2022年监理工程师之交通工程目标控制经典试题

2022年监理工程师之交通工程目标控制经典试题单选题（共100题）1、下列选项中，关于加筋土挡土墙说法正确的是（）。A.扁钢带、塑钢复合带以长度为单位计量B.混凝土中的钢筋作为加筋带的附属工作，不另行计量，但是加筋带中的钢筋要另行计量C.预制安装混凝土墙面板工程量应以立方米为单位计量D.计算塑料土工格栅的工程量时，接缝的重叠面积和边缘的包裹面积也要计量。【答案】C2、发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，需要将（）列入合同价格。A.中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等B.经监理工程师确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金C.经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金D.承包人所报告的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金【答案】A3、以下将出现项目永久私有化的融资模式是（）。A.PPP模式B.BOT模式C.BOO模式D.BOOT模式【答案】C4、梁式体系的承重结构是以梁的（）来承受荷载的。A.抗剪能力B.抗弯能力C.抗倾能力D.抗扭能力【答案】B5、不确定性与风险的基本分析方法主要有临界分析、敏感性分析和（）。A.动态分析B.概率分析C.风险分析D.决策分析【答案】B6、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员（）管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。A.统一B.分工管理C.互带D.分别【答案】A7、推进交通强国建设的监理工作目标中的安全目标是杜绝（）及以上生产安全责任事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】C8、某施工单位年度施工产值为2.5亿元，应配置（）名专职安全生产管理人员。A.2B.3C.4D.5【答案】D9、合同文件的重要组成部分，是一份与技术规范相对应的文件，它是单价合同的产物，指的是（）。A.企业定额B.预算定额C.招标控制价D.工程量清单【答案】D10、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意,有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。A.工程中防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环保行政主管部门验收合格，该造纸厂才可投入生产、使用B.工程中防治污染的设施必须经该造纸厂上级主管部门验收合格，才可投产、使用C.工程中防治污染的设施必须经该造纸厂周边居民委员会或村民委员会验收合格，才可投产、使用D.工程中防治污染的设施必须经所在地政府行政主管部门验收合格，才可投产、使用【答案】A11、以下关于监理机构说法正确的是（）。A.公路工程项目监理均应设总监办B.公路工程项目监理均应设驻地办C.80km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办D.高速公路、一级公路等宜按照每年9000万元建安费的标准配备监理工程师1名【答案】A12、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），（）签认交工验收证书。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】B13、以下关于工程量清单计量规则的说明，错误的是（）A.凡以质量计量或以质量作为配合比设计的材料，都应在精确与批准的磅秤上B.搭接接头、接头套筒，焊接材料，下脚料和固定、定位架立钢筋等，单独另行计量C.对于面积在1m2以下的固定物（如检查井等）不予扣除D.土方体积可采用平均断面面积法计算B选项，搭接接头、接头套筒，焊接材料，下脚料和固定、定位架立钢筋等,不予另行计量。【答案】B14、竣工验收中，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（）。A.0.5B.0.6C.0.7D.0.8【答案】B15、申报部级品质工程项目的，高速公路和大型水运工程评价指标分数不得低于（）分，其他工程评价指标分数不得低于（）分。A.700，600B.800，700C.800，800D.700，800【答案】B16、（）作为开展监理工作的总目标，或称综合目标、终极目标、提升性目标。A.建设平安百年品质工程B.建设高品质工程C.建设智能化工程D.