2023年一级造价师之建设工程造价管理考试题库精选

2023年一级造价师之建设工程造价管理考试题库(精选）单选题（共100题）1、工程竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送建设单位后（）天内审查完成。A.5B.10C.15D.30【答案】D2、下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B.建立有效的信息反馈系统C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D.计划应有适当的松弛度【答案】B3、下列方法中，既可用于价值工程对象选择，又可用于确定功能重要性系数的是（）。A.因素分析法B.重点选择法C.专家检查法D.强制确定法【答案】D4、关于资金成本性质的说法，正确的是（）。A.资金成本是指资金所有者的利息收入B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用C.资金成本一般只表现为时间的函数D.资金成本表现为资金占用和利息额的函数【答案】B5、工程项目经济评价中，财务分析依据的基础数据是根据（）确定的。A.完全市场竞争下的价格体系B.影子价格和影子工资C.最优资源配置下的价格体系D.现行价格体系【答案】D6、工程建设实施过程中，应用价值工程的重点应在（）阶段。A.勘察B.设计C.招标D.施工【答案】B7、依据政府采购法实施条例，投标保证金不得超过采购项目预算金额的（）。A.1%B.2%C.5%D.10%【答案】B8、企业发生的年度亏损，在连续（）年内未能用税前利润弥补的，应用税后利润弥补。A.2B.3C.5D.10【答案】C9、对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。A.地下暗挖B.降水C.脚手架D.起重吊装【答案】A10、（2016年考题）某工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天、6天和4天，则需要派出（）个专业作业队。A.7B.6C.4D.3【答案】A11、因不可抗力事件导致承包单位停工损失5万元，施工单位的设备损失6万元，已运至现场的材料损失4万元，因工程损害造成的第三者财产损失3万元，施工单位停工期间应监理要求照管现场清理、修复工程费用8万元，根据《标准施工招标文件》，应由发包人承担的费用（）万元。A.11B.15C.20D.26【答案】B12、企业缴纳所得税后形成的净利润应首先用于()。A.提取法定公积金B.向投资者分配C.向经营者发放奖金D.弥补企业以前年度亏损【答案】D13、根据民法典合同编，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（）的市场价格履行。A.接受货币方所在地B.合同订立地C.给付货币方所在地D.订立合同时履行地【答案】D14、（2017年真题）为新建项目筹集债务资金时，对利率结构起决定性作用的因素是（）。A.进入市场的利率走向B.借款人对于融资风险的态度C.项目现金流量的特征D.资金筹集难易程度【答案】C15、以产量表示的项目盈亏平衡点与项目投资效果的关系是（）。A.盈亏平衡点越低，项目的盈利能力越低B.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强C.盈亏平衡点越高，项目风险越小D.盈亏平衡点越高，项目产品单位成本越高【答案】B16、建设工程全要素造价管理的核心是（）。A.工程参建各方建立完善的工程造价管理协同工作机制B.协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系C.采取有效措施控制工程变更和索赔D.做好前期策划和方案设计、实现建设工程全寿命期成本最小化【答案】B17、（2015年真题）关于CM承包模式的说法，正确的是（）。A.CM合同采用成本加酬金的计价方式B.分包合同由CM单位与分包单位签订C.总包与分包之间的差价归CM单位D.订立CM合同时需要依次确定施工合同总价【答案】A18、根据《标准施工招标文件》，施工承包单位认为有权得到追加付款和延长工期的，应在规定时间内首先向监理人递交的文件是（）。A.索赔意向通知书B.索赔工作联系单C.索赔通知书D.索赔报告【答案】A19、建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额为该项目的（）。A.概算造价B.结算造价C.重置价值D.实际价值【答案】C20、（2018年真题）项目债务融资规模一定时，增加短期债务资本比重产生的影响是（）。A.提高总的融资成本B.增强项目公司的财务流动性C.提升项目的财务稳定性D.增加项目公司的财务风险【答案】D21、对投保建筑工程一切险的工程，保险人不应承担赔偿责任的是（）A.因暴雨造成的物质损失B.发生火灾引起的场地清理费用C.工程设计错误引起的损失D.因地面下沉引起的物质损失【答案】C22、某工程施工至2019年7月底，已完工程计划费用（BCWP）为3500万元，已完工程实际费用（ACWP）为3600万元，拟完工程计划费用（BCWS）为3300万元，则该工程此时的偏差情况是（）。A.