2022年监理工程师之土木建筑目标控制题库练习试卷B卷附答案

2022年监理工程师之土木建筑目标控制题库练习试卷B卷附答案单选题（共100题）1、（2019年真题）某招标工程，分部分项工程费为41000万元（其中定额人工费占15%），措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。A.46343.530B.47143.530C.47215.530D.47247.794【答案】C2、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按（）划分。A.工程量、施工程序B.主要工种、施工工艺C.工程部位、施工特点D.专业性质、楼层【答案】B3、当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的（）。A.总时差最小B.自由时差为零C.自由时差等于总时差D.时间间隔最小【答案】C4、住房部印发的《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》中建筑信息模型分类对象应包括建筑工程中的()内容。A.建设要求B.建设进程C.建设资金D.建设周期【答案】D5、工程施工过程中，对于钢筋电渣压力焊焊接接头，应进行的力学性能试验是（）。A.抗剪试验B.弯曲试验C.焊缝试验D.拉伸试验【答案】D6、在有足够工作面的前提下，组织（）时，施工工期最短。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.分包施工【答案】B7、在工程网络计划费用优化过程中，如果被压缩对象的直接费用率大于工程间接费用率，则说明()。A.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加B.压缩关键工作的持续时间不会使工程总费用增加C.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用减少D.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间【答案】A8、施工单位的计划系统中，施工准备的工作内容通常包括（）。A.技术准备B.确定进场人员C.确定项目经理D.确定供货单位【答案】A9、根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金预留总额不得高于工程价款结算总额的（）。A.5%B.4%C.3%D.2%【答案】C10、对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同难以决策，这时可提请（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】C11、属于工程建设其他费用的是（）。A.环境影响评价费B.设备及工器具购置费C.措施费D.安装工程费【答案】A12、项目可行性研究风险分析的内容不包括（）。A.风险因素识别B.风险措施C.风险评价D.风险对策【答案】B13、城市轨道交通建设项目工程验收工作由（）组织，相关单位参加组成验收组。A.建设单位B.监理单位C.运营单位D.政府有关部门【答案】A14、关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（）。A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%～3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%～5%计算【答案】D15、根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。A.质量计划B.质量方针C.质量策划D.质量要求【答案】B16、（2021年真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（）工程。A.开挖深度为4.5m的基坑B.45m高的脚手架C.悬挂高度为100m的高处作业吊篮D.20m高的悬挑脚手架【答案】D17、某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程实体损失15万元。承包方受伤人员医药费5万元，施工机具损失10万元，施工人员窝工费3万元，工程清理修复费5万元。承包人及时向项目监理机构申请索赔，并附相关证明材料，则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.20B.23C.25D.33【答案】A18、质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为()A.简单随机抽样B.分层抽样C.等距抽样D.多阶段抽样【答案】B19、某建筑施工材料采购原价为1500元/t，运杂费为120元/t，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为3%，检验试验费率为1%，则该材料的单价为（）元/t。A.1620.0B.1628.1C.1676.9D.1752.0【答案】C20、监理单位在责任期内，不按监理合同约定履行监理职责，给建设单位或其他单位造成损失的，应承担（）责任。A.违法B.法律C.违约D.连带【答案】C21、下列关于我国审计制度的说法下列说法正确的有A.我国在市级以上地方人民政府设立审计机关B.国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支，国有的金融机构和企业事业组织的财务收支C.审计工作报告应当重点报告对预算执行的审计情况D.审计机关依照法律规定独立行使审计监督权，不受其他机关的干涉【答案】B22、有A，B两项连续工作其最早开始时间分别为4天和10天，持续时间分别为4天和5天，则A工作的自由时差是（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】A23、工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。