2023年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识每日一练试卷A卷含答案

2023年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识每日一练试卷A卷含答案单选题（共100题）1、下列费用中()不属于规费。A.养老保险费B.劳动保险费C.失业保险费D.医疗保险费【答案】B2、预计某年度应收账款1500万元，应付账款1000万元，预收账款800万元，预付账款400万元，存货1800万元，现金400万元，则该年度流动资金的估算额为（）万元。A.2300B.1700C.2100D.1100【答案】A3、下列关于病变空洞的描述，错误的是A.肺气囊：薄壁空洞B.肺癌：偏心空洞，有壁结节C.慢性纤维空洞性肺结核：纤维厚壁空洞D.浸润性肺结核：薄壁空洞，有卫星灶E.肺脓肿：均匀厚壁空洞【答案】A4、根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取的措施是（）。A.要求被检查单位提供工程质量保证金B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.调查被检查单位的银行账户流水明细D.发现工程质量隐患时，责令被检查单位停工整改【答案】B5、眼眶常规CT扫描不能显示的是A.眼内异物大小B.眶内软组织C.眼动脉走行D.眶壁骨性结构E.眼球内部结构【答案】C6、根据《中华人民共和国民法典》,合同履行过程中的逾期交货且遇到标的物价格变化处理的原则是（）。A.无论价格上涨还是下降,都按原价执行B.无论价格上涨还是下降，都按新价执行C.遇价格上涨，按新价执行;遇价格下降,按原价执行D.遇价格上涨，按原价执行;遇价格下降,按新价执行【答案】D7、鼻窦瓦氏位摄影，正确的体位角度是A.听眶线与暗盒呈37°角B.听眦线与暗盒呈37°角C.听口线与暗盒呈37°角D.听鼻线与暗盒呈37°角E.听眉线与暗盒呈37°角【答案】B8、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列选项中说法错误的是（）。A.发包人预期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权暂停施工B.除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内支付安全文明施工费总额的50%C.承包人对安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用D.安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何方式扣减部分费用【答案】A9、编制设计预算时，国产标准设备的原价一般选用（）。A.不含设备的出厂价B.设备制造厂的成本价C.带有备件的出厂价D.设备制造厂的出厂价加运杂费【答案】C10、关于尖锐湿疣，下列哪项是错误的。A.尖锐湿疣的发病率疾病中仅次手淋病B.尖锐湿疣的病原体为HPVC.HPV主要感染上皮细胞，它与外阴癌、宫颈癌的发病有关D.尖锐湿疣的潜伏期为1～3周，症状明显，可有瘙痒、烧灼感E.免疫功能低下和雌激素的影响可使病灶迅速发展【答案】D11、建设投资成果转入生产或使用阶段的标志是（）。A.施工安装B.竣工验收C.生产准备D.过程后评价【答案】B12、下列选项中，关于投标的说法，不正确的是（）。A.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金B.逾期送达的投标文件，招标人应当拒收C.资格预审后，联合体成员更换的，及时通知招标人的，联合体投标仍有效D.招标人应当如实记载投标文件的送达时间【答案】C13、某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t,采购及保管费费率为3%,则该材料预算单价为（）元/t。A.350.0B.359.0C.360.5D.360.8【答案】C14、关于工程设计阶段影响造价的因素，下列说法错误的是（）。A.对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大，单位面积造价越低B.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数量越多越不经济C.建筑物形状越简单，越规则，单位，面积造价就越低D.在建筑面积不变的情况下，建筑物层高增加会引起各项费用的增加【答案】B15、下述指标中，CT低于平片摄影的是A.空间分辨率B.密度分辨率C.灰度等级D.最大密度值E.最小密度值【答案】A16、建设项目竣工验收后，应由建设单位编制的工程造价是（）。A.项目概算B.竣工结算C.竣工决算D.后评价核算【答案】C17、建筑安装工程费中的文明施工费属于（）。A.间接费B.规费C.措施费D.企业管理费【答案】C18、关于联合体共同承包的说法，正确的是。A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程【答案】C19、增感屏受激发，产生荧光的物质是A.荧光体B.塑胶体C.硫酸钡D.无机颜料E.纤维化合物【答案】A20、用CT来诊断缩窄性心包炎，错误的是：()A.平扫显示心包异常不规则增厚B.不能发现X线平片未能显示的钙化灶C.EBCT增强扫描能观察到左、右心室内径缩小D.