讯地址与方方式如下：通讯地址：联系电电话：邮政编码：传真：电子邮箱：监理的范围、内容容：监理人的的职权范围：：本工程监理理合同所约定定。14．承包人14.1承包包人的一般义义务承包人应按约定时时间和要求，完完成以下工作作：（1）需由设计资质等等级和业务范范围允许的承承包人完成的的设计文件提提交时间：（2）应提供计划、报报表的名称及及完成时间：：每月25日前提供进进度报表；（3）承担施工安全保保卫工作及非非夜间施工照照明的责任和和要求：承包人自行行负责（4）向发包人提供的的办公和生活活房屋及设施施的要求：（5）需承包人办理的的有关施工场场地交通、环环卫和施工噪噪音管理等手手续：按当地地有关部门要要求；（6）已完工程成品保保护的特殊要要求及费用承承担：由于承承包人原因造造成已完工程程成品的损坏坏，由承包人人承担；（7）施工场地周围地地下管线和邻邻近建筑物、构构筑物（含文文物保护建筑筑）、古树名名木的保护要要求及费用承承担：在施工工中必须严格格按照规范操操作，并针对对周围地下管管线和邻近建建筑物实际情情况，采取相相应防护措施施，对不按规规范要求施工工或未采取防防护措施的，造造成的损失由由承包人承担担；（8）施工场地清洁卫卫生的要求：：按当地有关关文件执行；；（9）双方约定承包人人应做的其他他工作：不管管投标时有无无承诺，施工工现场必须配配备能满足停停电时施工所所需要的发电电机组。该笔笔费用已包含含在合同价内内，不再另行行计取。承包人专业分包有有关约定：按按通用条款执执行。14.7不利物物质条件不利物质条件的范范围：15．项目负责人15.1项目负负责人的任命命承包人任命的项目目负责人是：：，身份证号:资格证书号:,执执业印章号:安全生产考核合格格证号:,联络通讯讯地址与方式式如下：通讯地址：联系电话：邮邮政编码：传真：电子邮箱：：三．担保、保险与与不可抗力17．工程担保承包人向发包人提提供履约担保保的约定：（1）担保金额：按招标文件件规定执行。（2）提供履约担保时时间：按招标文件件规定执行。（3）式保：件同同发包人向承包人提提供支付担保保的约定：（1）担保金额：按招标文件件规定执行。（2）提供支付担保时时间：按招标标文件规定执执行。（3）出具支付担保方方式和其他担担保事项约定定：按招标文文件规定执行行担保合同作作为本合同附附件。18．保险本工程双方约定投投保内容如下下：（1）发包人投保内容容及相关事项项约定：按规规定必须投保保的强制性保保险。发包人委托承包人人办理的保险险事项：（2）承包人投保内容容及相关事项项约定：按规规定必须投保保的强制性保保险。（3）根据三政发[22008]115号文件规定定，为促进政政策性农业保保险可持续发发展，政策性性投资建设项项目人身意外外伤害险由政政策性农业保保险共保体首首席承保人中中国人保财险险xxx支公司司承保。19．不可抗力19.1不可可抗力范围约约定：按通用用条款执行。19.3不可可抗力后果处处理的约定：：按通用条款款。四．工期20．进度计划和报告告承包人编制施工进进度计划和施施工方案的内内容：按相关规定定结合施工实实际情况编制制承包人报送施工进进度计划和施施工方案的期期限：每月25日前向发包包人和工程师师提供下个月月进度计划和和施工方案。监理人批复施工进进度计划和施施工方案的期期限：自提交之日日起7天内22．暂停施工和复工工22.1由承包人人暂停施工责责任的其他情情形：22.5暂停施工工持续56天以上,按合同约定定由承包人提提供的材料和和工程设备,由于暂停施施工导致承包包人在暂停施施工前已经订订购但被暂停停运至施工现现场的,发包人应按按照承包人订订购合同的约约定支付相应应的订购款项项。23．工期延误23.2双方约约定工期顺延延的其他情况况：23.3双方约约定的异常恶恶劣气候的条条件为：24．竣工日期24.2实际际竣工日期的的约定：按通用条款五．质量与安全25．工程质量25.2承包人人的质量管理理承包人提交工程质质量保证措施施文件的期限限25.5隐蔽工工程和中间验验收25.5.1双方方约定中间验验收部位：按按现行规范、质质量监督要求求。