建设工程招投标概论复习题

《工程招投标概论》复习题一、单项选择题1.法人的意志是由法人的[]实现的。A．名称B．场所C．、上级机关D．组织机构2.在下列法律关系主体中，[]是法人。A．施工企业B．施工企业经理C.个体工商户D．施工企业的分公司3.经济法律关系的[A]是指经济法律关系的参加者或者当事人。A．主体B．客体C．内容D．对象4.买卖合同关系的客体是[]。A．买卖的行为B．运输工具C．智力成果D．买卖的货物5.施工企业的项目经理由于管理不当，具体施工人员在施工中产生了一些问题，导致本应顺利完成的施工任务延误，监理单位履行了合同规定的职责，建设单位应当向[]提出赔偿要求。A．监理单位B．施工单位C．项目经理D.具体施工人员6.对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种[]。A．合法行为B．违法行为C．自然事件D.社会事件7.在工程施工期间，施工工程的占有权属于[]。A．建设单位B．施工企业C．监理单位D.国家8.最全面、最充分的物权是[]。A．所有权B．抵押权C．经营权D.留置权9.施工企业与项目经理之间的代理关系是一种[]代理。A．委托B．法定C．指定D.再10.未成年人与其父母之间的代理关系是一种[]代理。A．委托B．法定C．指定D.再11.在所有权的各项权能中，[]是核心。A．占有权B．使用权C．收益权D．处分权12.在项目施工过程中，由于设计单位没有按期提供施工图纸，导致监理工程师未按期向施工企业提供图纸，给施工企业造成了损失，施工企业应当向[]提出赔偿要求。A．建设单位B．监理单位C．监理工程师D．设计单位13.A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，但按照合同约定，B施工单位仍有该项目的照管责任，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的C单位在未与A、B单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，C单位为此行为付出了一定的资金，该笔资金应当由[]A．A单位B．B单位C.C单位D.监理单位14.A单位与B单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，B单位应于1997年2月18日付货款，但B单位未按期付款。1998年3月18至1998年5月17，发生了不可抗力事件，致使A单位无法行使请求权，该笔货款的诉讼时效期间至[]期满。A．1998年10月5．日B．1999年2月17日C．1999年4月19日D．2000年5月16日15.某项目在施工过程中，由于建设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于[]。A．合法行为B．自然事件C．违法行为D．社会事件16.施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限，为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向[]提出支付合同款的要求。A．监理单位B．施工单位巳项目经理D．建设单位17.A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的B单位在未与A单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，该行为属于〔〕。A．合同B．侵权C．无因管理D．不当得利18.A单位与B单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，A单位应于1997年2月8日交货，B单位应于1997年2月18日付货款。但B单位未按期付款，该笔货款的诉讼时效期间至[]期满。A．1998年10月5日B．1999年2月7日C．1999年2月17日D．1998年2月1719.经济法律关系的权利义务共同指向的事物是经济法律关系的[]。A．主体B．客体C．内容D．对象20.货物运输合同的客体是[]。A．运输人B．运输工具C．运输行为D．运输的货物21.建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效期间应从[]时起算。A．订立施工合同B．工程完工C．约定应当支付工程款D．工程通过竣工验收22.A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当[]。A．要求A公司支付电视机的货款B．要求甲支付电视机的贷款C．退货D．向A公司交付计算机后要求A公司支付计算机的货款23.诉讼时效期间从权利人[]之日起算。A．权利受到侵害B．提起诉讼．C.巳知道或者应当知道其权利受到侵害D．被告知其权利受到侵害24.若权利人在诉讼时效期间内不行使权利，法律规定消灭其[]A．胜诉权B．起诉权巳实体权利D．执行权25.建设工程合同纠纷的诉讼时效为[]．A．6个月B．1年C．2年D．4年26.诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效[]。A．继续计算B．维持不变C．重新计算D.适当减少27.建设工程合同是一种[]合同。A．实践B．诺成C．单务D.从属28.担保合同是一种[]合同。A．计划B．实践C.主D．从29.我国《合同法》规定，在合同订立过程中，要约自[]时生效。A．到达受要约人B．要约人发出C．受要约人真正了解D．合同订立30.订立合同必须经过一定的程序，不同的合同其订立的程序可能不同，但其中[]是每个合同都必须经过的程序。A．担保和承诺B．要约和担保C．要约和承诺D.承诺和公证31.从行为性质上说，工程招标属于[]。A．要约B．承诺C．要约邀请D.反要约32.在下列法律事实中，[]会导致合同生效。A．要约到达受要约人B．受要约人发出承诺C．法律规定采用书面形式的合同，承诺到达要约人的D．