可显示腔静脉扩张，左、右心房扩大E.可显示腹水及胸腔积液【答案】B21、修磨校验工具、移动工作梯、工人转移工作地点等所需时间属于（）。A.辅助工作时间B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间C.施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间【答案】A22、28岁，女，有不洁性生活史。现孕5个月，于大阴唇出现圆形直径1～2cm边界清晰的皮疹，表面略高于皮肤，可见溃烂。A.分泌物细菌培养B.病理组织学检查C.在病变部位取血清渗出液镜下观察D.PCRE.血清抗体检测【答案】C23、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，需要编制专项施工方案，组织专家进行论证审查的是（）。A.脚手架工程B.爆破工程C.起重吊装工程D.高大模板工程【答案】D24、下列症状不属于中暑先兆的是A.多汗B.口渴C.多尿D.心悸E.恶心【答案】C25、妊娠合并病毒性肝炎的鉴别诊断，下述哪项除外A.原发性妊娠急性脂肪肝B.妊娠期高血压疾病C.妊娠呕吐D.妊娠合并糖尿病E.妊娠肝内胆汁淤积症【答案】D26、关于招标人公布招标最高限价的说法，正确的是（）．A.公布总价和各组成部分详细内容B.只公布总价C.只公布各组成部分详细内容D.公布总价或各组成部分详细内容【答案】A27、千伏表接在电路中，以下描述错误的是A.千伏表间接表示管电压的高低B.曝光时不得调节千伏旋钮以防出现高压电涌C.先调节管电流再调节管电压以做必要的补偿D.千伏表接在高压次级电路中E.千伏表应在X线允许规格范围内调节【答案】D28、下列关于时间定额的表述，错误的是（）。A.时间定额是劳动定额的类型之一B.时间定额与产量定额是互为倒数的关系C.时间定额与产量定额是互为补充说明的关系D.时间定额是指某工种某一等级的工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，完成单位合格产品所必须消耗的工作时间【答案】C29、施工企业编制砌砖墙人工定额，该企业有近5年同类工程的施工工时消耗资料，则制定人工定额适合选用的方法是。A.技术测定法B.比较类推法C.统计分析法D.经验估计法【答案】C30、根据《招标投标法实施条例》，评标委员会应当否决投标的情形有（）。A.投标文件没有密封B.投标报价低于招标控制价C.投标报价高于工程成本D.投标联合体没有提交共同投标协议【答案】D31、施工招标工程量清单中，应有投标人自主报价的其他项目是（）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价【答案】D32、属于其他项目费的（）。A.二次搬运B.工程定位及测量C.脚手架工程费D.总承包服务费【答案】D33、关于硫氧化钆增感屏的描述，错误的是A.硫氧化钆与感绿片匹配B.硫氧化钆发射光峰值为820nmC.硫氧化钆增感屏是稀土增感屏的一种D.硫氧化钆增感屏X线吸收效率高E.非对称增感屏使用的是硫氧化钆荧光体【答案】B34、下列关于扩大指标估算法的表述，错误的是（）。A.扩大指标估算法简便易行B.扩大指标估算法准确度不高C.可行性研究阶段的流动资金估算应采用扩大指标估算法D.扩大指标估算法是根据销售收入、经营成本、总成本费用等与流动资金的关系和比例来估算流动资金【答案】C35、建设项目竣工决算应包括（）的全部实际费用。A.从实际到竣工投产B.从筹建到竣工验收C.从立项到竣工验收D.从开工到竣工验收【答案】B36、根据《建设工程施工合同（示范文本）》,关于承包人向发包人索赔的说法。正确的是（）。A.承包人在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，未向监理人递交索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利B.承包人应在发出索赔意向通知书后14天内向监理人正式递交索赔报告C.索赔事件具有持续影响的承包人应按7天的时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录D.索赔事件具有持续影响的，在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告【答案】D37、下列选项中，关于投标的说法，不正确的是（）。A.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金B.逾期送达的投标文件，招标人应当拒收C.资格预审后，联合体成员更换的，及时通知招标人的，联合体投标仍有效D.招标人应当如实记载投标文件的送达时间【答案】C38、26岁初产妇，妊娠40周，临产后10小时出现烦躁不安，自诉下腹痛难忍，检查腹部见病理性缩复环，下腹拒按，胎心听不清，导尿为血尿，此病例应诊断为A.先兆子宫破裂B.子宫破裂C.重型胎盘早剥D.羊水栓塞E.妊娠合并急性泌尿系感染【答案】A39、可用于费用和进度综合控制的施工成本控制方法是（，）。A.成本分析表法B.工期成本同步分析法C.挣值分析法D.价值工程方法【答案】C40、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的有关规定，下列说法错误的是()。A.