25.7质量争议议发包人和承包人对对工程质量有有争议的,除可按通用用条款本条规规定外,监理人可提提请合同双方方委托有相应应资质的质量量检测机构进进行鉴定,所需要费用用及因此造成成的损失,由责任方承承担,双方均有责责任的,由双方根据据其责任分别别承担。经检检测，质量确确有缺陷的，已已竣工验收或或已竣工未验验收但实际投投入使用的工工程，其处理理按工程保修修书的约定执执行；已竣工工未验收且未未按实际投入入使用的工程程以及停工、停停建的工程，根根据检测结果果确定解决方方案或按工程程质量监督机机构的处理决决定执行。26．材料和工程设备备26.1发包人提提供材料和工工程设备26.1.3发包包人提供的材材料和工程设设备接收、运运输和保管:按通用条款款执行。26.2承包人提提供材料和工工程设备26.2.1承包包人负责采购购、运输和保保管的材料、工工程设备：（1）材料品牌、规格格和使用要求求：无（2）本工程已确定承承包价的建筑筑材料均由承承包人自行询询价、采购、运运输和保管。因因施工单位自自身原因导致致工期延误期期间的材料价价格上涨均由由施工单位自自行负责。（3）所有材料必须有有质保书或合合格证，符合合施工图纸和和规范要求，且且品牌、产地地需经发包人人认可，否则则，因此产生生的后果均由由承包人负责责。（4）凡是招标文件注注明规格、型型号或相当于于的厂家（品品牌、产地）的的材料，承包包人必须按照照招标文件要要求采购和施施工，优先使使用相当于的的厂家（品牌牌、产地），如如需调整，必必须经得发包包人认可，否否则由此引起起的后果由承承包人承担。（5）无承包价（暂定定价）的单项项材料、设备备估算价在10万元以上的的（指可以向向同一家供应应商采购的同同类材料总价价），须由发发承包双方通通过公开招标标确定其价格格；其他无承承包价（暂定定价）材料由由承包人采购购，采购前一一个月其质量量、价格、产产地、规格、采采购方式等需需事先征得发发包人签证同同意。（6）所有设备、材料料和预制构件件等均需有产产品合格证和和质保书、试试验（试车）报报告等必要资资料，符合国国家规定的技技术标准和设设计图纸要求求的标准，并并且须经发包包人及监理单单位检测合格格后方可使用用。（7）根据工程需要，发发包人有权对对承包人投标标时确认的品品牌进行更换换，更换后的的材料价格由由发包人签证证进行结算。26.2.2承包包人报送监理理人审批的时时间27．材料、设备及工工程的试验和和检验27.9额外检检验27.9.2质量量监督抽检、建建筑节能检验验、空气检测测等未包含在在合同价款内内的额外检（试试）验的内容容和费用约定定：28.施工设备备和临时设施施28.1承包人人提供的施工工设备和临时时设施28.1.2由由发包人承担担修建临时设设施的费用的的范围：按通通用条款执行行。临时占地的申请：：临时占地相关费用用：28.2发包人人提供的施工工设备和临时时设施发包人提供的施工工设备或临时时设施的约定定：29．工程试车工程试车内容和费费用承担：30．施工安全、治安安保卫和环境境保护30.2承包人人的施工安全全责任30.2.1承承包人编制施施工安全措施施计划的期限限：30.3治安保保卫30.3.1现场场治安管理机机构或联防组组织的组建：：30.3.3施工工场地治安管管理计划和突突发治安事件件的紧急预案案的编制：31．竣工验收31.7组织竣竣工清场：按按通用条款执执行。31.8施工人人员、施工设设备和临时工工程撤离的要要求：按通用用条款执行。32．缺陷责任与保修修责任32.7保修责责任工程质量保修范围围、期限和责责任约定：见质量保修修书六．造价33．工程计量和计价价33.1工程计计量和计价的的依据招标文件中约定的的计量和计价价要求：按照照招标文件中中规定。计量量采用中华人人民共和国法法定的基本计计量单位。双方达成的其他计计量和计价要要求：33.4承包人人提交已完工工程量报告的的时间：每月25日前。35．