法律规定采用书面形式的合同，当事人虽未采用书面形式但已经履行全部义务的33.中标通知书是一种[]。A．要约B．承诺C．要约邀请D．反要约34.口头合同自[]时生效。A．要约生效B．要约人发出要约C．双方签字D．受要约人承诺35.工程投标属于[]。A．要约B．承诺C．要约邀请D．反要约36.当对格式条款的解释出现歧义时，应当按照[]的解释履行合同。A．格式条款提供者B．不利于格式条款提供者C．有利于格式条款提供者D．格式条款起草者37.委托代理的法律后果由[]承担。A．无权代理人B．被代理人C．善意第三人D.保险公司38.在下列几种情形中，[]合同是可撤销的合同。A．损害公共利益的B．以合法活动掩盖非法目的的C．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D．因重大误解而订立的39.可撤销的合同，当事人必须自知道或者应当知道撤销事由之日起[]年内才能行使撤销权。A．0．5B．1C．2D.440.在下列合同中，[]合同是可撤销的合同。A.造成对方人身伤害而免责的B．恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C．在订立时显失公平的D．违反法律强制规定的41.一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方(75％过错)，损失承担应为[]。A．各自承担自己的损失B．甲方赔偿乙方1万元的损失C.甲方赔偿乙方0．5万元的损失D．甲方赔偿乙方2万元的损失42.无效合同从[]时起就没有法律效力。A．被确认无效B．履行C．订立D.谈判43.在下列合同中，[]合同是可变更的合同。A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B．以合法活动掩盖非法目的的C．因重大误解而订立的D．损害社会公共利益的44.合同生效后，当事人发现合同对价款的约定是不明确的，首先应当采用[]确定价款。A．按照合同有关条款B．协议补充的方法C．按照交易习惯D．按照订立合同时履行地45.一个买卖合同执行的是政府指导价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款。但卖方2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克[]元向卖方付款。A．100B．110C．120D.13046.合同生效后，当事人对合同质量约定不明确的，首先应当[]A．按照行业标准确定B．按照有关合同条款确定C．按照国家标准确定D．协议补充47.合同生效后，当事人对合同的内容没有约定或者约定不明确的，可以[]。A．按照债权人的理解确定B．按照债务人的理解确定C．按照交易习惯确定D．未约定的内容视为无效48.如果国家或者行业对产品质量有强制性标准，则合同约定的质量要求[]该强制性标准。A．必须采用B．不得低于C．必须高于D．应当参照49.合同生效后，当事人对合同价款约定不明确，也无法通过其他方法确定，可以按照[]价格履行。A．订立合同时订立地的市场B.履行合同时履行地的市场C.履行合同时订立地的市场D.订立合同时履行地的市场50.债权人转让权利的，应当[]。A．通知债务人B.与债务人协商C.使债务人的抗辩只能针对债务人D.只转让主权利，不转让从权利51.合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利自提存之日起[]年内不行使而消灭。A．1B．2C．5D．2052.债权人领取提存物的权利消灭后，提存物归[]所有。A．债务人B．债权人C．国家D．提存机构53.在合同权利义务终止的原因中，[]是最主要和最常见的原因。A．债务清偿B．合同解除C.免除债务D．债务抵消54.违反合同承担违约责任的形式有[]。A．返还财产B．追缴财产C.支付赔偿金D．抵押财产55.仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向[]申请执行。A当地人民政府B．人民法院C．仲裁委员会D.调解委员会56.人民法院受理合同诉讼案件的管辖权与当事人在合同中约定的[]有关。A．违约责任B．履行期限C．履行地点D.履行方式57.仲裁庭的首席仲裁员由[]选定。A．仲裁申请人B．未申请仲裁的纠纷当事人C．当事人共同D．人民法院58.一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，发生纠纷后，施工企业应当向[]人民法院提出诉讼申请。A．施工企业所在地B．工程所在地C．合同签订地D．建设单位所在地59.建设项目施工许可证的申请者是[]。A．建设单位B．施工单位C.监理单位D．建设项目主管部门60.建设项目应当在领取施工许可证后的[]个月内开工。A．1B．3C．6D.1261.建设单位领领取了施工许许可证不能按按期开工的应应当申请延期期，延期以[]次为限。A．1B．2C．3D．462.中止施工[[]]个月以上的的工程恢复施施工前，应当当报发证机关关核验施工许许可证。A．1B．3C．6D．1263.建筑工程监监理是监理单单位代表[]实施监督的的一种行为。A．建设设单位B．设计单位C．施工单位D．国家64.在保险合同同中，按照保保险合同负有有支付保险费费义务的人是是[]。A．保险险人B．投保人CC.被保险人D．受益人65.对一个邀请请招标的工程程，必须向[]以上的潜在在投标人发出出邀请。A．2家家B．3家C．5家D．7家66.招标人对已已发出的招标标文件进行必必要的修改或或者澄清，应应当在招标文文件要求提交交投标文件截止时间至至少[]日前，以书书面形式通知知所有招标文文件收受人A．5B．115C．20D．3067.招标投标活活动的公开原原则首先要求求()要公开。AA.招标活动的的信息B．评标委员员会成员的名名单CC．工程设计计文件D．评标标准准68.依法必须进进行招标的项项目的()，必须通过过国家指定的的报刊、信息息网络或者其其他公共媒介介发布。AA.资格预审公公告B．