建设信息化工程【答案】A17、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员【答案】C18、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的专用合同条款规定，交工验收证书签发后（）内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票的形式缴纳。A.14天B.7天C.28天D.56天【答案】A19、软土路基处理中，场地清理，钻机定位，钻进，上提喷浆、强制搅拌，复搅，提杆出孔，钻机移位。属于（）工程内容。A.粉喷桩B.浆喷桩C.CFG桩D.粒料桩【答案】B20、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.7B.14C.28D.42【答案】C21、某桥梁在施工过程中，发生一起质量事故，该质量事故造成直接经济损失6500万元，则该工程属于（）A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】B22、关于大体积混凝土施工说法错误的是（）。A.宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种B.粗集料宜采用连续级配，细集料宜采用粗砂C.宜掺用可降低混凝土早期水化热的外加剂和掺合料D.掺合料宜采用粉煤灰、矿渣粉【答案】B23、在进行公路水运品质工程评价时，（）是以在建的二级及以上公路工程项目、水运工程项目为评价对象。A.二级以上公路项目品质工程评价B.示范创建项目品质工程评价C.交竣工品质工程示范项目评价D.农村公路品质工程示范项目评价【答案】B24、占产品总零件数10%～15%左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的（）。A.10%～15%B.10%～20%C.70%～80%D.60%～80%【答案】C25、关于“平安工地”考核评价的说法，错误的是（）。A.考核评价应遵循“分级管理、属地负责”的原则B.考核评价结果分为优秀、合格、不合格三个等级C.考核评价结果纳入企业安全生产信用记录D.施工单位是平安工地建设的实施主体【答案】B26、厚度小于（）的软土宜采用浅层置换。置换宜选用强度高的砂砾、碎石士等水稳性和透水性好的材料。施工时，应分层填筑、压实。A.1.00mB.2.00mC.3.00mD.4.00m【答案】C27、工程建设法规体系按其立法权限不同，分为（）个层次。A.5B.3C.4D.6【答案】A28、依法属于国有的士地有()。.A.城市市区的土地B.依法不属于集体所有的荒地C.农村宅基地D.国家建设征收的土地E.自留地【答案】A29、某沥青混合料出厂温度为200℃，属于过度加热，该沥青混合料应（）。A.尽快使用B.废弃C.加冷料重新拌和D.冷却后使用【答案】B30、（）可分为悬吊模架法、活动支架法。A.移动模架施工法B.逐跨顶推施工法C.平衡悬臂施工法D.预制装配式施工法【答案】A31、下列不属于施工组织设计贯彻应做好的工作是（）。A.施工组织设计的技术交底B.制定工程价款支付比例C.实行项目岗位责任制D.制定各项管理制度【答案】B32、（）主要是实时收集公路道路状况、交通流信息、气象信息及相关设备工作状态，控制与调节交通流，疏导交通，减少交通事故，保证行车安全。A.公路监控设施B.公路通信设施C.公路收费设施D.公路隧道机电设施【答案】A33、验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.14B.28C.30D.15【答案】C34、非施工单位责任等因素导致进度拖延，而施工单位放弃权利的，属于（）。A.工程延误B.工程延期C.放弃工期索赔D.放弃工期顺延【答案】A35、施工前监理工程师应审查施工单位申报的原材料、混合料试验资料，对主要原材料应独立取样进行（）。A.标准试验B.平行试验C.工艺试验D.验收试验【答案】B36、在品质工程评价标准中，不设分值的是（）。A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.总体评价【答案】D37、某桥梁工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第18天、第16天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。A.11B.14C.15D.17【答案】A38、填石路堤施工时，路基边线与边坡不应出现单向累计长度超过（）m的弯折。A.30B.40C.50D.60【答案】C39、每个栓群或节点检查的螺栓，其不合格者不得超过抽验总数的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B40、下列选项不属于施工合同段总体预案内容的有（）。A.指导思想、实施原则和工作目标B.预案的启动、实施和演练C.实施预案的应急组织机构与职责D.