招标工程量清单是招标文件的重要组成部分，招标人对编制的招标工程量清单的准确性和完整性负责，投标人依据招标工程呈清单进行投标报价B.010101003001，其中003为分项工程项目名称顺序码C.以t为单位，应保留2位小数，第3位四舍五入D.以"kg"为单位，应保留2位小数，第3位四舍五入【答案】C41、26岁，初产妇，妊娠39周，规律宫缩18小时，肛查宫口8cm，先露0，胎膜未破，腹部触诊为头先露，宫缩时宫体部不硬，持续30秒，间隔5分钟，胎心率136次／分，B型超声检查示胎儿双顶径为9.0cm。A.胎儿畸形B.胎儿过大C.子宫收缩乏力D.骨盆狭窄E.子宫收缩过强【答案】C42、有关影像失真度的概念，错误的是A.影像的变形有放大变形、位置变形和形状变形B.影像失真度指照片影像与被照体在大小、形态上的差异C.影像的变形是同一物体的不同部分不等量放大的结果D.标准的照片影像不应有失真度E.影像的失真度取决于焦点、被照体及胶片(IP)三者间位置关系【答案】D43、根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列关于工程造价咨询企业的说法，不正确的有（）。A.工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核B.对工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询C.工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告D.工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的裁决【答案】D44、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),除专用合同条款另有规定外,预付款扣回的方式是()。A.在进度付款中按比例扣回B.在进度付款中等额扣回C.在第一次进度款中全额扣回D.在最后一次进度款中全额扣回【答案】A45、关于上肢的体表定位标志，描述错误的是A.锁骨左、右各一，全长可在体表扪及B.肩胛骨位于背部外上方，内侧角平第4肋骨C.肱骨大结节突出于肩峰外下方D.尺骨鹰嘴位于肘关节的后侧突起处E.桡骨茎突为前臂近腕部的外侧突起【答案】B46、下列有关X线管部件的描述，错误的为A.旋转阳极启动后，球管不应感到阳极靶盘有摆荡现象B.旋转阳极启动后出现周期性噪音是正常的C.旋转阳极的自然延滞时间越长越好D.灯丝导通时电阻<3ΩE.灯丝加热电压达到额定电压40%时，灯丝应全部点亮【答案】B47、根据《民法典》的规定，以下属于合同部分条款无效的情形是（）。A.一方不承认合同B.一方未履行合同规定的义务C.合同解除D.因故意或者重大过失造成对方财产损失的【答案】D48、工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前()天。A.7B.10C.14D.20【答案】A49、下列关于工程量清单概念的表述，不正确的是()。A.工程量清单由招标人提供B.工程量清单是招标文件组成部分C.招标人根据工程量清单编制招标工程的招标控制价D.投标人根据工程量清单编制标底【答案】D50、根据《中华人民共和国企业所得税法》,企业收入中不征收企业所得税的是（）。A.利息收入B.租金收入C.财政拨款D.接受捐赠收入【答案】C51、耳部CT横断位扫描技术不包括A.30°轴位扫描时，扫描基线为听眦线B.患者的体位呈标准的头颅前后位C.颞骨横断位扫描常用0°和30°断面D.30°轴位扫描时，头稍前屈，使听眉线与床面垂直E.0°轴位扫描时，头稍仰，使听眶线与床面垂直【答案】A52、2014年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2018年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。自2014年至2018年每年平均造价指数递增4%，预计建设期2年平均造价指数递减5%，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。A.16958B.16815C.14496D.15304【答案】A53、以下关于散射线的消除和抑制方法，哪项不是A.遮线器B.滤过板C.空气间隙法D.减小肢一片距E.滤线栅法【答案】D54、在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑（）。A.台班折旧费B.车船税C.原材料费D.台班人工费【答案】C55、关于可行性研究对工程造价确定与控制的影响，下列说法不正确的是（）。A.项目可行性研究结论的正确性是工程造价合理性的前提B.项目可行性研究的内容是决定工程造价的基础C.工程造价高低、投资多少影响可行性研究结论D.工程造价的控制效果影响可行性研究的深度，也影响投资估算的精确度【答案】D56、观察腰椎椎弓根的外伤或病变时，常用的体位是左右前后斜位，身体冠状面与台面的角度是A.15°B.25°C.35°D.45°E.55°【答案】D57、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列人工费中不能构成分部分项工程费的是（）。A.保管建筑材料人员的工资B.绑扎钢筋人员的工资C.操作施工机械人员的工资D.