2023年监理工程师之交通工程目标控制通关试题库(有答案)

2023年监理工程师之交通工程目标控制通关试题库(有答案)单选题（共100题）1、监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（）。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】B2、挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】B3、除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量应按（）计量，总价子目的计量周期按规定的计量支付分解比例确定。A.天B.周C.月D.年【答案】C4、工程进度S曲线表也称为工程进度表是（）共同使用的一个工程管理流程表，是计量支付表格的辅助表格。A.建设单位和施工单位B.建设单位和监理单位C.施工单位和监理单位D.建设单位和设计单位【答案】C5、某建设项目验收质量评分为75分，则该建设项目评定等级为（）。A.优良B.极差C.合格D.不合格【答案】C6、土石路堤指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.30%～40%B.30%～50%C.30%～60%D.30%～70%【答案】D7、（）可用于混凝土灌注桩的桩身完整性检测，判定桩身缺陷的位置、范围和程度。A.高应变法B.低应变法C.声波透射法D.取芯法【答案】C8、关于路面基层（底基层）试验路段的说法，不正确的是（）。A.基层和底基层正式施工前，均应铺筑试验段B.试验段应设置在生产路段上，长度宜为200－300mC.试验段开工前，提交完整的目标配合比报告和生产配合比报告D.对非整体性材料结构层，试验段铺筑完成后应及时进行承载板试验，按车道每100m一点【答案】D9、（）在于将质量的目标值，通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程转化为质量的实际值。A.计划B.实施C.检查D.处理【答案】B10、根据交通运输部办公厅发布的《公路水运工程生产安全事故应急预案》规定，公路水运工程生产安全事故按照人员伤亡（含失踪）、涉险人数、直接经济损失、影响范围等因素，分为（）级。A.二B.三C.四D.五【答案】C11、关于安全生产费用的支付说法正确的是（）。A.安全生产费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理B.公路工程计提标准为3%C.提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标内管理D.在评标和合同谈判时，安全生产费用为可以竞争性费用【答案】A12、下列桥梁中，不需开展施工安全风险评估的是（）。A.跨径大于50m的石拱桥B.跨径大于200m的梁式桥C.跨径大于500m的悬索桥D.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程【答案】C13、工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过（），且对合同总价影响幅度超过2%时，应调整该工程量清单项目的综合单价。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B14、根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币220万B.材料采购的单项合同估算值为人民币180万C.施工单项合同估算价为人民币360万Ｄ.监理服务采购的单项合同估算价为人民币80万【答案】A15、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。A.项目经理B.安全总监C.副经理D.总工程师【答案】A16、树立百年工程理念，以提升工程耐久性为目标，有针对性地研究工程建设发展理论和技术方法，指导建设实践，及时总结提炼成功经验，推动形成可复制可推广具有实践性的技术创新成果，井大力推动成果转化。指的是平安百年品质工程的基本原则中的（）。A.成本效益平衡B.理论实践结合C.对标对表国际D.立足成果落地【答案】B17、合同文件的重要组成部分，是一份与技术规范相对应的文件，它是单价合同的产物，指的是（）。A.企业定额B.预算定额C.招标控制价D.工程量清单【答案】D18、隧道爆破应采用（）。A.预裂爆破B.光面爆破C.