某多晶硅项目土建与安装标Ⅱ施工协议

土建安装A标Ⅱ段工程施工招标文件第二章合同合同协议书发包人（全称）：_____________________________________承包人（全称）：_____________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：____________________________________________工程地点：____________________________________________工程内容：____________________________________________工程立项批准文号：__________________________________资金来源：____________________________________________二、工程承包范围承包范围：____________________________________________三、合同工期开工日期：____________________________________________竣工日期：____________________________________________合同工期总日历天数_____________________________天四、质量标准工程质量标准：_______________________________________五、合同价款合同暂定总价人民币：______________元整（大写：_____________________元整），结算时以经总包商确认的实际发生工程量为准。单价以分包商报价为准，详见合同协议书附件。六、结算及付款方式七、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书4、本合同特殊条款5、本合同通用条款6、总包商的招标书及其附件7、分包商的投标文件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十一、合同生效合同订立时间：________年________月________日合同订立地点：_____________________________本合同双方约定_______________________后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：通用条款1.定义1.1 在分包合同中，所有措词及用语，除上下文另有要求者外，都应具有主合同分别赋予他们的相同的含义。但以下措词应具有本款所赋予的含义：1.1.1 “业主”指本分包合同条件第二部分指定的当事人，以及总包商应随时通知分包商的取得此当事人资格的合法继承人或此当事人的受让人。1.1.2 “总包商”指本分包合同条件第二部分指定的当事人，以及取得此当事人资格的合法继承人。1.1.3 “总包商的代表”指第9条款“总包商的代表”中所规定的在现场执行工作的总包商的代表。1.1.4 “分包商”指本分包合同条件第二部分指定的当事人。1.1.5 “分包商的代表”指第10条款“分包商的代表及监督人员”中所规定的在现场的分包商的代表。1.1.6 “工程”指分包合同第二部分所述的工程。1.1.7 “施工分包合同”指施工分包合同协议中规定的合同文件，以下简称“分包合同”。1.1.8 “合同文件”指施工分包合同协议中所规定的所有文件。1.1.9 “合同价”指根据第28款“合同价”中规定的金额。 “工程竣工”指永久工程已达合同文件的具体要求。1.1.11 “缺陷责任期”指根据第26款验收的规定，对工程或临时工程一部分的材料或其他物件签发验收证书后12个月。 “施工机具”指施工中所需要的各种工器具，但不包括形成永久工程或临时工程一部分的材料或其他物件。1.1.13 “永久工程”指根据分包合同将要提供或建筑、安装的各种装置、厂房、基础、结构、机器、仪器、设备、部件以及各种物件。1.1.14 “临时工程”指永久工程施工所需的各种临时工程。1.1.15 “现场”指将要在其上、下、内或穿过其中实施永久工程或临时工程的地带及其它地方。“移交证书”指依据第26条对工程或工程的一部分验收后对工程进行移交所颁发的证书。“验收证书”指依据第26条对工程或工程的一部分进行验收所颁发的证书。2.解释2.1 除非分包合同中另有规定,分包合同应受中国法律的约束并根据中国法律予以解释。2.2 该分包合同应体现总包商与分包商之间的完全一致。双方不得做出合同之外的任何声明、表示、许诺、劝诱或理解。对于分包合同文件中任何条款的任何改动、更正或修改，应由双方共同书面同意。2.3 视上下文需要，单数应包括复数，反之亦然。2.4 通用条款的标题不应视为通用条款的一部分，也不应在理解或解释通用条款或分包合同中予以考虑。3.合同关系3.1 在执行分包合同过程中，分包商应作为独立的分包商而不是总包商的代理商进行工作。在任何情况下，分包商提供的任何人都不应视为总包商和/或业主的代理、雇员。4.分包商的表示4.1 分包商表示4.1.1 完全有经验、有资格实施该等级的工程，拥有正当的执照，并具有施工所需的设备、组织以及资金。4.1.2 已经察看了现场及周围地区，熟悉了与施工有关的条件并接受了这类施工条件。 能够按总包商要求的工程进度实施工程。4.1.4 了解了在施工中必须遵守的所有法律规定和经营惯例。4.1.5 分包商在认可合同价之前已经获得了所有必要的资料并且也考虑到了当地地质、气候等可能影响合同价的情况。5. 工作态度5.1 分包商应做到如下几点：5.1.1 按照分包合同条款的规定，努力地认真地实施并完成工程，达到总包商的满意，无论分包合同中是否有明文规定。5.1.2 在施工过程中，保持现场无废料、垃圾，施工现场要建临时厕所或者移动厕所，严禁在施工现场大小便；车辆出入化学工业园区要整洁，现场要建有临时洗车设施。整理临时工程现场、施工机具及余料；在永久工程完成之后立即将这类余料送到总包商指定的地点。5.1.3 采取一切必要的预防措施以使现场附近的和现有的设施财产免受施工过程中的损坏。5.1.4 确保人员、财产及设施包括但不限于道路、建筑物、桥梁、电线以及电话线免受因分包商及其佣人或工人的装卸作业所造成的伤害或损坏。5.1.5 使其办公人员、雇员或工人之间保持和谐的工作关系，并且使他们与其它分包商、总包商及业主的人员合作共事。分包商应随时服从总包商的指示。5.1.6 随时采取一切可能的预防措施以防止其雇员进行或在其雇员之间出现任何非法的、暴乱的或无政府行为，防止因公害造成的任何潜在的损失或破坏，以保证现场附近的人员及财产安全和安宁。5.1.7 如果分包商认为其正当的实施某部分工程的工作受到阻碍，则应在开始该部分工程的施工工作之前书面通知总包商的代表。然而，此类通知并不解除分包商的任何合同义务和责任。