暂估价35.1实行招招标的暂估价价材料、设备备和工程暂估价材料、设备备和工程采用用招标方式选选择供应商或或分包人时双双方的权利和和义务：暂估价（无无承包价）的的单项材料、设设备（指可以以向同一家供供应商采购的的同类材料或或设备）或工工程估算价在在10万元及以上上的，应由承承包人和发包包人通过公开开招标方式选选择专项供应应商或专业分分包人。招标工作作接受有管辖辖权的建设工工程招标投标标行政监督部部门的监督。35.3非实行行招标给定暂暂估价的专业业工程不属于依法必须招招标的暂估价价工程最终价价格的估价人人：按通用条条款执行。37．提前竣工奖与误误期赔偿费37.1提前竣竣工奖励（1）每日历天奖励额额度:/元。（2）提前竣工奖的最最高限额是：：按履约担保保金额的20%计取，取整整数元。37.2误期赔赔偿费（1）每日历天赔付额额度：/元。（2）误期赔偿费最高高限额是：按按履约担保金金额的20%计取，取整整数元。38．合同价款的约定定与调整38.2合同承承包方式本合同价款采用总总价下浮方式式确定。合同价款中包括的的风险范围：：1、本工程结算方式同同预算审核书书、实行总价价下浮、下浮浮率同评标标底下浮率。2、除本节风险范围围以外规定可可以调整，如如招标文件规规定的计算依依据、招标人人及预算审核核书中提供的的单价、费率率、结算率等等；3、不管模板的实际施施工方案如何何变化，竣工工结算时以招招标提供的预预算书考虑的的方案为准，其其投标单价结结算时不作调调整；。4、计日工综合单价价〔工数经发发包人签证，综综合结算单价价（含税金、规规费等其他费费用）按技术术工80元/工日，普工60元/工日计取〕〕；5、其它可能发生的的费用：⑴因施工噪音、物体体坠落、材料料抛散而扰民民及影响环境境卫生、交通通城管、现场场文明和施工工安全等问题题产生费用。且且由承包人与与管理部门、有有关人员联系系，自行解决决。因此造成成工期延长由由承包人负责责。如给发包包人另行造成成额外的经济济损失，发包包人可以从承承包人的工程程款中扣回。⑵凡招标文件中没明明确允许补差差或建设管理理部门文件没没有明确规定定由发包人承承担的，但是是在实际施工工中可能发生生的其它管理理费（如街道道管理费、干干扰费、环保保费、占道押押金等）。⑶土石方开挖及外运至指指定地点集中中处理等。由由此发生的费费用已包含在在合同价内，不不再另行计取取。⑷泥浆运输单价包死死，不管运距距是否变化，都都不予调整。风险费用的计算方方法：承包人在投投标报价时综综合考虑，不不再另行计取取。风险范围以外的合合同价款调整整方法：=1\*GB4㈠工程量按照本招标标文件规定的的相关定额与与规定计算，由由承包人计量量、发包人及及有关部门审审核，按实结结算。=2\*GB4㈡材料价格㈢招标时发包人提供供的直接工程程费如发现计计算错误、定定额子目套用用错误，可按按实调整。=4\*GB4㈣实际施工时，未达达到施工安全全文明的有关关规定的，在在结算时可扣扣减施工组织织措施费相应应费用。38.4双方方约定合同价价款的其他调调整因素：按按通用条款执执行。39．工程变更39.1双方方另行约定的的工程变更的的范围和内容容：按通用条条款执行。39.3.2承包包人合理化建建议发包人给给予奖励的约约定：40．工程变更价款的的确定40.1工程变变更估价的原原则按通用条条款执行。40.3措施项目目费变更调整整方法：按通通用条款执行行。41．价格调整41.1物价波波动引起的价价格调整因人工、材料、设设备价格或机机械台班价格格异常变动导导致合同总价价变化时，具具体调整内容容、范围和方方法：无。42．工程价款支付42.1预付款款发包人向承包人预预付工程款的的时间和金额额或占合同价价款总额的比比例：在双方方约定的开工工日期前7天内支付合合同价10%作为备料款款。扣回工程款的时间间、比例：无。42.2工程程进度款42.2.1双方方约定的工程程进度款支付付的方式、时时间和比例：：本工程按月月支付工程进进度款，承包包人必须每月月25日前将当月月实际完成的的各部位的已已完工程量报报告送交工程程师。（1）在确认计量结果果后14天内，发包包人应向承包包人支付工程程款的60%（备料款不不扣回）。