一级建造师考试完整题库附答案（实用）

一级建造师考试完整题库附答案（实用）第一部分单选题（100题）1、县级以上各级人民政府劳动行政主管部门对矿山安全工作行使监督和管理的职责，说法不正确的是（）。A:监督矿山企业提取和使用安全技术措施专项费用情况B:检查矿山企业贯彻执行矿山安全法规的情况C:检查矿山劳动条件和安全状况D:回避矿山事故调查和处理【答案】：D2、在工程实际中，经济管径的确定与流速的选择有关。下列表述错误的是（）。A:对含有固体杂质的流体，流速取大些B:黏度大的流体，流速取小些C:对于真空管路,选择的流速必须保证产生的压力降△p高于允许值D:密度大的流体，流速取小些【答案】：C3、根据已确定的流动式起重机的作业半径、臂长，依据起重机的起重性能表，确定其（）。A:站位位置B:被吊设备高度C:设备及索吊具重量D:额定起重量【答案】：D4、（2009年）水电工程特大质量事故的处理方案由（）提出。A:设计单位B:施工单位C:质监总站D:监理单位【答案】：A5、根据《水利建设项目稽查办法》（水安监[2017]341号），稽查组应在现场结束后5个工作日内提交由（）签署的稽查报告。A:稽查人员B:特派员助理C:稽查专家D:稽查特派员【答案】：D6、

光缆结构简单、制造工艺简捷；对光纤的保护优于其他结构的光缆，耐侧压，因而提高了网络传输的稳定性；光缆截面小，重量轻，特别适宜架空敷设的是()光缆。

A:都不对B:骨架式结构C:束管式结构D:层绞式结构【答案】：C7、锅炉受热面安装程序中，“通球试验与清理”的紧前工序是（）。A:设备清点检查B:合金部件光谱复查C:联箱找正划线D:管子对口焊接【答案】：B8、在工程监理过程中，监理人如果发现工程承包人的人员工作不力，可以要求（）。A:承包人调换有关人员B:暂停施工C:业主撤换有关人员D:终止承包人合同【答案】：A9、（2021年真题）根据《注册建造师管理规定》，一级建造师申请初始注册应当具备的条件是()。A:承诺参加继续教育B:未受过刑事处罚C:聘用单位3年内未发生重大质量和安全事故D:年龄不超过65周岁【答案】：D10、广播系统信息设备的箱体、壳体、机架等金属组件应与建筑物的共用接地系统做等电位连接，其接地网的形式宜采用（）结构。A:M形网形B:M形星形C:S形星形D:S形网形【答案】：A11、在招标项目的标价单中有时列有开办费，其中不属于开办费的是（）。A:劳保福利费B:职工交通费C:现场勘察费D:现场实验设施费【答案】：A12、为设计提供依据的试验桩检测，主要确定（）。A:桩身混凝土强度B:桩身完整性C:单桩极限承载力D:单桩承载力【答案】：C13、当防水材料为（）时，基层混凝土的含水率应小于4%（质量比）。A:聚合物水泥涂料B:卷材及聚氨酯涂料C:聚合物改性沥青涂料D:聚合物涂料【答案】：B14、中、小型突水泥的地段地质灾害分级为（）。A:A级B:B级C:C级D:D级【答案】：B15、由于设计变更导致分部分项工程量清单缺项，新增分部分项工程量清单项目后，引起措施项目发生变化时，应按规范中工程变更的相关规定，（）调整合同价款。A:承包人提出要求，双方协商确认后B:在承包人提交的实施方案被发包人批准后C:参照类似的措施费D:按原有措施费的组价方法【答案】：B16、（2014年真题）工程测量中，使经纬仪水准管气泡居中的操作步骤是（）。A:精平B:粗平C:整平D:对中【答案】：C17、（2011年）某水利工程浆砌石围堰级别为4级，相应围堰洪水标准应为（）年一遇。A:20～10B:50～20C:10～5D:5～3【答案】：C18、

建筑管道常用的连接方法中，可用于消防水、空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于或等于100mm的镀锌钢管的连接方法是（）。