5.1.8 对于任何图纸、技术规范或任何其它合同文件中出现的任何缺点、错误或不一致之处，应首先通知总包商，在总包商澄清后再施工。6. 总包商的责任6.1 总包商应该：6.1.1 在现场提供并标出供分包商正确施工之用的控制网或基准点。6.1.2 提供总包商认为分包商施工所需的技术数据、设计参数和施工图纸。6.1.3 如有需要，应对所提供的技术文件如：询价书、计划、图纸及标准做适当的解释。6.1.4 对于分包商根据上述数据、参数和文件等提出的施工组织设计、技术规范、进度计划、项目施工程序等文件进行必要的审查和/或批准。但总包商的审查或批准并不解除分包商的合同义务或责任。6.1.5 在现场监督分包商的工作。然而，这类监督不应解除分包商的合同义务或责任。6.1.6 提供分包合同文件中所规定的由总包商提供的材料和设备。7. 遵守法律7.1 在按分包合同的规定进行施工时，分包商应严格遵守所有可适用的法令、法律、地方法规、规章以及其它法律条文，并保证工程也符合法律规定。分包商应从政府部门那里获得施工所需的所有许可、执照、居住证及检验并支付所需的费用。分包商还应提供获准进行施工所需的一切保函、担保或存款。7.2 分包商应保护总包商和业主免受因分包商及佣人或工人违反第7.1条款的规定而可能造成的对总包商和/或业主的罚款和赔偿责任的损害。8. 转让及分包8.1 未经总包商事先的书面许可，分包商不得将工程的任何部分分包出去，这种许可不应解除分包商的任何责任、义务、保证、赔偿责任或履约责任。分包商应对其代理商、工人的行为、过失及疏忽负全部责任，就象对待其自己的行为、过失和疏忽一样。分包商应按总包商可能提出的合理要求提供有关其分包商的资料。任何分包合同均不得试图使总包商和/或业主受到约束。8.2 未经总包商的书面认可，对本分包合同的任何转让或由此产生的任何利益或根据子分包合同应付给子分包商的或预期应付的任何款项均属无效。8.3 总包商可以不经过分包商的同意而将该分包合同全部或部分转让给业主或任何总包商的子公司或分支机构或另外的分包商。8.4本工程不允许分包。9. 总包商的代表9.1 总包商应指定一名代表，该人代表总包商监督现场的工程。所有分包商的通信或任何与现场工程有关的同总包商进行的联系应直接对总包商的代表。该总包商代表可以指派其授权代表代其执行某些公务。这种指派应向分包商书面通告。10. 分包商的代表及监督人员10.1 经总包商书面认可后，分包商应指定一名代表，全权代表分包商履行分包合同。为此，分包商应在开工前将分包商代表的人选书面通知给总包商，未经总包商书面同意，不得改变人选。在施工过程中，该分包商代表应驻留在现场，驻留时间视总包商认为分包商履行合同义务所需时间长短而决定。该代表应根据总包商下达给分包商的指示监督其现场的所有施工工作。所有下达给分包商代表的指示应视为是下达给分包商的，除事假、病假或因与履行合同有关的原因暂离现场外，在正常工作时间内分包商代表应留在现场。在该代表在正常工作时间内离开现场时，应指定一名合适的人选代其执行工作，并应报总包商批准。分包商的代表不得从事本分包合同以外的任何工作，除非总包商的代表有书面要求。10.2 分包商提供施工所需的监督人员。在永久工程开车以及进行性能试车过程中，分包商还应提供到现场足够数量、合适、合格、有经验的人员完成上述工作。10.3 如果总包商认为分包商的代表或分包商的任何监督人员不称职或玩忽职守，那么总包商的代表可以向分包商发出书面通知，要求分包商自费更换这类人员。任何此类通知应是最终的、不可争辩或提请仲裁或诉讼的。由此发生的费用由分包商自行承担。11. 现场工人11.1 分包商应自己负责承担施工所需所有工人的风险和费用，分包商应支付工资、津贴并应遵守雇用条件和工时、工资和津贴不得低于工程所在地区劳资双方达成的协议或裁决所规定的该行业的最低标准。在任何分包合同中，分包商也应要求其分包商履行这类义务。11.2 对于现场所有分包商的工人、雇员、代理及分包商的行为，分包商应负全责，并应采取一切必要的措施防止任何这类人员所为的任何形式的罢工或统一行动，当这种罢工或行动出现或酝酿时，分包商应立即就此向总包商做书面通知，并采取相应的措施予以避免。11.3 分包商应遵守一切由总包商和/或业主制订的防火、安全、保卫及其它的规章规定，并负责其所有现场工人、雇员、代理商及分包商遵照执行。总包商有权从现场清除任何违反总包商或业主规定的人员以及那些总包商认为有碍施工或不利于总包商或业主工作的人员。总包商做出的任何此类决定应是最终的、不得争辩或提请讼诉或仲裁的。由此发生的费用由分包商自行承担。11.4 在施工过程中，分包商应采取一切必要的预防措施，避免其所有人及总包商、业主的和其它分包商人员染上传染病。11.5 分包商应采取预防措施以保证其职工的健康与安全。分包商应与当地卫生部门合作并按其要求，保证在住地和现场始终配有医务人员，急救设施、病房和救护设施；保证福利与卫生方面的所有要求以及预防流行性传染病的需要，做出适当安排。分包商应按照总包商代表提出的合理要求，做好有关人员健康、安全与福利情况以及财产受损情况的记录，并提出报告。分包商应委派一名在现场的职员，负责现场人员的人身安全与事故预防工作。该职员应具有胜任其工作的资格，并有权下达指令和采取保护性措施，以防止事故发生。一旦发生了事故，分包商应尽快将事故详情报告送交总包商代表。12. 工程进度计划及进度统计12.1 分包合同签订之后，分包商应在本合同条件第二部分规定的时间内，以总包商规定的格式和详细的程度，向总包商提交一份实施工程的进度计划，以取得总包商同意。无论总包商何时需要，分包商还应以书面形式提交一份对其进行分包工程的施工安排和拟采用方法的总体说明，供总包商参考。12.2分包商应事先向总包商提供实施每部分工作的计划的全部资料。12.3 在施工中如总包商提出要求，分包商则应提供给总包商为证实其工程进度所需的文件。12.4 无论何时，如果总包商认为分包商的实际进度不能满足分包合同的要求的进度计划时，那么，总包商可以要求分包商提供实际进度与分包合同进度的差异。分包商应采取必要的步骤加快工作进度。总包商有权要求分包商自费增加人力、倒班次数、加班、工作天数和/或施工机具数量。无论总包商发出此类通知与否，都不应解除分包商达到分包合同所要求的工作质量和进度义务。若分包商没有按规定执行总包商的指示，总包商则可据此认定分包商没有努力地施工，无法确保竣工时间。根据这类认定，总包商可以根据第31款“因故终止”的规定终止分包合同或其中任何单独的部分。如果现场需要晚上施工时，分包商自己的责任去办理所有相关手续，总包商可以协助办理。分包商应理解总包商、业主及其他分包商在施工过程中可能一直在现场工作。总包商保留指示分包商制订施工程序的权力，以避免总包商、业主及其他分包商的施工受到不合理的干扰。分包商应将每天完成的合格工程量，按权值或分项（部）价格进行工程进度统计。经总包商（业主）质检人员签字合格的工程，才能进入工程进度统计，作为工程进度款的付款依据。13 竣工部分的使用13.1 总包商随时有权占有并使用任何竣工部分。