投标邀请请书CC．招标公告D，评标标准准69.标信息公开开是相对的，对对于一些需要要保密的事项项是不可以公公开的。如()在确定中标标结果之前就就不可以公开开。AA.评标委员会会成员名单B．投标邀请请书CC．资格预审审公告D．招标活动动的信息70.评标时，(())应当明确、严严格，对所有有在投标截止止日期以后送送到的投标书书都应拒收，与与投标人有利利害关系的人人员都不得作作为评标委员员会的成员。A.评标程序B．评标时间间C．评标标准D．评标方法法71.招标投标活活动的公正原原则与公平原原则的共同之之处在于创造造一个公平合合理、()的投投标机会。A．自由竞争B．平等竞争争C．表现企业业实力D．展示企业业业绩72.诚实信用是是民事活动的的一项基本原原则，招标投投标活动是以以()为目的的民民事活动，当当然也适用这这一原则。AA．承揽工程程任务B．签订承包包合同CC.确定中标企企业D．订立采购购合同73.在投标的过过程中，如果果投标人假借借别的企业的的资质，弄虚虚作假来投标标即违反了()这一原则。AA．公开B．公平CC．诚实信用D．公正74.按照《中华华人民共和国国合同法》的的规定，如果果一方在订立立合同的过程程中违背了诚诚实信用的原原则并给对方方造成了实际际的损失，责责任方将承担担()的责任。AA．赔偿、B．缔约过失失CC．降低资质质等级D．吊销资质质证书75.下列不属于于《工程建设设项目招标范范围和规模标标准规定》的的关系社会公公共利益、公公众安全的基基础设施项目目的是()。AA．煤炭、石石油、天然气气、电力、新新能源等能源源项目BB．铁路、公公路、管道、水水运、航空等等交通运输项项目CC．商品住宅宅，包括经济济适用住房DD．生态环境境保护项目76.下列不属于于《工程建设设项目招标范范围和规模标标准规定》的的关系社会公公共利益、公公众安全的公公用事业项目目的是()。A..邮政、电信信枢纽、通信信、信息网络络等邮电通讯讯项目BB．供水、供供电、供气、供供热等市政工工程项目CC．商品住宅宅，包括经济济适用住房DD．科技、教教育、文化等等项目77.《工程建设设项目招标范范围和规模标标准规定》中中规定施工单单项合同估算算价在()万元人民币币以上的，必必须进行招标标。A．2000B．100C．1550D．25078.《工程建设设项目招标范范围和规模标标准规定》中中规定重要设设备、材料等等货物的采购购，单项合同同估算价在()万元人民币币以上的，必必须进行招标标。A．2000B．100C．1550D．5079.《工程建设设项目招标范范围和规模标标准规定》中中规定勘察、设设计、监理等等服务的采购购，单项合同同估算价在()万元人民币币以上的，必必须进行招标标。A．200BB．100C．1550D．5080.《工程建设设项目招标范范围和规模标标准规定》中中规定项目总总投资额在()万元人民币币以上的，必必须进行招标标。A，22000B．3000C．10000D．400081.应当招标的的工程建设项项目在()后，已满足足招标条件的的，均应成立立招标组织，组组织招标，办办理招标事宜宜。A.进行行可行性研究究B．办理报建建登记手续C.选择择招标代理机机构D．发布招标标信息82.应当招标的的工程建设项项目，根据招招标人是否具具有()，可以将组组织招标分为为自行招标和和委托招标两两种情况。A.招标标资质B．招标许可可C.招标标的条件与能能力D．评标专家家83.《招标投标标法》第12条规定：“依法必须进进行招标的项项目，招标人人自行办理招招标事宜的，应应当向有关行行政监督部门门()。A.申请请B．备案C．通报报D．报批84.《招标投标标法》第19条规定，招招标人应当根根据招标项目目的()编制招标文文件。A投资B．建设规模模C．占地地面积D．特点和需需要85.下列不属于于招标文件内内容的是()。A.投标标邀请书且设计图纸纸C.合同同主要条款D．财务报表表86.招标人不得得以任何方式式限制或排斥斥本地区、本本系统以外的的法人或其他他组织参加投投标体现()原则。A.公平平B．保密C.及时时D．公开87.《招标投标标法》规定：：“招标人采用用邀请招标方方式，应当向向()个以上具备备承担招标项项目的能力、资资信良好的特特定的法人或或者其他组织织发出投标邀邀请书。”A.二B．三C．四D..五88.招标文件、图图纸和有关技技术资料发放放给通过资格格预审获得投投标资格的投投标单位。投投标单位应当当认真核对，核核对无误后以以()形式予以确确认。A．会议议B．电话C．口头头D．书面89.《工程建设设项目施工招招标投标办法法》第15条规定：“对招标文件件或者资格预预审文件的收收费应当合理理，不得以营营利为目的。对对于所附的设设计文件，招招标人可以向向投标人酌收收()”。A．押金金B．成本费C.手续续费D．租金90.招标文件发发售后，招标标人要在招标标文件规定的的时间内组织织投标人踏勘勘现场，了解解工程现场和和周围环境情情况，并对潜潜在投标人针针对()及现场提出出的问题进行行答疑。A．设计计图纸B．招标文件C.地质质勘察报告D．合同条款91.投标人拿到到招标文件后后，应进行全全面细致的调调查研究。若若有疑问或不不清楚的问题题需要招标人人予以澄清和和解答的，应应在收到招标标文件后的()内以书面形形式向招标人人提出。A．半个个月B．10日C．一定定期限D．1周92.投标人对招招标文件或者者在现场踏勘勘中如果有疑疑问或有不清清楚的问题，应应当用()的形式要求求招标人予以以解答。A．书面面B．电话C.口头头D．会议93.《招标投标标法》第24条规定：“依法必须进进行招标的项项目，自招标标文件开始发发放之日起至至投标人提交交投标文件截截止之日止，最最短不得少于于()日”。A．100BB．15C．200DD．794.下列哪项内内容在开标前前不应公开()。A招标信信息公开B．开标程序序公开C．评标标委员会成员员的名单D．评标标准准公开95.《招标投标标法》第28条规定：“招标人收到到投标文件后后，应当()，不得开启启。在招标文文件要求提交交投标文件的的截止时间后后送达的投标标文件，招标标人应当拒收收。”A．登记记备案B．签收送审审C．集中中上报D．