与现场处置方案之间的联动方式【答案】D41、路堤填前压实质量控制标准中，三级、四级公路，压实度应不小于（）。A.70%B.75%C.80%D.85%【答案】D42、下列关于模板拆除的说法中，错误的是（）。A.非承重侧模应在混凝土达到2.5MPa及以上方可拆除B.预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉之后拆除C.模板拆除应遵循“先支后拆、后支先拆”的原则D.拆除模板时不得猛烈敲打、强拉和抛扔【答案】B43、总体、年度安全生产费用使用计划收悉后（）天内批复。A.1B.3C.5D.7【答案】D44、（）是指企业的生产组织领导者必须在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作的原则。它要求把安全工作落实到每一个生产组织管理环节中去。这是解决生产管理中安全与生产同一的一项重要原则。A.安全工作的五同时原则B.三管三必须原则C.三同时原则D.安全生产动态管理原则【答案】A45、工程项目按照确定的建设内容、建设规模、建设标准、功能要求和使用要求等全部建成并验收合格交付使用所需的全部费用，是指的（）。A.建设投资B.运营费用C.工程造价D.流动资金【答案】C46、关于招标控制价的编制要求，下列说法正确的是（）。A.招标控制价应由招标投标管理部门编制B.招标人可以自行决定是否编制标底C.开标前标底可以保密，也可以公开D.招标人可以规定最低投标限价【答案】B47、隧道监控量测时，当位移-时间曲线出现反弯点时，则表明围岩（）。A.刚刚稳定B.已经稳定C.不稳定D.已经垮塌【答案】C48、水泥混凝土面层采用滑模摊铺机时，宜选用散装水泥。高温期施工时，散装水泥的入罐最高温度不宜高于（）℃。A.40B.50C.60D.70【答案】C49、支付证书签署确认表是（）的联合用表。A.监理单位和建设单位B.监理单位和施工单位C.施工单位和建设单位D.施工单位和设计单位【答案】A50、下列属于事后监理的是（）。A.对工程量清单中的分项工程做出单价分析表B.计量审核C.抽检D.把实际耗费同中标工程量清单进行比较，并把发生偏差的信息反馈给各方【答案】D51、（）在于将质量的目标值，通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程转化为质量的实际值。A.计划B.实施C.检查D.处理【答案】B52、()用地应当以招标、拍卖或者挂.牌方式出让。.A.工业用地B.旅游用地C.教育用地D.商品住宅用地E.同一宗地有两个以上意向用地者【答案】A53、某人存款1万元，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%（复利计算），则该笔存款的期限（）。A.等于10年B.小于8年C.在8～10年之间D.大于10年【答案】B54、工程结构特点及不同工程部位的施工性质，以及不同季节的影响，都会造成（）。A.施工计划的不均衡性B.施工计划的被动性C.施工计划的多变性D.施工计划的调整性【答案】A55、预制安装墩台身和盖梁的施工中使用受力装置和受力临时结构时应进行专门设计和验算，并经（）审批。A.监理工程师B.施工单位负责人C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】A56、砂石场、轧石场距离学校、医院、疗养院、城乡居民区和有特殊要求的地区不宜小于（）m，同时避免对环境敏感点的粉尘和噪声影响。A.100B.200C.300D.400【答案】C57、路床填筑的每层最大压实厚度宜不大于（），路床顶面最后一层压实后的厚度应不小于（）。A.300mm，100mmB.200mm，100mmC.300mm，150mmD.200mm，150mm【答案】A58、建设单位从银行贷款500万元。贷款期3年，年利率5%，按复利每半年计息一次，则贷款的年实际利率为（）。A.4.16%B.4.21%C.5.06%D.5.23%【答案】C59、下列（）不属于费用支付的依据。A.中标工程的施工合同协议书B.合同条款C.投标文件D.工程量清单【答案】C60、填方分几个作业段施工时，接头部位如能交替填筑，应分层相互交替搭接，搭接长度应不小于（）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B61、沿海地区或冬季撒除冰盐的路面或桥面中可掺入或复配（）。A.引气剂B.高效减水剂C.阻锈剂D.引气高效减水剂【答案】C62、预应力混凝土连续梁的顶推安装时，水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（）倍，墩台顶上水平千斤顶的反力座必须坚固，应能抵抗顶推时的总反力。A.2B.3C.4D.5【答案】A63、某工程合同价为2000万元，需配备的应急救援人员的数量是（）。