现场临时设施搭设人员的工资【答案】D58、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用合同条件规定，组成合同的各项文件应相互解释，下列选项中具有最优先解释权的是()。A.通用合同条款B.中标通知书C.投标函及其附录D.技术标准和要求【答案】B59、在人工定额的损失时间里，工人在工作班内消耗的工作时间属于人工损失时间的是（）。A.休息时间B.停工时间C.不可避免的中断时间D.准备与结束工作时间【答案】B60、不属于机械台班单价组成部分的是（）。A.折旧费B.检修及维护费C.大型机械进退场费D.人工及燃料动力费【答案】C61、从甲、乙两地采购某工程材料，采购量及有关费用如下表所示。该工程材料的材料单价为（）元/t。A.262.08B.262.16C.262.42D.262.50【答案】B62、下列措施，无助于提高X线照片清晰度的是A.使用小焦点B.使用滤线器C.降低管电压D.缩短物片距E.缩短曝光时间【答案】C63、关于散射线对照片影响的叙述，错误的是A.X线穿过人体时产生散射线B.X线波长越短，产生的散射线越少C.受照射面积越小，产生的散射线越少D.散射线导致照片对比度下降E.散射线导致照片模糊【答案】B64、盆底浅层肌肉的肌腱在阴道外口与肛门之间会合形成A.泌尿生殖膈B.中心腱C.会阴浅筋膜D.盆腹膜E.盆膈【答案】C65、工程计价中企业治理费的计算根底可以是分项直接工程费，也可以是()。A.人工费B.材料费C.机械费D.利润【答案】A66、传统颗粒胶片的感光材料为A.AgBr+AglB.AgFC.AgBrD.AglE.AgCl【答案】A67、《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（）到达要约人。A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后【答案】C68、新增固定资产价值的计算对象是（）。A.独立专业的单位工程B.独立施工的单位工程C.独立发挥生产能力的单项工程D.独立设计的单位工程【答案】C69、概算定额是确定完成合格的（）所需消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。A.分部(分项)工程B.单位扩大分项工程C.单位工程D.单项工程【答案】B70、关于《中华人民共和国民法典》中违约责任的特点，叙述错误的是（）。A.违约责任主要是一种赔偿责任，因此，可由合同当事人在法律规定的范围内自行约定B.只有合同当事人不履行或者不适当履行合同义务时，才应承担违约责任C.与侵权责任和缔约过失责任不同，违约责任必须以当事人双方事先存在的有效合同关系为前提D.它是由违约方向守约方承担的刑事责任【答案】D71、某项目拟从国外进口一套设备，重1000吨，装运港船上交货价300万美元，国际运费标准每吨360美元，海上运输保险费率0.266%。美元银行外汇牌价6.1元人民币。则该套设备国外运输保险费为（）万元。A.4.868B.4.881C.5.452D.5.467【答案】D72、舌骨平面相当于A.第1颈椎B.第2颈椎C.第3颈椎D.第4颈椎E.第5颈椎【答案】D73、淋病孕妇娩出的新生儿滴眼应用A.妥布霉素滴眼液B.氯霉素滴眼液C.林可霉素滴眼液D.1%硝酸银滴眼液E.红霉素眼膏【答案】D74、建筑安装工程中的分部(分项)工程费不包括（）。A.企业管理费B.利润C.人工费D.暂列金额【答案】D75、下列选项中关于投标报价的说法正确的是（）。A.投标报价应由投标人自主确定B.投标报价只能由投标人自己编制C.投标报价中不含风险费，风险费要单独列出D.投标人在投标报价中填写的工程量清单的项目编码、项目名称、工程量数量必须与招标人招标文件中提供的一致【答案】D76、某生产性建设项目投资估算数据为：建设投资21800万元，预备费3200万元，建设期利息560万元，流动资产投资12500万元，如果按流动资产投资的30%作为铺底流动资金计入建设期项目投资估算总额,则该项目建设期的投资估算总额应为（）万元。A.26110B.29310C.37500D.38060【答案】A77、静脉尿路造影的技术操作和理解，不正确的是A.阻断输尿管下端的通路，对比剂留在肾盂内B.减薄腹部厚度，减少散射线产生，提高影像对比度C.压迫点在肚脐中心D.严重的积水可不加腹压E.应固定摄影距离便于前后片比较【答案】C78、单位建筑工程概算的主要编制方法有。A.生产能力指数法、系数法、造价指标法B.概算定额法、设备价值百分比法、类似工程预算法C.概算定额法、概算指标法、类似工程预算法D.预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法【答案】C79、某采用工程量清单计价的招标工程，工程量清单中挖土方的工程量为1300立方米，投标人甲根据其施工方案估算的挖土方工程量为1500立方米，人、料、机费为48000元，管理费为34000元，利润为4000元，投标人应承担的风险费用4000元，则投标人甲填报的综合单价应为（）元/立方米。A.72.30B.66.15C.78.46D.69.23【答案】D80、眼和眼眶CT扫描技术错误的是A.层厚和层间隔8～10mmB.冠状面扫描范围从眼球前部至海绵窦C.增强扫描对比剂用量60～80mlD.横断面扫描或冠状面扫描E.注射对比剂后延迟50秒【答案】A81、某工程采购的一批钢材的出厂价为3980元/吨，运费为50元/吨，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为2%，则该批钢材的材料单价为（）元/吨。