A:沟槽连接B:螺纹连接C:卡压连接D:卡套式连接【答案】：A19、

按压力管道安装许可类别及级别划分，燃气管道属于（）。

A:油气管道B:动力管道C:公用管道D:工业管道【答案】：C20、（2021年真题）影响悬臂梁端部位移最大的因素是（）。A:构件的跨度B:构件的截面C:材料性能D:荷载【答案】：A21、某工程单代号网络图如下图所示，下列说法正确的是（）。A:工作H的FF为1B:工作G的FF为2C:工作D的ES为2D:工作F的TF为1【答案】：B22、某技术方案进行单因素敏感性分析的结果是：甲因素下降50%时内部收益率上升了20%；乙因素上涨30%时内部收益率上升了10%；丙因素上涨10%时内部收益率下降了15%。下列说法中，正确的是（）。A:评价指标内部收益率对于甲因素最不敏感B:评价指标内部收益率对于丙因素最敏感C:评价指标内部收益率与丙因素同方向变化D:当甲因素下降40%时，方案达到盈亏平衡【答案】：B23、关于先张法预制梁板的说法，不正确的是（）。A:承力台座应进行专门设计，并应具有足够的强度、刚度和稳定性，其抗倾覆安全系数应不小于1.3,抗滑移系数应不小于1.5B:对螺纹钢筋，可采用乙炔—氧气切割C:锚固横梁受力后，挠度不能大于2mmD:同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过1%【答案】：A24、发电机转子穿装前应进行单独（）试验,试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。A:通气B:气密性C:气压D:真空【答案】：B25、在城市市区噪声动感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（）。A:经附近居民所在单位的同意B:公告附近居民C:在居民小区代表监视下施工D:经居民小区业主委员会同意【答案】：B26、关于膨润土垫铺设质量控制要点的说法，正确的是（）。A:铺设膨润土垫前，要对基底进行修整和检验B:铺设时，尽量采用十字搭接，避免出现品字形分布C:铺设的膨润土垫搭接宽度控制在50±5mm之内D:根据填理区基底设计坡向，尽量采用顺坡反向搭接【答案】：A27、关于竣工图测绘的要求，错误的是（）。A:竣工总图应根据设计和施工资料进行编绘B:竣工图的坐标系统、标记、图例、符号可与原设计图不一致C:当平面布置改变超过图上面积1/3时，应重新绘制竣工图D:当资料不全无法编绘时，应进行实测【答案】：B28、以下关于会计要素和会计等式的说法，正确的是()。A:企业应当按照交易或事项的法律形式为依据进行会计确认计量和报告B:综合了财务状况和经营成果之间关系的综合等式是资产=负债+所有者权益+收入C:反映财务状况的会计要素包括资产、收入和利润D:资本溢价、资产评估增值、接受捐赠、专项储备属于所有者权益的内容【答案】：D29、（2016年真题）下列沿河路基防护工程中，属于间接防护工程的是（）A:浸水挡土墙B:植物C:顺坝D:石笼【答案】：C30、某企业拟进口一套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元，国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元，关税税率为22%，增值税税率为16%，则该进口设备的增值税为（）万元。A:296.4B:356.86C:362.14D:361.61【答案】：D31、安全文明施工费用的正确说法是（）。A:安全文明施工费用的内容和使用范围应符合承包人的规定B:发包人在付款期满7天内支付安全文明施工费，若发生安全事故，发包人应承担相应责任C:发包人在工程开工的30天内预付D:承包人对安全文明施工费用应专款专用【答案】：D32、

某施工企业于2012年5月为中标某项目共发生技术咨询费4万元，该项目于2013年10月完成，工程完工时共发生人工费50万元，项目管理人员工资12万元。根据企业会计准则及其相关规定，应计入直接费用的是（）

