2022年监理工程师之交通工程目标控制真题练习试卷B卷附答案

2022年监理工程师之交通工程目标控制真题练习试卷B卷附答案单选题（共100题）1、施工现场临时用电工程专用的低压电力系统，必须符合（）。A.二级配电一级保护B.一级配电一级保护C.三级配电二级保护D.三级配电三级保护【答案】C2、个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（）。A.人的不安全行为B.物的不安全状态C.管理缺陷D.领导失误【答案】B3、在价值工程中，对产品成本的分析发现：占产品总零件数（）左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的70％～80％。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】A4、不确定性与风险的基本分析方法主要有临界分析、敏感性分析和（）。A.动态分析B.概率分析C.风险分析D.决策分析【答案】B5、采用（）的计价模式的招标文件中，招标人可以不提供工程量清单，由投标人自行编制工程量清单并报价。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.成本加罚金合同【答案】A6、质量管理体系审核由（）对体系各项活动进行客观评价，这些人员应独立于被审核的部门和活动范围。A.企业内胜任的管理人员B.行业认可的审核人员C.企业领导D.外审专家【答案】A7、某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（）万元。A.12.000B.12.616C.24.000D.24.973【答案】B8、下列试验项目中，监理可以单独委托有资质的第三方试验机构进行检验的是（）。A.土的击实试验B.水泥混凝土强度试验C.钢筋的抗拉试验D.锚具试验【答案】D9、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。A.14B.25C.28D.42【答案】C10、某企业于年初向银行借款2000万元，其年利率为12％，若按月复利计息，则该年第3季度未借款本利和为（）万元。A.2111.1B.2112.5C.2187.4D.2237.5【答案】C11、隧道围岩为Ⅰ～Ⅲ级的双车道隧道，宜采用（）。A.全断面法B.短台阶法C.中隔壁法D.双侧壁导坑法【答案】A12、三辊轴整平机应按作业单元分段整平，作业单元长度宜为10～30m。振捣机振实与三辊轴整平两道工序之间的间隔时间不宜超过（）。A.9minB.12minC.15minD.18min【答案】C13、先张法预应力施工，横梁需要有足够的刚度，受力后挠度不应大于（）。A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm【答案】B14、在软土地区施工中，关于砂砾、碎石垫层施工说法正确的是（）。A.砂砾、碎石垫层宜采用级配好的中、粗砂B.砂砾、碎石最大粒径宜小于40mmC.垫层一次铺筑完成D.垫层宽度应与路基坡脚保持同宽【答案】A15、关于开工预付款的描述错误的是（）。A.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，一般为5%～35%B.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，通常约定为有效合同价的10%C.有的工程项目的招标文件或合同专用条件约定，开工预付款在施工准备阶段分两次支付D.承包人都应向监理机构提交开工预付款的支付申请，监理机构应在召开第一次工地会议之前编制完成支付证书报送发包人支付【答案】A16、下列关于净现值的评价准则描述正确的是（）。A.当方案的NPV≥0时，表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率的要求，而且还有富余B.当方案的NPV＜0时，表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率的要求，而且还有富余C.当方案的NPV＜1时，表示项目实施后的经济效益达不到基准收益率的要求D.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率【答案】D17、利润指施工企业完成所承包的工程获得的盈利，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的（）计算。