费用节约，进度提前B.费用超支，进度拖后C.费用节约，进度拖后D.费用超支，进度提前【答案】D23、某建设单位与供应商签订350万元的采购合同，供应商延迟35天交货，建设单位延迟支付合同价款185天，根据《标准材料采购招标合同》通用合同条款，建设单位应向供应商实际支付违约金的总额是（）。A.25.20万元B.35万元C.42万元D.51.8万元【答案】A24、（2018年真题）施工承包单位的项目管理实施规划应由（）组织编制。A.施工企业经营负责人B.施工项目经理C.施工项目技术负责人D.施工企业技术负责人【答案】B25、工程项目组织非节奏流水施工的特点是（）。A.相邻施工过程的流水步距相等B.各施工段上的流水节拍相等C.施工段之间没有空闲时间D.专业工作队数等于施工过程数【答案】D26、（2017年真题）下列项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。A.TOTB.BTC.BOTD.PFI【答案】A27、与传统融资方式相比较，项目融资的特点是（）。A.风险种类少B.前期工作量较少C.属于公司负债型融资D.融资时间较长【答案】D28、工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（）。A.CM承包模式B.合作体承包模式C.平行承包模式D.联合体承包模式【答案】B29、根据《民法典（合同编）》，合同生效后，当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按（）执行。A.订立合同时履行地市场价格B.订立合同时付款方所在地市场价格C.标的物交付时市场价格D.标的物交付时政府指导价【答案】A30、项目敏感性分析方法的主要局限是（）。A.计算过程比盈亏平衡分析复杂B.不能说明不确定因素发生变动的可能性大小C.需要主观确定不确定性因素变动的概率D.不能找出不确定因素变动的临界点【答案】B31、企业计算应纳所得额时，下列项目中，允许从收入中扣除的是（）。A.向投资者支付的股息B.向银行支付的短期借款利息C.由公益性赞助支出D.税收滞纳金【答案】B32、将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。A.通货膨胀B.资金时间价值C.建设期利息D.建设期长短【答案】B33、某工业项目年设计能力为40万件，单位产品售价60元，单位产品可变成本为40元，年固定成本340万元，若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。A.235294件，78.43%，56.33元B.235294件，78.43%，56.14元C.200000件，50%，56.33元D.200000件【答案】D34、关于两阶段招标的说法，错误的是（）。A.招标人要求投标人提交投标保证金，应当在第二阶段提出B.投标报价应在第一阶段提出C.编制招标文件应在第一阶段进行D.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标【答案】B35、（2017年真题）根据《合同法》，执行政府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是（）。A.遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行B.遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行C.无论价格上涨或下降，均按照新价格执行D.无论价格上涨或下降，均按照原价格执行【答案】A36、下列有关工程造价的基本概念的说明中，正确的是()。A.建设项目工程造价就是建设项目总投资B.静态投资就是建设项目的设备工器具购置费C.动态投资包括静态投资D.非生产性工程项目的工程造价包括流动资产投资【答案】C37、（2019年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内进行工程竣工验收备案。A.7B.10C.15D.30【答案】C38、根据《政府采购法》，招标后没有供应商投标或没有合格标的，可以采用（）方式采购。A.邀请招标B.竞争性谈判C.单一来源采购D.询价【答案】B39、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》，合同价的准确数据只有在（）后才能确定。A.后续工程不再发生工程变更B.承包人完成缺陷责任期工作C.工程审计全部完成D.竣工结算价款已支付完成【答案】B40、根据《建筑施工组织设计规范》，专项工程的施工方案应由（）批准。A.总承包单位技术负责人B.施工单位技术负责人C.项目经理D.项目技术负责人【答案】B41、进行寿命周期成本分析时，设置费中各项费用的权衡分析的有效措施是（）。A.采用整体结构，减少安装费B.进行节能设计，节省运行所需的动力费用C.采用计划预修，减少停机损失D.进行维修性设计【答案】A42、某企业向银行借入一笔资金，年利率12％，一年计息4次，则半年的有效利率为()。A.12.55％B.6.09％C.6％D.12％【答案】B43、（2017年真题）企业所得税应实行25%的比例税率。