但这种占有和使用不应视为对这类工程部分的验收。即使这种占有或使用影响工程进度，分包商应调整工作计划以使工程如期完成。14. 拖期及延期14.1 如果因以下第14.2条中所规定的原因而造成的履约拖期，分包商则应向总包商做出书面通知，并在总包商确认后方可有权合理延长竣工时间。14.2 在影响进度关键线路施工的情况下，分包商有权申请延长竣工时间的拖期原因如下：14.2.1 任何总包商发出并标明的对关键线路施工有重大影响的工程变更。14.2.2 任何由总包商发出的暂停通知，但因分包商违约所发出的除外。14.2.3 第33款“不可抗拒力”中所规定的不可抗拒力。14.2.4 总包商的重大违约。14.3 分包商应始终尽全力使履约拖期减至最小程度，无论拖期的原因如何。14.4 如果分包商未能在竣工时间内或在根据第14.1和14.2条的规定所延长的竣工时间内达到工程竣工，那么分包商应按分包合同中的规定向总包商支付赔款或认可总包商从应付给分包商或预期应付给分包商的合同款项中扣除赔款金额。15. 工程变更15.1 总包商随时可以发出工程变更的书面指示，接到这类指示后，分包商应立即执行。如这类变动实质影响整个合同价或竣工时间，分包商可在接到指示的十个日历日内将这类影响向总包商做出书面报告。如总包商认为这种变更实质上影响了整个合同价或竣工时间，则发出一个变更通知，做出公平的调整。未经总包商书面批准的工程变更均属无效变更。15.2 如总包商提出要求，分包商应在七个日历日之内准备向总包商提交一份关于总包商所要求的工程变更的详细估算，包括这种变更可能对竣工时间产生的影响。如总包商接受这类估算，总包商可签发一个变更通知，分包商则应执行这类工程变更的指示。15.3 因分包商违约造成的或因分包商在施工组织、方案、技术规范或工作质量上错误或遗漏造成的返工、额外工作、材料供应、现场工作不应属于工程变更，也不应影响合同价或竣工时间。15.4 如果正常施工需要某种材料或进行某项工作，而这类工作或材料在技术规范、图纸或任何其它分包合同文件中没有给出但可从一般工程惯例中推断或暗示出来，那么分包商应提供这类材料或从事这项工作，不得提出增加合同价或竣工时间的要求。16. 保密资料的处理16.1 分包商直接或间接从总包商获取的所有资料，包括但不限于有关工程的资料、工程所涉及的工艺、业主的设施、分包合同所包括的经营活动以及任何其它由总包商提供的资料或技术秘密应视为保密资料(以下称“保密资料”)，只可用于本合同项下的施工工作。16.2 分包商同意不向第三方泄漏任何保密资料，也不用于本项目施工以外的，除非有总包商事前书面批准，如果这样的透露得到批准，那么，分包商应以总包商可以接受的格式与第三方签订保密协议，规定出有关保密资料的透露及用途的条款。分包商同意采取一一切合理的预预防措施来保保护总包商提提供的任何文文件。分包商只有在事先先获得总包商商书面批准后后方可将有关关分包合同的的内容向外界界透露。16.5 在永永久工程竣工工或根据第31款“因故终止”及第32款“无故终止”的规定终止止合同之后，分分包商应立即即将总包商提提供的全部技技术文件及其其拷贝件退还还给总包商。但但保密义务并并不终止。17. 技术文文件17.1 总包包商应提供的的文件总包商应向分包商商提供永久工工程的技术文文件，本款17.2..1条分包商应应提供的文件件中所规定的的范围除外。三套（以传真、电电子邮件、电电子软盘等其其它非书面传传递文件除外外）技术文件件将免费提供供给分包商，由由分包商使用用。17.2 分包包商应提供的的文件分包商应自费准备备并向总包商商提供技术文文件中规定的的或总包商合合理要求的那那些图纸、规规范、计算表表及基础数据据、进度表、计计划、预报、施施工组织设计计、技术措施施、方案、报报告、进度和和机具及人力力日报以及所所有其它文件件。17.3 分包包商应按业主主/总包商的要要求，编制二二份竣工文件件，提交给总总包商(其中必须有有一套竣工文文件是完整的的原件)。竣工图编编制内容及提提供的施工文文件参照主合合同执行。18. 试验及及检查18.1 由分分包商提供的的和完成的所所有材料设备备和工程应符符合分包合同同所规定的种种类和质量，并并应随时接受受总包商、业业主和/或其指定人人员在制造或或制作现场或或其它指定地地点所进行的的试验或检查查。分包商应应自费提供试试验或检查所所需的安全设设施及必需品品、所有的试试样、文件、以以及清单。试试验和检查应应按合同文件件的规定进行行；分包商应应在试验或检检查完成之后后立即向总包包商提交二份份报告。18.2 为了了正确地进行行试验和检查查，分包商在在准备完毕后后应及时向总总包商发出通通知。所有需需封盖的已完完工程，无论论是地上的还还是地下的，在在进行回填或或封盖之前，须须经总包商、业业主和/或其指定人人员的检查。任任何未经这类类检查而封盖盖了的工程应应由分包商自自费予以开启启待检并负责责恢复，如总总包商、业主主和/或其指定人人有此要求的的话。18.3 总包包商有权随时时拒收任何部部分的工程，包包括但不限于于劣质的或做做工不好的或或与核准的图图纸或技术规规范不符的材材料、设备、装装置、工具或或供货。18.4 如果果总包商认为为由分包商完完成的工作质质量或提供的的材料设备不不符合分包合合同的要求或或在任何其它它方面不合格格，那么，分分包商应按照照总包商和/或业主的要要求自费对所所有被拒收的的工程部分进进行返工、修修理或更换，达达到总包商和和/或业主的满满意。如果分分包商没有立立即进行必要要的修理、更更换以及试验验，那么总包包商可以做这这些工作或让让第三方以总总包商认为合合适的方式来来完成。由此此产生的费用用和支出应由由分包商偿付付或从应付给给或到期应付付给分包商的的任何款项中中扣除。18.5 未进进行这类检查查或发现了工工作质量、材材料、设备的的缺陷或对这这类工作、材材料、设备的的认可或向分分包商付款，均均不应解除分分包商的合同同义务或责任任。19.永永久工程的所所有权19.1 将将用在现场所所在国引进的的永久工程上上的所有材料料和设备的所所有权均属总总包商。将用用于永久工程程的并由分包包商采购的所所有材料和设设备的所有权权均属总包商商。19.2 任任何这类设备备或材料不得得移离现场，除除非：19.2.1 它它们不符合合合同的要求，经经总包商代表表的批准后送送去修理或更更换，或者：：19.2.2 它它们是工程不不用的余料,并且分包商商得到总包商商关于处理它它们的指示。19.3 未未经总包商代代表的事先同同意，分包商商不得将施工工机具和临时时工程移离现现场。然而，如如果施工不再再需要这类施施工机具和临临时工程，总总包商代表则则不应无理拒拒绝同意。19.4 根根据第条的规规定，当余料料移离现场后后，由分包商商负责采购的的材料、设备备等其所有权权应重新归属属分包商。分分包商应优先先赋予总包商商业主购买分分包商所提供供的任何剩余余材料的权力力。20. 工程的保护护20.1 分分包商应全权权负责保护工工程直至收到到根据第26款“验收”的规定签发发工程验收证证书之日为止止。