微差爆破D.定向爆破【答案】B19、（）是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求。A.执行合同条款B.执行计价规则C.遵守支付期限D.保持公正立场【答案】D20、签订合同协议书后（）天之内，承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明。A.7B.14C.28D.30【答案】C21、施工进度计划管理是以（）为主体，制订各项专业性计划。A.施工生产活动B.业主下达计划C.施工组织设计D.人员设备情况【答案】A22、面层水泥混凝土使用的天然砂的细度模数宜在（），面层水泥混凝土使用的机制砂的细度模数宜在（）。A.2.2-3.5，2.3-3.7B.2.2-3.4，2.5-3.1C.2.0-3.7，2.3-3.1D.2.0-3.8，2.6-3.1【答案】C23、下列各项分部、分项工程中，不需要编制专项施工方案并经专家论证的是（）。A.猫道B.水深11m的围堰C.高度10m的支架D.15m的沉井【答案】D24、按功能的重要程度划分,产品的功能一般可划分为（）。A.使用功能和美学功能B.使用功能和美学功能C.基本功能和辅助功能D.过剩功能和不足功能【答案】C25、关于虚工作的说法，正确的是（）。A.虚工作只在单代号网络计划中存在B.虚工作一般不消耗资源但占用时间C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示【答案】C26、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效【答案】A27、下列关于隧道支护的说法中，错误的是（）。A.初期支护要遵循“短进尺，早封闭”原则B.在开挖施工过程中，及时做好洞内排水系统，排水沟沿边墙设置C.仰拱最好在二次衬砌之前施工D.从开挖到支护时间间隔不能太长，同时加强边仰坡的变形观测【答案】B28、对于监理机构平安工地建设，（）对合同段工程开工前安全生产条件审核的同时，应进行工程项目开工前安全生产条件中相关内容的自查，自查结果与合同段开工前安全生产条件核查结果一同报建设单位，作为建设单位进行工程项目开工前安全生产条件核查的参考。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位【答案】B29、下列属于施工服务过程的是（）。A.燃料运输B.生产电力C.机械维修D.材料加工【答案】A30、加固土桩工程以（）为单位进行计量。A.m3B.m2C.mD.kg【答案】C31、公路工程质量评定等级分为合格与不合格，应按（）逐级评定。A.分部分项单位工程合同段和建设项目B.建设项目合同段单位工程分部分项C.分项分部单位工程合同段和建设项目D.单位工程分部分项合同段和建设项目【答案】C32、某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。A.原告举证B.由被告对排污行为与损害结果之间无因果关系举证C.适用举证责任倒置D.原告证明侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任【答案】B33、（）应落实事故隐患排查治理和防控责任制度，组织事故隐患排查治理工作。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】C34、依法属于国有的士地有()。.A.城市市区的土地B.依法不属于集体所有的荒地C.农村宅基地D.国家建设征收的土地E.自留地【答案】A35、根据有关规定，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程编制专项施工方案，并附具（），经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。A.安全调度方案B.安全实施方案C.安全措施D.安全验算结果【答案】D36、根据第200章“路基工程”的计量规则，其场地清理的工程内容包括（）。A.胸径小于8cm树木的砍伐及挖根B.清除场地表面0～20范围以内的垃圾、废料C.挖淤泥、挖石方D.与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平【答案】D37、关于热拌沥青混合料施工气候条件的说法，不正确的是（）。A.沥青混合料的摊铺应避免在雨季进行B.当路面滞水时，应快速施工C.施工气温低于10℃时，应停止摊铺D.未经压实即遭雨淋的沥青混合料应全部清除，更换新料【答案】B38、对于梁式桥标准跨径是指（）A.