A:62万元B:66万元C:50万元D:54万元【答案】：C33、下列指标中，属于常用水泥技术指标的是（）。A:保水性B:可泵性C:和易性D:安定性【答案】：D34、（2009年真题）王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的（）。A:拒绝权B:知情权C:正当防卫权D:紧急避险权【答案】：D35、下列关于关键工作和关键线路的描述正确的有（）。A:关键线路上的工作一定是关键工作B:网络计划中可能没有关键线路C:总时差为0的工作即为关键工作D:全部由关键节点连接成的线路即为关键线路【答案】：A36、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。(2015真题)A:对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持B:对该诉讼请求全部予以支持C:对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D:对该诉讼请求全部不予支持【答案】：C37、当火灾发生后，通过（）发出声和光报警信号，开启正压新风，使人员安全疏散。A:消防通信B:联动控制器C:火灾报警器D:控制模块【答案】：D38、配制预应力混凝土时应优先采用（）。A:普通硅酸盐水泥B:火山灰质硅酸盐水泥C:矿渣硅酸盐水泥D:粉煤灰硅酸盐水泥【答案】：A39、根据《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502－2009），施工组织设计应由（）主持编制。A:项目负责人B:施工单位技术负责人C:项目技术负责人D:项目质量负责人【答案】：A40、以下关于工程交接说法错误的是（）。A:施工单位应向项目法人递交工程质量保修书B:通过合同工程完工验收后项目法人与施工单位应在30个工作日内组织专人负责工程的交接工作C:在竣工验收鉴定书印发后60个工作日内，项目法人与施工单位应完成工程交接手续D:施工单位递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关竣工资料后，项目法人应在30个工作日内向施工单位颁发合同工程完工证书【答案】：C41、无处分权人处分他人的财产，在（）的情况下，该合同有效。A:无处分权人在订立合同后取得处分权B:与其智力相适应C:与其年龄相适应D:与其精神健康状态相适应【答案】：A42、以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是（）。A:概算定额B:投资估算指标C:施工定额D:预算定额【答案】：D43、

对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响工程正常使用但对工程寿命有一定影响的事故是（）。A:一般质量事故B:重大质量事故C:较大质量事故D:特大质量事故【答案】：C44、

导航台的选址应符合（）的要求。

A:飞行程序设计B:机场运行标准C:民用机场管理条例D:雷达管制【答案】：A45、适用于处理十字板抗剪强度不小于20kPa的软土地基的是（）。A:浆喷桩B:CFG桩C:粉喷桩D:刚性桩【答案】：B46、

某项目各年净现金流量如下表。设基准收益率为10%，则该项目的财务净现值和静态投资回收期分别为（）。A:29.54万元，3.2年B:29.54万元，4.2年C:32.02万元，3.2年D:32.02万元，4.2年【答案】：A47、既是决定工程全局的关键，又是工程施工组织设计核心内容的是（）A:施工方案B:工程主要材料C:工程设备D:工程工期要求【答案】：A48、现浇混凝土拱圈的拱架，拆除期限应符合设计规定;设计未规定时，应在拱圈混凝土强度达到设计强度的（）后，方可卸落拆除。A:0.8B:0.9C:0.85D:0.95【答案】：C49、路面具有足够的抗疲劳破坏和塑性变形的能力指的是路面使用指标的（）性能A:温度稳定性B:平整度C:承载能力D:抗滑能力【答案】：C50、（2014年真题）某水闸工程建筑物级别为1级，场地基本烈度为6度，其抗震设防类别应为（）。A:乙B:丁C:甲D:丙【答案】：C51、建筑物原有的楼面或层面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时，可简化为单位长度上的分布荷载称为（）。A:线荷载B:均布面荷载C:固定荷载D:集中荷载【答案】：A52、

水利建设工程质量缺陷分为（）类。

A:6B:5C:3D:4【答案】：C53、在相同条件下，沟槽开挖时下列哪种土的最陡坡度比值最小（）。A:中密的砂土B:粉质黏土C:中密的碎石类土D:老黄土【答案】：A54、金属热喷涂采用的金属材料通常不包括（）。A:铝镁合金B:锌C:铜D:铝【答案】：C55、