签收保存存96.招标人收到到投标文件后后，应当向投投标人出具标标明签收人和和签收时间的的()，在开标前前任何单位和和个人不得开开启投标文件件。A．凭证证B．回执C．协议议D．收条97.提交投标文文件的投标人人少于()个的，招标标人应当依法法重新招标。重重新招标后投投标人仍少于于这个数，属属于必须审批批的工程建设设项目，报经经原审批部门门批准后可以以不再进行招招标；其他工工程建设项目目，招标人可可自行决定不不再进行招标标。A．3B．4C．2D．598.必须进行招招标的项目而而不招标的，将将必须进行招招标的项目化化整为零或者者以其他任何何方式规避招招标的，责令令限期改正，可可以处项目合合同金额()的罚款。A．3‰‰以上5‰以下B．10‰以上15‰以下C．5‰‰以上10‰以下D．15‰以上20‰以下99．招标人以不合理理的条件限制制或者排斥潜潜在投标人的的，对潜在投投标人实行歧歧视待遇的，强强制要求投标标人组成联合合体共同投标标的，或者限限制投标人之之间竞争的，责责令改正，可可以处()万元的罚款款。A．1B．1～5C．5～～10D．10100．依法必须须进行招标的的项目的招标标人向他人透透露已获取招招标文件的潜潜在投标人的的名称、数量量或者可能影影响公平竞争争的有关招标标投标的其他他情况的，或或者泄露标底底的，给予警警告，可以并并处()万元的罚款款。A．1～～10B．10～15C．155～20D．20101．我国招标标投标法规定定，开标时间间应为()。A.提交投标标文件截止时时间B．提交投标标文件截止时时间的次日C．提交投标标文件截止时时间的7日后D．其他约定定时间102．我国招标标投标法规定定，开标地点点应为()。A.招标人办办公地点B．招标文件件中预先确定定的地点C.政府指定定的地点D．招标代理理机构办公地地点103．根据我国国招标投标法法的有关规定定，下列不符符合开标程序序的是()。A.开标应当当在招标文件件确定的提交交投标文件截截止时间的同同一时间公开开进行B．开标地点点应当为招标标文件中预先先确定的地点点C．开标由招招标人主持，邀邀请部分投标标人参加D．开标时都都应当当众予予以拆封、宣宣读104．我国招标标投标法规定定，开标应由由()主持。A．地方政府府相关行政主主管部门B．招标代理理人C．招标人D．中介机构构105．我国招标标投标法规定定，评标应由由()依法组建的的评标委员会会负责。A.地方政府府相关行政主主管部门B．招标代理理人C．中介机构构D．招标人106．关于评标标委员会成员员的义务，下下列说法中错错误的是()。A.评标委员员会成员应当当客观公正地地履行职务B．评标委员员会成员不得得接触投标人人C．评标委员员会成员不得得透露对投标标文件的评审审情况D．评标委员员会成员不得得透露中标候候选人的推荐荐情况107．评标委员员会中，技术术、经济等方方面的专家不不得少于成员员总数的（）。A.五分之三三B．五分之四四C.三分之一一D．三分之二二108．招标文件件未对汇率标标准和汇率风风险作出规定定的，汇率风风险由()。A．招标人B．投标人C.招标人和和投标人D．银行109．投标文件件中的大写金金额和小写金金额不一致的的，应()。A．以小写金金额为准B．以大写金金额为准C．由投标人人确认D．由招标人人确认110．有效投标标少于()个的，招标标人应当依法法重新招标。A．3B．4C．5D．6111．关于评标标报告，错误误的说法是()。A.评标委员会会完成评标后后，应当向招招标人提出书书面评标报告告B．评标委员会完成成评标后，应应当向投标人人提出书面评评标报告C．评标报告由评标标委员会全体体成员签字D．评标委员会成员员拒绝在评标标报告上签字字且不陈述其其不同意见和和理由的，视视为同意评标结论论112．建设工程程招标投标是是以订立建设设工程合同为为目的的民事事活动。从合合同法意义上上讲，招标人人发出的中标标通知书是()。A．要要约B．要约邀请请C.承诺D．承承诺要约113．缔约过失失责任发生在在()A．．中标前B．．中标后C．．合同成立前前D．．合同成立后后114．招标人和和中标人应当当自中标通知知书发出之日日起()日内，按照照招标文件和和中标人的投投标文件订立立书面合同A.15BB.30C.45D..60115．中标人不不按照招标文文件的规定提提交履约担保保的，将失去去订立合同的的资格，其提提交的投标担担保()。A．退还还一部分B.全部退还C．不退还D．不退还并并且追加罚金金二、多项选择题１、工程建设法律律关系的构成成要素包括().A．主体B.客体C.内容DD.事件E．行为2．建设法律关系主主体，主要是是指参加或管管理、监督建建设活动，受受建设工程法法律规范调整，在法律上享享有权利、承承担义务的()。A．自然人B．法人C．协会D．政党E．其他组织织3．在我国的民法通通则中，自然然人包括()。A．公民B．行为C．外国人D．无国籍的的人E．专业技术术人员4．企业法人包括(())。A.国有企业法法人BB.合伙企业C．商会法人D．有限责任任公司E.外资企业法法人5．非企业法人包括括()。A．机关法人B．附属性医医院C．社会团体体法人D．事业单位位法人E．地方各级级人民政府的的职能部门6．法律关系的客体体包括()。A．人B．财C.物D．行为E．非物质财财富7．法律关系的变更更，是指法律律关系的()发生变化。A．主体B。内容C.客体D．事件E．行为8．法律关系的终止止，分为()。A．权利终止B．自然终止止C．义务终止D．违约终止止E.协议终止9．法律事实按是否否包含当事人人的意志分为为事件和行为为两类。其中中，行为通常常表现为()。A.民事法律行行为B．行政行为为C.违法行为D．自然行为为E．司法行为为10．法律行为的成立立要件有()。A．法律行为为主体具有相相应的民事权权利能力和行行为能力B．经过登记记或备案等程程序C.行为人意思思表示真实D.行为内容合合法E．行为形式式合法11．行为内容合法是是法律行为的的成立要件之之一。该要件件要求行为人人实施的民事事行为()。A.不违违反法律B．不违反行行政法规C．不得得违背社会公公德D．不得损害害社会公共利利益E．不得得违背风俗习习惯12．