但对于符合条件的小型微利企业，减按（）的税率征收企业所得税。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】D44、我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得一级造价工程师注册证书的人员分别不少于（）人。A.12和6B.20和10C.12和8D.10和6【答案】A45、根据《造价工程师注册管理办法》的规定，造价工程师初始注册和续期注册的有效期限（）。A.分别为4年和2年B.分别为4年和1年C.均为2年D.均为4年【答案】D46、（2013年考题）根据《民法典》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B.《民法典》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供各式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款【答案】B47、有关工程造价管理的组织系统的职责，正确的说法是（）。A.国务院建设主管部门造价管理机构的职责是审核国家投资工程的标的、结算B.国务院水利主管部门造价管理机构的职责是组织制定全国统一经济定额C.省、自治区、直辖市工程造价管理部门的职责是制定计费标准和计价制度D.全国性造价管理协会与地方性造价管理协会是平等、协商、指导的关系【答案】D48、保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是（）。A.结构化数据B.信息管理制度C.计算机网络环境D.非结构化数据【答案】B49、按我国《合同法》的规定，合同履行的原则主要包括（）。A.全面适当履行原则和诚实信用原则B.全面适当履行原则和公平、公正原则C.诚实信用原则和公平、公正原则D.全面适当履行原则和公平、公正、公开原则【答案】A50、投资方案经济效果评价指标中，利息备付率是指投资方案在借款偿还期内的（）的比值。A.息税前利润与当期应付利息金额B.息税前利润与当期应还本付息金额C.税前利润与当期应付利息金额D.税前利润与当期应还本付息金额【答案】A51、筹集资金时必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）。A.规模适宜原则B.时机适宜原则C.经济效益原则D.结构合理原则【答案】A52、施工承包单位风险基本没有的合同计价方式是（）。A.总价合同B.百分比酬金合同C.单价合同D.目标成本加奖罚合同【答案】B53、在线完成对工程变更的处理，属于基于互联网的工程项目信息平台功能的（）功能A.项目通信与协同工作B.文档管理C.工作流管理D.拓展【答案】C54、（2018年考题）价值工程的核心是对产品进行（）分析。A.成本B.价值C.功能D.寿命【答案】C55、下列选项中必须编制专项施工方案，但是不需要专家论证、审查的分部分项工程是（）。A.深基坑B.脚手架工程C.高大模板工程D.地下暗挖工程【答案】B56、将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。A.通货膨胀B.资金时间价值C.建设期利息D.建设期长短【答案】B57、下列关于指定分包商的说法中，错误的是（）。A.指定分包商由业主确定B.指定分包商与业主签订分包合同C.指定分包商与一般分包商处于同等地位D.给指定分包商的付款从暂定金额内开支【答案】B58、在项目盈亏平衡点的多种表达形式中，应用最为广泛的是以（）表示的盈亏平衡点。A.产量和单价B.产量和生产能力利用率C.可变成本和固定成本D.单价和生产能力利用率【答案】B59、（2021年真题）某房地产开发商估计新建住宅销售价1.5w/㎡,综合开发可变成9000元/㎡，固定成本3600万元，住宅综合销售税率为12%，如果综合销售税率25%计算，则该开发商的住宅开发量盈亏平衡点应提高（）㎡。A.6000B.7429C.8571D.16000【答案】B60、（2014年考题）建设工程组织流水施工时，某施工过程（专业工作队）在单位时间内完成的工程量为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水节奏D.流水能力【答案】D61、（2020年真题）建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。A.1个月B.6个月C.3个月D.12个月【答案】C62、某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当认定（）。A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效【答案】B63、在下列融资方式中，需组建SPV进行运作的融资方式是（）。A.BOT方式和ABS方式B.ABS方式和PFI方式C.BOT方式和TOT方式D.ABS方式和TOT方式【答案】D64、根据民法典合同编，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）A.只能选择适用违约金条款B.只能选择适用定金条款C.同时适用违约金和定金条款D.