A.4129.90B.4079.90C.4050.15D.4131.15【答案】D82、据《施工台同法律解释二》的相关规定。错误的是()。A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许D.当事人对工程造价质量修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明【答案】B83、完成某单位分部(分项)工程需要基本用工4．2工日，超运距用工0．3工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%，则该单位分部(分项)工作预算定额人工消耗量为（）工日。A.5.92B.5.95C.6.02D.6.05【答案】D84、关于产后出血的预防，哪项不恰当A.产后观察阴道出血情况1～2小时B.仔细检查胎盘胎膜是否完整C.仔细检查软产道是否有裂伤D.对有产后出血高危因素者，胎儿娩出前肩时静脉滴注缩宫素E.提高接生技术，减少软产道损伤【答案】A85、肺间质疾病无纤维化的有：()A.结节病B.系统性红斑狼疮C.癌性淋巴管炎D.矽肺E.类风湿关节炎【答案】C86、滤线栅使用原则中，被照体厚度应超过A.15cmB.12cmC.10cmD.8cmE.5cm【答案】A87、观片灯的亮度、颜色及照射野能够改变A.X线对比度B.胶片对比度C.照片对比度D.生理对比度E.以上都不是【答案】D88、观察骰骨和相邻的关节及第4、5跖骨基底部的投照体位应选择A.足前后位B.足内斜位C.足外斜位D.足侧位E.足负重侧位【答案】B89、建设工程施工许可证应当由（）向（）人民政府建设行政主管部门申请领取。A.施工单位、国务院B.建设单位、工程所在地县级以上C.施工单位、工程所在地县级以上D.建设单位、企业所在地县级以上【答案】B90、下列施工机械消耗时间中，属于机械必须消耗时间的是（）。A.未及时供料引起的机械停工时间B.由于气候条件引起的机械停工时间C.装料不足时的机械运转时间D.因机械保养而中断使用的时间【答案】D91、某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2．5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（）万元。A.7.5B.10C.12.5D.15【答案】C92、国际放射界公认的模糊阈值为A.1mmB.2mmC.0.1mmD.0.2mmE.0.02mm【答案】D93、关于建筑设计对工业项目造价的影响,下列说法正确的有（）。A.建筑周长系数越高,单位面积造价越低B.单跨厂房柱间距不变,跨度越大,单位面积造价越低C.多跨厂房跨度不变,中跨数目越多,单位面积造价越高D.大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价【答案】B94、对肺心脑病病人，可采用的护患关系模式是A.共同参与型B.指导合作型C.主动被动型D.A型与B型交替E.A型和B型【答案】C95、某建设项目建安工程费8000万元，设备购置费4500万元，工程建设其他费用3000万元，已知基本预备费率5%，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，第一年完成投资30%，则建设期第一年完成投资为（）万元。A.16275B.15500C.4882.5D.4650【答案】C96、三级概算编制时的组成内容不包括。A.建设项目总概算B.分部分项工程概算C.单位工程概算D.单项工程综合概算【答案】B97、概算指标是以()为对象的消耗指标。A.单位工程B.分部工程C.整个建筑物或构筑物D.分项工程【答案】C98、建设工程竣工决算的文件，由（）负责组织人员编写。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】B99、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A.确定中标人的权利属于招标人B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人C.招标人应当在收到评标报告时公示中标候选人D.招标人和中标人应当自中标通知书送达之日起20日内订立书面合同【答案】A100、可行性研究报告的作用不包括（）。A.是投资主体投资决策的依据B.是确定项目投资水平的依据C.是编制设计任务书的依据D.是安排项目计划和实施方案的依据【答案】B多选题（共50题）1、根据《民法典》下列合同中，属于效力待定合同的有（）。A.因重大误解订立的合同B.恶意串通损害第三人利益的合同C.在订立合同时显失公平的合同D.超越代理权限范围订立的合同E.限制民事行为能力人订立的合同【答案】D2、关于履约担保，下列说法中正确的有（）。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履约担保书B.履约保证金不得超过中标合同金额的10%C.中标人不按期提交履约担保的视为废标D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保E.履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时【答案】BD3、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的有（）A.