A.程序文件B.管理制度C.质量手册D.作业文件【答案】B24、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置，其费用属于（）。A.工程设备费B.设备运杂费C.设备及工具购置费D.采购及保管费【答案】A25、质量事故发生后，（）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。A.施工单位B.监理单位应要求施工单位C.监理员D.事故调查小组【答案】A26、下列各项中，不属于策划与准备中的是（）。A.贯标决策B.建立领导班子C.组织结构调整方案D.建立工作班子【答案】C27、施工阶段监理工程师进行投资控制的技术措施之一是()A.明确投资控制人员的责任B.确定工程变更的价款C.审核施工方案D.做好施工记录【答案】C28、在设备招标采购阶段，（）应协助建设单位向中标单位或设备供货厂商移交必要的技术文件。A.监理单位B.设计单位C.施工单位D.采购单位【答案】A29、在固定总价合同的执行过程中，发包方应对合同总价做相应调整的情况是()A.工程量减少5%B.水泥价格上涨3%C.出现恶劣气候D.工程范围变更【答案】D30、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的组织措施的是()A.编制进度控制工作细则B.分析进度控制目标风险C.建立进度协调会议制度D.定期收集实际进度数据【答案】C31、（2021年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（）。A.α和β均不宜超过5%B.α不宜超过5%，β不宜超过10%C.α不宜超过3%，β不宜超过5%D.α不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】A32、两栋多层建筑物之间在第四层和第五层设两层架空走廊，其中第五层走廊有围护结构，第四层走廊无围护结构；两层走廊层高均为3.9m，结构底板面积均为30㎡，则两层走廊的建筑面积应为：()A.30㎡B.45㎡C.60㎡D.75㎡【答案】B33、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】B34、工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的()。A.严重性B.随机性C.可变性D.多发性【答案】C35、下列关于质量保修的说法，正确的是（）。A.保修期自投入使用之日起计算B.房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，房屋所有者应向原建设单位发出保修通知C.如果施工单位不按工程质量保修书约定保修的，建设单位可以另行委托其他单位保修D.保修费用均由原施工单位承担【答案】C36、建设工程项目可行性研究报告中的重大技术（经济）方案至少应进行()个方案的比选。A.2B.3C.4D.5【答案】A37、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。A.违背基本建设程序B.施工与管理不到位C.地质勘察失真D.片面追求进度【答案】A38、组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.流水节拍B.时间间隔C.间歇时间D.流水步距【答案】D39、某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。A.返工处理B.不做处理C.试验检测D.限制使用【答案】B40、工程网络计划的工期优化是通过（）而使计算工期满足要求工期的过程。A.压缩关键工作之间的逻辑关系B.寻求工程总成本固定条件下最短工期安排C.压缩关键工作的持续时间D.压缩非关键工作的持续时间【答案】C41、对原材料按原包装的箱、盒进行随机抽数后，对抽到的箱、盒作全数检验，这种抽样方法是()A.完全随机抽样B.分层抽样C.等距抽样D.整群抽样【答案】D42、下列费用中，应列入其他项目清单的是（）A.专业工程暂估价B.安全文明施工费C.二次搬运费D.夜间施工增加费【答案】A43、在工程质量事故处理的依据中，施工单位需提供质量事故调查报告，在调查报告中首先（）。A.就与质量事故有关的实际情况做详尽的说明B.提出质量事故处理方案C.准确估计伤亡人数和直接经济损失D.分析产生事故的原因【答案】A44、盲人甲由于故意杀人被公诉机关提起公诉，关于本案审理程序，正确的是？A.法院可以为甲通知法律援助机构指派律师辩护B.甲的辩护人经传唤未到庭，经甲同意，法院可以开庭审理C.法庭调查中，公诉机关提出了新证据，甲的辩护人提出要对新证据做辩护准备，法院可以宣布休庭，并确定其准备辩护的时间D.审判过程中，甲提出新的立功线索，法院应当建议检察院补充侦查【答案】C45、确定分部分项工程项目清单综合单价的重要依据是（）A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位【答案】C46、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B47、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，电梯工程质量验收应由（）组织。A.安装单位技术负责人B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.专业监理工程师【答案】B48、某分部工程由4个施工过程(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)组成，分为6个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程Ⅳ需提前1天插入施工，该分部工程的工期为()天。