可以选择适用违约金或者定金条款【答案】D65、根据《政府采购法》，政府采购的主要方式是()。A.邀请招标B.公开招标C.竞争性谈判D.询价【答案】B66、与资产相关的政府补助，包括先征后返的增值税、按销量或工作量等依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，以及属于财政扶持而给予的其他形式的补贴等，记作补贴收入，但不列入（）。A.投资现金流量表B.资本金现金流量表C.投资各方现金流量表D.财务计划现金流量表【答案】C67、某工程建设至2020年10月底，经统计可得，已完工程计划费用为2000万，已完工程实际费用为2300万，拟完工程计划费用为1800万。则该工程此刻的费用绩效指数为（）。A.0.87B.0.9C.1.11D.1.15【答案】A68、某打桩工程验收时工程师因故未参加，但在发包人的验收记录上签字。后来主体结构施工时因墙体开裂，对桩基础重新进行检验发现部分部位存在质量问题，则重新检验的费用和发生的工期拖延的处理方法正确的是（）。A.费用和工期均有发包人承担B.费用和工期均由承包人承担C.费用由承包人承担，工期由发包人承担D.费用由工程师承担，工期由发包人承担【答案】B69、应用价值工程进行设计方案评价时，首要步骤是进行（）。A.成本分析B.功能评价C.功能分析D.价值分析【答案】C70、（2018年考题）为缩短工期而采取的进度计划调整方法中，不需要改变网络计划中工作间逻辑关系的是（）。A.将顺序进行的工作改为平行作业B.重新划分施工段组织流水施工C.采取措施压缩关键工作持续时间D.将顺序进行的工作改为搭接作业【答案】C71、（2015年真题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用贷款贴息方式的政府投资项目，政府需要审批（）。A.项目建议书B.可行性研究报告C.工程概算D.资金申请报告【答案】D72、监理人在收到施工承包单位有关变更施工合同的书面建议后，应与建设单位共同研究，确认存在变更的，应在收到施工单位书面建议后的（）天内作出变更指示。A.3B.7C.10D.14【答案】D73、根据《国务院关于投资体系改革的决定》，特别重大的政府投资项目实行（）制度。A.专家评议B.市场评估C.民主评议D.公众听证【答案】A74、利用曲线法对工程项目进行偏差分析时，已完工程实际费用曲线和已完工程计划费用曲线的竖向距离表示（）。A.局部进度偏差B.局部费用偏差C.累计进度偏差D.累计费用偏差【答案】D75、当采用一般计税方法时，建筑业增值税税率为（）。A.3％B.6％C.9％D.17％【答案】C76、公开招标方式的优点是（）。A.招标准备时间短B.对投标申请者进行资格预审和评标的工作量小C.招标费用高D.投标竞争激烈，择优率更高【答案】D77、应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行（）。A.功能分析B.功能评价C.成本分析D.价值分析【答案】A78、土地增值税实行的税率是（）。A.差别比例税率B.三级超率累进税率C.固定比例税率D.四级超率累进税率【答案】D79、净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点是（）。A.全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.能够直接说明项目整个运营期内各年的经营成果C.能够明确反映项目投资中单位投资的使用效率D.不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选【答案】A80、根据固定资产投资项目资本金制度，作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的（）之和。A.建筑工程费用和安装工程费用B.固定资产投资和铺底流动资金C.建安工程费用和设备工器具购置费用D.建安工程费用和工程建设其他费用【答案】B81、采用增量投资内部收益率（ΔIRR）法比选计算期不同的互斥方案时，对于已通过绝对效果检验的投资方案，确定优选方案的准则是（）。A.ΔIRR大于基准收益率时，选择初始投资额小的方案B.ΔIRR大于基准收益率时，选择初始投资额大的方案C.无论ΔIRR是否大于基准收益率时，均选择初始投资额小的方案D.无论ΔIRR是否大于基准收益率时，均选择初始投资额大的方案【答案】B82、根据《民法典》合同编，除法律另行规定或当事人另有约定外，采用数据电文形式订立的合同，其合同成立的地点为（）。A.收件人的主营业地，没有主营业地的为住所地B.发件人的主营业地或住所地任选其一C.收件人的住所地，没有住所地的为主营业地D.发件人的主营业地，没主营业地的为住所地【答案】A83、（2019年考题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》，工程代建制是一种针对（）的建设实施组织方式。A.经营性政府投资B.基础设施投资C.非经营性政府投资D.核准目录内企业投资【答案】C84、根据现行规定,建筑业一般纳税人适用的增值税税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.17%【答案】C85、（2015年考题）投资方案财务生存能力分析，是指分析和测算投资方案的（）A.