在代理关系中，通通常涉及的关关系主体为()。A.代理权人B．代理人C.被代理人D．受托人E．第三人13．代理的种类有(())。A．委托代理B．邀请代理理C.约定代理DD.法定代理E．指定代理理14．被代理人在委托托代理活动中中应注意下列列问题()。A．被代理人人应慎重选择择代理人B．被代理人人不得取消委委托C．被代理人人不得更换代代理人D．委托授权权的范围要明明确E．委托代理理的事项必须须合法15．代理人在代理活活动中应注意意下列问题()。AA．应在代理理权限范围内内进行代理活活动B．应亲自进进行代理活动动CC．应认真履履行职责D．应严格按按被代理人的的指示活动EE．不得滥用用代理权16．下列选项中(ACDE)属于委托代代理终止的原原因。A．代理期限限届满B．被代理人人取得民事行行为能力C．代理人辞辞去委托D．代理人死死亡E．代理事务务完成17．债权的客体可以以是()，物权的客客体则只能是是物。A．财B．人C.物D．行为E.智力成果18．债因以下事实而而消灭，即()。A．履行B．提存C．混同D．免除E．请求19．物权的民法保护护方法包括()。A．请求确认认物权B．请求给予予更新C．请求排除除妨碍D．请求返还还原物E．请求损失失赔偿20．我国承认并以法法律形式加以以保护的主要要知识产权有有()。A．著作权B．专利权C．商业秘密D．发明权E.商标权21．知识产权的基本本特征有()。A．专有性B．时间性C.地域性D．盈利性E．具有人身身权和财产权权的双重属性性22．专利权的主体包包括()。A.发明人B．合法受让让人C．社会组织D．外国人与与外国人组织织E.发现人23．商标侵权行为包包括()。A．非法使用用他人注册商商标B．销售伪造造的商标标识识C．制造他人人注册商标标标识D．销售他人人注册商标的的商品E．擅自制造造他人注册商商标标识24．诉讼时效的种类类包括()。A.普通诉讼时时效B．短期诉讼讼时效C.中期诉讼时时效D．权利的最最长保护期限限E.特殊诉讼时时效25．下列选项中()诉讼时效为1年。AA．身体受到到伤害要求赔赔偿的B．延付或拒拒付租金的CC.技术进出口口合同争议的的D．出售质量量不合格的商商品未声明的的EE．寄存财物物被丢失或损损毁的26．《招标投标法》第5条规定：“招标投标活动应当遵循()原则.A．公开B．公平C．诚实信用用D．公正E．平等27．采用公开招标方方式，()等都应当公公开A.评标的程程序B．评标人的的名单C．开标的程程序D．评标的标标准E.中标的结结果28．招标投标活动的的公平原则体体现在()等方面。A．要求招标标人或评标委委员会严格按按照规定的条条件和程序办办事B．平等地对对待每一个投投标竞争者C.不得对不不同的投标竞竞争者采用不不同的标准D．投标人不不得假借别的的企业的资质质，弄虚作假假来投标E．招标人不不得以任何方方式限制或者者排斥本地区区、本系统以以外的法人或或者其他组织织参加投标标29.工程建设设项目招标范范围包括()。A．全部或者部分使使用国有资金金投资或者国国家融资的项项目B．施工工单项合同估估算价在100万元人民币币以上的C．关系系社会公共利利益、公众安安全的大型基基础设施项目目D．使用用国际组织或或者外国政府府资金的项目目E.关系系社会公共利利益、公众安安全的大型公公用事业项目目30．《工程建设项目目招标范围和和规模标准规规定》中关系系社会公共利利益、公众安安全的基础设施项目目包括()等。A.防洪洪、灌溉、排排涝、引(洪)水、滩涂治治理、水土保保持、水利枢枢纽等水利项项目B．道路路、桥梁、地地铁和轻轨交交通、污水排排放及处理、垃垃圾处理、地地下管道、公公共停停车场等城市市设施项目C．用于于食品加工的的饮食基地建建设项目D．生态态环境保护项项目E.邮邮政、电信枢枢纽、通信、信信息网络等邮邮电通讯项目目31．《工程建设项目目招标范围和和规模标准规规定》中关系系社会公共利利益、公众安安全的公用事事业项目包括括()等。A．生态态环境保护项项目B．供水水、供电、供供气、供热等等市政工程项项目C．商品品住宅，包括括经济适用住住房D．科技技、教育、文文化等项目E．铁路路、公路、管管道、水运、航航空等交通运运输项目32．《招标投标法》第66条规定：()等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按国家规定可以不进行招标。A．涉及及国家安全、国国家秘密B．使用用国际组织或或者外国政府府资金的项目目C．抢险险救灾D.利用用扶贫资金实实行以工代赈赈需要使用农农民工E.生态态环境保护项项目33．《工程建设项目目招标范围和和规模标准规规定》第8条规定：建建设项目()，经项目主主管部门批准准，可以不进进行招标。A.与科科技、教育、文文化相关的B．涉及生态态环境保护的的C建筑艺艺术造型有特特殊要求的D．勘察、设设计采用特定定专利的E．勘察察、设计采用用专有技术的的34．国家发展和改革革委员会等7部委令第38号发布的《工工程建设项目目施工招标投投标办法》第第12条规定()项目可不进进行招标。A．施工工主要技术采采用特定的专专利或者专有有技术的B．施工工企业自建自自用的工程，该该施工企业资资质等级符合合工程要求的的C.在建建工程追加的的附属小型工工程或者主体体加层工程，原原中标人仍具具备承包能力力的D．使用用国际组织或或者外国政府府资金的项目目E．涉及及国家安全、国国家秘密或者者抢险救灾而而不适宜招标标的35．计划招标的项目目在招标之前前需向政府主主管机构提交交招标申请书书。招标申请请书的主要内容包括()等。A.招标标单位的资质质B．招标工程程具备的条件件C．招标标工程设计文文件D．拟采用的的招标方式E．对投投标人的要求求36．招标文件应当包包括()等所有实质质性要求和条条件以及拟签签订合同的主主要条款.A.招标标工程的报批批文B．招标标项项目的技技术要求C.对投标人资资格审查的标标准D．投标标报价要求E.评评标标准37．投标邀请书的内内容应载明()等事项。A.标项项目的性质、数数量B．招标人的的名称和地址址C．招标标项目的实施施地点和时间间D．取招标文文件的办法，E．招标标人的资质证证明38．