A.10B.14C.15D.12【答案】C64、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C65、某工程组织流水施工，有三个工序，垫层，基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为5天、8天和6天，则该工程的总工期应为（）天。A.50B.51C.52D.53【答案】B66、李某每年年末存入银行10000元，连续存入5年，到第5年末一次还本付息，如果存款年利率为8％，第五年末可得款为（）。A.58666元B.61000元C.56000元D.62000元【答案】A67、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。A.14B.25C.28D.42【答案】C68、土石路堤施工质量要求填筑过程中，压实机械宜选用自重不小于（）t的振动压路机。A.10B.12C.15D.18【答案】D69、在进行公路水运品质工程评价时，（）是以在建的二级及以上公路工程项目、水运工程项目为评价对象。A.二级以上公路项目品质工程评价B.示范创建项目品质工程评价C.交竣工品质工程示范项目评价D.农村公路品质工程示范项目评价【答案】B70、监理工程师进度控制中，工作任务涉及的循环阶段包括（）。A.计划—处理—实施—检查B.计划—实施—检查—处理C.检查—计划—处理—实施D.实施—计划—检查—处理【答案】B71、在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为拟完工程计划费用与（）的差值。A.已完工程实际费用B.计划工作实际费用C.未完工作预算费用D.已完工程计划费用【答案】D72、钢绞线每一个检验批不超过（）t。A.50B.60C.65D.70【答案】B73、某企业从设备租赁公司租借一台价格为100万元的设备，总租期和寿命期均为36个月，每月初支付租金，年名义利率为12％，则月租金为（）万元。A.3.10B.3.29C.3.32D.3.47【答案】B74、高速公路水泥稳定类基层压实度应达到（）。A.96％B.97％C.98％D.99％【答案】C75、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数，沥青混合料配合比设计方法按照马歇尔试验方法确定（）沥青用量后，依据规范或设计要求尚需进行水稳定性检验、高温稳定性检验、低温抗裂性能检验和钢渣活性检验。A.最佳B.最大C.最小D.中等【答案】A76、下列不属于监理工作依据的是（）。A.有关安全生产、劳动保护等的法律法规和标准规范B.建设工程批准文件C.委托监理合同D.监理实施细则【答案】D77、湿黏土路堤施工中，湿黏土填料宜采用石灰进行改良，石灰宜采用消石灰或磨细生石灰粉。石灰粒径应不大于（）mm，质量宜符合三级及三级以上标准。A.15B.20C.25D.30【答案】B78、根据《公路水运工程监理工程是资质管理办法》的规定，对不能自觉遵守监理人执业道德、缺乏监理工作责任心的，将根据情节分别给予通报批评、停止执业、取消监理资格并收缴证书及（）不得再申报监理人的处罚。A.3年内B.5年内C.10年内D.终身【答案】B79、后张法张拉时，结构或构件混凝土的强度、弹性模量（或龄期）应符合设计规定；设计未规定时，混凝土的强度应不低于设计强度等级值的（），弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量（）。A.75%，75%B.75%，80%C.80%，75%D.80%，80%【答案】D80、公路工程施工阶段监理的起止时间为（）。A.监理合同签订之日至工程竣工之日B.监理合同签订之日至工程交工验收申请受理之日C.合同工程开工之日至工程竣工之日D.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日【答案】D81、对环境有重大影响的规划实施后，（）应当及时组织环境影响的跟踪评价，并将评价结果报告审批机关。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.编制机关【答案】D82、下列监理工作方式中，不属于主动控制的是（）。A.编制监理计划B.旁站监理C.监理指令单D.工程计量【答案】C83、发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，合同价款调整的方法是（）。A.按照工程变更价款的确定方法确定价款，并以此取代暂估价，调整合同价款B.由承包人提出估价书，经监理人审查并经发包人同意，并以此取代暂估价，调整合同价款C.由监理人与合同双方当事人协商达成一致，确定新的价格取代暂估价，调整合同价款D.按照发包人要求的方法确定新的暂估价并以此取代原暂估价，调整合同价款【答案】A84、下列有关路床填料的表述中，不正确的是（）。A.高速、一级公路路床宜采用砂砾、碎石等水稳性好的粗粒料B.高速、一级公路路床可采用级配好的碎石土，砾石土等C.