某公司风机采购合同

合同编号：*****-01-12-2010***公司风机采购合同总包商：***公司供应商：山东***有限公司二零一零年十二月***公司风机采购合同特殊条件合同编号：*****-01-12-2009签订地点：山东签订时间：2010.12总包商名称：*****公司地址：北京市************邮政编码：100000电话：86-10-**********传真：86-10-**********供应商名称：山东***有限公公司地址：xxxxxxxx路路112#邮政编码：250100电话：***************传真：86-531-***************总包商兹委托供应商承担由总包商总承包的***集团股份有限公司厂房工程中的风机设备的供货工作。根据国家和工程所在地地方政府有关法律法规和本工程特点及业主的设计和使用要求，双方经过充分友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，就通用条件中未尽事宜达成如下特殊合同条件。定义与解释“工程”是指位于***集团股份有限公司长清新厂区大型变压器厂房、焊接厂房项目。“供应商”是指其报价已被总包商接受的供货单位，是提供货物和服务的公司或其他实体，即山东***有限公司。“业主”是指***集团股份有限公司。“设计”是指**********工程公司。“监理”是指****************************。“工地”是指工程施工现场。货物2.1本合同所称“货物”是指供应商按本合同要求及总包商通知要求，向总包商提供的风机及所有相关技术资料和证明文件。货物数量货物数量见“附件1：合同清单”。上述规定货物数量为暂估数量，项目现场将根据工程变化，调整数量和规格，供应商应按总包商书面通知的数量规格供货。未使用的货物供应商应按原价退货。供应商所提供的货物，必须与总包商要求的进度一致。质量要求本合同项下的供应材料设备均应符合中国国家标准及相关行业标准；本合同项下的所有材料均应符合设计规范及本工程图纸的要求。执行《建筑工程施工质量验收统一标准》、《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002》等现行建设工程施工及验收规范、施工技术标准的要求，产品出厂前须自检，应根据国家标准进行严格测试、检验，并有相关检测报告或证明文件加盖公司质量章。风机的制造、验收必须符合现行国家设计标准及规范及质检站、技术监督局的有关规定，必须有国家强制性认证（即CCC认证）。供货商有责任对运输途中、装卸货过程中的货物进行可靠的保护，并承担由于保管不善造成的损坏责任。详细技术要求见附件2。供应商按项目要求提供安装技术指导和相关说明。设备应带铭牌且附件齐全，外观无缺损，有产品合格证、出厂试验记录及技术文件，主要原材料应有材质证明。质量保证5.1本合同项下货物的质量保证期为工程竣工经业主验收合格后的24个月（以业主发布竣工验收合格证书所载日期为准）。5.2供应商须向总包商出具设备的书面质量保证书。供应商所供货物的质量标准均应符合国家及行业标准。如不符合，总包商有权退货，由于退货造成的一切损失由供应商承担，总包商保留由于工期延误而进一步进行索赔的权利。价格本合同计价货币、结算货币和支付货币均为人民币。本合同暂估总价是本工程施工现场指定地点交货价，即合同价款包括供应商履行全部合同规定义务的价款和酬金，包括货价、运输费用、卸货费、保险费用及利润、税金其他所有相关费用。本合同系固定单价合同，具体单价细目详见合同“合同清单”。其他可能发生的费用已被认为在货物单价中作了充分考虑，实际供货总价以此单价为基础计算。本合同暂估总价为：￥**********元（大写：人民币贰拾万陆仟叁佰肆拾玖元元整）。该暂估总价是依据总包商提供的暂估数量清单计算得出的。实际供货总价=单价（货物报价清单为准）x供货商最终供货数量（总包商现场负责人签收的“供货单”为准）支付7.1本合同无预付款。本合同订后14日内，供应商向总包商提交合同暂估总价10%（比例）履约保函/履约保证金，保函格式见本合同附件3。履约保函期限为开立之日起生效至整体工程竣工验收合格之日起失效。履约保函/履约保证金的提交时间：供应商商必须在合同签订后14日内及在第一期付款证书发出前，向总包商提交总包商认可和批准的履约保函/履约保证金。