各期营业收入，判断营业收入能否承付成本费用B.市场竞争能力，判断项目能否持续发展C.各期现金流量，判断投资方案能否持续运行D.预期利润水平，判断能否吸引项目投资者【答案】C86、根据我国《标准施工招标文件》规定，下列有关工程竣工验收的表述中，不正确的是（）。A.监理人应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收B.发包人经过验收后同意接收工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书C.监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人D.承包人在完成不合格工程的返工或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告【答案】B87、采用BOT融资方式时，关于民营部门融资责任和项目控制权的说法，正确的是（）。A.融资责任小，项目控制权小B.融资责任小，项目控制权大C.融资责任大，项目控制权大D.融资责任大，项目控制权小【答案】C88、（2017年考题）根据《民法典》,执行政府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是（）。A.遇价格上涨时,按原价格执行；价格下降时，按照新价格执行B.遇价格上涨时,按照新价格执行；价格下降时,按照原价格执行C.无论价格上涨或下降,均按新价格执行D.无论价格上涨或下降,均按照原价格执行【答案】A89、下列工程项目计划表中，说法正确的是（）。A.年度计划项目表用来阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况B.年度建设资金平衡表用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并说明建设条件落实情况C.投资计划年度分配表是用来明确各种设计文件交付日期，主要设备交货日期，施工单位进场日期，水电及道路接通日期等，以保证工程建设中各个环节相互衔接，确保工程项目按期投产或交付使用D.工程项目总进度计划是根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单项工程、单位工程的开工日期和竣工日期【答案】D90、据现行的规定，甲级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有从事工程造价专业工作的专职人员和取得一级造价工程师注册证书的专业人员分别不少于（）人。A.20和10B.20和8C.12和6D.12和4【答案】C91、（2019年真题）下列资金成本中，可用来比较建设工程各种融资方式优劣的是（）资金成本。A.综合B.边际C.个别D.债务【答案】C92、在价值工程活动的方案创造阶段，为了激发出有价值的创新方案，会议主持人在开始时并不全部摊开要解决的问题，只对大家进行抽象笼统的介绍，要求大家提出各种设想。这种方案创造方法称为()。A.德尔菲法B.哥顿法C.头脑风暴法D.强制确定法【答案】B93、企业发生公益性捐赠支出的，能够在计算企业所得税应纳税所得额中扣除年度利润总额（）以内部分。A.10%B.12%C.15%D.20%【答案】B94、甲施工单位于2019年3月20日与乙房地产公司签订了一份施工合同，随即甲施工单位又与丙施工单位于2019年4月20日签订一份施工转包合同。合同履行过程中，甲与丙于2019年12月1日发生争议，丙于2019年12月10日单方要求解除合同。甲向法院提起诉讼，法院于12月30日判定该合同无效。则此合同自（）无效。A.2019年3月20日B.2019年4月20日C.2019年12月30日D.2019年12月10日【答案】B95、下列对于工程项目策划描述错误的是（）。A.工程项目策划可分为总体策划和局部策划两种B.工程项目总体策划是在项目立项决策过程中所进行的全面策划C.工程项目局部策划可以是专业性问题的策划D.局部策划必须在工程项目前期策划决策阶段进行【答案】D96、下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B.识别和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施【答案】D97、在工程经济分析中，利息是指投资者（）。A.因通货膨胀而付出的代价B.使用资金所得的预期收益C.借贷资金所承担的风险D.放弃近期消费所得的补偿【答案】D98、根据《标准施工合同文件》，除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期是指（）。A.提交竣工验收申请报告的日期B.实际验收合格之日C.监理人提请发包人验收日期D.监理人办法工程接收证书日期【答案】A99、关于静态投资和动态投资的说明，下列说法中正确的是（）。A.静态投资包括动态投资，动态投资是静态投资的计算基础B.静态投资包括建设期贷款利息、涨价预备费C.静态投资包括建安工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费和预备费D.