桥跨结构相邻两支座中心之间的距离B.相邻两个桥墩中心之间的距离C.相邻桥墩（台）间净距D.梁板的长度【答案】B39、关于签认安全生产专项费用清单中，安全生产专项费用计量支付的工作职责，施工单位提交计量申请后（）天内完成审查、审批工作。A.3B.5C.7D.14【答案】C40、当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。A.应力集中B.受力不均C.剪切D.偏压【答案】D41、下列关于公路机电工程系统试运行监理的说法正确的是（）。A.机电工程试运行主要考查系统设备的安装完好程度B.公路机电工程建设项目必须整体全部同一时间投入试运行C.监理工程师在试运行期间发现公路机电工程各设施、系统使用功能、设备运行有问题时，要求施工单位及时更换D.公路机电工程试运行后，监理工程师应按照进场设备的检验方法对施工单位按合同约定提供的专用工具、备品、备件进行核查检验【答案】D42、应采用（）以上的轮胎压路机紧跟同步碎石封层车进行碾压，碾压应在胶结料变冷或太黏之前完成。A.26B.27C.28D.30【答案】A43、安全监理细则由（）负责审批，在安全监理实施细则报审表签署审批意见。A.监理工程师B.驻地监理工程师C.总监理工程师D.建设单位【答案】C44、施工现场的人员办理意外伤害保险和工伤保险，保险费应由（）支付。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程监督机构【答案】B45、当车轮行驶在路面上，整个水泥混凝土路面会起抵抗作用，不使路面产生较大的弯曲变形，当车轮驶过后又重新恢复原来的形状。这种性质的路面，又称为（）。A.刚性路面B.强性路面C.硬性路面D.抗压性路面【答案】A46、（）是安全生产的核心。A.安全技术交底B.责任制C.安全费用保障D.安全生产许可【答案】B47、对于钢筋混凝土梁桥施工质量要求，下列说法错误的是（）。A.梁（板）体的横、纵向联结件开裂、断裂、开焊，可采取更换、补焊、帮焊等措施修补B.当裂缝宽度在限值范围内时，可不予处理C.当裂缝宽度大于限值规定时，应采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶或其他符合要求灌缝材料D.当裂缝发展严重时，应加强观测，查明原因，按照有关规定采取措施进行加固处理【答案】B48、若在冬季进行喷射混凝土施工，则喷射混凝土作业区的气温不宜低于（）。A.2℃B.4℃C.5℃D.8℃【答案】C49、填土路基施工时，每填筑高（）宜检测路线中线和宽度；填石路堤施工时，每填高（）宜检测路基中线和宽度。A.2m；2mB.3m；3mC.2m；3mD.3m；2m【答案】C50、高速公路的路基应保持（）的状态，不得处于（）状态。A.干燥；中湿B.中湿；潮湿C.潮湿；干燥D.潮湿；中湿【答案】B51、下列有关公路工程（合同段）交工验收应具备条件的表述中，不正确的是（）。A.合同约定的各项内容已全部完成B.监理单位对工程质量评定合格C.施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结报告D.档案、环保等单项验收合格，土地使用手续已办理【答案】D52、锁脚锚杆安装施工说法不正确的是（）。A.应在钢架安装就位后立即施作锁脚锚杆B.安装位置应在钢架连接钢板位置以上100～300mmC.采用型钢钢架时设于钢架两侧；采用格栅钢架时设在钢架主筋之间D.上部台阶锁脚锚杆砂浆的强度达到设计强度的60%时，方可开挖下一台阶【答案】D53、某工程组织等节奏流水施工，共有6个作业队，每队分5段施工，流水节拍为5天，其中第三、第五作业队分别间歇了2天、3天，则该工程的总工期应为（）天。A.50B.55C.60D.65【答案】B54、混凝土墩、台身高度超过10m时可分节段施工，上一节段施工时，已浇节段的混凝土强度应不低于（）MPa。A.1.5B.2.5C.5.0D.7.5【答案】B55、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B56、已知年利率12％，每月复利计息一次，则季实际利率为（）。A.1.003％B.3.00％C.3.03％D.4.00％【答案】C57、发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，需要将（）列入合同价格。A.中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等B.