对于可能能发生的任何何质量问题、损损失或损坏，分分包商应自费费修补并达到到总包商代表表的要求。20.2 分分包商应全权权负责保护由由总包商提供供给分包商的的设备、材料料，对于可能能造成的任何何损失、损坏坏或质量下降降，分包商应应自费重新购购置或修补并并达到总包商商代表的要求求。21保障21.1 分包商商应保护总包包商和/或业主的管管理人员、办办公人员、代代理商及雇员员免受因任何何人员，包括括但不限于分分包商的经理理、办公人员员、代理商、雇雇员、代表或或其分包商所所造成的或因因任何第三方方所造成的任任何索赔、要要求、诉讼的的损害，并且且免受因施工工的缘故或与与施工有关的的原因对任何何财产(包括业主现现有设施)的损坏、破破坏或丢失所所造成的损害害或因人员伤伤亡所导致的的任何法律裁裁决的损害，无无论是否为分分包商或其分分包商或其各各自的经理、办办公人员、代代理商、雇员员或代表所为为，也无论是是否因总包商商和/或业主所提提供的任何材材料或任何设设备或现场的的条件或任何何缺陷所致。22.保保险22.1 在整个个施工过程中中，分包商应应自费按照总总包商批准的的保险条件向向保险公司投投保以下规定定的或总包商商合理要求的的保险。分包包商要求其保保险公司在这这些保单上指指定总包商和和业主(及其代理商商，如有的话话)为追加受保保险人，并要要求保险公司司放弃其取代代追加受保险险人债权的权权力。所有保保单上应背书书证明：若取取消这类保险险或修改其内内容，应提前前30天通知总包包商。分包商商向总包商提提供保单副本本并在总包商商要求时间内内提供支付保保险金的充分分证据。下列列保单如有任任何修改或撤撤消，分包商商应提前30天通知总包包商：22.1.1 在在施工过程中中由分包商或或其分包商所所雇用的所有有人员的法律律规定的工人人工资保险(或类似的法法定社会保险险)以及业主责责任保险。在在特殊条款中中应规定出业业主责任险的的限额。22.1.2 对对分包商所租租用的、拥有有的或非拥有有的机动车辆辆的机动车辆辆责任险。对对于每次事故故造成一人及及一人以上的的人身伤亡的的责任限额以以及每次事故故造成的财产产损失的责任任限额，在特特殊条款中应应有明确规定定。22.1.4 保保赔及碰到责责任保险(仅适用分包包商为了工程程而租用的或或拥有的船只只)。特殊条款款中应规定出出对每次事故故的限额。22.1.5 总总包商和分包包商一致认为为必要的其它它保险。22.1.6 一一般综合责任任保险或第三三方责任保险险，承包或施施工有关的人人身伤亡或财财产损失而造造成的法律赔赔偿责任的风风险。22.2 在在施工期间，总总包商应自费费办理或命人人办理以下保保险，并要求求保险公司指指定分包商为为追加受保人人：22.2.1 建建筑、安装全全风险保险，承承保用于永久久工程的或施施工中使用的的材料和设备备(施工机具除除外)的损失或损损坏的风险。22.3 只只有分包商根根据第22.1条的规定投投保的保险单单获得总包商商批准之后，分分包商方可开开始或允许其其分包商开始始工程任何部部分的施工。22.4 如果分分包商没有办办理第22.1条所规定的的保险或分包包合同要求分分包商办理的的任何其它保保险，那么总总包商可以办办理任何这类类保险，支付付必要的保险险金，并且随随时从应付给给分包商的款款项中扣除由由总包商支付付的金额或作作为分包商所所欠债务予以以收回。22.5 保保险不包括的的金额以及分分包合同规定定的保险无法法回收的金额额(包括保险的的减额或超额额)应由分包商商负担。22.6 对于总总包商所提供供的保险，分分包商应自费费准备解决索索赔事宜所需需的文件。对对于分包商按按分包合同的的规定所提供供的保险，分分包商应自费费负责解决所所有索赔事宜宜。22.7 总总包商对保险险公司和保单单的认可不应应解除分包商商对总包商和和/或业主所负负的任何责任任或义务。23. 抵押及及索赔23.1 分包商商应保护总包包商和业主，使使之免受因工工程所造成的的包括根据分分包合同由分分包商或其任任何分包商或或供货的工人人、材料或其其它服务所造造成的对总包包商和业主的的财产以及对对材料、设备备、结构和/或所在场地地的任何抵押押和索赔的损损害。如果有这种抵押和和索赔。分包包商应向总包包商支付解除除这种抵押和和索赔所需的的全部金额包包括各种费用用、律师费及及其它开支。总总包商可从应应付给分包商商的款项中扣扣留相当于这这些金额的款款项。24 侵犯专利利权24.1 分包商商应保护总包包商和/或业主免受受因使用分包包商根据分包包合同的规定定所提供的设设备、材料或或因施工中分分包商所采用用的工艺或其其自己行为以以及因对任何何专利权的侵侵犯所造成的的任何索赔或或讼诉而使总总包商和/或业主遭受受到任何索赔赔、损失包括括律师费的任任何损害。只只要分包商的的上述义务不不适用于总包包商和/或业主所提提供的或规定定的设备、材材料或工艺，分分包商就应立立即自费处理理任何这类索索赔或讼诉。为为了防止发生生这类索赔或或讼诉，分包包商有权自费费使用不侵权权的设备、材材料或工艺代代替，或自费费修改侵权的的设备、材料料和工艺使之之成为不侵权权的，但条件件是这类替代代的和修改的的设备、材料料和工艺应完完全满足要求求并符合总包包商的所有规规定。25. 税25.1 分包商商应支付与分分包合同有关关的所有税款款和费用，包包括但不限于于所得税；执执照税或个人人财产税；分分包商人员的的个人所得税税；机具、人人员、家用物物品的财政税税；分包商税税；销售税、营营业税、储蓄蓄、消耗、使使用及类似的的税费；雇用用税以及法律律条令规定的的摊派款包括括但不限于用用作工人社会会保险的及工工人基金的从从分包商的所所得或利润中中扣出的预扣扣税和摊派款款；许可证或或注册费；文文件费等。如如果分包商违违反本条款的的规定，那么么，总包商可可从应付给分分包商的任何何款项中扣除除相当于这些些税费款的金金额。如总包包商提出要求求，分包商应应向总包商提提供由现场所所在国有关当当局签发的所所有税款已付付的证明。26. 验收26.1 当分包包商认为已经经达到工程竣竣工时，应书书面通知总包包商。在收到到分包商通知知后15天之内，总总包商应(1)签发验收证证书接收工程程或(2)将发现的缺缺陷通知给分分包商。如果果分包商获悉悉任何缺陷，则则应采取措施施修改以消除除这些缺陷，并并在认为消除除缺陷工程完完成时再次通通知总包商。然然后，总包商商再用7天时间验收收工程或将任任何其它缺陷陷通知给分包包商。26.2 总包商商和/或业主的验验收不应解除除分包商的任任何合同义务务或责任。27.缺缺陷责任27.1 分包商商保证按本分分包合同的要要求所提供的的或完成的全全部设备、材材料及工程在在缺陷责任期期内不出现有有缺陷工作质质量，无论原原因如何。27.2 在在缺陷责任期期内，若工程程出现任何缺缺陷，总包商商应对此向分分包商发出书书面通知。分分包商在收到到这类通知后后，应修理或或更换有缺陷陷的部分，并并进行总包商商可能要求的的试验以验证证这类修理及及更换是否符符合本分包合合同的要求。