A.3.42%B.5.42%C.7.42%D.9.42%【答案】C18、某工业项目年设计能力为生产某种产品30万件，单位产品售价60元，单位产品可变成本为40元，年固定成本400万元，若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。A.235294件，78.43%，56.33元B.235294件，78.43%，56.14元C.200000件，75%，56.14元D.200000件，75%，56.14元【答案】B19、应用价值工程进行功能评价时，如果评价对象的价值系数Vi>1，则说明（）。A.功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当B.现实成本偏低，也可能存在不必要功能C.评价对象的功能水平应提高D.功能现实成本大于功能评价值【答案】B20、混凝土、钢筋混凝土拱在支架上浇筑说法不正确的是（）。A.跨度较小的拱圈或拱肋，应全宽度自两端拱脚向拱顶对称地连续浇筑B.分段的位置，应以拱架受力对称、均匀和变形小为原则，且宜设置在拱顶、1/4跨径、拱脚及拱架节点处C.各段的接缝面应与拱轴线垂直，各分段点应预留间隔槽，其宽度宜为0.5－1.0mD.拱上建筑混凝土应在封拱间隔槽混凝土强度达到设计要求或设计强度等级的80%方可浇筑【答案】D21、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.交通行政主管部门【答案】A22、施工过程中，监理人员在巡视检查时发现某工程部位已出现了质量缺陷萌芽状态，监理工程师应（）。A.制止施工单位行为，指令施工单位立即修复处理B.指令施工单位立即停工C.指令施工单位立即停工处理，并报告建设单位D.指令施工单位立即查明缺陷产生的原因，根据原因酌情处理【答案】A23、施工单位在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（）天内，向监理工程师发出延期意向通知书。A.14B.28C.30D.42【答案】B24、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（）万元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】C25、（）主要是实时收集公路道路状况、交通流信息、气象信息及相关设备工作状态，控制与调节交通流，疏导交通，减少交通事故，保证行车安全。A.公路监控设施B.公路通信设施C.公路收费设施D.公路隧道机电设施【答案】A26、特别重大事故的批复期限最长可能为（）。A.15天B.30天C.45天D.60天【答案】D27、在价格调整费用的计算中，参与调价的调值因子取（）个为宜，这样便于计算。A.3～5B.5～8C.5～10D.5～9【答案】C28、下列关于工程变更合同约定的说法错误的是（）。A.没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更B.改变合同工程的高程属于变更的范围C.改变合同中任何一项工作的质量不属于变更的范围D.为完成工作需要追加的额外工作属于变更的范围【答案】C29、三违不包括（）。A.违章指挥B.违章操作C.违反施工方案D.违反劳动纪律【答案】C30、隧道开挖后，（）是围岩动态的最显著表现，最能反映出围岩的稳定性。。A.洞内外观察B.围岩向坑道内部的位移C.围岩压力D.锚杆轴力【答案】B31、土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B32、某工程有6个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（）d。A.40B.43C.45D.48【答案】B33、对于应开展施工安全风险评估的路堑高边坡工程，下列选项错误的是（）。A.高于20m的土质边坡、高于30m的岩质边坡B.高于30m的土质边坡、高于20m的岩质边坡C.黄土开挖形成的不足20m的边坡D.老错落体地段开挖形成的不足20m的边坡【答案】B34、生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处上一年年收入百分之（）的罚款。A.三十B.四十C.五十D.六十【答案】A35、价值工程的工作程序不包括（）A.准备，分析B.创新C.实施与评价D.反馈【答案】D36、土石路堤施工时，外观质量标准要求（）不松动。A.大粒径填石B.中粒径填石C.细粒径填石D.粗粒径填石【答案】A37、热拌沥青混合料面层施工时，碾压作业时混合料的温度，初压温度不应低于120℃。碾压终了的温度，对于钢轮压路机不得低于（）℃。