土石坝施工中砂的填筑标准的设计控制指标是（）。

A:相对密度B:天然密度C:含水量D:干密度【答案】：A56、关于填隙碎石基层施工的说法错误的是（）A:填隙料可以采用石屑或最大粒径小于10mm的砂砾料或粗砂B:粗碎石可以用稳定的矿渣轧制而成C:填隙碎石的施工工艺中，撒布填隙料应在初压之前进行D:粗碎石可以用强度合格的各种岩石轧制而成【答案】：C57、基期至设计概(预)算编制期所发生的各项价差，由设计单位在编制概(预)算时，按本办法规定的价差调整方法计算，列入（）。A:综合概(预)算B:总概(预)算C:按合同约定办理D:单项概(预)算【答案】：D58、干地施工采用黏土回填时，填料应分层压实，每层填土虚铺厚度，对人工夯实不宜大于（）。A:0.3mB:0.2mC:0.5mD:0.4m【答案】：B59、防渗墙质量检查程序应包括墙体质量检查和（）。A:单位工程质量检查B:单元工程质量检查C:工序质量检查D:分部工程质量检查【答案】：C60、关于公路隧道逃生与救援的说法，错误的是（）。A:软弱围岩隧道开挖掌子面至仰拱之间应设置逃生通道B:逃生通道内径不宜小于0.8mC:逃生通道距离开挖掌子面不得大于20mD:应急照明应有备用电源并保证光照度符合要求【答案】：A61、关于钢筋连接，下列说法错误的是（）。A:绑扎接头搭接长度范围内的箍筋间距：当钢筋受压时应小于5d，且不得大于100mm；当钢筋受拉时应小于10d，且不得大于200mmB:焊接接头应优先选择闪光对焊C:钢筋接头应设在受力较小区段，不宜位于构件的最大弯矩处。D:施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉办理。【答案】：A62、供热管道沟槽到底后，地基应由施工、监理、建设、勘察和设计等单位共同验收。对松软地基、坑洞等不符合要求的地基，应由（）提出处理意见。A:监理单位B:施工单位技术负责人C:建设单位技术负责人D:设计单位【答案】：D63、施工单位必须按其（）承揽水利工程施工任务。A:资质等级B:技术力量C:注册资金D:资质等级及业务范围【答案】：D64、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2005年10月1日竣工。2005年8月1日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，施工单位没能按时交付工程，则施工单位没能按时交付工程属于（）。A:构成违约，因为从主观上说施工单位并没有保证好质量，使其坍塌严重B:构成违约，因为客观上存在违约的事实C:没有违约，因为是不可抗力所导致，施工单位可以申请免除责任D:没有违约，因为地震坍塌属于外界因素，与施工单位无关【答案】：B65、某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天；工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、第24天和第27天。工作F的总时差和自由时差分别为（）天。A:4；4B:5；4C:11；7D:5；5【答案】：B66、保冷层采用硬质绝热制品时，拼缝宽度不应大于（）mm。A:3B:4C:2D:5【答案】：C67、工业项目中机械设备的负荷试运转应由（）单位负责。A:建设B:设备制造C:施工D:设计【答案】：A68、（2017年真题）培土路肩的施工流程正确的是（）A:备料→推平→平整→静压→切边→平整→碾压B:备料→平整→静压→推平→碾压→切边→平整C:备料→平整→静压→推平→切边→平整→碾压D:备料→推平→静压→平整→碾压→平整→切边【答案】：A69、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A:7B:14C:28D:15【答案】：D70、大体积混凝土不宜使用的水泥是（）。A:粉煤灰水泥B:火山灰水泥C:硅酸盐水泥D:矿渣水泥【答案】：C71、（2014年真题）根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立现场消防组织，并且至少每（）组织一次演练。A:一季度B:半年C:两年D:1年【答案】：B72、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是()。A:合同仲裁条款约定无效B:双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理C:双方必须签订补充仲裁协议D:质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理【答案】：B73、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是（）。2016A:乙转让土地使用权应经甲同意B:土地所有权人设立地役权不必经乙同意C:甲的地役权因办理登记而设立D:甲的地役权对丙具有约束力【答案】：D74、《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004）中的“环境”是指（）。A:周边大气、阳光和水分的总称B:各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体C:废水、废气、废渣的存在和分布情况D:组织运行活动的外部存在【答案】：D75、施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当（）。（2015）A:予以拒绝B:与相关各方协商一致C:征得监理单位同意D:征得设计单位同意【答案】：A76、不论是信用期间还是现金折扣，都可能给企业带来的结果是（）。A:减少收益和减少成本B:增加成本和减少收益C:减少成本和增加收益D:增加收益和增加成本【答案】：D77、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送会符合规定的建设工程档案。A:1B:3C:6D:12【答案】：B78、（2019年真题）企业会计核算中，施工企业行政管理部门使用的固定资产的维修费用属于（）。A:工程设备费用B:财务费用C:施工机具使用费D:管理费用【答案】：D79、省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同（）部门划定并公布。A:环保行政B:建设行政C:工商行政D:城乡规划【答案】：D80、污泥的处理法不包括：（）。A:厌氧消化B:脱水及热处理C:离心分离D:浓缩【答案】：C81、以合同标书为依据，按照企业的预算定额标准制订的设计预算成本计划是（）成本计划。（）A:指导性B:实施性C:竞争性D:控制性【答案】：A82、组织结构图中，矩形框表示的含义是（）。A:参与单位B:工作部门C:工作任务D:工作人员【答案】：B83、关于沉井不排水下沉水下封底技术要求的说法正确的是（）。A:导管埋入混凝土的深度不宜小于0.5mB:混凝土浇筑顺序应从低处开始，逐渐向周围扩大C:保持地下水位距坑底不小于1mD:封底前应设置泄水井【答案】：B84、设在管沟内，须绝热的热力管道应设有（）。A:隔热层B:保温层C:保护层D:防潮层【答案】：D85、关于建设工程安全生产管理预警级别的说法，正确的是（）。A:Ⅳ级预警表示生产活动处于正常状态B:Ⅱ级预警表示受到事故的严重威胁C:Ⅰ级预警用橙色表示D:Ⅱ级预警表示安全状况特别严重【答案】：A86、下列不属于焊接面外变形的是（）A:角变形B:失稳波浪变形C:弯曲变形D:焊缝回转变形【答案】：D87、下列有关屋面防水的基本要求正确的是（）。A:采用材料找坡时，坡度不应小于3%B:保温层上的找平层应在水泥初凝前压实抹平C:采用结构找坡时，坡度不应小于2%D:保温层养护时间不得少于14天【答案】：B88、稽察工作由派出的稽察组具体承担现场稽察任务，（）不是稽察组稽察人员。A:稽察专家B:特派员助理C:稽察特派员D:审计人员【答案】：D89、水利基本建设项目根据其建设规模和投资额分为（）。A:大型和中小型B:大型、中型和小型C:大中型和小型D:大型和小型【答案】：C90、