A.21B.24C.26D.27【答案】C49、工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。A.程序文件B.管理制度C.质量手册D.作业文件【答案】B50、（2022年真题）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】A51、下列关于城市轨道交通工程单位工程验收的内容和程序描述不正确的是（）。A.检查单位工程实体质量时涉及运营及使用功能的部位应全数检测B.检查施工单位自检报告及施工技术资料时包含主要产品的质量保证资料及合格报告C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律.法规和工程建设强制性标准的情况D.工程质量监督机构出具验收监督意见【答案】A52、停止费用优化时，应满足的要求是（）。A.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率大于工程间接费用率B.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率小于工程间接费用率C.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率等于工程间接费用率D.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率与工程间接费用率没有关系【答案】A53、网络计划工期优化方法中，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标的前提是（）。A.计算工期不满足计划工期B.不改变各项工作之间的逻辑关系C.计划工期不满足计算工期D.将关键工作压缩成非关键工作【答案】B54、关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】D55、根据《计价规范》的规定，下列合同价款调整的程序中，说法正确的是（）。A.出现合同价款调增事项（不含工程量偏差、计日工、现场签证、施工索赔）后的14天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料B.在工程量偏差、施工索赔等事项后的14天内未提交报告的，应视为对该事项不存在调整价款请求C.受益人在收到承（发）包人合同价款调增（减）报告及相关资料之日起28天内对其核实，予以确认的应书面通知承（发）包人D.收到协商意见后28天内既不确认也未提出不同意见的，应视为协商意见已被认可【答案】A56、根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。A.生产厂B.规格和型号C.供应商D.使用年限【答案】B57、监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（）。A.科学性和价值B.有效性和效率C.创造性和价值D.管理水平和效率【答案】B58、某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%和100%，则该预制构件的主要问题是（）。A.强度不足B.表面裂缝C.强度不足和表露裂缝D.蜂窝麻面和局部露筋【答案】D59、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差（）天。A.均为5B.分别为6和5C.均为6D.分别为11和6【答案】B60、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于()的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B61、（2020年真题）下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动施工津贴【答案】D62、ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是（）。A.需求的变化要求组织不断改进B.确立挑战性的改进目标C.提高有效性和效率D.全员参与【答案】C63、甲偶然翻动造纸厂内的碎纸堆时，发现纸堆下面有碎币（后查证属报废的货币碎片），拿回家后将货币碎片粘贴成残币10元、50元、100元若干张，合计5000余元，并以该钱被老鼠咬破为由将粘贴的残币带到某银行兑换。关于本案，下列哪一选项是正确的？A.甲仅成立伪造货币罪B.甲仅成立变造货币罪C.甲成立伪造货币罪与诈骗罪想象竞合D.甲成立伪造货币罪与诈骗罪数罪并罚【答案】C64、某项目的建筑安装工程费3000万元，设备及工器具购置费2000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息500万元，基本预备费300万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.5800B.6300C.6500D.6800【答案】B65、2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为()万元。A.84B.126C.1584D.1626【答案】A66、关于时间定额和产量定额说法不正确的是（）。A.时间定额通常以工日为单位，每工日6小时计算B.产量定额和时间定额乘积是1C.产量定额与时间定额成反比D.时间定额中包含工人必须的休息时间【答案】A67、某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于（）。A.