当粗粒料缺乏时，可采用无机结合料改良细粒土作为高速、一级公路路床的填料D.砂性土、粉质土可用作高速和一级公路路床的填料【答案】D85、少支架施工时，施工单位必须在卸架前取得（）后，方可卸架。A.监理单位口头同意B.总监理工程师书面批准C.监理单位的书面批准D.监督部门的书面批准【答案】C86、监理人员在费用监理工作中的职责权限中，需要取得发包人的专门批准的是（）。A.工程计量权B.付款审批权C.工程变更的单价确认权D.工程扣款权【答案】C87、以下应当列入基本农田保护区的耕地有.A.农业科研、教学试验田B.市级人民政府批准确定的粮棉生产基地.内的耕地C.需要退耕还林的耕地D.蔬菜生产基地E.有良好的水利与水土保持设施的耕地，正在实施改造计划以及可以改造的中、低产田【答案】A88、专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。A.施工项目技术负责人B.施工项目负责人C.施工单位技术负责人D.施工单位负责人【答案】C89、在选择沥青面层材料时，（）适用于各级沥青面层的任何层次。A.密级配沥青混凝土混合料ACB.沥青玛蒂脂碎石混合料SMAC.沥青碎石混合料AMD.排水式沥青碎石混合料OGFC【答案】A90、《公路工程施工标准招标文件》（2018年版）通用合同条款规定，签发缺陷责任期终止证书后，（）应审核承包人提交的最终结清申请单。A.发包人B.监理人C.设计人D.勘察人【答案】B91、交通工程项目建设程序，说法正确的是（）。A.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行审批制B.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行核准制C.政府投资交通建设项目实行审批制，企业投资交通建设项目实行核准制D.政府投资交通建设项目实行核准制，企业投资交通建设项目实行备案制【答案】C92、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.净现值大于0，方案可行D.净年值大于0，方案可行【答案】B93、大桥和特大桥的每端应至少设置（）个水准点，作为水准网的控制点。A.1B.2C.3D.4【答案】B94、下列关于森林更新的原则和标准的表述中，不正确的有（）。A.人工促进天然更新，补植.补播后的成活率和保存率达到人工更新的标准B.人工更新的当年成活率应当不低于90%C.人工更新，3年后保存率应当不低于80%D.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的树种幼树不少于6000株E.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的幼苗不少于6000株，更新均匀度应当不低于60%【答案】B95、（）主要是实时收集公路道路状况、交通流信息、气象信息及相关设备工作状态，控制与调节交通流，疏导交通，减少交通事故，保证行车安全。A.公路监控设施B.公路通信设施C.公路收费设施D.公路隧道机电设施【答案】A96、（），安全监理人员应审查施工单位报送的分包单位安全生产许可证、三类人员的安全资格证书及特殊工种作业人员上岗资格证书。A.分包工程开工前B.总体工程开工前C.分部工程开工前D.分项工程开工前【答案】A97、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员（）管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。A.统一B.分工管理C.互带D.分别【答案】A98、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥、木桥是按（）来划分的。A.主要承重结构所用的材料B.使用性质C.承重构件受力体系D.跨越障碍的性质【答案】A99、某建筑施工材料采购原价为150元/t，运杂费为30元/t，运输损耗率为0.5％，采购保管费率为2％，则该材料的单价为（）元/t。A.184.52B.183.75C.153.77D.123.01【答案】A100、试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。A.2B.3C.4D.5【答案】B多选题（共50题）1、钢桥构件出厂时，监理工程师应检查的资料有（）。A.焊缝全部修补记录B.产品合格证C.钢材和其他材料质量证明书或试验报告D.产品试板的试验报告E.工厂试拼装记录【答案】BCD2、下列关于基层混合料人工摊铺与碾压说法正确的有（）。A.混合料拌和均匀后，应及时用平地机初步整型B.在复平的路段上，应用拖拉机、平地机或轮胎压路机快速碾压一遍C.应用平地机再整型一次，应将低处料直接刮出路外，严禁形成薄层贴补现象D.在整型过程中，严禁任何车辆通行，并禁止出现粗细集料离析现象E.