如供应商不能提供履约保函/履约保证金，则在供应商的第一次付款中全部扣除。如第一次付款金额不足以全部扣除，则在随后几次付款中继续扣除，直至履约保证金额全部扣完。7.2货物运抵工程现场经总包商会同业主和监理验收合格并签字确认（以设备报验单签署完毕之日为准）后14个工作日内总包商向供应商支付到场货物价款的80%。7.3整体工程竣工并验收合格后，总包商向供应商支付至确认的合同内货物价款的90%。总包商与供应商竣工结算完成，且总包商收到业主除保修金外的款项后，支付至确认的结算货物价款的95%。7.4结算总价的5%作为质量保证金，期限为二年。有效期自所供整体工程验收合格之日算起，待质保期届满且供货商所提供的设备符合合同要求、所存在的缺陷得到补正后（以业主书面确认为准）的30工作日内，总包商一次性将质量保证金支付给供货商。7.5在每次付款之前，供应商应向总包商提供合法完税等额普通增值税发票。7.6若供货的质量、规格、数量等参数与合同规定不符或缺少必要的技术资料或质量保证书，总包商将有权拒付部分或全部货款，同时保留相应的索赔权利。如果在合理的期限内供应商未能采取令总包商满意的措施，总包商将采取补救措施，由此产生的费用和风险由供应商承担。7.7供应商应以信函的形式申请支付货款。货款支付申请函应附上货物送到现场由总包商现场工程师签字的三联单中的一联。8货物进场及供货时间8.1供应商应保证在2010年12月25日之前做好将货物运抵本工程工地现场的准备，包括运输工具的选择、确定和货物的包装、清点，并在收到总包商的书面供货通知后立即将货物运至工程现场，期间发生的相应费用已包含在合同单价中。8.2供应商应按照总包商的要求（分期分批）将合同规定之货物运至工程现场，开始供货时间暂定为2010年12月25日，具体每批次供货时间以收到总包商的书面供货通知为准。8.3对于总包商按照实际施工进展及现场情况提出的设备进场计划，供应商应据此组织生产供货，不得随意更改供货时间。9交货地点9.1***集团股份有限公司长清新厂区大型变压器厂房、焊接厂房工程施工现场内总包商指定地点交货。9.2供应商在所供货物运送到工地现场之前，必须及时同总包商现场工程师沟通，了解现场实际场地情况，以保证所供货物的顺利卸车。如供应商未及时同现场工程师沟通，而致使卸货未能顺利进行，由此发生的费用损失由供应商自行承担。10总包商的责任和义务10.1指定供应商进行相关工作；10.2根据供应商需要和实际情况，提供设备、附属材料等货物的现场堆放场地；11供应商的责任和义务11.1按照总包商的要求和指令将货物和配套辅材等运至总包商提供的堆放场地；11.2供应商应积极配合总包商对业主进行相关的认价工作。11.3供应商应遵守总包商公司及本项目施工现场有关工程施工、材料和设备进出场和现场存放等现场管理规章制度。供应商应向总包商申请查阅该类规章制度，并被认为对总包商的各种规章制度已经充分了解，且供应商不得以不了解总包商的规章制度为由拒绝执行总包商的有关指令。11.4供应商若违反总包商公司及施工现场的规章制度从而影响材料或货物的供应，或对其他分供商的工作造成干扰进而影响到整体工程的质量、进度，则供应商应承担每次不超过5000元的违约赔偿金，该款项从供应商当期的应付货款中予以扣除。若上述违约行为对总包商造成经济损失严重者，除上述违约赔偿金外，供应商亦应承担相应经济损失。11.5其他未尽事宜见本合同之通用条款相关内容。12双方负责代表12.1总包商指定****为其现场负责收货及验货代表。供应商须将货物运至工地交总包商现场代表签收确认方为有效。12.2供应商指定****为其供应货物及办理有关验货、支付事项的代表。到货数量及质量验收须由供应商代表与总包商代表共同签署确认方为有效。12.3合同双方更换各自代表时应及时通知对方，以保证双方货物顺利交接。13争议解决13.1在根据合同通用条件第16.1款规定协商不能解决争议时，双方同意将争议提交下列第____(1)____程序裁决解决：(1)提交北京市仲裁委员会裁决；(2)提交原告所在地人民法院裁决。14其他14.1本合同通用条件是本合同的组成部分。在合同特殊条件与通用条件相冲突时，以特殊条件为准。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。