按现行会计制度及有关规定，建筑业企业的主营业务收入主要是（）。

A:材料销售收入B:固定资产出租收入C:建造（施工）合同收入D:机械作业收入【答案】：C91、固结灌浆的浆液水胶比可采用3、2、1、0.5四级，开灌浆液水胶比选用（）。A:2B:1C:0.5D:3【答案】：D92、下列关于预制梁板施工说法正确的是（）。A:底模宜采用通长钢板，不得釆用混凝土底模B:先张法施工的张拉台座应釆用重力式混凝土台座C:存梁区台座混凝土强度等级不低于C30D:小箱梁和T形梁堆叠存放不得超过3层【答案】：A93、对于建设工程项目业主方而言，项目管理的进度目标是指项目（）的时间目标。A:保修期结束B:动用C:建安工程完成D:竣工验收【答案】：B94、综合布线系统通信线路的地下管道引入房屋建筑的路由和位置，应与房屋建筑（）单位协商决定。A:出资B:监理C:设计D:施工【答案】：C95、某设备在不同使用年限的平均年度资产消耗成本和评均年度运行成本如下表所示，则该设备在静态模式下的经济寿命为（）年。A:4B:5C:3D:5【答案】：C96、

空中交通管制的最重要任务是控制飞机的（）。A:间隔B:航线C:速度D:起落【答案】：A97、仲裁庭调解达成协议的，调解书自()，即发生法律效力。A:当事人签字后B:仲裁庭制作完成后C:人民法院确认后D:当事人签收后【答案】：D98、在整治汊道进口段卵石浅滩时，为拦截横流、调整流向宜建（）。A:洲头顺坝B:洲头丁坝C:洲尾丁坝D:洲尾顺坝【答案】：A99、(2014真题)关于设计概算的说法，错误的是（）。A:设计概算由项目设计单位负责编制，并对其编制质量负责B:设计概算是确定和控制建设工程项目全部投资的文件C:编制设计概算不需考虑建设项目施工条件对投资的影响D:如果设计概算值超过投资控制额，必须修改设计或重新立项审批【答案】：C100、（2013年真题补偿器芯管的外露长度或其端部与套管内挡圈的距离应大于设计要求的变形量，属于（）补偿器的安装要求之一。A:球形B:波形C:Z形D:填料式【答案】：D第二部分多选题（100题）1、（2021年真题）按主梁的受力状态划分，斜拉桥的体系有（）A:塔梁固结体系B:支承体系C:漂浮体系D:刚构体系【答案】：A、B、C、D2、关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。A:建造师的业务范围是只限于项目实施阶段的项目管理工作B:业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程C:项目管理的核心任务是项目的目标控制D:建设工程项目管理的核心任务是为工程的建设和使用增值【答案】：B、C3、给水管道的沟槽回填施工时，应按方案要求的回填方式，经现场试验确定（）等参数。A:压实遍数B:压实厚度C:虚铺厚度D:回填材料含水量【答案】：A、D4、施工成本计划编制依据包括（）。【答案】：5、某施工企业对建筑物的外墙进行功能分析的说法，正确的有（）。A:分隔空间是外墙的上位功能B:隔热保温是外墙的辅助功能C:承重外墙的基本功能是承受荷载D:防风挡雨是外墙的过剩功能【答案】：B、C6、