竣竣工验收合格格付至合同价价的70%（备料款不不扣回），经经结算审定后后付至该工程程结算价的95%，余下5%作为质量保保修金，待一一年保修期满满后付清（不不计息）。（2）承包人对发包人人签认的结算算价有异议的的，发包人可可先支付承包包人无异议部部分结算款。存存在争议的部部分，按第446条的约定定办理。（3）承包人收取备料料款及每期工工程款时应开开具正式发票票。42.2.2进度度付款申请单单的份数及内内容：42.2.6发包包人逾期支付付进度款时违违约金约定：：发包人违约约按通用条款款约定。发包人少付或超额额支付进度款款的处理方式式及违约金约约定：按通用条款款。42.3安全全防护、文明明施工措施费费支付双方就安全防护、文文明施工措施施费的约定：：按通用条款款执行。44．竣工结算44.2承包人提提交竣工结算算文件时间、程程序约定：按按通用条款执执行。44.3.1承包包人提交的竣竣工结算文件件具体内容及及合法性、真真实性及完整整性约定:按通用条款款执行。发包人审核竣工结结算文件时限限约定：按通通用条款执行行。44.5.2发包包人未按时支支付竣工结算算价款逾期违违约金约定：：按通用条款款执行。44.5.3经催催告后发包人人不支付结算算价款，则发发包人承包人人同意选择4方式进进行处理：（1）对留置的标的物物进行处理（2）向保证人提出支支付担保索赔赔（3）与发包人协议将将该工程折价价或拍卖（4）其他：双双方协商解决决44.6约定结结算特殊要求求45．最终结清45.1最终结清清申请单的份份数及提交期期限：七．合同争议、违违约、解除合合同46．合同争议46.1双方约约定，在履行行合同过程中中产生争议时时，1、请当地行政主主管部门调解；2、同意选择下列第第22种方方式解决争议议：（1）提交工程所在地仲仲裁委员会申申请仲裁；（2）依法向人民法院院提起诉讼。（3）其它：/47.违约47.1.本合合同中关于承承包人违约的的具体责任如如下：承包人投标时承诺诺的质量标准准为本工程合合同的质量标标准。如因承包人原因达达不到合格等等级的，则必必须无条件返返工至合格，再再全额没收履履约担保，并并处以工程决决算总造价5%的罚款并补补偿发包人因因此而遭受的的损失。由于承包人未按设设计要求和现现行有关规范范、标准施工工，造成工程程量增减或返返工等，其责责任由承包人人自负。双方约定的承包人人其他违约责责任：承包人的项目部技技术经济管理理人员必须全全部按承诺名名单及时到位位，严格按照照《台州市施施工现场关键键岗位人员管管理实施细则则》（台建规[20066]330号）和《台州市建筑筑业企业及其其从业人员违违规记分和救救济管理办法法》（台建规[20099]285号）执行；；项目负责人人和技术负责责人月到位不不足15天的，发包包人有权中止止合同，没收收全部履约担担保，同时承承包人赔偿发发包人由此造造成的损失；；项目负责人人和技术负责责人月到位达达不到22天的，每人人次每天罚款款2000元；项目班班子管理人员员(除项目负责责人和技术负负责人外)月到位达不不到22天的，每人人次每天扣除除履约担保金金额的1000元；每半天天考勤一次，每每月结算。机械设备按投标承承诺及时到位位，若其中某某项不能兑现现，每不能兑兑现一项扣除除履约担保金金额的2%。本工程在实施过程程中，如承包包人的施工队队伍素质、力力量、现场管管理班子、施施工设备、与与其他分项工工程单位的配配合，现场文文明安全施工工不符合投标标书的承诺，造造成现场管理理混乱、工程程质量和进度度达不到投标标所承诺的要要求时，发包包人有权要求求其调整充实实施工力量，承承包人必须接接受，如措施施不力，作违违约处理，发发包人可自行行终止合同。承包人应严格依法法经营，严禁禁将工程转包包。发现私自自转包或挂靠靠经营现象，所所有履约担保保归发包人，同同时赔偿发包包人损失，并并责令退出工工地。承包人无法继续履履行或明确表表示不履行或或实质上已停停止履行合同同，发包人可可通知承包人人全部解除合合同，所有履履约担保归发发包人，同时时赔偿发包人人损失。八．其他49．