经监理工程师确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金C.经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金D.承包人所报告的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金【答案】A58、（）认为必要时可召开一次工地会议或专题会议进行总结，并对下一阶段进入路基填筑分项工程的开工、施工的有关问题进行研讨和提示。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位【答案】D59、政府投资交通建设项目实行（），企业投资交通建设项目实行（）。A.审批制、审核制B.审核制、核准制C.审批制、核准制D.核准制、审批制【答案】C60、分包工程开工前，安全监理人员应审查施工单位报送的“三类人员”的资格不包括（）。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.特殊工种作业人员【答案】D61、工厂制作焊缝长度为800mm时，每条焊缝应为（）处。A.0B.1C.2D.3【答案】B62、下列关于岩爆发生所需地层的岩性条件，正确的是（）。A.埋深大的隧道B.结构完整或基本完整的脆性硬岩地层C.漂卵石地层D.土中粘土矿物成分主要由亲水性矿物组成【答案】B63、关于加固土桩施工的说法不正确的是（）。A.加固土桩的固化剂宜采用生石灰或水泥B.生石灰应采用磨细I级生石灰C.水泥宜采用强度等级不低于32.5级的普通硅酸盐水泥D.加固土桩施工前应进行成桩试验，桩数宜不少于3根【答案】D64、钢筋接头的弯曲试验，对接头的每一验收批必须在工程结构中随机截取（）个接头试件做抗拉强度试验。A.2B.3C.4D.5【答案】B65、桩的静承载力试验，在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数的（）并不应少于3根，工程总桩数（）根以下不少于2根。A.1％，40B.1％，50C.2％，40D.2％，50【答案】B66、在研究工程建设对生态环境造成的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。A.设计阶段B.施工准备阶段C.施工期D.运营期【答案】C67、某工程项目，已知（F/A，i，n）=1.333，F=100万元，则A应为（）万元。A.100B.133.3C.75D.25【答案】C68、《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016)第6.0.7条规定，监理机构应参加（）组织的竣工验收，提交监理工作报告和工程监理资料，配合竣工验收检查。A.建设单位B.施工总承包单位C.城建档案馆D.工程质量监督机构【答案】A69、工程结构特点及不同工程部位的施工性质，以及不同季节的影响，都会造成（）。A.施工计划的不均衡性B.施工计划的被动性C.施工计划的多变性D.施工计划的调整性【答案】A70、当桩长超过（）m桩基内宜布置声测管，一般布置3-4根。A.20B.30C.40D.50【答案】C71、关于监督施工单位按已批准的施工方案组织中的专项安全施工方案实施的说法，错误的是（）。A.危险性较大的分部分项工程必须按照批准的专项安全施工方案进行施工B.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，必须报原批准部门同意C.建设单位项目负责人应对危险性较大的分部分项工程专项施工方案的实施进行重点监督检查D.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，不得擅自修改【答案】C72、要保证公路施工处于较高的工作质量水平，必须从人、材料、机械设备、方法和环境这五大要素着手，简称（）法。A.4E1MB.4M1EC.2M3D.1P4C【答案】B73、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的专用合同条款规定，交工验收证书签发后（）内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票的形式缴纳。A.14天B.7天C.28天D.56天【答案】A74、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青【答案】A75、以下安全责任中，不属于监理单位的安全生产责任的是（）。