专业工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程【答案】B68、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】B69、施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案，并由（）审核。A.监理工程师，建设单位B.施工单位，监理机构C.施工单位，建设单位D.监理工程师，监理机构【答案】B70、（2022年真题）工程进度计划实施中检查发现，某工作进度拖后5天，该工作总时差和自由时差分别是6天和2天，则该工作实际进度偏差对总工期及后续工作的影响是（）。A.影响总工期，但不影响后续工作B.不影响总工期，但影响后续工作C.既不影响总工期，也不影响后续工作D.影响总工期，也影响后续工作【答案】B71、某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，则（）。A.修补处理B.返工处理C.不做处理D.通过后续工序弥补【答案】C72、融资的前期费用与项目的规模有直接关系，下列关于融资前期费用的说法正确是（）。A.一般占贷款金额的5%B.项目规模越小，前期费用所占融资总额的比例就越小C.项目融资的利息成本一般要高出同等条件公司贷款D.合理的融资结构可以降低项目的经济强度，从而降低较弱合作伙伴的相对融资成本【答案】C73、监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有（）。A.编制阶段性设计进度计划B.定期检查设计工作实际进展情况C.协调设计各专业之间的配合关系D.建立健全设计技术经济定额【答案】B74、根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在（）中支出。A.研究试验费B.临时设施费C.建设单位管理费D.勘察设计费【答案】A75、在工程质量事故处理中，对所有质量事故无论经过技术处理，通过检查鉴定验收还是不需专门处理的，均应有明确的（）。A.计算过程B.书面结论C.过程报告D.检验证明【答案】B76、关于未成年人刑事诉讼程序的表述，下列选项中错误的有：A.人民检察院审查公安机关报请批准逮捕未成年犯罪嫌疑人的案件，如果发现未成年犯罪嫌疑人的实际年龄难以判断，应当作出不批准逮捕的决定B.人民检察院审查起诉时讯问未成年犯罪嫌疑人，除犯罪嫌疑人外，法定代理人在场的也应当在讯问笔录上签字、盖章或者摁指印C.某县公安机关依法逮捕涉嫌故意杀人的未成年犯罪嫌疑人甲，某县人民检察院应当对甲的逮捕进行羁押必要性审查。认为不需要继续羁押的，应当释放甲或者对甲变更强制措施D.被害人对人民检察院的附条件不起诉决定有异议的，人民检察院应当依法提起公诉【答案】A77、某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000万元，基本预备费为500万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费为（）万元。A.444.96B.451.63C.564.54D.595.90【答案】D78、在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。A.质量监督机构B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】D79、根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程屋面防水的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.4D.5【答案】D80、项目监理机构应建立（）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。A.日完成B.月完成C.旬完成D.年完成【答案】B81、为保证设备的质量，（）在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。A.监理单位B.建设单位C.制造单位D.安装单位【答案】C82、（2020年真题）水泥安定性不合格会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土蜂窝麻面B.混凝土不密实C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂【答案】D83、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。A.71.21B.78.31C.78.83D.86.14【答案】D84、关于净现值指标的说法，正确的是（）。A.该指标能够直观地反映项目在运营期内各年的经营成果B.该指标可直接用于不同寿命期互斥方案的比选C.该指标小于零时，项目在经济上可行D.该指标大于等于零时，项目在经济上可行【答案】D85、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），工程质量保修期自（）起计算。A.通过竣工验收之日B.颁发工程接收证书之日C.实际竣工日期D.竣工验收合格之日【答案】D86、价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V＜1，则表明（）。A.评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当B.评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高C.该部件功能比较重要，但分配的成本较少D.评价对象的现实成本偏低【答案】B87、工程施工过程中发生质量事故造成5人死亡、直接经济损失5000万元，该事故属于（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】C88、某工程合同工期为13个月，绘制的工程网络计划计算工期为10个月。经综合分析确定的计划工期为11个月，则工程网络计划中关键工作的总时差是（）个月。