15合同附件附件1：合同清单；附件2：技术要求附件3：履约保函格式附件4：法定代表身份证明附件5：授权委托书（·以下无正文·）总包商：*****************公司供应商：山东***有限公司委托代理人签字：法人或委托代理人签字：职务：职务：日期：日期：__***公司风机采购合同通用条件根据《中华人民共和国合同法》及国家和工程所在地地方政府部门有关法律法规，总包商兹委托供应商承担由总包商总承包施工工程的设备供货及安装工作。供应商确认已考察了现场，并充分理解了设计意图、业主的使用要求和总包商的一切要求。双方经过友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，达成如下合同条件。定义与说明“合同文件”表示总包商与供应商之间签署的表示双方合同关系的法律文件，包括合同通用条件、合同特殊条件、补充协议、合同清单及合同履行过程中有关确定和变更合同实质性条件的会议纪要、往来信函、进场计划、安装说明等。1.2“总包商”是指工程施工的总承包单位—**********公司，在本合同中亦是货物服务的买方。1.3“施工总承包合同”指总包商与工程业主之间就工程施工所签订的总承包合同。1.4“往来信函”是指总包商和供应商之间，经双方法定代表人或其授权代理人签署的，记录合同的履行、解释、任何修改或变更的正式往来信件。1.5“服务”系指合同规定的供应商须承担的如现场施工指导、维护保养、技术培训等相关合同附随义务。1.6“制造商”系指生产、制作、加工、拣选并最终形成本合同所供应货物的生产单位。制造商亦可是本合同中的供应商。1.7“日”指日历天数。1.8“书面文件”是指任何通过手写、打印、印刷或复印制作形成的合同订立及履行凭证，包括信件、文件和传真等。供货供应商必须配合全部工程的进度计划要求供应合同特殊条件第２条指定的货物。根据本工程施工进度计划及现场存放要求，供货时间可能在工程进行中适当修订，总包商应在计划修订后3日内书面通知供应商。供应商须在该等修订后之计划的时间内，以总包商说明的次序方式及不致令全部工程竣工有所延期之情况下供应货物，但总包商应给予供应商合理的供货准备时间。本合同履行过程中，如果供应商遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应在48小时内以书面形式将拖延的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知总包商。总包商在收到供应商通知后，应尽快对情况进行核查，并确定是否通过变更、修改合同，酌情延长交货时间供应商不能按合同规定或进度计划要求按时供货，应及时通报总包商双方另行协商供应方案。经总包商催告5日内不供货且不通报延期供货合理原因可能影响工期延误的，总包商可另行采购部分或全部货物。由此发生的费用与相应合同价格之间的差额由供应商承担，该费用为下列费用的较高者。1）当前市场价与相应合同价格之间的差额或2）总包商在接受货物时发生的实际费用（包括公司的固定费用及杂费）与相应合同价格之间的差额。上述应由供应商承担的费用由总包商从将要支付给供应商的款项中扣除。与供应商的合同额也应做相应的调整，同时，总包商将保留进一步应商承担索赔的权利。总包商需要多于上述本合同所依据的图纸或技术要求中所要求的数量和功能的货物时，供应商同意积极配合进行生产、供应以满足工程施工的实际需要，且单价以本合同确认价为准。供应商需提供足够本合同所需数量的机电设备之配件、附件，给予甲方安装本合同机电设备之用。不论该配件、附件是否包括在供应商报价清单及设备清单内，供应商确认凡招标文件中显示的全部内容或技术要求中所要求的数量及功能，均已包含在本合同价格内，供应商对其所提供之数量负责，如有任何遗漏，供应商均不得再要求甲方作任何费用补偿。上述应由供应商承担的费用由总包商从将要支付给供应商的款项中扣除。与供应商的合同额也应作相应的调整；同时，总包商将保留进一步索赔的权利。供应商保证所供之机电设备采用上等的材料和工艺制成，全新、未曾用过，完全符合本采购合同规定的质量、规格和性能。并保证本机电设备订货在总包商正确安装、正常使用的情况下，自调试开通后及特殊条款第5条规定的质量保修期内运转良好。