A.审查专项施工方案B.向施工单位提供场地及地下管线资料C.对建设工程安全生产承担监理责任D.应按照法律法规、规章和标准实施监理，并对工程项目安全生产承担监理责任【答案】B76、填方分几个作业段施工时，接头部位如能交替填筑，应分层相互交替搭接，搭接长度应不小于（）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B77、动态控制应在监理计划指导下进行，下列说法错误的是（）。A.控制是一定的主体为实现一定的目标而采取的一种行为B.控制的手段是检查、分析、监督、引导和纠正C.控制是针对被控系统而言的D.对工程项目的控制应强调目的性、科学性、经济性【答案】D78、在施工阶段，监理机构应派专人对施工现场安全情况巡视检查，对发现的各类安全隐患，应（）通知施工单位，并督促其立即整改;情况严重的，监理机构应及时下达工程停工令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。A.口头B.书面C.邮件D.现场【答案】B79、可使用粉煤灰填筑的路堤的是（）。A.一级公路下路床B.二级公路上路床C.二级公路下路床D.一级公路上路床【答案】C80、下列选项中，属于冬季施工的有（）。A.昼夜平均温度在-3℃以下且连续10d以上B.昼夜平均温度在0℃以下且连续10d以上C.昼夜平均温度虽在-2℃以上但冻土没有完全融化时D.昼夜平均温度虽在0℃以上但冻土没有完全融化时【答案】A81、监理计划应由（）主持编制，经监理单位审核后报建设单位批准。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.监理员【答案】B82、监理单位应落实培训主体责任，按规定严格实行（）的培训考核制度。A.提升质量、保障安全B.以人为本、精益求精C.上岗必考、合格方用D.精益求精、全心投入【答案】C83、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C84、某双代号网络计划中，工作M有两项紧后工作O和P，工作O、P的持续时间分别为13d、8d，工作O、P的最迟完成时间分别为第20天、第12天，则工作M的最迟完成的时间是第（）天。A.6B.4C.8D.7【答案】B85、（）贯穿公路全线，并与沿线的桥涵、隧道等构造物相连接。。A.路堤B.路槽C.路基D.路坡【答案】C86、（）建造悬臂与连续体系梁桥时，不需要在河道（海水）中搭设支架，而直接从已建墩台顶部逐段向跨径方向延伸施工，每延伸一段就施加预应力，使其与成桥部分联结成整体。A.平衡悬臂施工法B.有支架施工法C.逐跨顶推施工法D.活动支架法【答案】A87、森林采伐方式中，主伐包括()A.抚育伐B.更新伐C.皆伐D.渐伐E.择伐【答案】C88、止水带的搭接长度一般不小于（），焊接的缝宽一般不小于（）。A.100mm，50mmB.100mm，70mmC.80mm，50mmD.80mm，70mm【答案】A89、某工程某月完成工作应支付1000万元工程款，此期间材料费上涨30%，材料费占比为20%，该月应支付工程款为（）万元。A.1000B.1100C.1060D.1300【答案】C90、作业面与水平安全网之间的高差不得超过（）。A.1.0mB.2.0mC.3.0mD.4.0m【答案】C91、工业废渣路堤填筑应采用细粒土进行包边防护，包边土应与工业废渣同步施工，宽度宜不小于（）m，包边土底部0.5m范围宜采用透水性填料。A.2B.3C.5D.6【答案】A92、旁站监理的行为主体是（）。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】B93、以下关于总价合同和单价合同的说法错误的是（）A.总价合同可以分为固定总价合同和可调总价合同两类B.采用总价合同的计价模式的招标文件中，招标人必须提供工程量清单C.单价合同的核心就是按照工程量清单计价模式进行招投标并签订施工承包合同D.单价合同可以分为固定单价合同和可调单价合同两类【答案】B94、（）是决定混凝土强度和耐久性的主要因素，选用水灰比不得超过有关规范规定的最大值。A.水泥用量B.水灰比C.减水剂D.用水量【答案】B95、期中进度付款时，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的（）内完成核查。A.7天B.10天C.14天D.28天【答案】C96、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）对公路工程监理工作的划分，施工准备阶段的监理期限是（）。