分分包商应负担担这类修理、更更换及试验包包括设备材料料的拆除、更更换及复原工工作，并负担担由分包商责责任所造成的的全部费用。27.3 如果分分包商没有立立即重新设计计、修理、更更换和试验，那那么总包商可可以按自己认认为合适的方方法自行完成成或让第三方方来完成；由由此产生的费费用应由分包包商偿付或从从应付给分包包商的任何款款项中扣除，或或要求分包商商给与赔偿。27.4 凡对对任何设备、材材料或工程的的任何缺陷进进行了修理或或更换，那么么该部分的缺缺陷责任期应应从该部分通通过验收之日日算起。28合合同价28.1 除非特特殊条款中另另有规定，合合同价应是固固定不变的，包包括分包商的的所有工程费费用及利润，包包括但不限于于设备、材料料、人工、管管理、服务等等费用以及任任何保险、税税款、及其它它费用等等。对对于该合同价价不得以任何何理由进行加加价或提价。29 付款29.1 合同价价的付款应根根据特殊条款款的规定进行行。29.2 总总包商所完成成的任何付款款不应理解为为是对工程任任何部分的验验收。30.工工程的暂停30.1 总包商商可以随时书书面通知分包包商暂停工程程的任一部分分或全部。30.2 收收到这类通知知后，除非通通知另有要求求，分包商应应：30.2.1 按按通知所规定定的日期和程程度停止工程程；30.2.2 停停止订购与暂暂停工程有关关的设备、材材料、设施或或签订任何工工程部分的分分包合同，通通知所要求的的程度除外；；30.2.3 立立即采取一切切合理措施，按按照总包商满满意的条件，中中止所有与被被暂停工程的的施工工作有有关的所有订订单，分包合合同以及租用用协议；30.2.4 继继续保护并维维修已竣工的的工程包括那那些工程已被被暂停的部分分；30.2.5 尽尽力减少与暂暂停有关的费费用。30.3总总包商对这类类暂停而造成成对分包商预预期利润的损损失或任何费费用及赔偿不不负任何责任任。30.4尽管有第30.3条的规定，在在事先得到总总包商批准的的情况下，以以下费用应由由总包商偿付付给分包商，即即：30.4.1 合合理的、不可可避免的因暂暂停而直接发发生的费用。30.5 如果果这类暂停因因以下情况所所致，那么按按第30.4条款的规定定不予支付给给分包商款项项：30.5.1 分分包合同中另另有规定；30.5.2 工工程的正常施施工所必需的的；30.5.3 因因天气条件而而必需的；30.5.4 因因分包商过失失而造成的；；30.5.5 为为了工程的安安全，或任何何工程部分或或工作人员的的安全所必需需的。30.6 在在收到总包商商恢复暂停工工程部分施工工的书面通知知后，分包商商应立即恢复复工程施工。在在收到这类通通知10天内，分包包商应向总包包商提交修改改计划，以待待审批。31. 因因故终止31.1 如果分分包商破产；；如果分包商商分包或转让让分包合同或或其中任何权权利或利益，第8款“转让及分包”所规定的除外；如果分包商没能及时支付设备材料款、工人工资或任何工程部分的费用；如果分包商一贯无视法律、法规或总包商的指示；如果分包商在施工中没能或疏忽或拒绝按总包商认为合适的速度提供充足的材料、设备、服务或施工工人以保证工程如期完成，因第33款“不可抗拒力”所规定的原因而造成的除外或者如果分包商没有及时努力地或按照合同条款履行其义务；那么总包商可以在不损害任何其它权利或补救措施的情况下向分包商发出终止分包合同或其中任何部分的书面通知。31.2 在在收到这类终终止通知后，如如总包商要求求的话，分包包商应无条件件地自费为受受这类终止影影响的工程任任何部分采取取如下措施：：31.2.1 帮帮助总包商清清理已用于永永久工程或将将要用于永久久工程的所有有物资；31.2.2 向向总包商转让让所有总包商商所指定的与与工程有关的的已签订的分分包合同、订订单以及协议议；31.2.3 分分包商应将这这类转让权写写入其所有分分包合同、订订单及协议，从从现场撤走上上述清理工作作中清出的总总包商书面指指定为施工所所不再需要的的所有物资；；31.2.4 将将工程(无论竣工与与否)移交给总包包商，并向总总包商移交所所有设备、材材料、设计、图图纸、计划、规规范以及总包包商或业主采采用他们可能能认为方便的的方法完成工工程所需的所所有临时工程程和施工设备备；31.2.5 向向总包商提供供所有现场雇雇员的姓名及及工种(分包商的长长期雇员除外外)，以便使总总包商或业主主在需要完成成工程时雇用用这些人员。31.3 如如果根据第31.1条款终止了了分包合同或或其中任何部部分，那么在在工程竣工之之前分包商无无权再得到任任何付款。如如果分包商应应得报酬的未未付余额超过过完成工程所所需费用加管管理工作所需需开支的以及及总包商可能能蒙受的费用用及赔款的总总和，这类超超过部分则应应付给分包商商。如果这类类费用及赔偿偿费超过未付付余额，那么么分包商及其其它的担保人人(如有的话)应负责向总总包商支付超超出部分。总包商未执行其合合同权力不应应解除分包商商履行分包合合同条款的义义务，也不应应损害总包商商收取赔偿费费的权力。31.4 根据本本条款终止分分包合同或其其中任何部分分不应解除分分包商的合同同义务或责任任，本条款中中的任何规定定都不应限制制总包商就任任何损失包括括因更换或修修理分包商完完成的工程所所造成的损失失向分包商索索赔的任何权权力。32.无无故终止32.1 除了第第31条款中所规规定的总包商商的权力外，总总包商还可以以在任何时候候向分包商发发出终止分包包合同或其中中任何部分的的书面通知。如如果工程被总总包商这样终终止了，分包包商则有权得得到至终止之之日止分包商商按分包合同同规定所完成成工程部分的的付款，但无无权索要预期期的利润或间间接的损失赔赔偿。分包商商应接受这类类付款，至此此总包商根据据分包合同应应付给分包商商的所有款项项及债务已全全部最终结清清。33. 不不可抗拒力33.1 因因任何一方所所无法控制的的而且通过合合理的努力仍仍无法避免或或抵御的任何何不可抗拒事事件所造成的的该方拖期履履约或未能履履约不应构成成违约，也不不应提出任何何索赔要求，不不可抗拒力事事件应包括但但不限于天灾灾；公敌；任任何政府部门门的命令;战争；敌意意行为；暴乱乱；民乱；罢罢工、封闭工工厂；工人采采取的其它一一致行动，造造反、破坏或或由此造成的的损害(分包商的雇雇员、分包商商、代理商、佣佣人或工人中中发生的同类类事件除外)；不准使用用铁路、港口口、机场、装装运设施或其其它公共交通通工具。仅仅仅缺少人力、材材料、设备或或公用工程不不应构成不可可抗拒力事件件。33.2 如果合合同的任何一一方因不可抗抗拒力而无法法或拖期履行行分包合同义义务，那么该该方应立即书书面通知另一一方有关的不不可抗拒力事事件的情况以以及履约义务务因此拖期或或受阻的情况况。发出通知知的一方可视视情况在拖期期或受阻情况况持续期间免免于按时履约约。34. 报告34.1 在施工工期间,分包商应及及时向总包商商的代表报送送分包合同中中所规定的报报告。35. 语言35.1 所有的的通讯包括总总包商向分包包商提供的或或分包商向总总包商提供的的文件均应使使用中文。