供应商应免费提供安装和调试指导，在安装和调试开始后，供应商须派技术人员至现场，对现场安装进行指导供应商应免费为业主及总包人员进行现场维修和调试培训。供应商应提供一份备品备件清单的单价，并保证在质量保修期供给总包商或业主的易耗备件的单价按上述单价执行包装除非另有规定和协议，供应商提供的全部货物须采用严格的保护措施进行包装。这种包装应适于市内运输，并有良好的防潮、防震、防锈和利于装卸等保护措施，以确保货物安全无损运抵施工现场。包装也要符合中华人民共和国法律规定并满足总包商要求；供应商应承担由于违反上述规定而引起的一切责任和费用。供应商应在提供至现场的货物外包装上标注明显的警示和提示标志（如“向上”、“易碎”、“防水”等），以确保货物在拆卸工作中不受损坏。供应商应在每一批货物中附至少一份详细装箱单和质量检验合格证书（采用集装箱或中型包装箱装用的，应在每一包装单位中附一详细装箱单和质量检验合格证书）。装箱单中还应有操作及维修手册，调试程序说明·维修及操作指南手册应包括：i)封面填有:a)项目的名称;b)文件的名称;。ii)目录页。iii)安装说明。iv)各主要设备及配件的明细资料。手册应以活页图及硬面图订装形式提供，以便储存。须注意在总包商代表满意地接纳维修及指南手册前，工程将不会视为完成，供应商亦将不获发放最终付款运输和卸货供应商应自行准备符合本合同所供货物特性要求的运输工具将其运到总包商要求的指定地点。供应商被认为已对工地现场的情况和当地政府运输时限及通道的限制性规定（不论是正常的或临时的）有充分的了解和理解，不应对因此造成的供货不能提出索赔或要求，以延长或不合理地变更交货期限。供应商应承担运输和在指定地点负责卸货的责任。5质量要求5.1本合同项下的所有货物均应符合相应的中国国家标准及行业标准。5.2本合同项下的所有货物均应符合设计规范以及图纸要求。5.3除技术规范中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定公制计量单位。5.4供应商的产品应符合国家有关环保法律法规的规定和ISO14000环境体系及OHSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求，不能对施工环境造成污染；同时，不能对接触货物的有关人员健康造成损害。6检验6.1产地检验：除非另有规定和协议，根据本合同提供的货物，应在制造地点按制造商标准检验。在发货之前，制造商应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量检验证书。6.2现场到货检验：货物运送到工地现场卸车后，由供应商、总包商会同监理等有关人员共同检验。6.3过程检验：在所有货物的使用过程中，总包商有权对分批打开包装的货物进行外观、质量、性能等的检验，并将检验结果通知供应商。对于部分或者全部不合格产品的处理详见以下第13条。权利担保7.1供应商应保证其对货物具有所有权或受委托代理销售权（持有所有权人出具的委托代理凭证）。7.2供应商须保障总包商在工程所在地使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。质量保证期责任8.1质量保证期内供应商提供免费维修、更换等服务。只要总包商提出书面要求，供应商必须在3日内给予书面答复；如有必要，供应商在7日内指派人员到现场解决问题，费用由责任方承担。8.2供应商借故推脱或无理由拒绝总包商提出的维修、更换服务请求，总包商或业主可以自行解决，并对维修或更换服务按实际发生费用或市场价从总包商应支付给供应商的合同款项中扣除得到补偿。总包商根据合同规定对供应商行使的其他权利不受影响，并保留进一步索赔的权利。维修或更换后的部分货物的质量保证期相应延长6个月。8.3质量保证期后由业主承担供应商的服务费用，只要总包商或业主提出书面要求，供应商必须在3日内给予书面答复，并提供相应服务，以达到业主的合理使用要求。保险9.1总包商建建议供应商办办理货物在运运抵项目施工工现场途中及及卸货至指定定地点过程中中的运输保险险，以确保货货物能及时、完完整地交付。9.2为避免本合同所供供货物存在严严重质量缺陷陷给总包商施施工和业主使使用重大损失失，总包商建建议供应商投投保产品责任任险。支付10.1供应应商须在完成成进场计划要要求的各阶段段供货任务后后提交总包商商现场负责人人签收的“供货单”供总包商审审核确认。