有防水要求的卫生间为2年B.给排水管道为5年C.电气设备安装工程为2年D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E.装修工程为2年【答案】CD4、建设工程全寿命费用中，工程交付使用后的经常开支费用包括（）。A.使用期内大修理费B.日常维护修理费用C.局部更新费用D.经营费用E.项目使用期满后的报废拆除费用【答案】ABCD5、【2016年真题】根据《和暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有（）。A.投标函及其附录B.施工组织设计C.项目管理机构D.法定代表人身份证明E.投标邀请书【答案】ABCD6、下列表格中，属于单位设备及安装工程预算书构成内容的有（）。A.工器具及生产家具购置费计算表B.设备及安装工程预算表C.设备及安装工程取费表D.综合预算表E.总预算表【答案】BC7、承包商可以提出索赔的条件有（）。A.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失B.因工程变更造成的时间、费用损失C.发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加D.货款利率上调造成贷款利息增加E.发包人延误支付期限造成承包人的损失【答案】ABC8、按定额的编制单位和执行范围，工程建设定额可分为（）。A.全国统一定额B.地区统一定额C.劳动定额D.行业定额E.企业定额【答案】ABD9、征地补偿费包括（）。A.新菜地开发建设基金B.土地补偿费C.土地增值税D.安置补助费E.青苗补偿费【答案】ABD10、工期索赔中期延误的处理原则主要有（）。A.首先判断哪种延误为初始延误，应初始延误责任方对工程拖期负责B.如果初始延误责任方为发包人，承包人可得到工期延长和经济补偿C.如果初始延误是客观原因，承包人可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.如果初始延误责任方为承包人，承包人不能得到工期延长和经济补偿E.在初始延误影响期间，其他并发的延误责任方应承担拖期责任【答案】ABCD11、在计算建筑安装工程费中的企业管理费时，可分别以（）为计算基数。A.人工费+材料费B.人工费+材料费+机械费C.人工费+机械费D.人工费E.材料费+施工机械使用费【答案】BCD12、复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。通过复核工程量，便于投标人（）。A.决定报价尺度B.采取合适的施工方法C.选用合适的施工机具D.决定投入劳动力数量E.选用合适的承包方式【答案】ABCD13、一般来说，风险管理中所运用的对策有（）。A.风险转移B.风险回避C.风险控制D.风险自留E.风险分析【答案】ABCD14、工程费用包括（）。A.价差预备费B.安装工程费C.建筑工程费D.设备及工(器)具购置费E.基本预备费【答案】BCD15、关于招标最高限价中其他项目费计价规定的说法。正确的有（）．A.暂列金额应按投标工程量清单中列出的金额填写B.暂估价中的材料、工程设备单价应按照招标工程量清单中列出的单价计入综合单价C.暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写D.计日工中的人工、材料、机械以“项”的形式计列E.总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算【答案】BC16、以下关于建筑安全生产管理，叙述正确的有（）。A.建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施B.分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理C.施工现场安全由建筑施工企业负责D.建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度E.实行施工总承包的，由监理单位负责【答案】ABCD17、下列定额测定方法中，主要用于测定材料消耗量定额的基本方法有（）。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.统计法D.理论计算法E.比较类推法【答案】ABCD18、下列情形之一的属于无效合同的是（）。A.损害社会公共利益B.在订立合同时显失公平的C.因重大误解订立的D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益E.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益【答案】AD19、根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列要求中，属于甲级工程造价咨询企业资质标准的有（）。A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年B.技术负责人从事工程造价专业工作10年以上C.专职从事工程造价专业工作的人员不少于16人D.近3年工程造价咨询营业收入累计不低于500万元E.