如如果业主要求求文件用中文文以外的其它它文字书写，分分包商则应负负责准备这类类文件并同时时准备英文译译文。36. 放放弃36.1 本分包包合同赋予总总包商的任何何索赔要求或或权力不能因因放弃声明而而部分或全部部失效，除非非这种放弃声声明是书面形形式的并由总总包商的正式式授权代表签签字的。总包包商放弃对违违背本分包合合同的任何条条款或条件的的任何违约行行为的追究绝绝不是同时放放弃也不是永永久放弃，对对任何以后发发生的违背该该分包合同条条件条款或任任何其它条款款的违约行为为的追究，除除非有经总包包商正式授权权代表签署并并生效的书面面放弃声明。37. 索赔37.1 如果分分包商准备根根据分包合同同索要合同价价外的款项，分分包商应书面面通知总包商商。任何这类类通知中必须须写明索要付付款的原因及及依据合同的的部分并附上上相关证据资资料。如果分分包商没能在在有理由提出出索赔的事件件发生后28天内向总包包商发出通知知，那么总包包商对这类索索赔没有任何何义务。分包包商应保留并并使其分包商商保存所有与与任何索赔有有关的、必要要的、支持性性纪录文件。38. 仲裁裁38.1 合同双双方之间发生生的彼此无法法协商解决的的有关分包合合同或违约行行为的任何索索赔或争执应应提交中国国国际贸易仲裁裁委员会（北北京）仲裁解解决。任何这这类仲裁应在在中国北京进进行，这类裁裁决应是最终终裁决，对双双方具有约束束力，不得推推翻。38.2 任何一一方都无权仅仅以争议提交交仲裁为由而而停止履约。39. 持续续义务39.1 本分包包合同赋予分分包商的义务务包括(不限于):第7款遵守法律;第16款保密资料料的处理;第21款保障;第24款侵犯专利利权;第25款税以及第27款缺陷责任任的要求应持持续有效，不不受本分包合合同终止的限限制。特殊条款本合同“第二部分分特殊条款”是对第一部部分通用条款款的补充和修修改。当本合同通用条款款与特殊条款款发生冲突时时，应以特殊殊条款的条款款为准。特殊条款中的词句句的含义与本本合同第一部部分通用条款款中分别给这这些词句下的的定义相同。“特殊条款”中所注“(修改)”、“(新增加)”、“(删除)”、“(补充)”表示此条款款均得针对“通用条款”中相对应的的条款而言。本特殊条款从以下下条款开始为为“第二部分特特殊条款”的正文，应应依据正文内内容对通用条条款进行修订订和补充。1 定义1.1.1 (修修改)“业主”为黄河上游水水电开发有限限责任公司，英英文简写为HHDC。1.1.2 (修修改)“总包商”为中国寰球球工程公司，英英文简写为HHQCEC。1.1.4 (修修改)“分包商”为(修改)“工程”为中国寰球工程公公司黄河上游游水电开发有有限责任公司司1250吨/年多晶硅项目目土建安装A标Ⅱ段工程施工项项目提供的永永久性工程、临临时工程、总总包商新增工工程以及分包包商根据本合合同所提供的的服务。（增加）监理单位位：北京华旭旭工程建设监监理事务所3. 合同关关系(修改)在执执行本合同过过程中，分包包商只作为独独立的分包商商单独对总包包商负责。4.分分包商的表示示.(修改)分分包商在认可可合同价之前前已经理解了了必要的资料料并且充分考考虑到了当地地气候、地质质条件、环境境、当地市场场资源等可能能影响合同价价的情况；所所报总价是完完成总包商招招标文件（编编号为HQ80228-ITBB-008）中“分部分项工工程量清单综综合单价分析析表”的工程内容容的最终报价价，如施工过过程中该分析析计算表工程程量有变化，则则本合同价格格根据本合同同附件中的单单价进行调整整和结算。5. 工作态度5.1.8 (修修改)分包商在施施工之前应对对图纸、技术术规范或任何何其它合同文文件进行必要要的施工图会会审，如发现现总包商提供供的图纸文件件中的任何缺缺点、错误或或不一致之处处，应首先通通知总包商，由由总包商解决决后再施工。5.1.9 (新新增加)在安全方面面，凡进入施施工现场人员员必须配戴符符合标准要求求的安全防护护用品(安全帽、防防护眼镜、工工作服、工作作鞋、安全带带等)，所有现场工工作人员的服服装必须保持持一致。保卫卫人员有权制制止违章人员员进场；安全全人员有权制制止违反安全全操作规程的的施工；在每每天工作结束束前必须进行行十五分钟的的现场清理，做做到“工完、料净净、场地清”，如分包商商拒不执行，总总包商将派专专人清理,费用由分包包商承担。5.1.10 ((新增加)在任何情况况下，分包商商必须服从总包商商和业主的管管理，尊重总总包商和业主主的派出人员员，并为他们们履行职责提提供方便。5.1.11 ((新增加)分包商必须须教育自己的的职工尊重当当地的民风民民俗，尊重当当地雇工的人人格和尊严，自自觉遵守当地地的法律、法法规。(新增加)分包商应应保持和总包包商关于工程程的一致观点点和想法，时时刻从工程大大局出发，合合理处理与其其他分包商的的协作关系，并并不得给总包包商和工程全全局带来不良良影响。7. 遵守法律律7.3 (新增加))分包商必须须规范各类分分包、租赁、采采购行为，必必须向总包商商出具各类符符合法律规范范要求的分包包、租赁、采采购合同和发发票。总包商商有权介入分分包商的各类类分包、租赁赁、采购和当当地雇工的活活动，并有最最终批准和中中止权。分包包商必须自觉觉接受监督和和检查。转让及分包8.3 (修改改)在分包商重重大违约的情情况下，总包包商可以不经经过分包商的的同意而将该该分包合同全全部或部分转转让给业主或任何总总包商的子公公司或分支机机构或另外的的分包商。(新增加)分包商商不得将其所所承担的工作作内容或其中中的一部分进进行转包，其其需进行的当当地分包工作作仅限于劳务务分包。分包包商的劳务分分包工作不解解除分包商对对总包商应负负的任何责任任。如出现未未经批准的分分包情况并给给总包商造成成实质损害，总总包商有权要要求分包商赔赔付相关损失失并视事实情情节采取诸如如：发包第三三方、经济处处罚或终止本本合同等措施施。9. 总包商的的代表(新增加)总包商商指定项目经经理为总包商商的代表项目经理：孙复斌地址：北京朝阳区区樱花园东街街7号电话：010-5586766674传真：010-5586750082邮编：100022910. 分包商商的代表及监监督人员10.4((新增加)分包商必须须配备项目经经理、施工经经理、质量经经理、材料工工程师、安全全经理和计划划工程师，且且指定一名公公司级领导作作为项目主管管，并在班组组配备相应的的质检员、材材料员、安全全员和计划员员、统计员；；上述的质量量、安全和计计划应具有相相对独立的行行政系统，具具有实行各自自业务范围的的否决权，上上述主要人员员在上岗前要要经过总包商商的批准。不不得随意更换换经总包商批批准后的管理理人员。若未未经总包商的的同意，分包包商自行更换换主要的管理理和技术人员员，总包商有有权从合同额额中扣除相应应的罚金。(新增加)分包商应应采取一切适适当措施，保保护现场内外外的环境，限限制由其工作作引起的污染染、噪音和其其他后果对公公众和财产造造成的损害和和妨害。