A.提交投标文件截止之日至监理合同签订之日B.监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日C.合同工程开工之日至合同工程交工验收申请受理之日D.合同工程交工验收申请受理之日至缺陷责任期终止证书签发之日【答案】B97、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列淘汰类型属于禁止的是（）。A.碘钨灯B.高墩滑模施工工艺C.有碱速凝剂D.隧道初期支护混凝土“潮喷”工艺【答案】C98、水泥混凝土面层采用滑模摊铺机时，宜选用散装水泥。高温期施工时，散装水泥的入罐最高温度不宜高于（）℃。A.40B.50C.60D.70【答案】C99、每批钢筋进厂检验的检验数量要求应符合的是（）。A.不得大于50tB.不得大于40tC.同一规格D.不得大于30t【答案】C100、依法属于国有的士地有()。.A.城市市区的土地B.依法不属于集体所有的荒地C.农村宅基地D.国家建设征收的土地E.自留地【答案】A多选题（共50题）1、施工单位进行路堤填方工程的试验段施工的主要目的有（）。A.确定松铺厚度、压实厚度B.确定压实机械型号及组合C.确定不同孔隙率的压实工艺D.确定压实工艺、碾压遍数E.检验施工组织管理和相关人员的配合情况【答案】ABD2、沥青混合料按其结构组成通常可以分成（）。A.悬浮密实结构B.骨架空隙结构C.骨架密实结构D.悬浮空隙结构E.嵌锁型结构【答案】ABC3、下列施工总承包单位、分包单位安全责任的表述中，正确的是（）。A.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担各自的责任C.总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工D.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任E.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务【答案】ACD4、下列选项属于工程费用监理人员的素质要求的有（）。A.公路工程技术知识B.公路工程管理知识C.公路情况调研知识D.市场经济法律知识E.费用监理业务知识【答案】ABD5、施工辅助费包括（）。A.生活用家具购置费B.检验试验费C.工程定位复测D.工程点交E.场地清理【答案】BCD6、国家有关法律法规明确要求，在处理事故时必须坚持和实施“四不放过”原则包括（）。A.事故发生原因未查清不放过B.事故责任者和职工群众没有受到教育不放过C.安全隐患没有整改预防措施不放过D.事故责任者不处理不放过E.事故未上报不放过【答案】ABCD7、下列属于支架预压的目的的是（）。A.消除支架的内部应力B.获取施工过程中的弹性变形参数C.消除非弹性变形D.消除支架地基的不均匀沉降E.检验支架的可靠性【答案】BCD8、从路面结构的力学特性和设计方法的相似性出发，将路面划分为（）。A.柔性路面B.刚性路面C.半刚性路面D.高强度路面E.低强度路面【答案】ABC9、风险等级主要由（）决定。A.暴露于危险环境的时间（T）B.风险事件发生的可能性（L）C.风险的可预测性（Y）D.后果严重程度（C）E.风险的可转移性（S）【答案】BD10、对于二级以下公路的级配碎石人工拌合的说法正确的有（）。A.用稳定材料拌和设备时，应拌和三遍以上B.用平地机拌和时，宜翻拌5～6遍，使石屑均匀分布于碎石料中C.平地机拌和的作业长度，每段宜为300～-500mD.用缺口圆盘把与多铧犁相配合拌和级配碎石时，多铧犁在前面翻拌，圆盘耙紧跟在后面拌和，共翻耙4～-6遍，应随时检查调整翻耙的深度E.用稳定材料拌和设备时，拌和深度应直到级配碎石层底【答案】BCD11、混凝土结构实体强度检测方法包括（）。A.弯沉法B.回弹仪法C.超声回弹综合法D.取芯法E.冲击法【答案】BCD12、对建设项目出现（）问题的合同段，整改合格后，合同段工程质量不得评为优良，质量鉴定得分按照整改前的鉴定得分，超出75分的按75分，不足75分的按原得分。A.路基工程的大段落路基沉陷、大面积高边坡失稳B.路面工程车辙深度大于10mm的路段累计长度超过该合同段车道总长度的5％C.特大桥梁主要受力结构需要或进行过加固、补强D.重大质量事故或严重质量缺陷造成历史性缺陷的工程E.路基工程的重要支挡工程严重变形【答案】ABCD13、下列情形属于Ⅱ级事故的有（）。A.10人以上死亡（含失踪）B.