A.0B.1C.2D.3【答案】C89、环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（）属于工程技术环境。A.通风照明条件B.工程地质C.施工环境作业面大小D.临近的地下管线【答案】B90、物资储备计划的编制依据是物资储备定额和（）。A.物资供应计划B.物资需求计划C.物资采购计划D.物资加工计划【答案】B91、工程施工过程中，对于一般项目，计量抽样的漏判概率是（），错判概率是（）。A.≤5%，≤5%B.≤5%，≤10%C.≤10%，≤5%D.≤10%，≤10%【答案】C92、突出外墙面的构件、配件、艺术装饰建筑面积的计算规则是：()A.按其水平投影面积计算B.按其水平投影面积的1/2计算C.按其水平投影面积的1/4计算D.不计算建筑面积【答案】D93、大型复杂关键设备和成套设备一般采用()订货方式。A.市场采购B.指定厂家C.招标采购D.委托采购【答案】C94、全等节拍流水施工的特点是（）。A.各专业队在同一施工段流水节拍固定B.各专业队在施工段可间歇作业C.各专业队在各施工段的流水节拍均相等D.专业队数等于施工段数【答案】C95、总概算文件应有五项，除包括总概算表、各单项工程综合概算书等外，还包括下列哪一项？()A.编制说明B.设备表C.主要材料表D.项目清单表【答案】C96、在混凝土结构实体检测中，现浇楼板厚度检测方法为（）。A.回弹仪B.超声回弹综合法C.取芯法D.超声波对测法【答案】D97、工程质量形成过程中，下列属于施工过程中使用的机具设备的是（）。A.电梯B.施工安全设施C.泵机D.通风设备【答案】B98、下列措施中，属于投资控制组织措施的是()A.编制投资控制工作流程B.参与合同修改C.审核竣工结算D.对变更方案进行技术分析【答案】A99、项目监理机构发现施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的，正确的处理方式是()。A.专业监理工程师签发工程暂停令B.总监理工程师签发工程暂停令C.总监理工程师代表签发监理通知单D.监理员签发监理通知单【答案】B100、对于某精密机床加工制造企业的办公楼而言，在其建设工程总投资中，不应包括（）。A.涨价预备费B.基本预备费C.建设期利息D.铺底流动资金【答案】D多选题（共50题）1、（2020年真题）国际标准化组织（ISO）发布的质量管理体系中确定的质量管理原则有（）。A.以领导为关注焦点B.全员参与C.循证决策D.关系管理E.改进【答案】BCD2、项目监理机构应审查施工单位报送的施工方案，审查的内容包括（）A.编审程序应符合相关规定B.主要工程材料已落实C.专业分包合同签订应符合有关要求D.工程质量保证措施应符合有关标准E.施工总平面布置应科学合理【答案】AD3、物资需求计划一般包括（）。A.总需求计划B.前期需求计划C.后期需求计划D.一次性需求计划E.各计划期需求计划【答案】D4、根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》，建设行政主管部门对工程实体质量监督的内容有（）。A.抽查施工单位完成工程质量的行为B.抽查涉及工程主体结构安全的工程实体质量C.抽查涉及主要使用功能的工程实体质量D.抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量E.对工程竣工验收进行监督【答案】BCD5、下列建设项目投资中，属于工程建设其他费用的有()。A.土地使用费B.建筑安装工程费C.建设单位管理费D.流动资金E.生产准备费【答案】AC6、项目监理机构应建立相关制度，有效实施质量控制。工程材料检验制度规定，材料进场前，必须具有的资格证书包括（）。A.出厂合格证B.生产许可证C.质量保证书D.使用说明书E.安全许可证【答案】ABCD7、监理单位组织编制质量管理体系文件时应遵循（）原则。A.系统性B.确定性C.相容性D.可操作性E.预防性【答案】ABCD8、（2020年真题）项目监理机构建立工程项目质量控制系统的工作内容有（）。A.确定企业质量方针、目标B.建立组织机构C.制定工作制度D.明确监理程序E.编写企业质量管理体系文件【答案】BCD9、按照适用范围，建设工程定额分为()A.国家定额B.地区定额C.行业定额D.基础定额E.企业定额【答案】ABC10、下列选项中，属于工程建设其他费用的有（）。A.建设单位管理费B.建筑安装企业管理费C.生产准备费D.工程监理费E.工程保险费【答案】ACD11、工程监理企业质量管理体系管理评审的目的有（）。A.对现行质量目标的环境适应性作出评价B.发现质量管理体系持续改进的机会C.对现行质量管理体系能否适应质量方针作出评价D.修改质量管理体系文件使其更加完善有效E.对现行质量管理体系的环境适应性作出评价【答案】CD12、下列关于国有资金投资的工程建设项目工程量清单的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定的有()A.是否采用工程量清单方式计价由项目业主自主确定B.必须按清单规定的方式进行工程价款的调整C.必须按清单规定的方式进行价款支付D.必须按清单规定的方式计算索赔金额E.必须按清单规定的方式进行竣工结算【答案】BCD13、单位或子单位工程划分，施工前可由（）商议确定，并据此收集整理施工技术资料和进行验收。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位E.勘察单位【答案】ACD14、功能重要性系数又称功能系数或功能指数，确定功能重要性系数的关键是对功能进行打分，常用的打分方法包括（）。A.0-1评分法B.0-4评分法C.优缺点列举法D.直接评分法E.环比评分法【答案】AB15、下列选项属于网络计划时间参数的有（）。A.工期B.两项工作之间的时间间隔C.最早完成时间D.节点最早时间E.节点时差【答案】ABCD16、资源优化的前提条件有（）。A.优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系B.