分包商应确保因其其活动产生的的气体排放、地地面排水及排排污等，不超超过适用法律律规定的数值值。(新增加)分包商商指定项目经经理为分包商商的代表项目经理：地址：电话：传真：邮编：11. 现场工工人11.6 (新增增加)现场工作服(包括安全帽帽、手套、鞋鞋等配套装备备)应统一着装装，工作服及及相关配套装装备的费用由由分包商自理理。11.7 (新增增加)分包商所使使用的工人应应具备必要的的技能，特殊殊工种如架设设工、起重工工、维修电工工、电焊工、司司机、天车操操作工、射线线探伤工、司司炉工等应经经培训合格并并取得相应资资质证书，相相应费用由分分包商自理。12. 工程进度度计划及进度度统计12.1 (修改改)本合同签订订或收到中标标通知书之后后，分包商应应在一周时间间内，以总包包商合理规定定的格式和详详细的程度，向向总包商提交交一份实施工工程的进度计计划，以取得得总包商批准准。无论总包包商何时需要要，分包商还还应以书面形形式提交一份份对其进行分分包工程的施施工安排和拟拟采用方法的的总体说明，供供总包商参考考。分包商必必须按批准的的进度计划组组织施工，接接受总包商代表对对进度的检查查、监督。工工程实际进展展与总包商批批准的进度计计划不符时，分包商应按总包商代表的要求提出改进措施，报总包商代表批准后执行。12.7(新增加加)本合同规定定的机械竣工时间间为2009年5月31日，每个单位位工程的具体体竣工时间，详见总包施工计划“第六章附件1.土建安装工程施工计划”，最终以业主批准的时间为准。分包商施工计划的中间节点必须满足附录中总包计划中的控制点。12.8(新增加加)本合同条款款有效期同主主合同。14. 拖期及及延期14.1 (修修改)如果因通用用条款第144.2条中所所规定的原因因而造成的履履约拖期，分分包商则应向向总包商做出出书面通知，并并在总包商确确认后方可有有权合理延长长竣工时间。除除非分包商已已经在该拖期期开始发生的的48小时内，将将造成拖期的的情况通知总总包商，同时时提交一份证证明其要求延延期的详情报报告，以便可可以及时对其其申述的情况况进行研究，否否则，分包商商无权获得延延期。而且此此延期不应超超过总包商根根据主合同从从业主获得的的延期。14.3 (修修改)分包商应始始终尽全力使使履约拖期减减至最小程度度。无论拖期期的原因如何何,不增加额外外费用，除非非业主同意此此拖期的费用用索赔由业主主承担。工程变更(修改)总包商随时可以发发出工程变更更的书面指示示，接到这类类指示后，分分包商应立即即执行。未经经总包商书面面批准的工程程变更均属无无效变更。(删除此条)15.5((新增加)此本合同的的工程量是以以总包商发布布的最新版的的详细设计文文件、现场变变更文件、以以及相关的其其它工程技术术文件为依据据。分包商必必须无条件服服从总包商发发布的上述文文件，并及时时认真组织实实施。15.6(新新增加)分包商对原原设计进行变变更，须经总总包商代表同同意，超过原原设计标准和和规模时，须须经由总包商商取得业主批批准。15.7（新增增加）若变更更出现新增项项目，合同中中没有的单价价按以下原则则进行计算:1）合同中已有适用于于变更工程的的价格,按合同已有有的价格计算算、变更合同同价款；2）合同中只有类似于于变更情况的的价格,可以作为基基础确定变更更价格，变更更合同价款；；3）合同中没有类似似和适用的价价格，由分包包商参照《19999版青海省建建筑工程预算算定额西宁地地区估价表》、以以及《20002版全国统一安安装工程预算算定额西宁地地区估价表》（若以上定定额中没有类类似价格，参参照《2000版石油建设设安装工程预预算定额》）提出适当的变更价格，送业主批准执行。材料价格由分包商参照“西宁地区2008年一季度指导价”提出适当的变更价格，送业主批准执行。材料询价厂家及生产厂家需提前报总包商及业主批准。17. 技术术文件17.2.2 ((新增加)分包商应自自费提供为正正常履行合同同随时必需的的所有文件，其其中包括由分分包商采购的的材料的发票票复印件及费费用支出票据据等费用及财财务文件。17.2.3 ((新增加)所有总包商商报请监理批批准后的包括括但不限于质质量控制程序序、施工验收收表格等要求求，分包商必必须无条件执执行。17.4((新增加)分包商应负负责并确保向向总包商提交交的所有资料料、图纸和其其它文件在与与提交目的有有关的那些细细节方面准确确无误、完整整无缺。如果果分包商未能能遵守这些条条文从而使总总包商为了工工程竣工代其其履行义务而而造成费用增增加，总包商按实实际发生费用用从本合同款款项中扣除，扣扣除总额不得得超过本合同同总额的5％。18.试试验及检查18.6((新增加)工程质量应应达到国家或或专业的质量量检验评定标标准的合格及及以上条件。达达不到约定条条件的部分，总总包商代表一一经发现，可可要求分包商商返工，分包包商应按总包包商代表要求求的时间返工工，直到符合合约定条件。因因分包商原因因达不到约定定条件，由分分包商承担返返工费用，工工期不予顺延延。返工后仍仍不能达到约约定条件，分分包商承担违违约责任。18.7(新增加加)按合同规定定由分包商采采购的材料，要求求每件材料表表面都应有标标识，标识应应包括两部分分，一是材料料项编码，二二是炉批号（对对金属材质）19.永永久工程的所所有权19.1 ((修改)按合同规定定由分包商采采购的用于永永久工程上的的所有材料和和设备的剩余余部分的所有有权均属总包包商所有。工程的保护20.1 ((修改)分包商应全全权负责保护护工程直至收收到根据第226款“验收”的规定签发发工程验收证证书之日为止止。对于发生生的任何质量量问题、损失失或损坏，分分包商应自费费修补并达到到总包商代表表的要求。20.2 (修改改)分包商应全全权负责保护护由总包商交交由分包商安安装和保管的的设备、材料料，分包商必必须认真按照照各类设备、材材料的储放要要求准备充分分的库房和储储放设施，以以保证货物的的安全和完好好。对于由工工程保护引起起的可能造成成的任何损失失、损坏或质质量下降，分分包商应自费费重新购置或或修补并达到到总包商代表表的要求。20.3 (新增增加)在工程的风风险已经转给给业主之后发发生的对工程程的任何损失失或破坏，如如这类损失或或破坏是由于于分包商造成成的，分包商商则应自费进进行补救。22.保保险22.1.1 ((补充)业主责任险险的限额为：：分包商所雇雇用的所有人人员的月工资资总额乘以12(月)。(删除此条)22.1.7 ((新增加)施工机具保保险，承保现现场属于分包包商或由分包包商租用的施施工机具的损损失/损害风险。22.2((修改)在施工期间间，总包商应应办理或委托托他人办理以以下保险。(新增加)上述第第22.2..1条所述保险险的保险费用用由总包商和和分包商共同同承担（建筑筑、安装全风风险保险由总总包商负责），分分包商承担的的费用为保险险费率乘以本本合同总价。此此保险并不解解除分包商对对其分包活动动应承担的风风险。