起重作业中，一般都是根据（）及现场环境等条件来选择平衡梁的形式。

A:设备的强度B:设备的规格尺寸C:设备的重量D:起重机站车位置【答案】：B、C7、关于电动机安装的要求，说法正确的有（）。【答案】：8、防治巷道交叉点处冒顶事故发生，采区措施正确的是（）。【答案】：9、在钻孔灌注桩施工中，埋设护筒的主要作用包括（）。A:保护孔口地面B:提高桩基承载力C:防止坍孔D:钻头导向【答案】：A、C、D10、广播中波天线主要有()。A:垂直接地天线B:水平对称振子天线C:定向天线D:笼形天线【答案】：A、C11、根据《特种设备生产单位许可目录》，工业管道可分为）。A:燃气管道B:制冷管道C:动力管道D:长输管道【答案】：B、C12、关于矿山施工方面的安全要求和预防措施，正确的说法是（）。【答案】：13、机电安装工程技术性回访有（）。A:锅炉房B:新材料C:新工艺D:制冷系统运行情况【答案】：B、C14、

发电机转子穿装前应单独进行（）。

A:试验压力符合制造厂规定B:漏气量试验C:磁道通路试验D:气密性试验【答案】：A、B、D15、进行公开招标的工程建设项目，必须具备的条件有（）。【答案】：16、（2016年真题）关于买卖合同的说法，正确的有（）。A:因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物B:买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物C:标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有D:试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买【答案】：C、D17、

在混凝土施工中，掺人粉煤灰的目的是（）A:减少混凝土初期发热量B:增加混凝土的后期强度C:减少混凝土后期发热量D:None【答案】：A、B18、关于总价合同的说法中正确的有（）。【答案】：19、对于一般工业与民用建筑而言，若不编制总概算，单项工程综合概算的组成包括（）。A:预备费B:工程建设其他费用概算C:措施费概算D:建筑单位工程概算【答案】：B、D20、《道路石油沥青技术要求表》中，当缺乏所需标号的沥青时，可采用不同标号掺配的调合沥青，其掺配比例由试验决定。掺配后的沥青质量应满足的指标有（）。【答案】：21、水泥稳定碎石基层施工，确定每日施工作业段长度，宜综合考虑的因素有（）。【答案】：22、作为现金等价物的短期投资必须同时满足的条件是（）。A:易于转换为已知金额的现金B:价值变动风险小C:期限短D:变现能力弱【答案】：A、B、C23、铺轨基地内，钢轨应分类垛码，其应符合的规定包括（）。A:钢轨起吊应缓起、轻落并保持钢轨基本平直B:钢轨垛底应承垫架空，支垫应与钢轨垂直放置，间距5～7.5mC:钢轨长度应逐根丈量，并测量断面尺寸。不同长度和断面尺寸公差级别的钢轨应分类码垛，并予以标识D:每垛钢轨应竖立标牌，标识产地、类型、规格和数量【答案】：A、B、C、D24、

《中华人民共和国计量法》规定，企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于（）方面的列入强制检定目录和工作的计量器具，实行强制检定。

【答案】：25、关于安全技术交底要求的说法，正确的有（）。A:必须采用两阶段技术交底B:必须采用新的安全技术措施C:定期向多工种交叉施工作业队伍书面交底D:必须实行逐级安全技术交底制度【答案】：C、D26、

检测混凝土面板堆石坝的垫层料压实干密度，可采用（）。A:挖坑灌水法B:蜡封法C:环刀法D:挖坑灌砂法【答案】：A、D27、（2019年真题）关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的有（）。A:可以用成本计划直方图的方式表示B:可根据资金筹措情况在“香蕉图”内调整S型曲线C:可在网络图的基础上进一步扩充得到D:可以用时间-成本累积曲线表示【答案】：A、B、C、D28、施工测量现场主要测设工作有（）。A:平面位置B:长度C:高程位置D:角度【答案】：A、B、C、D29、在短期借款利息的支付方法中，对加息法的正确表述是（）。A:企业不需要支付全额利息B:企业分期均衡偿还本息之和C:NoneD:企业只使用了贷款本金的半数【答案】：B、D30、常用于施工成本分析的比率法有（）。【答案】：31、