优化工程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间C.网络计划中各项工作单位时间所需资源数量为变数D.工作必须保持连续性，不能中断工作E.着重分析超过资源限量的时段【答案】AB17、工程监理企业质量管理体系管理评审的目的有（）。A.对现行质量目标的环境适应性作出评价B.重新编制质量管理体系文件C.对现行质量管理体系能否适应质量管理原则作出评价D.修改质量管理体系文件使其更加完善有效E.质量管理体系与组织的环境变化的适宜性作出评价【答案】D18、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程质量验收合格的条件有（）。A.主控项目的质量均应检验合格B.一般项目的质量均应检验合格C.所含检验批的质量应验收合格D.所含检验批的质量验收记录应完整E.观感质量应符合相应要求【答案】CD19、需要手动添加到风管系统中的风管管件族有()。A.T形三通B.Y形三通C.斜四通D.四通E.弯头【答案】BC20、施工现场质量管理检查记录资料包括（）。A.各种试验检验报告B.施工单位现场质量管理制度C.工程质量检验制度D.现场材料、设备存放与管理资料E.项目监理机构的验收资料【答案】BCD21、工程监理单位，设备制造前质量控制的主要工作内容有（）。A.控制设计变更B.控制加工作业条件C.处置不合格零件D.明确设备制造过程的要求E.检验计划和检验要求的审查【答案】D22、描述质量特性数据集中趋势的特征值是（）。A.变异系数B.中位数C.极差D.算术平均值E.标准偏差【答案】BD23、根据FIDIC施工合同条件规定，导致工程延误和成本增加，允许承包商索赔利A.业主未能提供现场B.法律、法规的变化C.设计错误D.难以预见的人为障碍E.恶劣气候【答案】AC24、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，下列属于分部工程的有()。A.地基与基础工程B.主体结构工程C.建筑装饰装修工程D.钢筋工程E.装配式结构工程【答案】ABC25、为控制工程建设设计进度，设计单位应采取（）等有效措施。A.建立计划部门，负责设计单位年度计划的编制和工程项目设计进度计划的编制B.建立健全设计技术经济定额，并按定额要求进行计划的编制与考核C.实行设计工作技术经济责任制D.不断分析总结设计进度控制工作经验E.一成不变地按照设计进度计划办事【答案】ABCD26、下列费用中，承包人可以提出索赔的有（）。A.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费B.非承包人责任的工程延期导致的材料价格上涨费C.冬雨季施工增加的材料费D.由于设计变更增加的材料费E.材料二次搬运费【答案】BD27、市场采购设备的原则有（）。A.向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商采购B.所采购设备质量可靠，保证生产或运行稳定C.供货商的各种检验检测手段及试验室资质符合有关规定D.所采购的设备和配件价格合理、技术先进E.符合国家对特定设备采购的相关政策法规规定【答案】ABD28、当部分工程较大或较复杂时，可按()将分部工程规划为若干子分部工程。A.材料种类B.专业系统及类别C.施工特点D.施工程序E.施工工艺【答案】ABCD29、关于回避，下列哪些说法是错误的？A.发回重新审判的案件，在第一审人民法院作出裁判后又进入第二审程序或者死刑复核程序的，原第二审程序或者死刑复核程序中的合议庭组成人员需要回避B.被告人以审判长是被害人的校友为由提出回避申请，该申请被驳回后，被告人可以在恢复庭审前申请复议一次C.侦查人员是被害人的胞兄，在对其的回避决定作出前，该侦查人员不能停止对案件的侦查D.被告人以审判员张某违反规定会见本案被害人的诉讼代理人为由提出回避申请，应当提交证据材料，法院院长决定审判员张某回避后，审判员张某可以申请复议一次【答案】ABD30、缩短某些工作的持续时间时，属于其他配套措施的有（）。A.改善外部配合条件B.改善劳动条件C.采用更先进的施工机械D.实施强有力的调度E.实行包干奖励【答案】ABD31、在施工总进度计划的编制过程中,确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时主要应考虑的内容有（）。A.尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程B.尽量延缓施工困难较多的建设工程C.能够使主要工种和主要施工机械连续施工D.保证施工顺序与竣工验收顺序相吻合E.注意季节性气候条件对施工顺序的影响【答案】AC32、工程质量问题处理之后，监理工程师应写出质量问题处理报告，报送()存档备案。A.质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.设计单位E.勘察单位【答案】BC33、工程施工过程中，处理质量事故的依据有（）。A.相关法律法规B.有关合同文件C.质量事故实况资料D.有关工程定额E.有关工程设计文件【答案】ABC34、下列报审、报验表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的有（）。A.工程开工令B.工程暂停令C.监理通知单D.工程复工令E.施工组织设计报审表【答案】ABD35、物资需求计划一般包括（）。A.总需求计划B.前期需求计划C.后期需求计划D.一次性需求计划E.各计划期需求计划【答案】D36、观感质量验收往往难以定量，只能以（）的方式进行观感质量验收。A.见证检验B.观察C.触摸D.简单量测E.抽样检验【答案】BCD37、当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时，需要考虑的是()。A.总工期的限制条件B.网络计划中后续工作的限制条件C.该工作是否为关键工作D