22.3 (修改改)分包商应在在签订本合同同并得到中标标通知书后十十天内办理第第22.1条规定的各各项保险，并并将保险单样样本和投保内内容提交总包包商审查批准准。只有分包包商根据第22.1条的规定投投保的保险单单获得总包商商批准之后，分分包商方可开开始或允许其其分包商开始始工程任何部部分的施工。23 抵押及索赔赔23.2 (修改改)分包商应按按照总包商的的要求,在接到书书面通知3天内提供与与总包商的要要求有关的材材料或证据,,其格式应应符合总包商商的要求。25. 税25.2 (新增增加)总包商还应应使业主在核核对了分包商商的帐薄和有有关单据后，通通过提留税、预预付税或根据据税务报表收收税的方式，得得以直接向国国家的主管部部门交付向分分包商征收的的与按本合同同实施工程有有关的所得税税。由总包商商根据当地规规定从工程进进度款中扣除除并代为上缴缴。总包商向向分包商提供供代缴的完税税证明。26. 验验收26.1 （修改改）当分包商认认为已经达到到工程全部或或部分竣工时时,应书面通通知总包商,,总包商应应在接到上述述通知5天之内向业业主提出对竣竣工工程进行行检验。业主主检验合格后后将签发验收收证书并接收收工程。若业业主提出被申申请检验的竣竣工工程有缺缺陷，则在收收到业主的书书面通知并由由总包商批准准后，分包商商应无条件采采取措施修改改以消除这些些缺陷，并在在认为消除缺缺陷工程完成成时再次书面面通知总包商商。26.3((新增加)工程具备复复盖、掩盖条条件，分包商商在隐蔽验收收48小时前通知知总包商代表表参加，并保保证验收前自自检合格。通通知包括分包包商自检记录录、隐蔽验收收的内容、验验收时间和地地点。分包商商准备验收记记录。验收合合格，总包商商代表在验收收记录上签字字后，方可进进行隐蔽和继继续施工。验验收不合格，分分包商在限定定时间内修改改后重新验收收。27. 缺缺陷责任27.5（新增加加）缺陷责任任期与主合同同的缺陷责任任期相同。27.6（新新增加）分包包商按国家《建建筑工程质量量管理条例》等等有关规定和和协议条款约约定的保修项项目、内容、范范围、期限及及保修金额和和支付办法，进进行保修。保保修期从业主主在最终验收收记录上签字字之日算起。分分单项验收的的工程，按单单项工程分别别计算保修期期。保保修期间，分分包商应在接接到修理通知知之日后十天天内派人修理理，否则，总总包商可委托托其它单位或或人员修理。因因分包商原因因造成返修的的费用，总包包商在保修金金内扣除，不不足部分，由由分包商交付付。因分包商商之外原因造造成返修的经经济支出，由由总包商承担担。采采取按合同价价款一定比率率，在总包商商应付分包商商工程款内预预留缺陷处理理费和保修金金，总包商应应在工程缺陷陷处理完成后后支付缺陷处处理费，保修修期满后15天内结算，将将剩余保修金金退还分包商商。27.7分分包商应在工工程竣工验收收之前，与总总包商签订质质量保修书，作作为本合同附附件。本工程程的质保期同同主合同。合同价28.1 （修改改）合同单价价是固定不变变的，对于该该合同单价不不得以任何理理由进行加价价或提价。新新增项目导致致的费用增加加，增加的工工程量及单价价、合价须经经由总包商取取得业主批准准。其中，“分部分项工工程量清单计计价合计”和“税金”做相应调整整，“措施项目清清单计价合计计”和“规费”不再做调整。（新增加）见本合合同中标通知知书及本合同同协议书。（新增加）分包商商或其它原因因引起的变更更致使合同价价格变化，合合同价格不做做调整。（新增加）合同价价中的10%备用金的支支付依据业主主与总包商的的有关规定执执行。29付款款29.3 （新增增加）预付款款：总包商应应在合同生效效并收到以下下文件后15天内向分包包商支付本合合同暂定总价价20％的预付款款，为此，分分包商应在合合同生效后的的7天内向总包包商提交：－ 履约保函；－ 请款书；－ 商业发票；－ 申请的预付款的使使用计划。分包商不得以预付付款未及时收收到为理由而而影响其本应应按计划进行行的施工、采采购等活动。29.4 （新增增加）根据分分包商所完成成的工作，在在总包商从业业主处取得进进度款后按分分包商现场完完成工程量付付给分包商进进度款。29.5（新增加加）银行费用总包商支付给分包包商的所有款款项应汇至分分包商指定的的银行帐户。与与电汇或银行行支票有关的的以及总包商商汇款所发生生的一切费用用应由总包商商承担并支付付，此后发生生的包括分包包商指定银行行所发生的费费用应由分包包商承担并支支付。29.6（新增加加）期中支付证证书的申请分包商按照总包商商代表认可的的格式，在每每月15日向总包商商代表提交一一套（上月16日到本月15日）报表((一式八份，载载明分包商自自己认为有权权得到的款额额以及构成有有权得到款额额的详细计算算书)以及包括括分包商编制制的详细月进进度报告在内内的所有证明明文件，工程程量验收证书书。该报表应应包括下列适适用的项目，这这些项目应以以支付分包合合同总价的各各种货币表示示，并按下列列顺序排列：：(1) 截至月未已已提交的施工工文件和已完完成的里程碑碑的估计合同同价值(不包括下下面第(2)至第(5)中所列项项目)；(2)必须扣减的的保留金款额额及审计金；；(3)必须扣减的的偿还款的款款额；(4)其他增加款款或扣减款；；(5)在先前的所所有期中支付付证书上的、已已经核准的扣扣减款额。29.7（新增加加）期中支付证证书的签发总包商代表在收到到分包商的有有关报表和证证明文件后20(二十)天之内将核核准的应付款款额通知分包包商。总包商代表有权在在本期期中支支付证书上进进行本应在以以前的期中支支付证书上做做的更正或修修正。29.8（新增加加）总包商在在按月进度支支付合同款给给分包商时,,应扣除每笔笔付款总额的的5%做为质保金金。质量保证金将于总总包商签发中中间交接证书书之日起12个月内支付付。但是，如如果按照分包合同同通用条款及及特殊条款第第18款,第26款和第27款分包商商还有一些工工作要做，那那么，总包商商代表应待这这些工作完成成时再予以核核发。总包商将从应付给给施工分包商商的工程进度度款中直接减减扣已付的预预付款，自第第2次支付工程程进度款开始始扣减，分四四次扣完，比比例为每次25%，直至至抵扣完全部部预付款。累计付款达到合同同总额的90%时，停止付付款。竣工验验收后，支付付合同总额的的5%，质保期满满后，支付剩剩余合同款项项。29.9（新增加加）解除债务务证书分包商在提交决算算表的同时，应应提交一份解解除债务证书书，以此确认认：决算表上上的总额表示示根据本本合合同规定总包包商应支付给给分包商的所所有款项的最最终结算总额额。在该证书书上可以注明明：只有在总总包商付清了了最终付款证证书上规定的的款项，本证证书才生效。但但此证书必须须得到总包商商的书面同意意。29.10（新增增加）签发最最终支付证书书在收到分包商按照照第29.7条和第29..8条提交的决决算表与解除除债务证书后后的45(四十五)天之内，总总包商代表向向分包商签发发最终付款证证书。在该证证书上应注明明：Ａ：最终应支付的的金额，以及及Ｂ：在核定定了总包商以以前已支付的的所有款项和和总包商有权权