A.55B.60C.65D.70【答案】B38、施工单位主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（）的罚款。A.1万元以下B.1万元以上2万元以下C.1万元以上3万元以下D.5万元以下【答案】B39、溶洞是（）现象的一种。A.岩堆B.滑坡C.岩溶D.岩爆【答案】C40、对于（），事故单位应按照职责分工立即组织整改，确保及时进行治理。A.一般事故隐患B.较大事故隐患C.重大事故隐患D.特大事故隐患【答案】A41、下列说法中，正确的是（）。A.地基表层压实度要求，二级公路一般土质应不小于95%B.地基表层压实度要求，三、四级公路应不小于80%C.路基基底原状土试验，每公里应不少于3个点D.原地面坑洞处，需要在清除沉积物后，分层回填【答案】D42、交通建设工程项目应急预案中的项目总体预案由（）根据项目特点，在对项目进行安全风险评估的基础上制订。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】B43、现场考察是投标前全面了解现场施工环境、风险的重要途径，是投标人做好投标报价的先决条件。通常的做法，错误的是（）A.投标人应参加发包人安排的正式现场考察，不参加正式考察者，可能会被拒绝参与投标B.投标人提出的报价应当是在现场考察的基础上编制出来的，而且应包括施工中可能遇见的各种风险和费用C.承包人以现场考察不周、情况不了解为由而提出修改标书D.投标人在报价以前必须认真地进行现场考察，全面、细致地了解工地及其周围的政治、经济、地理、法律等情况【答案】C44、路基填方试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D45、下列不属于钢桥常见的质量问题和病害的是（）。A.高强度钢的焊接裂纹B.拉管与套管和梁体之间出现超出范围的夹角C.钢梁涂漆流坠、漆膜剥离不符合要求D.钢桥构件的腐蚀和锈蚀【答案】B46、监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日为（）的监理工作。A.施工准备阶段B.施工阶段C.交工验收与缺陷责任期D.竣工验收阶段【答案】A47、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是10d、10d、15d，则该分部工程的流水施工工期是（）。A.45B.50C.55D.54【答案】B48、采空区路基施工期间及完工后，处理区段宜进行水平位移和沉降监测，一般情况下，采空区处理期间及路基正常施工期间，（）内每周监测一次。A.一个月B.三个月C.半年D.一年【答案】C49、明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水盲管施工完成后进行。人工回填时，拱圈混凝土强度应不小于（）。A.设计强度的60%B.设计强度的75%C.设计强度的80%D.设计强度【答案】B50、下列各项中，不属于公路工程工程量清单组成的是（）。A.工程量清单汇总表B.计日工明细表C.暂列金表D.暂估价表【答案】C51、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为－100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12％B.12%～13%C.13％～14%D.＞14％【答案】C52、（）作为开展监理工作的总目标，或称综合目标、终极目标、提升性目标。A.建设平安百年品质工程B.建设高品质工程C.建设智能化工程D.建设信息化工程【答案】A53、喷射混凝土施工应采用（）工艺。A.湿喷B.干喷C.半湿喷D.潮喷【答案】A54、对于用于抗滑表层的沥青混合料中的粗集料，应该选用坚硬、耐磨、韧性好的碎石或碎砾石，矿渣及软质集料不得用于防滑表层。对于坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。A.30%B.35%C.40%D.50%【答案】C55、混合料摊铺应保证足够的厚度，碾压成型后每层的摊铺厚度宜不小于（），最大厚度宜不大于（）。A.160mm，200mmB.120mm，150mmC.100mm，200mmD.150mm，180mm【答案】A56、以下关于路面修复作业描述错误的是（）A.在山体滑坡、塌方、泥石流等路段作业必须有专人观察险情B.当进行修复作业时,应逆着交通流方向设置安全设施C.在高速公路和一级公路上修复作业必须用车辆接送，不得在控制区外活动或堆放物体D.