政府性投资项目约约定涉及政府性投资项项目的约定：：项目实施过程中的的工程变更按按《xxx县政府府投资项目变变更管理实施施办法实行》（三三政发【2009】56号）执行，具具体详见xxxx县招标投投标中心网站站上的政策法法规栏。50．保密要求双方有关保密：51．合同份数51.2双方约定定合同副本份份数：5份，其中发发包人3份，承包人人2份。53．补充条款无第四部分工工程质量缺陷保修书发包人（全称）：：浙江省xxxx有限公司承包人：（全称）为保证xxx公园园边坡治理工工程（工程名名称）在合理理使用期限内内正常使用，根根据《中华人人民共和国建建筑法》、《建建设工程质量量管理条例》、《建设设工程质量保保证金管理暂暂行办法》等等，双方协商商一致签订工工程质量保修修书。承包人人在质量缺陷陷保修期内按按照有关管理理规定及双方方约定承担工工程质量保修修责任。一．工程质量缺陷陷保修范围和和内容质量缺陷保修范围围包括地基基基础工程、主主体结构工程程、屋面防水水工程、有防防水要求的卫卫生间、房间间和外墙面的的防渗漏工程程、给排水管管道工程、电电气管线工程程、设备安装装工程、供热热和供冷系统统工程、装饰饰装修工程以以及双方约定定的其他项目目。具体质量量保修内容双双方约定如下下：二．质量缺陷保修修期质量缺陷保修期从从工程实际竣竣工之日算起起。单位或单单项竣工验收收的工程，按按单位或单项项工程分别计计算质量缺陷陷保修期。双双方约定本工工程质量缺陷陷保修期如下下：1、地基基础工程、主主体结构工程程为设计文件件规定的合理理使用年限；；2、屋面防水工程、有有防水要求的的卫生间、房房间和外墙面面的防渗漏工工程为5年；3、给排水管道、电电气管线、设设备安装工程程为2年；4、供热和供冷系统统工程为2个采暖期、供供冷期；5、装饰装修工程为为2年；6、住宅小区内的给给排水设施、道道路等市政公公用工程为22年；7、其他项目保修期期约定：本工工程边坡治理理工程保修期期为一年三．质量缺陷保修修责任1、属于保修范围和和内容的项目目，承包人应应在接到修理理通知之日后后7天内派人修修理。承包人人不在约定期期限内派人修修理，发包人人可委托其他他人员修理，保保修费用从质质量保修金内内扣除。2．发生须紧急抢修修事故（如上上水跑水、暖暖气漏水漏气气、燃气漏气气等），承包包人接到事故故通知后，应应立即到达事事故现场抢修修。非承包人人施工质量引引起的事故，抢抢修费用由发发包人承担。3．在国家规定的工工程合理使用用期限内，承承包人确保地地基基础工程程和主体结构构的质量。因因承包人原因因致使工程在在合理使用期期限内造成人人身和财产损损害的，承包包人应承担损损害赔偿责任任。四．质量保证金的的支付工程质量保证金按按施工合同价价款的55%计取。本工程双方约定承承包人向发包包人支付工程程质量保证金金金额为：（大写）：（人民民币）（小写）：（人民民币）质量保修金银行利利率为：五．质量保证金的的预留和返还还本工程竣工结算后后，发包人按按照合同约定定向承包人支支付工程结算算价款并预留留质量保证金金。承包人可可按下列第33种情况向发发包人申请返返还保修金。1．建筑工程：工程程实际竣工验验收合格后满满一年可申请请返还质量保保证金的30%，满二年可可申请返还质质量保证金的的50%，达到除地地基基础工程程、主体结构构工程外的最最长质量缺陷陷保修期后可可申请返还全全部预留质量量保证金。2．市政工程：工程程实际竣工验验收合格后满满一年可申请请返还全部质质量保证金（其其中保修期间间的维修等费费用在质量保保证金中扣取取）。3．其它：工程实际际竣工验收合合格后满一年年可申请返还还全部质量保保证金（其中中保修期间的的维修等费用用在质量保证证金中扣取）。发包人在接到承包包人返还质量量保证金申请请后14天内会同承承包人按照合合同约定的内内容进行核实实。如无异议议，发包人应应在核实后14天内，将工工程质量保证证金和利息按按本条规定的的时段返还给给承包人，但但并不免除承承包人在保修修期内的保修修责任。逾期期支付的，从从逾期之日起起，按中国人人民银行发布布的同期同类类贷款基准利利率计付利息息，并承担违违约责任。双双方约定支付付违约金的数数额（大写）：：（人民币）。