直接经济损失900万元以下C.50人以上重伤D.直接经济损失5000万元以上E.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故【答案】ACD14、下列属于小桥涵地基检验内容的是（）。A.直观B.触探C.钻探D.物探E.荷载试验【答案】AB15、对于预案训练和演习类型，可根据演习规模进行（）。A.桌面演习B.功能演习C.基础训练D.战术训练E.全面演习【答案】AB16、以下哪些情况应该适用《民事诉讼法》有关指定管辖的规定？A.石家庄市中级人民法院院长本人成为民事诉讼被告，法院审判委员会认为在其他法院审理比较适宜，遂请示河北省高级人民法院B.铁岭市人民法院遭洪水侵袭无法正常办公，遂请示辽宁省高级人民法院C.沈阳市人民法院和大连市人民法院为一桩巨额经济纠纷争抢不休，互不让步，遂请示辽宁省高级人民法院D.北京市高级人民法院与上海市高级人民法院都不认为自己有权管辖一起民事纠纷，遂请示最高人民法院【答案】ABCD17、关于水泥混凝土路面钢筋的说法，正确的是（）。A.传力杆钢筋应使用I级钢筋B.传力杆钢筋应使用II级钢筋C.拉杆钢筋应使用I级钢筋D.拉杆钢筋应使用II级钢筋E.拉杆中部位置不小于100mm范围内采取涂防锈漆等措施防锈【答案】AD18、以下适用《民事诉讼法》移送管辖规定的做法，哪些是错误的？A.甲市人民法院立案后发现对案件没有管辖权，但是被告一方没有提出管辖异议，出于诉讼效率考虑还是审理了此案B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送来的案件后发现还是没有管辖权，遂将之另行移送到了丙市人民法院C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案件后发现还是没有管辖权，只好提交本院审判委员会处理解决D.丁市人民法院本来已经受理某案，结果由于行政区域变更，在审理之前失去了管辖权，于是又将之移送给刚刚获得管辖权的戊市人民法院【答案】ABCD19、在民事诉讼中，当事人对下列哪些判决、裁定不能提起上诉？()A.一审人民法院驳回起诉的裁定B.一审人民法院终结执行的裁定C.不准许撤诉的裁定D.人民法院对某失踪人宣告死亡的判决【答案】BCD20、支座是设在墩（台）顶上用于支承上部结构的传力装置，其作用包括（）。A.传递荷载B.防止路堤填士的滑坡和坍落C.保证上部结构按设计要求能产生一定的变位D.抵御路堤士压力E.承担负弯矩的作用【答案】AC21、网络计划中，工作总时差、自由时差及相邻两项工作之间的时间间隔之间的关系是（）。A.工作的总时差一定不会超过其相应的自由时差B.工作的总时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作的自由时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔D.工作的自由时差不可能超过总时差E.工作的自由时差，有可能超过或等于总时差【答案】CD22、价值工程对象选择的方法有（）。A.经验分析法B.ABC分析法C.强制评分法D.百分比分析法E.头脑风暴法【答案】ABCD23、冬期施工应符合的规定有（）。A.冻结前应完成表层处理，挖好台阶，并应采取保温措施防止冻结。B.填筑前应将基底范围内的积雪和冰块清除干净C.冬期填筑路堤，一般采用厚层、快填、快压、连续作业的施工方法D.当天填土应当3天完成碾压E.基底处理后应立即采取保温措施防止冻结【答案】AB24、以下对于安全生产方针的解读，正确的是（）A.“安全第一”是安全生产方针的原则和目标B.“安全第一”指的是安全比质量重要C.“预防为主”指的是事先预防所有事故的发生D.“预防为主”指的是事先控制不可接受的危险，控制事故的发生频率和严重程度E.“综合治理”是落实安全第一、预防为主的手段和方法【答案】AD25、建筑安装工程费中的措施费包括（）。A.冬季施工增加费B.雨季施工增加费C.夜间施工增加费D.临时设施费E.特殊地区施工增加费【答案】ABC26、某企业向银行借款200万元，借款期6年，借款的年利率为8%，半年复利一次，第6年末一次归还额的计算公式为（）。A.200（F/P，8%，6）B.200（F/P，8%，12）C.200（F/P，4%，12）D.200（F/P，8.16%，5）E.200（A/P，4%，12）（F/A，4%，12）【答案】C27、高路堤路段应优先安排施工，宜预留（）以上的沉降期，然后施工路面。A.6个月B.5个月C.4个月D.1个季度E.1个雨季【答案】A28、关于沥青路面试验路段的说法正确的有（）。