坑槽必须当天完成，若不能完成必须布置作业控制区【答案】B57、公路工程交工验收合格后即开放交通，通车运营两年后，由（）组织竣工验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A58、按混凝土路面接缝的用途可将其分为（）。A.纵缝、横缝、施工缝B.胀缝、横缝、缩缝C.胀缝、缩缝、施工缝D.纵缝、胀缝、施工缝【答案】C59、路基挖至路床顶面以上（）时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工。A.0.5mB.0.8mC.1mD.1.2m【答案】C60、下列监理工作中，属于环保达标监理的是（）。A.对施工过程废水、废气排放进行监理B.对水处理工程进行施工监理C.对绿化工程进行施工监理D.对声屏障工程进行施工监理【答案】A61、某建设工程项目合同价为5000万元，合同工期为26个月，动员预付款在标书附录中规定的额度为合同价的20％，4月份支付工程款600万元，到第4个月时累计支付工程款金额为1200万元，本月扣回动员预付款的金额是（）万元。A.45B.48C.50D.52【答案】C62、下列关于士地使用权出让的期限的说法.中，正确的是()。.A.居住用地70年B.工业用地50年C.教育用地40年D.旅游用地40年E.综合用地50年【答案】A63、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青【答案】A64、动态控制应在监理计划指导下进行，下列说法错误的是（）。A.控制是一定的主体为实现一定的目标而采取的一种行为B.控制的手段是检查、分析、监督、引导和纠正C.控制是针对被控系统而言的D.对工程项目的控制应强调目的性、科学性、经济性【答案】D65、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6.3%、项目投资额降低幅度为22.6%、经营成本上升幅度为15.2%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格—投资额—经营成本B.产品价格—经营成本—投资额C.投资额—经营成本—产品价格D.经营成本—投资额—产品价格【答案】B66、在研究工程建设对生态环境造成的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。A.设计阶段B.施工准备阶段C.施工期D.运营期【答案】C67、事故报告责任单位应在接报（）小时内，核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。A.1B.2C.3D.5【答案】B68、下列费用属于价差预备费的是（）。A.人工费因政策原因上涨费用B.设备规格型号改变增加的费用C.材料货源变更增加的费用D.运输距离改变增加的费用【答案】A69、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6.3%、项目投资额降低幅度为22.6%、经营成本上升幅度为15.2%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格——投资额——经营成本B.产品价格——经营成本——投资额C.投资额——经营成本——产品价格D.经营成本——投资额——产品价格【答案】B70、桥梁工程原材料中的钢筋在工地存放时，应按不同品种、规格，分批分别堆置整齐，不得混杂，并应设立识别标志，存放的时间不宜超过（）个月。A.1B.2C.3D.6【答案】D71、下列事故报告中，属于漏报的是（）。A.快报表报送超过规定时限B.快报表和月报表因过失未填写报送有关重要项目的C.故意不属实上报有关重要内容，经查证属实的D.故意隐瞒已发生的事故，经查证属实的【答案】B72、根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，最终支付程序程序，说法错误的是（）。A.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人自承包人出具经发包人签认的最终结清证书B.如果监理人不同意最终结清申请单的任何一部分，承包人应按监理人要求提交进一步的资料C.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经发包人核查同意D.最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同约定应付给承包人的全部款项的最后结算【答案】C73、支付证书表是（）使用的一个工程款支付流程表。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.