投标人在去现场场踏勘之前，应应先仔细研究究招标文件有有关概念的含含义和各项要要求，特别是招标文件中中的()。A.工作范围围B．专用条款款C．工程地质质报告D．设计图纸纸E．设计说明明39．招标人出现()行为的，责责令限期改正正，可以处项项目合同金额额5‰以上10‰以下的罚款。A．必须须进行招标的的项目而不招招标的B.将必须进行行招标的项目目化整为零C．对已已发出的招标标文件随意进进行修改D.没有取得招招标资格的E.以其其他任何方式式规避招标40．招标人出现()行为的，责责令改正,可以处1万元以上5万元以下的的罚款。A对潜在在投标人实行行歧视待遇B．强制制要求投标人人组成联合体体共同投标C．招标标人以不合理理的条件限制制或者排斥潜潜在投标人的的D．不具具备招标条件件E．限制制投标人之间间竞争41．依法必须进行招招标的项目的的招标人出现现()行为的，给给予警告，可可以并处1万元以上10万元以以下的罚款；；对单位直接接负责的主管管人员和其他他直接责任人人员依法给予予处分；构成成犯罪的，依依法追究刑事事责任。上述述所列行为影影响中标结果果的，中标无无效。A.向向他人透露已已获取招标文文件的潜在投投标人的名称称、数量B．向向他人透露可可能影响公平平竞争的有关关招标投标的的其他情况C．转转借招标资质质证书D．泄露标底E．以以营利为目的的对招标文件件收取非法所所得42．招标人出出现()行为的，责责令改正，可可以处中标项项目金额5‰以上10‰以下的罚款款。A.在评标委员会依法法推荐的中标标候选人以外外确定中标人人的B．在所有投标被评评标委员会否否决后自行确确定中标人的的C.与中标人不按照招招标文件和中中标人的投标标文件订立合合同的D．对投标人不进行行资质审查E．招标人、中标人人订立背离合合同实质性内内容的协议的的43．我国招标投标法法规定，开标标时由()检查投标文文件密封情况况，确认无误误后当众拆封。A．招标标人B投标人或投投标人推选的的代表C.评标标委员会D.地方政府相相关行政主管管部门E．公证证机构44．《房屋建建筑和市政基基础设施工程程施工招标投投标管理办法法》中规定的的无效投标文文件包括()。A．投标标文件未按照照招标文件的的要求予以密密封的B．投标标文件的关键键内容字迹潦潦草，但可以以辨认的C投标人人未提供投标标保函或者投投标保证金的的D．投标标文件中的投投标函盖有投投标人的企业业印章，未盖盖企业法定代代表人印章的的E．投标标文件中的投投标函盖有投投标人的企业业印章和企业业法定代表人人委托人印章章的45．<<程建设项目施工招招标投标管理理办法》中规规定的无效投投标文件包括括()。A．未按规定的格式式填写B．在一份投标文件件中对同一招招标项目报有有多个报价的的C．投标人名称与资资格预审时不不一致的D.无法定代表表人盖章，只只有单位盖章章和法定代表表人授权的代代理人签字的的E.无单位盖章章的46．评标委员会负责责人可以由()A．政府府指定B．评标标委员会成员员推举产生C.投标标人推举产生生D．招标人确确E.中介介机构推荐47．《评标委员会和和评标方法暂暂行规定》中中规定的废标标包括()。A.以虚虚假方式谋取取中标B．提供了不不完整的技术术信息C.拒不不对投标文件件澄清和说明明D．拒不对投投标文件改正正E．未能能在实质上响响应的投标48．《评标委员会和和评标方法暂暂行规定》中中规定的投标标文件重大偏偏差包括()A.没有有按照招标文文件要求提供供投标担保B．投标标文件没有投投标人授权代代表签字和加加盖公章C.投标标文件载明的的招标项目完完成期限超过过招标文件规规定的期限D．提供供了不完整的的技术信息和和数据E．投标文件附有招招标人不能接接受的条件49．关于细微偏差的的说法，正确确的选项包括括()。A.在实实质上响应了了招标文件要要求，但在个个别地方存在在漏项B．在实实质上。向应应了招标文件件要求，但提提供了不完整整的技术信息息和数据C．补正正遗漏会对其其他投标人造造成不公平的的结果D．细微微偏差不影响响投标文件的的有效性E．细微微偏差将导致致投标文件成成为废标50．下列有关招标投投标签订合同同的说明，正正确的是()A.应当当在中标通知知书发出之日日起30天内签订合合同B．招标标人和中标人人不得再订立立背离合同实实质性内容的的其他协议C．招标标人和中标人人可以通过合合同谈判对原原招标文件、投投标文件的实实质性内容作作出修改D．如果果招标文件要要求中标人提提交履约担保保，招标人应应向中标人提提供同等数额额的工程款支付付担保E．中标人人不与招标人人订立合同的的，应取消其其中标资格，但但投标保证金金应予退还三、简答题什么是工程建设？？建筑市场的含义和和特点是什么么？什么是法人？法人人成立的条件件如何？什么是代理？代理理有哪些特征征和种类。什么是无权代理？？具体有哪些些情况？导致委托代理关系系终止的原因因是什么？什么是法律关系？？民事法律关关系客体包括括哪些？什么是法律事实？？法律事实分分为哪两类？？申请领取施工许可可证应当具备备哪些条件？？国家对领取施工许许可证后有哪哪些规定？工程监理的主要内内容包括哪些些？合同和合同法的定定义如何？合同法的基本原则则是什么？合同的内容主要包包括哪些方面面，合同形式式如何？什么是要约？要约约所必须具备备的条件如何何？要约和要约邀请的的区别如何？？什么是承诺？有效效承诺的条件件如何？合同担保有哪几种种形式？质押押和抵押有何何不同？无效合同有哪些类类型？什么是是合同争议？？合同争议的的处理顺序如如何？违约责任有哪些承承担方式？什么是违约金？有有何特点？定金的含义，特点点是什么？招投标活动所应当当遵守的基本本原则是什么么？必须进行招标的工工程建设项目目范围是如何何规定的？哪些项目可以不进进行招标？投标文件应包含哪哪些内容？建设项目投标有哪哪些技巧和策策略？开标时时宣布废标的的条件一般有有哪些？工程项目开标的一一般程序如何何？哪些情况出现时，投投标文件出现现重大偏差？？合同谈判应注意的的事项有哪些些？施工合同订立应具具备的条件有有哪些？施工合同组成及解解释顺序如何何？施工合同工程款纠纠纷的防范措措施有哪些？？风险防范的一般方方法有哪些？？什么是不可抗力？？有何法律规规定？索赔依据和证据包包括哪些？