供供货单据上须须详细列明在在每阶段中应应付给供应商商之货物价值值及数量、型型号、类别及及单价等。10.2支付付方式可选择择为电汇、银银行汇票或转转帐支票，具具体方式在实实际支付时由由总包商和供供应商协商决决定。供应商合同附随义义务11.1供应商应应向总包商提提交所有货物物的技术文件件，包括材质质报告和生产产合格检验报报告，按照工工程所在地有有关工程竣工工验收资料的的规定及总包包商要求，提提供所有符合合要求的相关关资料。11.2供应商应应提供制造商商的名称、法法定地址、联联系方法等资资料。如果供供应商是本合合同所述货物物生产厂商的的指定代理销销售单位，则则供应商应向向总包商提供供生产厂商的的销售代理委委托书或其他他销售证明文文件。11.3供应商需提供货物物的仓储、保保管的有效建建议，确保所所有货物在经经过包装、运运输、合理的的使用后，在在功能和外观观上达到总包包商和业主的的满意。11.4总包商/设计/监监理单位审核核供应商提交交的资料仅是是一般性的监监督作用，供供应商仍应对对其提供资料料中述及的数数据及做出的的说明和承诺诺负责，并不不减少供应商商与此有关的的合同责任。11.5上述服务被认为供供应商在报价价时已作充分分考虑，其应应获得的报酬酬及费用已包包含在合同总总价中。误期赔偿12.1供应商无无正当理由拖拖延交货（本本合同中规定定的不可抗力力除外），应应承担以下违违约责任和不不利后果：支支付误期违约约金，并承担担因货物延误误而可能造成成的工期延误误从而给总承承包商造成的的相应一切损损失；同时在在总包商确认认供应商严重重违约并导致致总包商无法法正常履行施施工总承包合合同情况下，总总包商有权书书面通知供应应商终止合同同。12.2误期违约约金从总包商商应向供应商商支付的合同同价款中扣除除。核定误期期违约金比率率为每迟交77天、按迟交交货物金额的的0.5%计算算，不满7天按7天计算；但但是，误期违违约金的支付付不超过迟交交货物部分合合同金额的55％。如果供供应商在达到到误期违约金金的最高限额额后仍不能交交货，总包商商有权因供应应商违约而终终止合同。缺陷索赔13.1如总包商商在各阶段的的检验过程中中发现不合格格现象，有权权邀请当地有有关质量监督督管理部门进进行检验，并并出具检验证证书，总包商商可据此向供供应商提出索索赔。13.2供应商对对货物与合同同要求不符负负有完全责任任，并且对总总包商已于规规定的检验、安安装、调试和和验收测试期期限内和质量量保证期内提提出的索赔，供供应商应按总总包商同意的的下述一种或或多种方法解解决索赔事宜宜。供应商同意总包商商拒收货物并并把被拒收货货物的金额以以合同规定的的同类货币返返还给总包商商。供应商负负担退货过程程中发生的一一切损失和费费用，包括利利息、银行费费用、运输和和保险费、检检验费、仓储储和装卸费以以及为保管和和保护被拒绝绝货物所需要要的其它必要要费用。根据货物的质量缺缺陷和受损程程度以及总包包商遭受损失失的金额，经经双方协商同同意降低货物物价格。更换有缺陷的零部部件，或修理理缺陷部分，以以达到合同规规定的规格、质质量和性能，供应商承担担一切费用和和风险并负担担总包商遭受受的一切直接接损失。同时时供应商应相相应延长被更更换货物的质质量保证期。13.3如果总包商提提出索赔通知知后28日内供应应商未能予以以答复，该索索赔应视为已已被供应商接接受。若供应应商未能在总总包商提出索索赔通知的228日内或总总包商同意的的更长一些的的时间内，按按总包商同意意的上述任何何一种方式处处理索赔事宜宜，总包商将将从应付给供供应商的款项项中扣回索赔赔金额，同时时保留进一步步要求赔偿的的权利。合同转让除总包商事先同意意外，供应商商不得部分转转让或全部转转让其应履行行的合同项下下的义务。供应商应书面通知知总包商本合合同项下所授授予的所有供供应合同，但但该通知不解解除供应商承承担的本合同同项下的任何何责任或义务务。法律义务及相关费用用供应商应全面负责责为在交货地地销售及安装装货物而取得得有关政府部部门颁发的有有效执照及批批准。供应商应遵守国家家的法律和法法规及根据国国家的法律和和法规制定的的任何规定或或命令，或对对供货具有任任何行政管理理监督职责的的政府机构颁颁布的任何规规章或规定及及其所发出的的一切通知要要求。