A.在工程开工前14d，施工单位应在监理工程师批准的现场并在监理工程师的监督下，铺筑一段长约100－200m（单幅）的试验路段B.热拌热铺沥青混合料路面试验段包括试拌、试铺两个阶段C.沥青混合料压实12h以后，应对其厚度、密实度进行抽样试验D.试验段铺筑应由有关各方共同参加，及时商定有关事项，明确试验结论E.经监理工程师批准的试验路应成为参考对象，正式工程应按参考对象的方法进行施工。【答案】ABCD29、注浆孔的布置一般注意事项包括（）。A.布孔应先稀后密、先外后内B.裂隙越密小，孔数应减少C.岩层倾斜上方，钻孔可距隧道远些D.裂隙越密小，孔数应增加E.注浆泵压力低，孔数应适当增多【答案】ACD30、下列关于洞内平面控制测量规定的说法中，正确的有（）。A.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在曲线段不宜小于50mB.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在直线段不宜小于100mC.洞内平面控制测量宜采用导线测量D.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在直线段不宜小于200mE.掘进长度超过2倍导线边长时，应进行一次洞内导线延伸测量【答案】CD31、关于明洞回填的说法正确的是（）。A.回填料不得采用膨胀岩土B.顶面0.2m可以使用耕植土回填C.明洞土石回填应对称分层夯实，每层厚度不得大于0.5m，两侧回填高差不得大于0.7mD.回填至拱顶以上1.0m后，方可采用机械碾压E.回填时，不得采用倾填作业【答案】ABD32、延期评估应主要从以下哪些方面进行评定？（）A.施工单位提交的申请资料必须真实、齐全，满足评审需要B.申请延期的合同依据必须准确C.申请延期的理由必须正确与充分D.申请延期的主要负责人必须中层管理以上职位E.申请延期天数的计算原则与方法应恰当【答案】ABC33、桥梁按照上部结构行车道所处的位置分为（）。A.上承式桥B.下承式桥C.中承式桥D.钢架桥E.悬索桥【答案】ABC34、水泥混凝土面层材料选择时，关于外加剂的说法中，正确的有（）。A.滑模摊铺施工的水泥混凝土面层宜采用引气高效减水剂B.高温施工混凝土拌合物的初凝时间长于3h时，宜采用缓凝引气高效减水剂C.高温施工混凝土拌合物的初凝时间短于3h时，宜采用缓凝引气高效减水剂D.低温施工混凝土拌合物的初凝时间长于10h时，宜采用早强引气高效减水剂E.低温施工混凝土拌合物的初凝时间短于10h时，宜采用早强引气高效减水剂【答案】ACD35、价值工程对象选择的方法有（）。A.经验分析法B.ABC分析法C.强制评分法D.百分比分析法E.头脑风暴法【答案】ABCD36、下列属于合同支付项目内容的有（）。A.工程变更费用B.价格调整费用C.逾期交工违约金D.质量保证金的扣留与退回E.暂列金额、暂估价【答案】ABCD37、下列对于建设单位安全责任体系中安全生产责任的说法，错误的有（）。A.建设单位对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理，按照合同约定督促工程参建单位落实安全生产责任，按照每半年一次做好“平安工地”考核评价工作B.不得对勘察设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，可适当压缩合同约定的工期C.在编制工程预算时，应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用D.不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用符合安全事故要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材E.在办理施工许可或申领施工许可证时，应提供工程项目有关安全施工措施的资料【答案】BD38、关于桥梁墩台混凝土浇筑的说法，正确的有（）。A.插入式振动器的移位间距应不超过振动器作用半径的1.5倍，且插入下层混凝土中的深度宜为50～100mmB.每一振点的振捣延续时间宜为20～30sC.施工缝且宜留置在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部位D.施工缝宜设置成斜向面E.新浇筑混凝土的强度达到2.5MPa之前，不得使其承受行人、运输工具、模板、支架及脚手架等荷载【答案】ABC39、网络计划的优化就是利用时差，不断改善网络计划的初始方