静态投资包括因工程量误差而引起的造价的增减【答案】D100、下列关于工程项目财务分析和经济分析的说法中，正确的是（A.经济分析采用预测的市场交易价格计量，财务分析采用影子价格计量B.项目财务分析的主要标准和参数是财务净现值、市场利率等，而项目经济分析的主要标准和参数是经济净现值、社会折现率等C.项目财务分析主要采用费用和效益分析的分析方法D.项目经济分析的对象是企业或投资人的财务收益和成本【答案】B多选题（共50题）1、根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处1万元以上3万元以下罚款的情形是（）。A.跨地区承接业务不备案的B.出租、出借资质证书的C.不及时办理资质变更手续D.提供虚假材料申请资质的E.以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质【答案】B2、(2015年)根据《标准施工招标文件》中的合同条款，签约合同价包含的内容有()。A.变更价款B.暂列金额C.索赔费用D.结算价款E.暂估价【答案】B3、(2009年)下列关于投资方案偿债能力指标的说法中，正确的有()。A.借款偿还期指标适用于给定借款偿还期的项目B.利息备付率反映投资方案偿付债务利息的保障程度C.偿债备付率反映可用于还本付息的资金保障程度D.利息备付率和偿债备付率均应大于2E.利息备付率和偿债备付率均应分年计算【答案】BC4、下列（）属于设置费与维持费的权衡。A.进行维修性设计B.采用计划预修，减少停机损失C.采用整体结构，减少安装费用D.进行节能设计，节省运行所需的动力费E.改善原设计材质，降低维修频度【答案】AD5、项目综合成本分析方法的具体内容包括()。A.单位工程成本分析B.分部分项工程成本分析C.月(季)度成本分析D.年度成本分析E.竣工成本的综合分析【答案】BCD6、(2014年)根据《招标投标法实施条例》，评标委员会应当否决投标的情形有（）。A.投标报价高于工程成本B.投标文件未经投标单位负责人签字C.投资报价低于招标控制价D.投标联合体没有提交共同投标协议E.投标人不符合招标文件规定的资格条件【答案】BD7、（2019年）根据《建设工程安全生产管理条例》下列安全生产责任中,属于建设单位安全责任的有（）。A.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用并纳入工程概算B.对采用新结构的建设工程,提出保障施工作业人员安全的措施建议C.拆除工程施工前,将拟拆除建筑物的说明、拆除施工组织方案等资料报有关部门备案D.建立健全安全生产责任制度,制定安全生产规章制度和操作规程E.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果【答案】AC8、工程造价咨询企业的业务范围包括（）。A.审批建设项目可行性研究中的投资估算B.确定建设项目合同价款C.编制与审核工程竣工决算报告D.仲裁工程结算纠纷E.提供工程造价信息服务【答案】BC9、按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当被予以否决情形的有（）。A.投标报价高投标限价B.投标文件写明的工期超过招标文件的要求C.投标保证金为项目估算价的1%D.投标文件中包含两个投标报价E.投标人向行政监督部门就该次招投标工作提出过投诉【答案】ABD10、（2019年）施工成本分析的基本方法有（）A.经验判断法B.专家意见法C.比较法D.因素分析法E.比率法【答案】CD11、施工项目成本分析的基本方法包括（）。A.因素分析法B.差额计算法C.强制评分法D.动态比率法E.相关比率法【答案】ABD12、根据《标准施工招标文件》，下列工作属于发包人应承担的义务是（）。A.协助承包人办理法律规定的有关施工证件B.委托监理人发出开工通知C.提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料D.负责施工场地周边环境与生态的保护E.避免施工对公众与他人的利益造成损害【答案】ABC13、（2017年真题）为有效控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在（）阶段。A.施工招标B.施工C.策划决策D.设计E.竣工验收【答案】CD14、（2020年真题）根据造价工程师职业资格制度，下列工作内容中，属于一级造价工程师执业范围的有（A.批准工程投资估算B.审核工程设计概算C.审核工程投标投价D.进行工程审计中的造价鉴定E.调解工程造价纠纷【答案】BCD15、使用银团贷款，除了贷款利率之外，借款人还要支付（）A.管理费B.安排费C.信贷保险费D.代理费E.承诺费【答案】ABD16、（2014年考题）根据《招标投标法实施条例》，评标委员会应当否决投标的情形有（）。A.投标报价高于工程成本B.投标文件未经投标单位负责人签字C.投标报价低于招标控制价D.投标联合体没有提交共同投标协议E.投标人不符合招标文件规定的资格条件【答案】BD17、建设工程施工联合体承包模式的特点有（）。A.建设单位的合同结构简单，组织协调工作量小B.有利于工程造价和建设工期的控制C.施工合同总价可以较早确定，建设单位可承担较少风险D.