索赔的原则如何？？费用和工期期如何计算？？索赔的程序如何？？成立的必要要条件如何？？索赔报告应包括哪哪些内容？工程施工过程中索索赔的技巧有有哪些？什么的FIDICC条款？应包包括哪些内容容？四、案例分析题案例1.背景：某大型工程，由于于技术难度大大，对施工单单位的施工设设备和同类工工程施工经验验要求高，而而且对工期的的要求也比较较紧迫。建设设单位在对有有关单位和在在建工程考察察的基础上，仅仅邀请了3家国有一级级施工企业参参加投标，并并预先与咨询询单位和该3家施工单位位共同研究确确定了施工方方案。业主要要求投标单位位将技术标和和商务标分别别装，订报送送。经招标领领导小组研究究确定的评标标规定如下：：1．技术术标共30分，其中施施工方案10分(因已确定施施工方案，各各投标单位均均得10分)、施工总工期10分分、工程质量量10分。满足业业主总工期要要求(36个月)者得4分，每提前1个月加1分，不满足者不得得分；自报工工程质量合格格者得4分，自报工工程质量优良良者得6分(若实际工程程质量未达到到优良将扣罚罚合同价的2％)，近三年内内获鲁班工程程奖每项加2分，获省优优工程奖每项项加1分。2．商务务标共70分。报价不不超过标底(355500万元)的±5％者为有效效标，超过者者为废标。报报价为标底的的98％者得满分(70分)，在此基础础上，报价比比标底每下降降1％，扣1分，每上升1％，扣2分(计分按四舍舍五人取整)。各投标单位的有关关情况列于表表1—1。表1-1各投标单位位标书主要数数据表投标单位报价（万元）总工期（月）自报工程质量鲁班工程奖省优工程奖A35.64233优良11B34.36431优良02C33.86732合格01问题：1．该工程采用邀请请招标方式且且仅邀请3家施工单位位投标，是否否违反有关规规定?为什么?2．请按综合得分最最高者中标的的原则确定中中标单位。3．若改变该工程评评标的有关规规定，将技术术标增加到40分，其中施施工方案20分(各投标单位位均得20分)，商务标减减少为60分，是否会会影响评标结结果?为什么?若影响，应应由哪家施工工单位中标？？分析要点：本案例考核招标方方式和评标方方法的运用。要要求熟悉邀请请招标的运用用条件及有关关规定，并能能根据给定的的评标办法正正确选择中标标单位。本案案例所规定的的评标办法排排除了主观因因素，因而各各投标单位的的技术标和商商务标的得分分均为客观得得分。但是，这这种“客观得分”是在主观规规定的评标方方法的前提下下得出的，实实际上不是绝绝对客观的。因因此，当各投投标单位的得得分较为接近近时，需要慎慎重决策。问题3实际上是考核对评评标方法的理理解和灵活运运用。根据本本案例给定的的评标方法，这这样改变评标标的规定并不不影响各投标标单位的得分分，因而不会会影响评标结结果。若通过过具体计算才才得出结论，即即使答案正确确，也是不能能令人满意的的。案例2背景：某施工单位根据领领取的某2000平方米两层层厂房工程项项目招标文件件和全套施工工图纸，采用用低报价策略略编制了投标标文件，并获获得中标。该该施工单位(乙方)于某年某月月某日与建设设单位(甲方)签订了该工工程项目的固固定价格施工工合同。合同同工期为8个月。甲方方在乙方进入入施工现场后后，因资金紧紧缺，口头要要求乙方暂停停施工一个月月。乙方亦口口头答应。工工程按合同规规定期限验收收时，甲方发发现工程质量量有问题，要要求返工。两两个月后，返返工完毕。结结算时甲方认认为乙方迟延延交付工程，应应按合同约定定偿付逾期违违约金。乙方方认为临时停停工是甲方要要求的。乙方方为抢工期，加加快施工进度度才出现了质质量问题，因因此迟延交付付的责任不在在乙方。甲方方则认为临时时停工和不顺顺延工期是当当时乙方答应应的。乙方应应履行承诺，承承担违约责任任。问题：1.该工程采用固定价价格合同是否否合适?2.该施工合同的变更更形式是否妥妥当?此合同争议议依据合同法法律规范应如如何处理?分析要点：本案例主主要考核建设设工程施工合合同的类型及及其适用性，解解决合同争议议的法律依据据。建设工程施工合同以以付款方式不不同可分为：：固定价格合合同、可调价价格合同和成成本加酬金合合同。根据各各类合同的适适用范围，分分析该工程采采用固定价格格合同是否合合适。解决合合同争议的法法律依据主要要是《中华人人民共和国合合同法》与《建建设工程施工工合同(示范文本)》的有关规规定。案例3背景：某海滨城市为发展展旅游业，经经批准兴建一一座三星级大大酒店。该项项目甲方于XX年10月10日分别与某某建筑工程公公司(乙方)和某外资装装饰工程公司司(丙方)签订了主体体建筑工程施施工合同和装装饰工程施工工合同。合同约定定主体建筑工工程施工于当当年11月10日正式开工工。合同日历历工期为2年5个月。因主主体工程与装装饰工程分别别为两个独立立的合同，由由两个承包商商承建，为保保证工期，当当事人约定：：主体与装饰饰施工采取立立体交叉作业业，即主体完完成三层，装装饰工程承包包者立即进入入装饰作业。为为保证装饰工工程达到三星星级水平，业业主委托监理理公司实施“装饰工程监监理”。在工程施施工1年6个月时，甲甲方要求乙方方将竣工日期期提前2个月，双方方协商修订施施工方案后达达成协议。该工程按按变更后的合合同工期竣工工，经验收后后投入使用。在该工程程投入使用2年6个月后，乙乙方因甲方少少付工程款起起诉至法院。诉诉称：甲方于于该工程验收收合格后签发发了竣工验收收报告，并已已开张营业。在在结算工程款款时，甲方本本应付工程总总价款1600万元人民币币，但只付1400万元人民币币。特请求法法庭判决被告告支付剩余的的200万元及拖期期的利息。在庭审中中，被告答称称：原告主体体建筑工程施施工质量有问问题，如：大大堂、电梯间间门洞、大厅厅墙面、游泳泳池等主体施施工质量不合合格。因此，装装修商进行返返工，并提出出索赔，经监监理工程师签签字报业主代代表认可，共共支付15．2万美元，折折合人民币125万元。此项项费用应由原原告承担。另另还有其他质质量问题，并并造成客房、机机房设备、设设施损失计人人民币75万元。共计计损失200万元人民币币，应从总工工程款中扣除除，故支付乙乙方主体工程程款总额为1400万元人民币币。