供应商应支付和保保障总包商免免于支付根据据国家法律和和法规，或根根据国家法律律和法规制定定的任何规定定或命令，或或与供货有关关的任何地方方当局的任何何规章或规定定，在法律上上征收的任何何费用。不可抗力不可抗力事故系指指买卖双方在在缔结合同时时所不能预见见的，并且对对其发生及后后果无法避免免和无法克服服的事件。签签约双方任一一方由于受到到诸如战争、严严重火灾、洪洪水、台风、地地震、严重传传染性疾病等等不可抗力事事故的影响而而不能执行合合同时，履行行合同的期限限应予以延长长，则延长的的期限应相当当于事故所影影响的时间。受阻一方应在不可可抗力事故发发生后尽快用用电报、传真真或电传等书书面形式通知知对方，并于于事故发生后后14日内将有有关当局出具具的证明文件件用特快专递递或挂号信寄寄给对方审阅阅确认；同时时，受阻方应应尽可能继续续履行合同义义务，以及寻寻求采取合理理的方案履行行不受不可抗抗力影响的其其他事项。一一旦不可抗力力事故的影响响持续60日以上，双双方应通过友友好协商在合合理的时间内内达成进一步步履行合同的的协议。合同变更总包商可以在本工工程竣工验收收以前，依据据工程施工图图纸或者该项项目工程总承承包合同的变变更为基础，向向供应商发出出书面变更指指令，修正、取取消或增添合合同的有关工工作内容。供应商应根据总包包商的变更指指令积极地提提出建议方案案和经济洽商商供总包商和和业主、设计计、监理评价价，总包商根根据这种评价价做出是否执执行变更的书书面决定。这这种书面决定定被认为是经经双方协商同同意对本合同同的变更，构构成本合同的的有效组成部部分，与本合合同具有同等等效力。合同终止违约终止在补救违约而采取取的任何其他他措施未能实实现的情况下下，即在供应应商收到总包包商发出的违违约通知后330日内（或或经总包商书书面确认的更更长时间内）仍仍未纠正其下下述任何一种种违约行为，总总包商可向供供应商发出书书面违约通知知，终止全部部或部分合同同：如供应商未能在合合同规定的期期限内或总包包商准许的任任何延期内交交付部分或全全部货物。供应商未能履行合合同项下的任任何其它义务务。如双方有证据认为为对方在本合合同的竞争或或实施中有腐腐败或欺诈行行为。其中：：（1）“腐败行为”是指提提供、给予、接接受或索取任任何有价值的的东西来影响响有关人员在在采购过程或或合同实施过过程中的行为为；（2）“欺诈行为”是指为为了影响采购购过程或合同同实施过程而而谎报事实或或制造虚假文文件，损害总总包商的利益益，包括投标标人之间串通通投标（递交交投标书之前前和之后），人人为地使投标标丧失竞争性性，侵害总包包商从自由的的公开竞争所所能获得的权权益。一旦总包商根据第第16.1款终止部部分或全部合合同，总包商商可以按其认认为适当的条条件和方式采采购类似未交交付部分的货货物。供应商商应承担总包包商购买类似似货物的额外外费用。但是是，供应商应应继续履行合合同中未终止止的部分。破产终止当合同一方破产或或无债务清偿偿能力时，另另一方可在任任何时候书面面通知对方终终止合同，该该终止合同不不损害或影响响另一方已采采取或将采取取的任何行动动或补救措施施的权利。争议解决在执行本合同中发发生的或与本本合同有关的的争议，双方方应通过友好好协商解决。如如从协商开始始在二十八（28）日内不能达成协议时，应提交仲裁或诉讼。提交仲裁或诉讼的的争议，均应应在货物交付付地进行。货货物交付地未未设有仲裁机机构的，双方方另行协商确确定仲裁机构构和地点。仲裁裁决应为最终终裁决，并对对双方具有约约束力。除另有裁决外，仲仲裁费用应由由败诉方负担担。在仲裁或诉讼期间间，除正在进进行裁决部分分合同内容外外，合同其它它部分继续执执行。20合同文件及资料的的使用和保密密除了供应商为执行行合同所属人人员外，在未未经总包商同同意的情况下下，供应商不不得将本合同同及总包商与与业主之间的的工程施工承承包合同、合合同中的规定定、有关规格格、计划、图图纸、式样、样样本或总包商商为上述内容容向供应商提提供的资料透透露给任何人人。供应商须须在对外保密密的前提下，对对其雇用人员员提供有关情情况，所提供供的情况仅限限于执行合同同必要的范围围内。除非执行合同需要要，在事先未未得到总包商商同意的情况况下，供应商商不得使用第第20.1款中所列列的任何文件件和资料。