分包单位【答案】C74、黄土地区路基施工中，路基边坡坡率应符合要求，坡面应顺适平整，防护及支挡工程施工应与路堤填筑和路堑开挖施工合理衔接。排水沟渠铺砌加固时，应对基底采用夯实或掺石灰夯实的方法进行处理，压实度应达到（）以上。A.85%B.90%C.92%D.95%【答案】B75、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的，则下列关于工程分包说法正确的是（）。A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任C.分包单位应当接受监理人员的安全生产管理D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任【答案】D76、某工地平安工地建设考核评价结果为合格，按照百分制计算得分为（）及以上。A.60分B.70分C.75分D.80分【答案】B77、下列关于公路工程竣工决算说法错误的是（）。A.竣工决算反映建设项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用B.施工单位编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收C.没有编制竣工决算的工程项目不得进行竣工验收D.所有的新建、扩建、改建和恢复项目竣工后都要编制竣工决算【答案】B78、对于路堑开挖，当挖至路床顶面（）时应停止开挖，并在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工，目的是防止地面水破坏路床。A.300－500mmB.300－400mmC.200－400mmD.200－600mm【答案】A79、某涵洞工程有4个独立基础，其施工过程及其流水节拍按顺序分别是基础开挖（2、2、4、2）、基础处理（3、3、4、2）、浇筑混凝土（3、3、2、2），则其流水步距分别为（）。A.2、4B.3、2、6C.4、2D.6、2、3【答案】A80、以下关于监理机构说法正确的是（）。A.公路工程项目监理均应设总监办B.公路工程项目监理均应设驻地办C.80km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办D.高速公路、一级公路等宜按照每年9000万元建安费的标准配备监理工程师1名【答案】A81、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）个月。A.3B.5C.6D.9【答案】C82、关于袋装砂井施工的说法不正确的是（）。A.宜采用中、粗砂B.套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋C.发生砂袋带出或损坏时，应在原孔位边缘重打D.砂袋在孔口外的长度应不小于500mm，并顺直伸入砂砾垫层【答案】D83、明洞衬砌有两种形式，即拱形明洞和（）。A.暗洞B.棚洞C.拱洞D.仰洞【答案】B84、实现充分流水条件是（）。A.施工段数等于工序数B.施工段数至少达到2个C.施工段数大于或等于工序数D.施工段数小于工序数【答案】C85、在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或监理工程师应把"建设（）工程"作为开展监理工作的总目标。A.精品工程B.平安工程C.平安百年品质工程D.品质工程【答案】C86、施工单位应当按照平安工地建设标准，每季度至少开展一次自我评价。施工单位自我评价报告应报（）。A.建设单位B.交通运输主管部门C.监理单位D.安全生产主管部门【答案】C87、下列关于监理人员在费用监理中的期限描述正确的是（）。A.工程计量权、付款审批权和付款签证权B.工程变更的单价商议权C.在质量控制中的监督权D.工程结算的支付权【答案】A88、水泥进场时，散装水泥应以每500t为一批，袋装水泥应以每（）为一批，不足500t或200t时，亦按一批计。A.100tB.200tC.300tD.400t【答案】B89、对于路基地表排水工程，一般要求截水沟先行施工，与其他排水设施衔接平顺，纵坡宜不小于（）%。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】C90、在项目的控制系统中，（）分系统贯穿于项目实施的全过程。A.组织B.程序C.手段D.信息【答案】D91、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C92、在项目进度监测过程中，一旦发现出现严重的进度偏差时（）必须认真分析产生的原因及对后续工作和总工期的影响，及时督促承包人采取合理的调整措施进行处理，确保进度目标的实现。A.建设主管部门B.发包人C.设计人D.监理工程师【答案】D93、沥青贯入式路面中深贯入式厚（）cm。A.2～3B.3～4C.4～6D.6～8【答案】D94、监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.28B.35C.42D.60【答案】C95、下列不属于《公路工程施工监理规范（JTGG10-2016）特有的监理记录的是（）。A.巡视记录B.监理日志C.抽检记录D.监理指令单【答案】B96、水泥混凝土路面纵向裂缝换算为损坏面积时，应该用裂缝长度乘以（）。A.0.1mB.0.2mC.0.5mD.1m【答案】D97、塑性指数为15～20的黏性土以及含有一定数量黏性土的中粒土和粗粒土均适宜于用石灰稳定。对于石灰稳定土集料的压碎值要求，说法错误的是（）。A.一般公路的底基层不大于40%B.高速公路的底基层不大于30%C.二级及二级以下公路的基层不大于35%D.一级公路的底基层不大于35%【答案】D98、在费用支付中，应由（）负责编制支付证书并报送建设单位核准支付。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位【答案】B99、适用于岩层破碎，路堑边坡较高，全部明挖可能引起坍塌，但拱脚岩层承载力较好的地段是（）。A.拱墙整体灌注法B.先墙后拱法C.先拱后墙法D.墙拱交替法【答案】C100、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在接到书面请求后的（）小时内予以答复。A.立即B.12C.24D.36【答案】C多选题（共50题）1、关于路基冬期施工的说法，正确的有（）。A.半填半挖地段、挖填方交界处不得在冬期施工B.当填筑路堤，应按横截面全宽填平，每层松铺厚度应比正常施工增加20%～30%C.当填筑至路床底面时，碾压密实后应停止填筑，在顶面覆盖防冻保温层D.冬期过后必须对填方路堤进行补充压实E.河滩地段可利用冬期水位低，开挖基坑修建防护工程【答案】AD2、沥青混合料是指由适当比例的（）在严格控制条件下拌和而成的符合技术标准的混合料。A.沥青B.粗集料C.细集料D.填料E.水【答案】ABCD3、索赔的本质特征包括（）。A.承包人有部分过错B.索赔是要求给予赔偿的权利主张C.索赔的依据是合同文件及适用法律的规定D.承包人自己没有过错E.承包人已发生实际损失（时间或费用）【答案】BCD4、梁式桥桥台发生滑移和倾斜时的加固措施包括（）。A.挖除台背填土，改用轻质材料回填，减轻台后土压力，以使桥台稳定B.挖去台背填土，加厚台身C.埋置式桥台可采用挡墙、支撑杆或挡块等进行加固D.对于单跨的小跨径梁式桥，可在两桥台基础之间增设钢筋混凝土支撑梁或浆砌片石支撑板，支撑顶面应不高于河床E.在U形桥台两侧加厚翼墙【答案】ABCD5、经济分析的基本方法包括（）。A.净现值法B.敏感性分析法C.内部收益率法D.投资回收期法E.效益费用比法【答案】ACD6、下列关于基层原材料的说法中，正确的是（）。A.水泥的强度等级为32.5或42.5级，且满足要求的普通硅酸盐水泥等。B.高速公路和一级公路用石灰应宜采用磨细消石灰粉C.水泥稳定煤矸石可以用于高速公路和一级公路D.高速公路和一级公路极重、特重交通荷载等级基层的4.75mm以上粗集料应采用单一粒径的规格料E.高速公路和一级公路，细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于15%【答案】AD7、上海市××区某高校教师甲与北京市××区某研究所研究员乙于2008年12月在北京登记结婚，婚后双方户口未迁出各自的工作所在地。结婚不到半年，二人先后被派往美国和加拿大进修。2010年1月，甲欲起诉与乙离婚。请问对本案无管辖权的法院是：()A.上海市××区人民法院B.北京市××区人民法院C.美国法院D.加拿大法院【答案】CD8、参与分配过程中，对分配方案的异议，可能会导致诉讼程序的发生。下列关于该诉讼的说法，正确的是：()A.诉讼期间对于争议的款项，应当予以提存B.异议人应当在收到反对意见通知的15日进行起诉C.案件管辖法院为被告住所地法院D.案件管辖法院为执行法院【答案】ABD9、关于桩基础施工质量要求中声测管的说法正确的有（）。A.桩长超过40m桩基内宜布置声测管，一般布置4～5根B.声测管应顺直，弯曲度不大于5mm/mC.不允许有裂缝、结疤、折叠、分层、搭接焊缺陷存在D.声测管内应保证畅通无异物，管底端应封口处理E.声测管可直接固定在钢筋笼内侧上，固定方式可采用焊接或绑扎，固定点距离一般不超过2m【答案】BC10、某二级公路的沥青混凝土上面层可采用（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青E.E级沥青【答案】AB11、下列属于支架预压的目的的是（）。A.消除支架的内部应力B.获取施工过程中的弹性变形参数C.消除非弹性变形D.消除支架地基的不均匀沉降E.检验支架的可靠性【答案】BCD12、费用监理的方法，从监理措施采取的时间不同分类，可以将费用监理分为（）。A.事前监理B.事中监理C.事后监理D.旁站监理E.监督检查【答案】ABC13、关于台阶法开挖施工说法正确的是（）。A.用两台阶法或三台阶法，台阶数量不宜多于3个B.台阶开挖高度宜为2.5～3.5mC.对于上台阶开挖，每循环进尺，Ⅲ级围岩宜不大于3mD.对于上台阶开挖，每循环进尺，V级围岩宜不大于1榀钢架间距E.下台阶左右侧开挖宜同时开挖【答案】ABCD14、关于滑模摊铺水泥混凝土面层前，架设基准线的说法，正确的有（）。A.高速公路、一级公路时，应采用单向坡双线基准线B.横向连接摊铺时，连接一侧可依托已铺成的路面，另一侧设置单线基准线C.基准线桩纵向间距直线段不宜大于25mD.基层顶面到夹线臂的高度宜为450-750mmE.单根基准线的最大长度不宜大于450m【答案】ABD15、工程监理单位监理工作人员在开展费用监理工作的过程中，应遵循的依据包括（）。A.工程施工现场的地质土质和地貌B.工程招标文件及其补遗书、修正澄清书C.工程施工合同协议书D.工程量清单计量规则E.工程施工过程中有关的往来文件【答案】BCD16、以下关于沥青混合料的的碾压，正确的有（）。A.纵向接缝应是热接缝B.初压温度不应低于120℃，碾压终了温度钢轮压路机不得低于60℃C.相邻碾压至少重叠宽度为：双轮30cm，三轮为后轮宽度的二分之一D.压路机不得停留在温度高于60℃的已经压过的混合料上E.接缝处的混合料温度已不能满足压实温度要求，应废弃【答案】ABCD17、下列属于红线问题中严重违反安全质量法律法规和强制性标准的行为的有（）。A.超过一定规模的危险性较大的工程，未编制专项施工方案B.未按规范、设计要求和专项施工方案开展地质灾害监测，深基坑、高边坡变形监测，围堰沉降与位移监测，瓦斯隧道有毒有害气体监测C.未按规范、设计要求开展隧道监控量测、超前地质预报D.施工单位使用未经检验合格的特种设备E.隐瞒不报、谎报或者迟报生产安全事故【答案】ABCD18、《建设工程安全生产管理条例》规定施工单位应当具备安全生产条件。同时，《安全生产许可证条例》进一步明确规定，国家对（）实行安全生产许可制度。上述企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品企业D.烟花爆竹生产企业E.医疗器械【答案】ABCD19、以下关于工程计量的内涵说法中，正确的有（）。A.已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量B.计量必须准确、真实、合法和及时C.承包人未按照监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量D.监理人对工程数量有异议的或者监理人认为必要时，可要求承包人共同进行测量、计算和复核E.工程计量解除合同中约定的承包人应尽的义务和责任E选项，工程计量不解除合同中约定的承包人应尽的义务和责任。【答案】ABCD20、公路工程施工监理阶段划分为哪些阶段（）。A.施工前准备B.施工准备C.施工D.施工验收E.交工验收与缺陷责任期【答案】BC21、关于膨胀土适用性的说法正确的有（）。A.高填方、陡坡路基不宜采用膨胀土填筑B.强膨胀土不得作为路基填料C.路基浸水部分不得用膨胀土填筑D.桥台背、挡土墙背、涵洞背等部位严禁采用膨胀土填筑E.一级公路的上路堤可以采用中、弱膨胀土【答案】ABCD22、土地使用及拆迁补偿费包含（）。A.建设项目管理费B.永久占地费C.临时占地费D.拆迁补偿费E.水土保持补偿费【答案】BCD23、下列关于管辖权异议的表述，正确的是：()A.当事人对一审案件的地域管辖和级别管辖均可以提出异议B.在管辖权异议裁定作出之前，原告可以申请撤回起诉，受诉人民法院作出准予撤回起诉裁定的，对管辖权异议不再审查，并在裁定书中一并写明C.提交答辩状期间届满后，原告增加诉讼请求金额致使案件标的额超过受诉人民法院级别管辖标准，被告提出管辖权异议，请求由上级人民法院管辖的，人民法院可以根据管辖恒定的原则不予审查，直接裁定驳回被告的请求D.对于应由上级人民法院管辖的第一审民事案件，下级人民法院不得报请上级人民法院交其审理【答案】ABD24、下列属于时间参数所包含的内容有（）。A.流水步距B.工作面AC.流水强度VD.施工段数mE.流水节拍【答案】A25、以下各选项，其中说法不正确的是：A.冯某与李某签订了借款协议，并将协议书经公证处公证。公证书上写明：如果债务人不履行义务，届时可申请强制执行。合同签订后，冯某如实履行了合同义务。但是，到了还款期，李某却没有还款。那么冯某以李某未履行合同义务为由，可以向李某住所地人民法院申请执行该协议B.刘某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿刘某人民币3900元。张某不服判决，向B市中级人民法院提起上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张某的上诉。经查，刘某居住在D市X区，张某在B市C区的银行有存款4000元。则本案的执行人民法院是B市中级人民法院C.甲市人民法院依法执行该市商标管理局作出的行政处罚决定，经查明，被执行人金胜公司的财产在乙市，则甲市人民法院应当请求乙市人民法院的上级人民法院指定其执行，而不能直接委托乙市人民法院执行D.甲乙两个公司因合同纠纷，到某仲裁委员会进行仲裁。裁决后，如果甲不履行仲裁裁决，那么乙可以向仲裁委员会所在地的人民法院申请执行【答案】BCD26、隧道洞口坍塌的预防措施有（）。A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统B.自上而下逐段开挖，不得掏底开挖或上下重叠开挖C.清除洞口上方可能滑塌的表土、危石D.不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡E.做好压浆工作【答案】ABCD27、高速公路防眩设施一般可以采用（）。A.防眩板B.防眩网C.绿植防眩D.波形梁护栏E.混凝土护栏【答案】ABC28、支架及拱架卸落顺序正确的有（）。A.模板、支架的拆除应遵循后支先拆、先支后拆的原则B.拆除梁、板等结构的承重模板时，在横向应同时卸落、在纵向应对称均衡卸落C.连续梁宜从支座向跨中依次循环卸落D.简支梁宜从跨中向支座依次循环卸落E.悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落【答案】ABD29、下列属于中级人民法院管辖的案件有：()A.居住在国外美国人波特等15人在我国对我国某公司提起的合同违约之诉，案件的标的额为1万元，而且案情简单B.周某对王某提起的专利侵权纠纷案件C.周某对某出版社提起的出版合同纠纷案件，受诉法院所属高级法院没有对此类案件的管辖作出规定D.乙公司以甲公司的名称注册为域名，甲公司因而对乙公司提起诉讼的，受诉法院所属高级法院没有对此类案件的管辖作出规定【答案】ACD30、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及（）的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.起重吊装工程E.土方开挖工程【答案】ABC31、下列投资方案经济效果评价方法中，可适用于独立方案的有（）。A.净现值B.净年值C.内部收益率D.增量净现值E.增量内部收益率【答案】ABC32、挖方珞基施工应符合的规定有（）。A.对于挖方边坡，不宜一次挖到设计坡面B.应预留一定厚度的覆盖层，待雨期过后再修整至设计坡面C.在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工D.雨期开挖岩石路基，宜竖向设置炮眼E.当挖至路床顶面以上200～500mm时应停止开挖【答案】ABC33、施工组织设计编制原则的内容包括（）。A.严格执行基本建设程序和施工程序B.科学安排施工顺序C.确保工程质量和施工安全D.依据有关的法律、法规和文件E.节约基建费用，降低工程成本【答案】ABC34、根据网络计划优化条件和目标不同，通常有（）等几种。A.工期优化B.时间-费用优化C.资源优化D.时间优化E.费用优化【答案】ABC35、对于拱桥质量问题描述，下列说法错误的有（）。A.两拱脚墩台不均匀沉降引起拱圈开裂，一般出现在拱顶区段，横桥向贯穿全拱圈，裂缝宽度上下变化不大，且两侧有错动B.肋拱、刚架拱、桁架拱、双曲拱的肋间横向联结（如横系梁、斜撑）强度不够引起开裂C.拱上排架、梁、柱开裂，短柱的两端开裂，侧墙斜、竖方向开裂，侧墙与拱连接处开裂D.预制拼装拱桥或分环砌筑的圬工拱桥，沿连接部位或砌缝发生纵向裂缝E.双曲拱桥的拱顶环向开裂【答案】D36、下列对于路基土工试验描述正确的有（）。A.路基施工前，监理机构应根据监理合同约定建立监理机构的中心试验室B.路基施工前，监理机构应督促施工单位建立具备现场试验检测能力的工地试验室C.监理机构应要求施工单位对路基基底的原状土进行取样试验，每