应根据路宽、压路机的轮宽和轮距的不同，制订碾压方案，使各部分碾压到的次数尽量相同，路面的两侧宜多压2～3遍【答案】A3、对岩溶地段的边坡处置时，开挖整体稳定性好的硬质岩溶岩石边坡时，宜采用（）。A.光面爆破B.预裂爆破C.药壶爆破D.空气间隔爆破E.特殊爆破法【答案】AB4、施工进度计划的特点包括（）。A.进度计划的稳定性B.进度计划的被动性C.进度计划的多变性D.进度计划的不均衡性E.进度计划的高效性【答案】BCD5、对于集料的压碎值要求，说法正确的有（）。A.一般公路的底基层不大于40%B.二级和二级以下公路基层不大于35%C.二级和二级以下公路底基层不大于40%D.二级公路的基层不大于30%E.对于高速公路和一级公路不大于30%【答案】BC6、在开工预付款支付、扣回月报表中，监理审核的重点包括（）。A.开工预付款的预付额度B.开始扣回的时间C.分期扣回的金额D.每月扣回的比例E.累计扣回的金额（预付款扣回的归零）【答案】AB7、施工单位的三级安全教育即（）。A.公司级培训教育B.项目部级培训教育C.班组级安全教育D.应急安全教育E.安全继续教育【答案】ABC8、关于喷射混凝土说法正确的是（）A.应一次将混凝土喷射到位B.应分段、分片、分层按照由下而上的顺序进行喷射，拱部的混凝土喷射应对称进行C.后一层喷射混凝土应在前一层混凝土终凝后进行D.未掺入速凝剂的混合料的存放时间不宜大于2hE.喷射混凝土的回弹物，不得重新用作喷射混凝土材料【答案】BCD9、下列属于排水设施监理的工作的有（）。A.衬砌背后的排水设施应配合支护衬砌同时施工B.排水设施的设置应视洞内渗漏水情况确定C.检查洞内水沟、泄水洞等的结构尺寸D.盲沟须检查过滤层级配和回填质量E.检查路面水排向边沟或地下水排向泄水洞的集水孔【答案】CD10、材料、设备预付款的支付条件包括（）。A.材料、设备符合规范要求并经监理人认可B.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据C.承包人已提供材料、设备预付款担保D.材料、设备已现场交货,且存储良好,监理人认为材料、设备存储方法符合要求E.承包人已提交材料、设备预付款支付申请单【答案】ABD11、基层施工准备阶段的质量监理对象包括（）。A.施工机械设备B.混合料拌和厂的位置C.所使用的原材料D.混合料配合比设计试验报告E.具体施工方案【答案】ABCD12、材料、设备预付款的支付条件包括（）。A.材料、设备符合规范要求并经监理人认可B.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据C.承包人已提供材料、设备预付款担保D.材料、设备已现场交货,且存储良好,监理人认为材料、设备存储方法符合要求E.承包人已提交材料、设备预付款支付申请单【答案】ABD13、关于浆砌块石或混凝土预制块墩台施工说法不正确的有（）。A.砌块在使用前必须浇水湿润，表面如有泥土、水锈，应清洗干净B.砌体应分层砌筑，砌体较长时可分段分层砌筑C.各砌层应先砌内圈定位行列，然后砌筑外层，外圈砌块应与里层砌块交错连成一体D.分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处，各段水平砌缝应一致E.各砌层的砌块应安放稳固，砌块间应砂浆饱满，粘结牢固，不得直接贴靠或脱空【答案】ABD14、工程计量常用的表格包括（）。A.工程费用支出单B.工程计量单C.工程计量单附表D.工程计量汇总表E.计量资料审查确认表【答案】BCD15、对于路面基层（底基层）施工准备阶段的质量控制，以下说法正确的有（）。A.混合料拌和场的位置.拌和设备以及运输车辆能否满足质量要求及连续施工的要求B.混合料配合比设计试验报告，检查原材料的试验结果及混合料的击实试验.承载比.抗压强度的试验结果C.在正式开工前至少一个月，承包人应在监理工程师批准的地点自费铺筑一段面积为400～600m2的基层（底基层）试验路段D.检验承包人提出施工方案和施工方法的适用性E.承包人应提供用于试验路段的原材料.混合料组成设计，以及备料.拌和.摊铺.碾压.养生设备一览表和施工程序.施工工艺及操作计划等详细书面说明，并报总监理工程师审核批准【答案】ABD16、质量数据的来源主要是工程建设过程中的各种检验，即（）。A.材料检验B.工序检验C.竣工验收检验D.使用过程中的必要检验E.隐蔽工程检验【答案】ABCD17、施工单位的三类人员包括（）。A.施工单位技术负责人B.施工单位的主要负责人C.项目负责人D.专职安全生产管理人员E.项目技术负责人【答案】BCD18、网络计划方法具有的特点包括（）。A.能够充分反映各项工作之间的相互制约、相互依赖的关系B.可以区分关键工作和非关键工作，并能找关键线路C.它是一个定义明确的数学模型，计算方便，且便于用计算机计算D.能够进行计划的优选比较，从而选择最佳方案E.仅可用于控制项目施工进度【答案】ABCD19、三辊轴机组铺筑工艺可用于（）。A.一级的公路水泥混凝土路面的面层施工B.二级的公路水泥混凝土路面的面层施工C.三、四级公路水泥混凝土路面的面层施工D.