除除合同本身以以外，第20.1款列明的的所有资料始始终为总包商商的财产，若若总包商要求求，供应商应应于其合同义义务履行完毕毕以后将这些些资料（包括括所有副本）退退还总包商。21保函函21.1预付款保保函预付款保函的提交交除非本合同的特殊殊合同条件另另有约定，如如供应商需从从总包商得到到预付款，供供应商应向总总包商提交一一份经总包商商认可的银行行出具的预付付款保函。预付款保函的金额额和提交时间间按特殊条件件中的约定执执行，预付款款保函的具体体格式应参照照附件开具。预付款保函的返还还预付款保函是供应应商就总包商商支付的预付付款所给付的的一种保证。除除非本合同的的特殊合同条条件中另有约约定，在预付付款保函有效效期内且供应应商严格履行行供应合同的的情况下，保保函应在有效效期届满后7日内归还；；若供应商在在保函有效期期内不能完全全履行合同约约定的义务或或不能胜任供供应合同的工工作，则预付付款保函将作作为违约补偿偿的一部分，总总包商有权抵抵扣预付款保保函的部分或或全部作为对对总包商的赔赔偿，如全部部抵扣后仍不不足以补偿总总包商的损失失，则总包商商将从供应商商应得的款项项中扣除或依依法追偿。预付款保函有效期期的延长除非本合同的特殊殊合同条件中中另有约定，在在供应合同工工期内，经总总包商的要求求，供应商应应将有效期即即将/已经届满的的预付款保函函予以延长，相相关费用由供供应商承担。22适用法律22.1本合同应应按中华人民民共和国的法法律解释。23合同语言23.1本合同以中中文书就，正正本两份，双双方各执一份份；副本四份，双方各各执两份。24合同生效24.1本合同是双双方合作确定定的法律文件件，对双方具具有法律约束束力。24.2本合同经双双方签字盖章章后，即行生生效。附件1：合同清单合同清单工程名称：****集团股份有有限公司长清清新厂区大型型变压器厂房房、焊接厂房房工程序号设备名称规格型号数量单位单价合价1混流排风机L=21777mm³/h,H=672Pa,,R=14550r/miin,P=77.5KW//380vIMX-650DD4-7.559台2边墙式排风机L=850m³//h,H=880Pa,P=0.008KW/2220vWEX-300EE4-0.0083台3边墙式排风机L=1100m³³/h,H==75Pa,,P=0..08KW//220vWEX-300EE4-0.0081台4防爆边墙式排风机机L=1600m³³/h,H==140Paa,P=00.15KWW/380vvWEX-350EE4-0.1152台5边墙式排风机L=4000m³³/h,H==130Paa,P=00.4KW//380vWEX-500EE4-0.4406台6屋顶风机L=7057m³³/h,H=60Pa,RR=640rrpm,P=0.35KWW/380vvRTC-5759台7高温排烟风机L=26094mm³/h,H=320Pa,,R=7200rpm,,P=4.00KW/3880vHTF(B)-II-9.04台8斜流风机L=26467mm³/h,H=320Pa,,R=9600rpm,,P=4.00KW/3880vYX-8.012台9管道式高压离心风风机L=4400m³³/h,H=600Pa,,R=19000rpmm,P=2..2KW/3380vISQ-425HHP5台10防爆风机箱L=9542m³³/h,H=276Pa,,R=8000rpm,,P=2.22KW/3880vICC-355FF-2.2--BSE6台11防爆斜轴流风机L=11000mm³/h,H=240Pa,,R=9600rpm,,P=1.55KW/3880vGXF-6.05台12斜轴流风机L=7000m³³/h,H=250Pa,,R=14550rpmm,P=1..1KW/3380vGXF-4.5FF2台13斜轴流风机L=15000mm³/h,H=350Pa,,R=9600rpm,,P=2.22KW/3880vGXF-7.0SS1台14防爆斜轴流风机L=18000mm³/h,H=380Pa,,R=14550rpm,,P=5.5KW//380vGXF-6.0FF2台15管道斜轴流风机L=1500m³³/h,H=170Pa,,R=14550rpm,,P=0.25KWW/380vvGXF-3.0FF1台总价（小写）总价（大写）961904注：以上设备符合合国家规范及及验收规范、行行业规范，质质量合格，有“CCC”标志。