施工合同风险大，要求承包单位有较高的综合管理水平E.能够集中联合体成员单位优势，增强抗风险能力【答案】AB18、关于公司资本结构的说法，正确的有()。A.公司的筹资方案影响资本结构B.公司的短期资金不列入资本结构管理范围C.公司的资本结构应保持长期不变D.公司的资本结构由公司的资质类别及等级决定E.资本结构的合理性需要通过分析每股收益衡量【答案】AB19、下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有（）。A.工程项目组织策划B.工程项目定位策划C.工程项目目标设定D.工程项目合同结构策划E.工程项目借贷方案【答案】ACD20、(2014年)根据《招标投标法实施条例》，评标委员会应当否决投标的情形有（）。A.投标报价高于工程成本B.投标文件未经投标单位负责人签字C.投资报价低于招标控制价D.投标联合体没有提交共同投标协议E.投标人不符合招标文件规定的资格条件【答案】BD21、(2014年)下列关于CM承包模式的说法，正确的有（）。A.CM承包模式下采用快速路径法施工B.CM单位直接与分包单位签订分包合同C.CM合同采用成本加酬金的计价方式D.CM单位与分包单位之间的合同价是保密的E.CM单位不赚取总包与分包之间的差价【答案】AC22、资金使用成本又称为资金占用费，是指占用资金而支付的费用，它主要包括（）。A.支付给股东的各种股息和红利B.向债权人支付的贷款利息C.发行股票或债券支付的印刷费D.支付给其他债权人的各种利息费用E.发行手续费、律师费【答案】ABD23、(2014年)下列关于价值工程的说法，正确的有（）。A.价值工程的核心是对产品进行功能分析B.价值工程的应用重点是在产品生产阶段C.价值工程将产品的价值、功能和成本作为一个整体考虑D.价值工程需要将产品的功能定量化E.价值工程可用来寻求产品价值的提高途径【答案】ACD24、（2017年考题）建设工程组织加快的成倍节拍流水施工的特点有（）A.同一施工过程的各施工段上的流水节拍成倍数关系B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段上可连续工作E.施工段之间可能有空闲时间【答案】BD25、运用费用效率法进行寿命周期成本分析时，估算费用常用的方法包括（）。A.费用模型估算法B.参数估算法C.类比估算法D.权衡估算法E.效率估算法【答案】ABC26、(2010年)下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的有()。A.增量投资内部收益率法B.年折算费用法C.增量投资回收期法D.方案重复法E.无限计算期法【答案】AD27、技术方案比选的现代方法分包括（）A.层次分析法B.经验判断法C.方案评分法D.经济计算法E.模糊数学综合评价法【答案】A28、（2020年真题）既有法人筹措项目资本金的内部投资来源有（）A.企业资产变现B.企业产权转让C.企业发行债务D.企业增资扩股E.企业发行股票【答案】AB29、教育费附加是以纳税人实际缴纳的（）税额之和作为计税依据。A.所得税B.增值税C.消费税D.房产税E.契税【答案】BC30、下列关于设计方案的评价与优化的说法中，正确的是（）。A.应用全寿命期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是净现值法B.用综合费用法评价设计方案的不足是没有考虑投资方案投产后的使用费C.工程设计中运用价值工程的目标是降低建设工程全寿命期成本D.应用价值工程评价设计方案的首要步骤是功能分析E.应用价值工程法对设计方案运行评价的顺序为功能分析、功能评价、计算功能评价系数(F)、计算成本系数(C)、求出价值系数(V)并对方案进行评价。【答案】D31、在项目发承包模式中，属于建设工程平行分包模式特点的有（）。A.有利于建设单位择优选择承包单位B.承包商内部增加了控制环节，有利于控制工程质量C.总包合同价格可以较早确定，业主的风险小D.有利于控制工程质量E.合同数量多，业主造价控制难度大【答案】AD32、偿债备付率指标中“可用于还本付息的资金”包括（）。A.无形资产摊销费B.增值税及附加C.计入总成本费用的利息D.固定资产大修理费E.固定资产折旧费【答案】AC33、（2021年真题）下列各项费用中，构成融资租赁租金的有（）。A.租赁资产的成本B.承租人的使用成本C.出租人购买租赁资产的贷款利息D.出租人的利润E.承租人承办租赁业务的费用【答案】ACD34、某企业从银行借入一笔1年期的短期借款，年利率为12%，按月复利计算，则关于该项借款利率的说法，正确的有()。A.利率为连续复利B.年有效利率为12%C.月有效利率为1%D.月名义利率为1%E.季度有效利率大于3%【答案】CD35、固定节拍流水施工的特点有（）。A.各施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距均相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能有空闲时间E.有的专业工作队不能连续作业【答案】ABC36、建设工程项目采用Partnering模式的特点有（）。A.Partnering协议是工程建设参与各方共同签署的协议B.Partnering协议是工程合同