原告辩称称：被告称工工程主体不合合格不属实，并并向法庭呈交交了业主及有有关方面签字字的合格竣工工验收报告及及业主致乙方方的感谢信等等证据。被告又辩辩称：竣工验验收报告及感感谢信，是在在原告法定代代表人宴请我我方时，提出出为了企业晋晋级的情况下下，我方代表表才签的字。此此外，被告代代理人又向法法庭呈交业主主被日本立成成装饰工程公公司提出的索索赔15.2万美元(经监理工程程师和业主代代表签字)的清单56件。原告再辩辩称：被告代代表发言纯系系戏言，怎能能以签署竣工工验收报告为为儿戏，请求求法庭以文字字为证。又指指出：被告委委托的监理工工程师监理的的装饰合同，支支付给装饰公公司的费用凭凭单，并无我我方(乙方)代表的签字字认可，因此此不承担责任任。原告最后后请求法庭关关注：从签发发竣工验收报报告到起诉前前，乙方向甲甲方多次以书书面方式提出出结算要求。在在长达2年多的时间间里，甲方从从未向乙方提提出过工程存存在质量问题题。问题：1．原、被告之间的的合同是否有有效?2．主体工程施工质质量不合格时时，业主应采采取哪些正当当措施?3．对于乙方因工程程款纠纷的起起诉和甲方因因工程质量问问题的起诉，法法院应否予以以保护?4．装饰合同执行中中的索赔，是是否对乙方具具有约束力?分析要点：该案例主要考核如如何依法进行行建设工程合合同纠纷的处处理。该案例例所涉及的法法律法规有：：《中华人民民共和国民法法通则》、《中中华人民共和和国合同法》、《建建设工程施工工合同(示范文本)》、《建设设工程质量管管理条例》等等。案例4背景：某厂房建建设场地原为为农田。按设设计要求在厂厂房建造时，厂厂房地坪范围围内的耕植土土应清除，基基础必须埋在在老土层下2.00m处。为此，业业主在“三通一平”阶段就委托托土方施工公公司清除了耕耕植土并用好好土回填压实实至一定设计计标高，故在在施工招标文文件中指出，施施工单位无须须再考虑清除除耕植土问题题。然而，开开工后，施工工单位在开挖挖基坑(槽)时发现，相相当一部分基基础开挖深度度虽已达到设设计标高，但但仍未见老土土，且在基础础和场地范围围内仍有一部部分深层的耕耕植土和池塘塘淤泥等必须须清除。问题：1.在工工程中遇到地地基条件与原原设计所依据据的地质资料料不符时，承承包商应该怎怎么办?2.根据据修改的设计计图纸，基础础开挖要加深深加大。为此此，承包商提提出了变更工工程价格和展展延工期的要要求。请问承承包商的要求求是否合理?为什么?3.对于于工程施工中中出现变更工工程价款和工工期的事件之之后，甲、乙乙双方需要注注意哪些时效效性问题?4.对合合同中未规定定的承包商义义务，合同实实施过程又必必须进行的工工作，你认为为应如何处理理?分析要点：因地基条件变化引引起的设计修修改属于工程程变更的一种种。该案例主主要考核承包包商遇到工程程地质条件发发生变化时的的工作程序，《建建设工程施工工合同(示范文本)》对工程变变更的有关规规定，特别要要注意有关时时效性的规定定。案例5背景：某工程项目施工采采用了包工包包全部材料的的固定价格合合同。工程招招标文件参考考资料中提供供的用砂地点点距工地4公里。但是是开工后，检检查该砂质量量不符合要求求，承包商只只得从另一距距工地20公里的供砂砂地点采购。而而在一个关键键工作面上又又发生了几种种原因造成的的临时停工：：5月20日至5月26日承包商的的施工设备出出现了从未出出现过的故障障；应于5月24日交给承包包商的后续图图纸直到6月10日才交给承承包商；6月7日至6月12日施工现场场下了该季节节罕见的特大大暴雨，造成成了6月11日至6月14日的该地区区的供电全面面中断。问题：1．由于供砂距离的的增大，必然然引起费用的的增加，承包包商经过仔细细认真计算后后，在业主指指令下达的第第3天，向业主主的监理工程程师提交了将将原用砂单价价每吨提高5元人民币索索赔要求。作为一一名监理工程程师你批准该该索赔要求吗吗?为什么?2．由于几种情况的的暂时停工，承承包商在6月15日向业主的的监理工程师师提交延长工工期225天，成本损损失费人民币币2万元／天（此此费率已经监监理工程师核核准）和利润润损失费人民民币2千元／天的的索赔要求，共共计索赔款57．2万元。作为为一名监理工工程师你批准准该索赔款额额多少万元？？3．索赔成立的条件件是什么?4．若承包商对因业业主原因造成成窝工损失进进行索赔时，要要求设备窝工工损失按台班班计算，人工的窝工工损失按工日日计价是否合合理?如不合理应应怎样计算?5．你认为应该在业业主给承包商商工程进度款款的支付中扣扣除竣工延期期违约损失赔赔偿金吗？为什么?分析要点：对该案例的求解首首先要弄清工工程索赔的概概念，施工进进度拖延和费费用增加的责责任划分与处理原则，费费用索赔的计计算与审查方方法。案例6被告某市温泉泉大酒店，分分别向甲电视视机厂、乙电电视机厂及原原告丙电视机机厂发出函件件，称：“我店急需25寸彩电500台，如贵厂厂有货，请速速来函电，我我方愿派人前前往购买。”三家电视机机厂都先后向向被告回复，告告知备有现货货，且通报了了彩电价格。而而原告海浪电电视机厂在发发出函件的同同时，给被告告发送了500台彩电。在在该批彩电送送达被告之前前，被告听说说“长江”牌彩电质量量较好，且价价格合理，因因此向长江电电视机厂发出出函件称：“我酒店愿购购买贵厂500台25寸彩电，盼盼速送货，运运费由我方负负担。”在发出函件件后第二天上上午，长江电电视机厂发函函称准备发货货。下午，原原告海浪电视视机厂将500台彩电送到到，被告告知知原告，他们们已决定购买买长江电视机机的彩电，因因此不能接受受原告送来的的彩电。原告告认为，被告告拒收货物已已构成违约，双双方协商未成成，原告遂向向法院提起诉诉讼。分析要点：：在合同理理论上，要约约邀请与要约约的主要区别别有两点：(1)要约是当事事人自己主动动愿意订立合合同的意思表表示，而要约约邀请是当事事人表达某种种意愿的事实实行为。其内内容是希望对对方主动向自自己提出订立立合同的意思思表示；(2)要约中含有有当事人表示示愿意接受要要约拘束的意意思，要约人人将自己置于于一旦对方承承诺合同即告告成立的无可可选择的地位位。而要约邀邀请则不含有有这