发包人在接到承包人分时段返还质量保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人返还质量保证金申请。六．争议发包人和承包人对对质量保证金金预留、返还还以及工程维维修质量、费费用有争议，协商达不成一致时，按本合同约定的争议解决处理。七．其他双方约定的其他工工程质量缺陷陷保修事项：：本工程质质量缺陷保修修书作为施工工合同附件，由由施工合同双双方共同签署署。发包人（公章或合同专专用章）：承包人（公章或或合同专用章章）：法定代表人（签字字）：法定代表人人（签字）：：年月日年月日第五部分工工程建设项目目廉政责任书书工程项目名称：xxxx公园边边坡治理工程程工程项目地址：xxxx县城西西区建设单位（甲方）：：浙江省xxxx有限公司施工单位（乙方）：：为加强工程建设中中的廉政建设设，规范工程程建设项目承承发包双方的的各项活动，防防止发生各种种谋取不正当当利益的违法法违纪行为，保保护国家、集集体和当事人人的合法权益益，根据国家家有关工程建建设的法律法法规和廉政建建设责任制规规定，特订立立廉政责任书书。第一条甲乙双双方的责任（一）应严格遵守守国家关于市市场准入、项项目招标投标标、工程建设设、施工安装装和市场活动动等有关法律律、法规，相相关政策，以以及廉政建设设的各项规定定。（二）严格执行建建设工程项目目承发包合同同文件，自觉觉按合同办事事。（三）业务活动必必须坚持公开开、公平、公公正、诚信、透透明的原则（除除法律法规另另有规定者外外），不得为为获取不正当当的利益，损损害国家、集集体和对方利利益，不得违违反工程建设设管理、施工工安装的规章章制度。（四）发现对方在在业务活动中中有违规、违违纪、违法行行为的，应及及时提醒对方方，情节严重重的，应向其其上级主管部部门或纪检监监察、司法等等有关机关举举报。第二条甲方的的责任甲方的领导和从事事该建设工程程项目的工作作人员，在工工程建设的事事前、事中、事事后应遵守以以下规定：（一）不准向乙方方和相关单位位索要或接受受回扣、礼金金、有价证券券、贵重物品品和好处费、感感谢费等。（二）不准在乙方方和相关单位位报销任何应应由甲方或个个人支付的费费用。（三）不准要求、暗暗示和接受乙乙方和相关单单位为个人装装修住房、婚婚丧嫁娶、配配偶子女的工工作安排以及及出国（境）、旅旅游等提供方方便。（四）不准参加有有可能影响公公正执行公务务的乙方和相相关单位的宴宴请和健身、娱娱乐等活动。（五）不准向乙方方介绍或为配配偶、子女、亲亲属参与同甲甲方项目工程程施工合同有有关的设备、材材料、工程分分包、劳务等等经济活动、不不得以任何理理由向乙方和和相关单位推推荐分包单位位和要求乙方方购买项目工工程施工合同同规定以外的的材料、设备备等。第三条乙方的的责任应与甲方保持正常常的业务交往往，按照有关关法律法规和和程序开展业业务工作，严严格执行工程程建设的有关关方针、政策策，尤其是有有关建筑施工工安装的强制制性标准和规规范，并遵守守以下规定：：（一）不准以任何何理由向甲方方、相关单位位及其工作人人员索要、接接受或赠送礼礼金、有价证证券、贵重物物品和回扣、好好处费、感谢谢费等。（二）不准以任何何理由为甲方方和相关单位位报销应由对对方或个人支支付的费用。（三）不准接受或或暗示为甲方方、相关单位位或个人装修修住房、婚丧丧嫁娶、配偶偶子女的工作作安排以及出出（境）、旅旅游等提供方方便。（四）不准以任何何理由为甲方方、相关单位位或个人组织织有可能影响响公正执行公公务的宴请、健健身、娱乐等等活动。第四条违约责责任（一）甲方工作人人员有违反本本责任书第一一、二条责任任行为的，按按照管理权限限，依据有关关法律法规和和规定给予党党纪、政纪处处分或组织处处理；涉嫌犯犯罪的，移交交司法机关追追究刑事责任任；给乙方单单位造成经济济损失的，应应予以赔偿。（二）乙方工作人人员有违反本本责任书第一一、三条责任任行为的，按按照管理权限限，依据有关关法律法规和和规定给予党党纪、政纪处处分或组织处处理；涉嫌犯犯罪的，移交交司法机关追追究刑事责任任；给乙方单单位造成经济济损失的