机房及井道布置图中的技术内容有（）。

A:楼层间距B:安全距离C:顶层高度D:底坑深度【答案】：A、B、C、D32、地层产状是指岩层的空间几何关系，主要参数有（）A:单斜B:倾角C:走向D:倾向【答案】：B、C、D33、板桩码头的结构形式应根据（）等因素，通过技术经济比较选定。【答案】：34、审计准备阶段要进行的工作包括（）。A:征求意见B:审计立项C:编制审计实施方案D:编制审计工作底稿【答案】：B、C35、稽查的安全管理主要包括（）。A:风险管控与事故隐患排查B:安全技术管理C:防洪度汛D:安全制度管理【答案】：A、B、C36、给水处理目的是去除或降低原水中的（）。A:有害细菌生物B:胶体C:钙、镁离子含量D:悬浮物【答案】：A、B、D37、根据《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》GB50706-2011地网分期建成的工程，应校核分期投产接地装置的（）。A:最高耐压B:接触电位差C:耦合电位差D:跨步电位差【答案】：B、D38、建设工程生产安全检查的主要内容包括（）。A:隐患检查B:管理检查C:思想检查D:危险源检查【答案】：A、B、C39、

中国5G设定的技术场景主要有()。

A:低时延高可靠B:低功耗大连接C:热点高容量D:连续广域覆盖【答案】：A、B、C、D40、工程变更根据其性质与对工程项目的影响程度，一般分为（）。A:主要工程变更B:较大工程变更C:重大工程变更D:一般工程变更【答案】：B、C、D41、基床以下路堤填筑的“三阶段”是指（）。A:施工阶段B:整修验收阶段C:检测阶段D:准备阶段【答案】：A、B、D42、施工合同交底的主要目的和任务有（）。A:明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限,B:明确各项工作或各个工程的工期要求C:争取对自身有利的合同条款D:将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人【答案】：A、B、D43、关于观察法验槽内容的说法，正确的有（）。A:观察基槽边坡是否稳定，是否有影响边坡稳定的因素存在B:观察槽壁、槽底的土质情况后，不需要验证基槽的开挖深度C:对于基底以下的土层不可见部位，要辅以钎探法配合完成D:观察基槽内有无旧的房基、洞穴、古井、掩埋的管道和人防设施【答案】：A、C、D44、机电工程施工阶段项目成本控制要点包括（）。A:进行成本差异分析B:编制成本计划C:核算实际成本D:落实分解的计划成本【答案】：A、C、D45、水利工程建设监理是指具有相应资质的水利工程建设监理单位受建设单位委托，依据工程建设合同，对（）进行的管理。A:建设程序B:环境保护C:工程质量D:工程进度【答案】：B、C、D46、根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》，工业安装工程单位（子单位）工程施工质量验收项目应按（）进行划分。A:设备的台机组B:工业安装工程的特点C:工业厂房D:车间（工号）【答案】：C、D47、下列关于路基防排水施工要求的说法，正确的有（）。A:路基施工中应核对全线排水系统B:路基工程施工前，应抽干地下水C:NoneD:施工期各类防排水设施应及时维修和清理【答案】：A、D48、以工程量清单计价方式投标时，不得作为竞争性费用的有（）。A:措施项目清单中的安全文明施工费B:规费C:措施项目清单中的检验及测试费D:保险【答案】：A、B49、汽轮发电机主要由（）等组成。A:再热器B:定子C:转子D:空气预热器【答案】：B、C50、（2018年真题）幕墙工程中，后置埋件的验收要点有（）。A:锚栓埋置深度B:锚板和锚栓的材质C:锚板的位移D:后置埋件的规格【答案】：A、B、D51、下列检查项目中，属于《扣件式钢管脚手架检查评分表》中保证项目的有（）A:剪刀撑B:横向水平杆C:立杆基础D:构配件材质【答案】：A、C52、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理机构负责人的权限有（）。A:进行授权范围内的利益分配B:参与组建项目管理机构C:签订工程施工承包合同D:参与选择大宗资源供应单位【答案】：B、D53、于建筑地面工程基层铺设的做法，正确的有（）。A:砂垫层应采用中砂B:室内地面的水泥混凝土垫层应设置纵向缩缝和横向缩缝C:水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴D:三合土垫层采用石灰、碎石土与碎砖的拌合料铺设【答案】：A、B54、在基础混凝土浇灌前应先进行（）工作。A:木模板应浇水润湿，但模板内不应有积水B:钢筋的隐蔽工程验收C:清理模板D:进行模板验收【答案】：A、B、C、D55、