隧道水泥混凝土面层施工E.桥面铺装的施工【答案】BCD20、在民事诉讼中，当事人对下列哪些判决、裁定不能提起上诉？()A.一审人民法院驳回起诉的裁定B.一审人民法院终结执行的裁定C.不准许撤诉的裁定D.人民法院对某失踪人宣告死亡的判决【答案】BCD21、品质工程评价的标准包含（）。A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.外观指标E.减分指标【答案】ABC22、下列属于目前交通运输工程项目建设实施的施工组织设计的主要内容包括的是（）。A.施工进度计划B.工程价款支付计划C.编制说明D.资源供需计划E.施工平面布置【答案】ACD23、高速公路防眩设施一般可以采用（）。A.防眩板B.防眩网C.绿植防眩D.波形梁护栏E.混凝土护栏【答案】ABC24、可用于双车道公路隧道V级围岩地段的施工方法有（）。A.全断面法B.长台阶法C.环形开挖预留核心土法D.单侧壁导坑法E.中隔壁法【答案】CD25、关于桥梁支座安装，说法正确的有（）。A.支座安装时，应分别在垫石和支座上标出纵横向的中心十字线，就位后两者的中心应对准B.调整支座的顶面高程时，应采用钢垫片，支垫处在安装完成后留下的空隙应采用环氧树脂砂浆填实C.安装双向活动或单向活动支座时，应保证支座滑板的主要滑移方向符合设计要求D.支座安装完成，其顺桥向的中心线应与梁顺桥向的中心线水平投影垂直E.在安装活动支座顶板时宜考虑安装温度与设计要求不符时对位移的影响【答案】ABC26、根据现行公路工程施工合同条款的约定，发包人应向承包人支付的预付款包括（）。A.进度预付款B.材料、设备预付款C.暂估价预付款D.开工预付款E.计日工预付款【答案】BD27、砂粒式沥青混合料用于（），由于颗粒过小，该沥青混合料层厚以10mm为宜。A.路面的封层B.下面层C.表面处治D.中面层E.上面层【答案】AC28、概预算文件审查的主要内容包括（）。A.审查编制依据B.审查编制内容C.审查工程量D.审查定额的使用E.审查审批程序【答案】ABCD29、下列投资方案经济效果评价方法中，可适用于独立方案的有（）。A.净现值B.净年值C.内部收益率D.增量净现值E.增量内部收益率【答案】ABC30、公路水运工程从业单位应当按要求制订相应的（），并定期组织演练。A.项目综合应急预案B.施工合同段的专项应急预案C.现场处置方案D.现场处理方案E.综合演练预案【答案】ABC31、下列选项中，属于总体施工进度计划内容的有（）。A.工程项目的合同工期B.不同季节及气温条件下各项工程的时间安排C.完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期D.各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量及现金流动估算E.各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和机械数量【答案】ACD32、公路隧道机电设施组成包括（）。A.通风设施B.照明设施C.紧急呼叫设施D.火灾探测报警设施E.收费站监控室视频设备【答案】ABCD33、在进行沥青路面工程材料选择时，下列说法正确的是（）。A.宜优先选择A级沥青B.面层的上层采用较稀的沥青，下层或黏结层采用较稠的沥青C.矿渣及软质集料不得用于防滑表层D.用于拌制沥青混合料的细集料，可以采用天然砂、人工砂或石屑。E.现场制作的改性沥青宜随配随用【答案】ACD34、下列关于工程费用的工作原则，说法正确的有（）。A.费用监理是一项法律性、政策性、经济性和技术性很强的工作B.监理人员在进行工程费用监理时必须以实际情况为依据C.在工程施工及承包合同履行过程中，监理人员处于主导地位D.监理人员对工程费用的签认，直接涉及发包人和承包人的利益，要使工程费用既合理又准确，只有监理人员保持公正才有可能E.保持公正立场，是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求【答案】ACD35、费用支付的基本原则包括（）。A.高效、迅速B.以合同为依据C.遵循规定的程序D.以工程计量为基础E.准确、及时【答案】BCD36、下列属于临时工程的有（）。A.工作便道B.汽车便道C.电力支线D.汽车便桥E.电信线路【答案】BD37、关于水泥混凝土摊铺机布料施工的说法，正确的是（）。A.滑模摊铺机前的布料，应采用机械完成，布料高度应均匀一致B.布料机与滑模摊铺机之间的施工距离宜为10-15mC.当坍落度在10-30mm时，布料松铺系数宜在1.08-1.15D.应保证滑模摊铺机前的料位高度位于螺旋布料器叶片最高点以下，最高料位不得高于松方控制板上缘E.卸料、布料速度应与摊铺速度协调一致，不得局部或全断面缺料【答案】ACD38、关于浆砌块石及混凝土预制块墩台施工质量的片石砌体，以下说法不正确的有（）。A.片石应分层砌筑，宜以2～3层砌块组成一工作层，每一工作层的水平缝应大致找平B.各工作层竖缝应相互贯通C.砌缝宽度一般不应