人均办公建筑面积不少于10㎡【答案】AD20、预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括（）。A.以施工定额为基础确定B.以现场观察测定资料为基础计算C.以工程量计算规则为依据计算D.以各类费用定额为基础确定E.以工程结算资料为依据计算【答案】AB21、国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有（）。A.负责租船订舱B.承担货物在装运港装上指定船只以后的一切风险C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用D.在合同约定的装运港领受货物E.办理进口清关手续【答案】BC22、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有()。A.新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的B.分期分批交付的工程，应在最后一期（批）交付时一次性计算新增固定资产价值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值D.运输设备等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”E.建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不须安装设备价值总额按比例分摊【答案】AD23、下列与项目建设有关的其他费用中，属于建设管理费的有（）。A.建设单位管理费B.引进技术和引进设备其他费C.工程监理费D.场地准备费E.工程总承包管理费【答案】AC24、一般来说，风险管理中所运用的对策有（）。A.风险转移B.风险回避C.风险控制D.风险自留E.风险分析【答案】ABCD25、建设工程进度款支付申请中周期合计完成的合同价款包括（）。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期应扣回的预付款D.本周期已完成的计日工价款E.本周期应增加的金额【答案】ABD26、《合同法》规定的无效合同条件包括（）。A.一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益B.损害社会公共利益C.在订立合同时显失公平D.恶意串通损害第三人利益E.违反行政法规的强制性规定【答案】ABD27、承包商可以提出索赔的条件有（）。A.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失B.因工程变更造成的时间、费用损失C.发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加D.货款利率上调造成贷款利息增加E.发包人延误支付期限造成承包人的损失【答案】ABC28、国产非标准设备原价的常用计算方法有()。A.定额估价法B.查询对比估价法C.成本计算估价法D.分部组合估价法E.系列设备插入估价法【答案】ACD29、国外贷款利息的计算中，应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的（）。A.转贷费B.管理费C.手续费D.担保费E.承诺费【答案】BC30、下列选项中，在选择工程方案时需要在选定项目（）的基础上进行论证。A.建设规模B.技术方案C.设备方案D.环境保护措施E.建设地点【答案】ABC31、我国现行建筑安装工程费用构成中，属于措施费的项目有()。A.脚手架费B.二次搬运费C.工程排污费D.非夜间施工照明费E.研究试验费【答案】ABD32、关于暂估价的计算和填写，下列说法中正确的有（）。A.暂估价数量和拟用项目应结合工程量清单中的“暂估价表”予以补充说明B.材料暂估价应由招标人填写暂估单价，无须指出拟用于哪些清单项目C.工程设备暂估价不应纳入分部分项工程综合单价D.专业工程暂估价应分不同专业，列出明细表E.专业工程暂估价由招标人填写，并计入投标总价【答案】AD33、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目应列入材料费的有（）。A.周转材料的摊销，租赁费用B.材料运输损耗费用C.施工企业对材料进行一般鉴定，检查发生的费用D.材料运杂费中的增值税进项税额E.材料采购及保管费用【答案】AB34、决策阶段影响工程造价的主要因素包括（）。A.项目建设规模B.技术方案C.设备方案D.外部协作条件E.环境保护措施【答案】ABC35、工程预付款额度一般是根据（）等因素经测算来确定的。A.施工规模B.施工工期C.建安工作量D.主要材料和构件费用E.材料储备周期【答案】BCD36、按费用构成要素划分，人工费包括()。A.职工教育经费B.奖金C.管理人员工资D.津贴E.加班加点工资【答案】BD37、建设工程进度款支付申请中周期合计完成的合同价款包括（）。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期应扣回的预付款D.本周期已完成的计日工价款E.本周期应增加的金额【答案】ABD38、下列费用项目中，属于与项目建设有关的其他费用的有()。A.已完工程及设备保护费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.建设单位投资但不拥有产权的、为项目配套的专用铁路线投资E.工程招标费【答案】BC