混凝土耐久性包括（）等方面。A:抗渗性B:抗冻性C:强度D:抗冲磨性【答案】：A、B、D56、施工单位项目经理部负责质量验收评定工作的部门包括（）。A:物资管理部门B:工程技术部门C:质量部门D:安全管理部门【答案】：A、B、C57、下列关于采购管理说法错误的是（）。A:设备采购由项目设计经理在技术评审和商务评审的基础上组织综合评审B:对于现货价值较小的标准设备可采用询价采购方式C:询价工作程序中“招标文件（询价文件）的编制和发放”的紧前工作是“选择合格供货商”D:对于新购设备进行操作培训属于服务采购【答案】：A、D58、高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件【答案】：59、预应力钢丝一般分为（）。A:冷拉钢丝B:螺旋肋钢丝C:刻痕钢丝D:光面钢丝【答案】：B、C、D60、（2016年真题）关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。A:施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期B:施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续C:安全生产许可证的有效期为3年D:安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续【答案】：B、C61、关于疏散走道上设置防火卷帘的说法，正确的有（）。A:在防火卷帘的两侧设置启闭装置B:具有自动控制的功能C:具有手动控制的功能D:在防火卷帘的一侧设置启闭装置【答案】：A、B、C62、衡量砂浆质量的指标主要包括（）。A:强度B:耐久性C:NoneD:流动性【答案】：A、D63、通信建设工程专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点包括（）。A:制止现场违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等行为情况B:检查施工现场安全生产达标情况C:检查相关专业作业人员安全教育培训和持证上岗情况D:组织救援、保护现场、报告事故和配合事故调查、处理情况【答案】：A、C64、饰面板（砖）材料进场时，现场应验收的项目有（）。【答案】：65、关于保修范围和最低保修期限说法正确的有（）。A:电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年B:供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期C:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限D:屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为2年【答案】：A、C66、静冰压力大小与（）有关。A:风速B:开始升温时的气温C:温升率D:冰层厚度【答案】：B、C、D67、门窗节能工程常见问题处理要点中，夏热冬冷地区的建筑外门窗进入施工现场时，应对其（）性能进行复验。【答案】：68、关于钢零件及钢部件的矫正和成型的说法，正确的有（）。A:低合金结构钢在环境温度低于-10℃时，不应进行冷矫正B:低合金钢工作地点温度低于-15℃时，不得剪切、冲孔C:碳素结构钢在环境温度低于-16℃时，不应进行冷矫正D:普通碳素结构钢工作地点温度低于-10℃时，不得剪切、冲孔【答案】：B、C69、施工组织设计应及时修改或补充的情况有（）。A:主要施工方法有重大调整B:工程设计有重大修改C:主要施工资源配置有重大调整D:施工环境有重大改变【答案】：A、B、C、D70、建筑物的主要体系有（）。A:NoneB:围护体系C:节能体系D:设备体系【答案】：B、D71、关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。【答案】：72、企业置存一定数量的现金，主要是为了满足（）。A:预防性需要B:降低机会成本的需要C:交易性需要D:投机性需要【答案】：A、C、D73、关于因不可抗力导致相关费用调整的说法，正确的有（）。A:承包人人员伤亡所产生的费用，由发包人承担B:工程本身的损害由发包人承担C:承包人的停工损失，由承包人承担D:运至施工现场待安装设备的损害，由发包人承担【答案】：B、C、D74、有关支付担保相关规定的表述，说法正确的有（）。【答案】：75、

变配电室分项工程组成包括（）

A:变压器B:裸母线、封闭母线、插接式母线安装C:控制柜安装D:柴油发电机组【答案】：A、B、C76、计算吹填土方量时的主要参数有（）。【答案】：77、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。A:现场宿舍必须设置推拉式窗户B:宿舍室内净高不得小于2.5mC:宿舍内的床铺不得超过2层D:宿舍内通道宽度不得小于0.8m【答案】：B、C78、下列费用项目中，属于规费项目清单表中应列项内容的有（）。A:工程排污费B:商业保险C:住房公积金D:社会保障费【答案】：A、C、D79、水工建筑物永久作用荷载包括（）等。A:扬压力B:静水压力C:结构自重D: