2023年监理工程师之交通工程目标控制模考预测题库(夺冠系列)

2023年监理工程师之交通工程目标控制模考预测题库(夺冠系列)单选题（共100题）1、施工进度计划管理是以（）为主体，制订各项专业性计划。A.施工生产活动B.业主下达计划C.施工组织设计D.人员设备情况【答案】A2、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D3、关于土石路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.土石路堤不得倾填B.压实后透水性差异大的土石混合材料，宜纵向分幅填筑C.压实机械宜采用自重不小于18t的振动压路机D.中硬、硬质石料的土石路堤应进行边坡码砌【答案】B4、建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（），提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标外管理。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B5、工程监理工作的核心是进行（）。A.组织建设B.目标控制C.动态管理D.制定计划【答案】B6、工程项目管理目标是一个完整的目标体系并随着外部环境的不断变化或不可预见事件的发生而不断调整、优化和完善，使其适应不断变化的外部环境，更符合客观实际，体现了（）。A.多元性B.相关性C.均衡性D.动态性【答案】D7、下列属于工艺参数的有（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.工作面【答案】A8、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】A9、矿井工作面、巷道侧壁由于支护不当、压力过大造成的坍塌，称为（）A.片帮B.冒顶C.透水D.放炮【答案】A10、造成3人以上死亡（含失踪），或危及3人以上生命安全属于（）。A.Ⅰ级事故B.Ⅱ级事故C.Ⅲ级事故D.Ⅳ级事故【答案】C11、隐患分为重大隐患和（）两个等级。A.局部隐患B.一般隐患C.轻度隐患D.潜在隐患【答案】B12、二级及二级以上公路，一般土质的压实度应不小于（），三级、四级公路，压实度应不小（）。A.95%，90%B.90%，85%C.85%，80%D.80%，75%【答案】B13、低温期施工宜采用（）。A.普通型水泥B.早强型水泥C.矿渣硅酸盐水泥D.粉煤灰硅酸盐水泥【答案】B14、在坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。A.20％B.30％C.40％D.50％【答案】C15、雨期开挖岩石路基，爆破的炮眼宜（）设置。A.向上倾斜30°B.向下倾斜30°C.水平D.垂直【答案】C16、产品设计过程中的评审、验证和确认，生产过程中的过程检验和试验，过程质量审核，为实施SPC和质量改进而进行的过程因素、过程输出抽样测量等活动属于（）。A.过程策划（P）B.过程实施（D）C.过程监测（C）D.过程改进（A）【答案】C17、以下应当列入基本农田保护区的耕地有.A.农业科研、教学试验田B.市级人民政府批准确定的粮棉生产基地.内的耕地C.需要退耕还林的耕地D.蔬菜生产基地E.有良好的水利与水土保持设施的耕地，正在实施改造计划以及可以改造的中、低产田【答案】A18、关于监督施工单位按已批准的施工方案组织中的专项安全施工方案实施的说法，错误的是（）。A.危险性较大的分部分项工程必须按照批准的专项安全施工方案进行施工B.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，必须报原批准部门同意C.建设单位项目负责人应对危险性较大的分部分项工程专项施工方案的实施进行重点监督检查D.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，不得擅自修改【答案】C19、在项目的控制系统中，（）分系统贯穿于项目实施的全过程。A.组织B.程序C.手段D.信息【答案】D20、价值工程中的经济指标是（）。A.最高的销售数量B.最大的营业规模C.最低的寿命周期成本D.可靠地实现所需功能【答案】C21、工程费用监理工作的常用表格可以分为工程计量表格和（）两类。A.费用计量表格B.费用支付表格C.监理计量表格D.费用支出表格【答案】B22、斜拉桥施工过程中要选择完善的施工工艺，对每个环节进行精确的计算、检测，确保施工合理、施工工艺正确，保证桥梁的（）。A.施工进度符合要求B.工程造价控制在一定范围C.工程质量和结构安全D.按期完工【答案】C23、施工前应由（）对控制性桩点进行现场交桩，并应在复测原控制网的基础上，根据施工需要适当加密、优化，建立施工测量控制网。A.建设单位B.监理单位C.勘察设计单位D.施工单位【答案】C24、（）是实现安全第一的根本途径。A.预防为主B.安全管理C.综合管理D.综合治理【答案】A25、常用的支座不包括（）。A.板式橡胶支座B.盆式支座C.球型支座D.固定支座【答案】D26、对高速公路和一级公路，水泥稳定材料从装车到运输到现场，时间不宜超过1h，超过2h应（）。A.检测合格后使用B.根据经验判断后使用C.作为废料处理D.直接使用【答案】C27、如果监理人根据检查或检验结果，确定材料或设备有缺陷或不符合合同要求，监理人可以拒收材料或设备，相应拒付材料和设备的预付款，这属于监理人员在费用监理中的（）。A.工程计量权、付款审批权和付款签证权B.工程变更的单价确认权和变更工程造价的确定权C.施工索赔事件发生后的费用审查权、物价上涨现象发生时的价格调整权D.在质量控制、进度控制等工作中的拒付权、扣款权【答案】D28、发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，需要将（）列入合同价格。A.中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等B.经监理工程师确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金C.经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金D.承包人所报告的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金【答案】A29、费用支付项目按（），可分为清单支付项目和合同支付项目。A.时间分类B.支付内容分类C.工程内容分类D.合同执行情况分类【答案】B30、当被评估项目含多个合同段时，总体风险评估应由（）牵头组织，专项风险评估工作仍由合同施工单位具体实施。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.咨询公司【答案】A31、工程施工对生态环境造成的短期影响，主要是指施工期间及其前后（）年的短暂时间内造成的。A.1～2B.2～3C.3～4D.3～5【答案】A32、公路工程施工阶段监理时间范围是（）。A.监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日B.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日C.合同工程开工之日至工程交工验收之日D.合同工程开工之日至工程竣工验收之日【答案】B33、总监理工程师对外向（）负责，代表监理单位或者和监理单位一起协调建设单位、施工单位、设计单位、质量安全监督机构等单位或机构的工作关系。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A34、下列有关专项规划的环境影响评价的说法正确的是:（）A.专项规划的环境影响报告书应当包括环境影响评价的结论B.专项规划的编制机关应当在各专项规划草案报送审批前，举行论证会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众对环境影响报告书草案的意见C.专项规划的编制机关在报批规划草案时，应当将环境影响报告书一并附送审批机关审查。未附送环境影响报告书的，审批机关不予审批D.设区的市级以上人民政府在审批专项规划草案，作出决策前，应当先由人民政府指定的环境保护行政主管部门或者其他部门召集有关部门代表和专家组成审查小组，对环境影响报告书进行审查。参加前款规定的审查小组的专家，应当从按照国务院环境保护行政主管部门的规定设立的专家库内的相关专业的专家名单中，以随机抽取的方式确定【答案】A35、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA，额定漏电动作时间（）。A.不应大于0.1sB.大于0.1sC.小于0.1sD.不应小于0.1s【答案】A36、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）m。A.50B.100C.150D.200【答案】D37、某沥青混合料出厂温度为200℃，属于过度加热，该沥青混合料应（）。A.尽快使用B.废弃C.加冷料重新拌和D.冷却后使用【答案】B38、下列关于桥梁施工缝的处理，说法错误的是（）。A.施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，且宜留置在结构受剪力和弯矩较小并便于施工的部位B.对处理层混凝土的强度，当采用水冲洗凿毛时，应达到2.5MPaC.有抗渗要求的混凝土，其施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带D.重要部位及有抗震要求的混凝土结构或钢筋稀疏的钢筋混凝土结构，宜在施工缝处补插锚固钢筋【答案】B39、石砌防护构造物主要起（）作用，以防止冲刷和风化。A.防护B.隔离C.排水D.支撑【答案】B40、下列工程项目施工组织设计编制程序中，最先进行的是（）。A.项目划分，复核工程数量B.选择施工方法，确定施工方案C.编制工程进度计划D.确定施工组织管理机构，制定管理制度【答案】A41、某建设项目的投资收益率为R，本行业的基准（或平均）投资收益率为Rc。当R≥Rc时，则该项目在经济上是（）。A.可以考虑接受B.不可行C.增加投资后可行D.无法确定是否可行【答案】A42、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在接到书面请求后的（）小时内予以答复。A.立即B.12C.24D.36【答案】C43、投资项目决策分析与评价中一般仅进行（）。A.盈利能力分析B.偿债能力分析C.线性盈亏平衡分析D.非线性盈亏平衡分析【答案】C44、施工组织设计在施工项目部编制完成后应由承包人技术部门审查盖章后提交给（）进行审核。A.设计单位B.监理单位C.行政主管部门D.施工单位【答案】B45、分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。其中，关键项目的合格率不低于（）（机电工程为100%），否则该检查项目为不合格。A.90%B.93%C.95%D.98%【答案】C46、插入式振动器的移位间距应不超过振动器作用半径的1.5倍，与侧模应保持（）的距离。A.100～150mmB.50～100mmC.30～80mmD.30～50mm【答案】B47、全面质量管理（TQM）基本原理就是强调在企业或组织最高管理者的质量方针指引下，实行（）的质量管理（即"三全"管理）。A.全方位、全过程和全天候B.全方位、全过程和全员参与C.全面、全过程和全天候D.全面、全过程和全员参与【答案】D48、三辊轴整平机应按作业单元分段整平，作业单元长度宜为10～30m。振捣机振实与三辊轴整平两道工序之间的间隔时间不宜超过（）。A.9minB.12minC.15minD.18min【答案】C49、围岩的工程性质中，对围岩稳定性影响最大的是（）。A.物理性质B.水理性质C.力学性质D.化学性质【答案】C50、以下关于投资项目资本金的说法，描述错误的是（）A.由投资者认缴的出资额B.项目法人承担该部分资金的利息和债务C.投资者按其出资比例依法享有所有者权益D.不得以任何方式抽回【答案】B51、某公路工程项目，直接费为9500万元，定额直接费为8000万元，设备购置费为200万元，措施费为400万元，企业管理费为300万元，利润率按7.42%计取，则该项目的利润为（）万元。A.645.54B.660.38C.756.84D.771.68【答案】A52、商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人的，下列说法正确的有（）。A.买受人可以请求解除合同B.买受人可以要求出卖人赔偿损失C.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款50%的惩罚性赔偿金D.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款一倍的惩罚性赔偿金E.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款两倍的惩罚性赔偿金【答案】A53、下列关于监理人员在费用监理中的期限描述正确的是（）。A.工程计量权、付款审批权和付款签证权B.工程变更的单价商议权C.在质量控制中的监督权D.工程结算的支付权【答案】A54、（）是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求。A.执行合同条款B.执行计价规则C.遵守支付期限D.保持公正立场【答案】D55、运营费用中的养护管理费一般按公路等级，依据交通运输主管部门上年度每公里养护管理支出的平均值综合计算，大中修及技术改造一般按通车后每隔6~8年进行一次，每次大中修及技术改造的费用按工程建设投资额的（）左右计算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】C56、稀浆封层和微表处两幅纵缝搭接宽度不宜超过（），横向接缝宜做成对接缝。分两层摊铺时，第一层摊铺后至少应开放交通（）后方可进行第二层摊铺。A.70cm，12hB.70cm，24hC.80cm，12hD.80cm，24h【答案】D57、路基挖至路床顶面以上（）时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工。A.0.5mB.0.8mC.1mD.1.2m【答案】C58、水泥混凝土面层采用滑模摊铺机时，宜选用散装水泥。高温期施工时，散装水泥的入罐最高温度不宜高于（）℃。A.40B.50C.60D.70【答案】C59、某沥青路面出现龟裂，主要裂缝块度0.15m，平均裂缝宽度4mm，该龟裂属于（）。A.轻度B.中度C.重度D.极重度【答案】B60、价值工程的基本原理，描述错误的是（）A.着眼于寿命周期成本B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的功能，一般是指必要功能和非必要功能D.价值工程的目标表现为产品价值的提高C选项，价值工程的功能，一般是指必要功能。【答案】C61、按照公路工程造价组成，建设项目信息化费属于（）。A.建设项目管理费B.直接费C.措施费D.预备费【答案】A62、以下关于质量体系审核与评审，说法错误的是（）A.开展质量体系审核和评审是保持质量体系持续有效运行的次要手段B.是对体系要素进行审核、评价，确定其有效性C.是对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性D.评价质量体系对环境的适应性，对体系结构中不适应的要素采取改进措施【答案】A63、用高压机械喷种，厚度不小于7cm，其中基层厚（）cm，表层（）cm。A.4，3B.5，2C.3，4D.2，5【答案】A64、洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近（）范围内的气体浓度。A.10mB.20mC.30mD.40m【答案】B65、桥梁的预应力筋不可以采用（）。A.预应力钢丝B.钢绞线C.光圆钢筋D.螺纹钢筋【答案】C66、履约担保金额一般为10%签约合同价,履约担保的现金比例一般不超过签约合同价的（）A.5%B.3%C.2%D.1%【答案】A67、（）是安全生产的核心、是改进安全状况的根本途径、基本方法和工作平台。A.安全生产责任制度B.安全生产技术交底制度C.安全事故报告制度D.双重预防机制建设制度【答案】A68、对于石灰粉煤灰，采用石灰粉煤灰作基层或底基层时，石灰与粉煤灰之比可以是（）。A.1:1B.1:10C.1:8D.1:12【答案】C69、李某每年年末存入银行10000元，连续存入5年，到第5年末一次还本付息，如果存款年利率为8％，第五年末可得款为（）。A.58666元B.61000元C.56000元D.62000元【答案】A70、在特殊干旱地区的高速公路路床压实度标准最低可能为（）。A.96%B.95%C.94%D.93%【答案】D71、价值工程中的经济指标是（）。A.最高的销售数量B.最大的营业规模C.最低的寿命周期成本D.可靠地实现所需功能【答案】C72、基本预备费以建筑安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（）计列。A.11%B.9%C.5%D.4%【答案】A73、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。A.26.5mmB.31.5mmC.37.5mmD.42.5mm【答案】A74、某人存款1万元，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%（复利计算），则该笔存款的期限（）。A.等于10年B.小于8年C.在8～10年之间D.大于10年【答案】B75、水运工程中土石方工程的工程量计算规范，土方开挖各类槽、坑的计算长度应根据自然地面起伏状况划分成若干段，每段长度一般不宜大于（）。A.10mB.15mC.20mD.25m【答案】A76、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.较大安全事故D.一般安全事故【答案】B77、高速公路、一级公路的路面必须具备的功能不包括（）。A.全天候地、稳定地供汽车行驶，即应保证路面良好的行车性能B.路面应具有和保持较好的平整度C.路面表面应具有和保持一定的粗糙度D.即路面表面应较为光滑【答案】D78、土石路堤施工时，填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于（）mm。A.150B.200C.300D.400【答案】C79、在品质工程评价标准中，（）为控制指标。A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.总体评价【答案】A80、在危险源分类中，生产或活动过程中存在的可能发生意外释放的能量或危险物质，是（）。A.第一类危险源B.第二类危险源C.第三类危险源D.第四类危险源【答案】A81、对重大风险制订动态监测计划，定期更新监测数据或状态，每月不少于（）次，并单独建档。A.1B.2C.3D.4【答案】A82、下列关于时间—费用优化的说法正确的是（）。A.缩短工期，会引起直接费用和间接费用的增加B.延长工期，会引起直接费用和间接费用的减少C.缩短工期，会引起直接费用的增加和间接费用的减少D.缩短工期，会引起直接费用的减少和间接费用的增加【答案】C83、下列不属于施工组织设计贯彻应做好的工作是（）。A.施工组织设计的技术交底B.制定工程价款支付比例C.实行项目岗位责任制D.制定各项管理制度【答案】B84、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.150mmB.200mmC.300mmD.500mm【答案】C85、（）作为开展监理工作的总目标，或称综合目标、终极目标、提升性目标。A.建设平安百年品质工程B.建设高品质工程C.建设智能化工程D.建设信息化工程【答案】A86、下列可表示数据的集中位置的特征量是（）。A.中位数B.极差C.标准离差D.变异系数【答案】A87、一般而言工程项目的（）是最重要且最需要项目管理者注意的特性。A.目标性B.一次性C.制约性D.时限性【答案】A88、施工单位年度施工产值估计为17000万元，需要配备（）名专职安全生产管理人员。A.2B.3C.4D.5【答案】C89、矿质混合料的配合比组成设计不包括（）A.确定沥青混合料类型B.确定矿质混合料的级配范围C.确定级配曲线D.确定沥青用量【答案】D90、企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，应接受一次安全培训，培训时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】A91、将6.3785修约到小数后第三位是（）。A.6.379B.6.38C.6.378D.6.380【答案】C92、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmB.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1~1：1.2的坡度分层预留台阶C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压【答案】D93、施工噪声应当符合国家规定的施工场界排放标准，昼间为（），夜间为（）。A.80dB（A），55dB（A）B.70dB（A），60dB（A）C.75dB（A），55dB（A）D.60dB（A），50dB（A）【答案】C94、（）是建立、健全质量管理体系的首要条件。A.企业领导决策B.分层次教育培训C.分析企业特点D.落实各项要素【答案】A95、某高速公路项目中发生了大桥主体结构坍塌，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】C96、由于发包人发生违约情况时，承包人按合同约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.14B.25C.28D.42【答案】C97、施工总进度计划是反映合同工程（）。A.从施工准备到交工验收的全部工作过程的时间安排B.从施工准备到竣工验收的全部工作过程的时间安排C.从施工期到交工验收的全部工作过程的时间安排D.从施工期到竣工验收的全部工作过程的时间安排【答案】A98、非施工单位责任等因素导致进度拖延，而施工单位放弃权利的，属于（）。A.工程延误B.工程延期C.放弃工期索赔D.放弃工期顺延【答案】A99、生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处上一年年收入百分之（）的罚款。A.三十B.四十C.五十D.六十【答案】A100、下列试验工作中不属于监理基本试验工作的是（）。A.验证试验B.工艺试验C.全面检验D.见证取样【答案】C多选题（共50题）1、下列选项属于施工安全风险评估报告的编制依据的有（）。A.项目风险管理方针及策略B.建立施工安全风险评估制度C.项目设计和施工方面的文件D.项目各阶段的审查意见E.设计阶段风险评估意见【答案】ACD2、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循（）。A.只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否会推迟工程项目总工期，若只是局部工程受到影响，承包人应考虑可否采取其他措施予以弥补，而不应考虑推迟工程项目的总工期C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上，若是非关键线路上的关键工序，监理工程师亦不应考虑延长总工期D.恶劣气候条件造成工程延期，监理工程师审批时应考虑整个分项工期内良好气候予以的补偿E.在非承包人原因造成的工期延期发生后7天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求【答案】ABCD3、关于民事诉讼法规定的再审程序，下列说法正确的有：A.再审只能由原审当事人自己提出申请才可能进行B.当事人申请再审应该在原审裁判作出后2年以内提出C.当事人对已经发生法律效力的解除婚姻关系的判决，不得申请再审D.法院的再审是对事实和法律的全面审查【答案】CD4、下列有关小净距隧道施工，应注意的是（）。A.先行洞和后行洞开挖方法B.先行洞和后行洞爆破设计和爆破振动控制C.先行洞和后行洞开挖错开距离D.先行洞衬砌和后行洞开挖错开距离E.中侧导洞断面的选择【答案】ABCD5、下列对当事人诉讼权利平等原则的认识，哪些是正确的？()A.法律赋予当事人双方的权利可以是对等的，不必完全相同B.对外国人给予国民待遇，是对诉讼权利平等原则的践踏C.如果法院只强调当事人诉讼权利平等，但没有根据法律提供保障措施，这违背了平等原则D.法院审理国有企业与个人之间的经济纠纷，为了给国有资产更多的保护，限制作为当事人一方的个人诉讼权利的行使，这种作法违反了民事诉讼法的平等原则【答案】ACD6、下列支付项目，属于清单支付项目的是（）。A.暂列金额B.质量保证金C.计日工D.暂估价E.工程变更费用【答案】ACD7、下列选项中属于建筑项目前期工作费的有（）。A.勘察、设计所需的费用B.施工招标文件编制费C.使用林地可行性研究报告编制费D.风洞试验费E.桩基承载力试验费【答案】ABD8、梁式桥桥台发生滑移和倾斜时的加固措施包括（）。A.挖除台背填土，改用轻质材料回填，减轻台后土压力，以使桥台稳定B.挖去台背填土，加厚台身C.埋置式桥台可采用挡墙、支撑杆或挡块等进行加固D.对于单跨的小跨径梁式桥，可在两桥台基础之间增设钢筋混凝土支撑梁或浆砌片石支撑板，支撑顶面应不高于河床E.在U形桥台两侧加厚翼墙【答案】ABCD9、后张法预应力混凝土的浇筑时，预应力结构混凝土的浇筑及养生应符合的要求有（）。A.浇筑混凝土时，应保持锚塞.锚圈和垫板位置的稳固B.在混凝土浇筑和预应力钢筋张拉前，锚具的所有支承表面（如垫板)应加以清洗C.拌和后超过35min的混凝土不得使用D.为避免孔道变形，不允许振捣器触及套管。E.混凝土立方体强度尚未达到18～20MPa时，不得拆除模板。【答案】ABD10、《建设工程安全生产管理条例》规定施工单位应当具备安全生产条件。同时，《安全生产许可证条例》进一步明确规定，国家对（）实行安全生产许可制度。上述企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品企业D.大型商场E.医疗器械【答案】ABC11、衬砌混凝土开裂、拱顶下沉的原因是（）。A.隧道设计时，因围岩级别划分不准、衬砌类型选择不当，造成衬砌结构与围岩实际荷载不相适应，引发裂损病害B.偏压地段未采用偏压衬砌C.对基底软弱和易风化泥化地段，未设可靠防排水设施，混凝土铺底厚度及强度不足D.由于施工测量放线发生差错、欠挖、模板拱架支撑变形、塌方等原因，造成局部衬砌厚度偏薄E.采用先进的施工技术设备，尽量减少施工对围岩的扰动，提高衬砌质量【答案】ABCD12、填石路堤施工质量中施工过程质量控制应符合的规定有（）。A.施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制，压实质量可采用沉降差指标进行检测B.施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制，压实质量不可采用沉降差指标进行检测C.施工过程中，每填高2m宜检测路基中线和宽度D.施工过程中，每填高3m宜检测路基中线和宽度E.施工过程中，每填高5m宜检测路基中线和宽度【答案】AD13、公路隧道机电工程的质量监理过程中，对于风机的检验，下列说法正确的有（）。A.风机运抵现场后，保持包装和密封良好B.风机安装前应认真进行外观清理检查，并做好记录C.进.出风口应敞开D.搬运设备应有专人指挥，使用的工具及绳索必须符合安全要求。E.轴流风机还应进行液压油油位检査【答案】ABD14、渗沟施工均应设置（）。A.排水层（或管、洞）B.反滤层C.透水层D.防冻层E.封闭层【答案】AB15、从路面结构的力学特性和设计方法的相似性出发，将路面划分为（）。A.柔性路面B.刚性路面C.半刚性路面D.高强度路面E.低强度路面【答案】ABC16、水泥混凝土路面的优点有（）。A.强度高B.稳定性好C.开放交通早D.耐久性好E.有利于夜间行车【答案】ABD17、品质工程评价的标准包含（）。A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.外观指标E.减分指标【答案】ABC18、桥梁的下部构造物包括（）等。A.桥墩B.支座C.桥台D.伸缩缝E.基础【答案】AC19、关于模板、支架的拆除，下列选项正确的有（）。A.承重模板应横向同时、纵向对称均衡卸落B.承重模板应纵向同时、横向对称均衡卸落C.遵循先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序和原则D.遵循自上而下、分层分段拆除的顺序和原则E.模板存放场地应坚实平整【答案】ACD20、下列关于工程费用监理作用的说法正确的有（）。A.控制施工“合同价格”的核心环节B.质量控制的重要辅助手段C.安全控制的重要辅助手段D.进度控制的重要辅助手段E.保护承包人合法权益的重要途径【答案】ABD21、沥青贯入式路面施工质量控制要点说法正确的是（）。A.下承层沥青贯入式路面施工前，基层必须清扫干净B.撒布集料后，严禁车辆通行C.主层集料撒布后，先用6-8t压路机以2km/h的初碾速度碾压3-4遍，使集料基本稳定D.主层集料碾压完毕后，应立即浇洒第一层沥青E.当使用乳化沥青时，嵌缝料的撒布必须在乳液破乳后完成【答案】ABCD22、软土地区施工时，下列厚度的软土宜采用浅层置换的有（）。A.2.0mB.2.5mC.3.0mD.5.0mE.4.0m【答案】AB23、属于沥青混凝土路面常见病害的是（）。A.龟裂B.横向裂缝C.纵向裂缝D.车辙E.破碎板【答案】ABCD24、特别重大事故由（）组织事故调查组进行调查。A.国务院B.国务院授权有关部门C.由事故发生地省级人民政府D.由事故发生地设区的市级人民政府E.由事故发生地设区的县级人民政府【答案】AB25、水泥混凝土路面与其他类型路面相比，具有的优点有（）。A.强度高B.稳定性好C.耐久性好D.能见度好E.没有接缝【答案】ABCD26、关于仰拱施工说法正确的是（）。A.仰拱的开挖长度：土和软岩应不大于3m，硬岩应不大于5mB.隧底超挖部分回填，可用强度等级不低于C15的混凝土或C20的喷射混凝土回填C.初期支护喷射混凝土不得与仰拱混凝土衬砌一次浇筑D.仰拱左右半幅分次浇筑，一次浇筑长度不宜大于5mE.仰拱填充、垫层混凝土的强度达到设计强度的100%后方可允许运渣车辆通行【答案】ABC27、对于隧道衬砌喷射混凝土施工要点，下列说法正确的有（）。A.审批进场喷射混凝土的施工设备，可以使用干喷设备B.审批喷射混凝土配合比设计，承包人提出的配合比设计应使喷射混凝土具有必要的强度.耐久性.防水性.附着性以及良好的施工性C.每次喷射作业前或作业期间，检查水泥品种.强度等级.用量，检查砂石的含水率D.检查喷射机械配套情况和实际功效，进行必要的试喷E.检查喷射作业面是否存在欠挖.浮石，如有较大的浮石应清除【答案】BCD28、下列预应力混凝土梁的悬臂浇筑的要求，说法正确的是（）。A.如梁体与桥墩非刚性连接，悬臂浇筑梁体混凝土时，应先将墩顶梁段与桥墩临时固定B.悬臂浇筑时桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡C.悬臂浇筑用挂篮，在已完成的梁段上前移时，后端应有可靠的稳定措施D.合龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加压，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，使悬臂挠度保持稳定E.合龙段的施工，混凝土浇筑应在一天中最高温度时进行【答案】ABCD29、土地使用及拆迁补偿费包含（）。A.建设项目管理费B.永久占地费C.临时占地费D.拆迁补偿费E.水土保持补偿费【答案】BCD30、根据路面结构的力学特性，分为（）。A.柔性路面B.混凝土路面C.刚性路面D.沥青路面E.半刚性路面【答案】AC31、下列对于路基土工试验描述正确的有（）。A.路基施工前，监理机构应根据监理合同约定建立监理机构的中心试验室B.路基施工前，监理机构应督促施工单位建立具备现场试验检测能力的工地试验室C.监理机构应要求施工单位对路基基底的原状土进行取样试验，每公里应至少取1个点D.监理工程师应做好平行试验E.使用特殊材料作为填料时，应按相关标准进行相应试验检验，经监理工程师批准后方可使用【答案】ABD32、关于实现担保物权案件的管辖，下列说法中符合我国民事诉讼法规定的是：A.担保物权人可向担保合同签订地基层人民法院提出实现担保物权申请B.担保物权人可向担保财产所在地基层人民法院提出实现担保物权申请C.担保物权人可向担保物权登记地基层人民法院提出实现担保物权申请D.担保物权人可向被申请人住所地基层人民法院提出实现担保物权申请【答案】BC33、当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求。在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择（）。A.总时差较大的工作B.有多项紧前工作的工作C.有充足备用资源的工作D.缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作E.单位时间消耗资源量大的工作【答案】CD34、仰拱施工的关键项目是（）。A.混凝土强度B.厚度C.平整度D.钢筋保护层厚度E.底面高程【答案】AB35、中国人甲（男）与中国人乙（女）于1980年结婚。1985年，甲、乙先后赴德国留学，后双方分居。1994年甲在德国法院提起离婚诉讼。1995年德国法院判决解除甲、乙之间的婚姻关系。甲回国后向我国法院申请，要求承认德国法院的判决。下列选项哪些可以作为承认德国法院判决效力的条件？A.德国与我国存在此方面的条约关系或有互惠关系B.承认德国判决不损害我国的主权、国家安全和社会公共利益C.判决已发生法律效力D.判决必须是关于民商事争议的判决【答案】ABCD36、下列关于明洞回填施工的说法中，正确的有（）。A.明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水盲管施工完成后进行，机械回填时，拱圈混凝土强度应不小于设计强度的75%B.明洞回填施工应遵循对称均衡的原则C.回填料不得采用膨胀岩土。顶面0.2m可以使用耕植土回填D.明洞土石回填应对称分层夯实，每层厚度不得大于0.2mE.回填时，宜采用倾填作业【答案】BC37、公路隧道机电设施组成包括（）。A.通风设施B.照明设施C.紧急呼叫设施D.火灾探测报警设施E.收费站监控室视频设备【答案】ABCD38、隧道工程施工中，特殊地质地段包括（）。A.滑坡B.高应力C.膨胀地层D.软弱黄土地层E.断层【答案】CD3