厂家的的资质资料齐齐全并随货进进场附件2：详细技术要求风机招标技术要求求1．1一般要求制造商应有10年年以上的生产产制造经历，公司注册资金不少于1亿元人民币，十万平方米以上的工程项目不少于五项，应有整机及关键零部件的试验、检测条件；提供的产品应是先进、可靠的国内知名品牌的成熟产品。1．2质量保证制造商必须能提供供ISO90000质量体系认认证，对产品品的生产过程程进行严格的的质量控制，符合国家空调通风行业标准和消防行业标准，产品的设计、制造、检验应符合以下标准和规范（包括但不限于）：GB50243--2002《通风与空调调工程施工及及验收规范》ZBJ720117《采暖通风风与空气调节节设备,涂装技术条条件》ZBJ720226《冷暖通风风设备,包装通用技技术条件》JB/T31655-19999《离心和轴流流式鼓风机压压缩机热力性性能试验》JB/T43599-19944《一般用途轴轴流式压缩机机》JB/T43655-19977《专用的润滑滑、轴密封和和控制油系统统》JB/T64444-19922《风机包装通通用技术条件件》JB/T64455-19922《通风机叶轮轮超速试验》JB/T68855-19933《通风机圆形形法兰尺寸

》JB/T68866-19933《通风机涂装技术条件》

JB/TT6887--1993《风机用铸铁铁件技术条件》

JB/TT6888--1993《风机用铸钢钢件技术条件》

JB/T68899-19933《风机用铸铁铁件缺陷修补补技术条件》

JB/T68900-19933《风机用碳钢钢铸件缺陷补补焊技术条件》JB/T72588-19944《一般用途的的离心式鼓风风机》JB8523-11997《防爆通风机机技术条件》JB/T88222-19988《高温离心通通风机技术条条件》

JB/TT8689--1998《通风机振动动检测及其限限值》JB/T88690-11998《工业通风机机噪声限值》

JB/T89400-19999《通风机产品品型号编制方方法》JB/T91011-19999《通风机转子子平衡》JB/T102113-20000《通风机焊接接质量检验技技术条件》JB/T110214--2000《通风机铆焊焊件技术条件件》JB/T110281--2001《消防排烟通通风机技术条条件》JB/T553063--1999《一般用途离离心通风机产产品质量分等等》JB/T532776-19999《一般用途轴轴流通风机质质量分等》JB/T532883-19999《高温离心通通风机产品质质量分等》JB/T532889-19999《防爆通风机机产品质量分分等》1．3提供资料1．3．．1制造商应提提供本企业的的管理体系认认证证书、产产品生产许可可证、安全生生产许可证、企企业资质证书书、国家空调调检验中心的的《检验报告告》。消防风风机还得提供供当地公安消消防部门核发发的《消防产产品备案登记记证书》。1．3．．2检测所采用用的标准、规规范、试验方方法。1．3．．3外购材料或或外协加工件件名称、品牌牌、生产厂家家、产地。1．3．．4提供所供产品品的样本。1．4技术要求1．4．1风机外壳应应标明叶轮旋旋转方向或气气流方向，铭铭牌应设置在在明显方便观观察的部位，标标明风机的风风量、转速、功功率、风压等等参数。1．4．2风机外壳壳无明显的变变形或锈蚀、碰碰伤等情况，外外表面所涂面面漆均匀。1．4．3风机叶轮轮为钢制，材质不低于Q235B，均采用机机械模具成型型，风机出厂厂前必须进行行静平衡、动动平衡校验，保保证风机运转转的平稳。运运转平衡可靠靠，空气动力力性能良好。1．4．4风机叶轮轮与风机轮壳壳的间隙一致致，。手动转转动叶轮后，叶叶轮可停在任任意位置，不不得停在同一一位置。1．4．5轴流、斜斜流风机外壳壳采用钢板，材材质不低于Q235B，屋顶风机机、离心风机机外壳也可采采用玻璃钢，均均为机械模具具成型。风机机支座采用型型钢制作，结结构牢固，合合理紧凑，方方便安装使用用，外形美观观。1．4．6风机采用用异步电动机机，电机定子子绕组，大于于3KW的用星形接接法，其他功功率的采用三三角形接法。防防爆风机必须须采用防爆措措施，并选用用防爆电动机机。1．4．7电机绝缘缘性能良好，风风机外壳与电电机绕组之间间的绝缘电阻阻大于1MΩ。1．4．8风机接线盒盒应风机外壳壳上方便接线线的部位。室室外露天安装装