建设工程劳务分包合同木工

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档建设工程劳务分包合同木工目录：1、建设工程劳务分包合同木工2、建设工程劳务分包合同补充条款建设工程劳务分包合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1、工程名称：1.2工程概况：_________________________1.3工程监理单位（全称）：__________________第二条承包方式、承包范围及内容2.1承包方式：包人工，包工期，包质量，包文明施工，包安全达标，用具，以包清工的方式承包本工程的施工任务，其中包括部分辅助材料、机械和用具（含手提电动小型用具）等。承包人必须常驻现场（每月不少于20天，由施工员考勤）否则少一天罚款200元；承包人不参加项目部周、月例会的，每次罚款200元；承包班组必须按项目部制定的周、月进度计划按期完成，不能完成的，每拖延一天罚款2000元；从下月生活费中扣除；因承包班组人员明显严重不足，将对整个项目工期造成严重影响时，项目部有权减少该班组的工作内容，另安排其它班组按原价格的1.5倍进行施工，费用从承包人结算款中扣除。2.1工程承包范围及内容2.1.1承包范围：±0.000以下地下室部分:X轴~Y轴/N轴~M轴范围内图纸图说及设计变更所有由木工操作的工作内容，A#、B#楼±0.000以上部分图纸图说及设计变更所有由木工操作的工作内容。(此内容根据工程而定)2.1.2施工配合与责任：熟悉图纸图说及设计变更内容，7天内提供承包项目的总材料计划；施工过程中提前7天报材料使用计划；配2~3名技术工配合项目部施工员测量放线；配1名专职质检员配合主管部门、业主、监理、项目部质检员对所承包项目的质量检查；配1名专职安全员配合主管部门、业主、监理、项目部安全员对所承包项目的安全及文明施工检查；配合施工机械安装、调试、拆除工作；配合各分包工种、分包单位使用施工机械；配合各工种留孔留洞或封闭孔洞；负责对所使用的材料及机具等装卸、在指定场地堆码齐整、水平运输、垂直运输、各种材料及施工机具退场时的搬运装卸及指定场所的堆码；负责成品保护及冬雨季施工防护以及项目部管理人员下达的其他各项配合工作。2.1.3基础（地下室）工程：承包范围内所有模板制作、安装、拆除、支撑搭拆、砼浇筑时模板看护、模板清理、刷隔离剂等全套工序；对拉螺丝杆的止水片、固定件、木垫片的制作（焊接）安装；后浇带钢丝网片隔断、止水板（带、条）的制作（焊接）安装；拆模后木垫片凿除、对拉螺杆割除；后浇带堵好漏浆凿除、清理后二次支模。2.1.4主体结构工程：承包范围内（包括主体结构、二次结构、零星项目、二次支模等）所有模板制作、安装、拆除、支撑搭拆、砼浇筑时模板看护、模板清理、刷隔离剂等全套工序；对拉螺丝杆穿拆；墙柱支模用定位钢筋焊接；板间、梁头等钢丝网片隔断；预制构件的模板制作；管井二次封堵、放线洞、厨卫间砼导墙等模板的制、安、拆；模板缝隙粘贴胶带、海棉条；木工用料平台的搭建、拆除等。2.1.5室外工程：散水、台阶、坡道、花池、构筑物、零星项目等图纸图说和设计变更所及全部室外工程模板的制作、安装、拆除等全套工序。2.1.6预留项目：图纸图说及设计变更规定和施工中必须留置的洞口。如：门窗洞口，屋面、沿沟、阳台、雨蓬的出水洞，空调孔洞，排烟孔洞，出气孔洞等模板（木盒）的制作、安装、拆除；二次浇筑的柱、梁钢筋预留模板上打眼钻洞等。2.1.7脚手架及安全防护工程：所有乙方需使用的临时脚手架、支撑、安全防护栏、安全围护栏（包括安全网设置）等均由乙方搭建并拆除。2.1.8临时设施：塔吊、施工电梯、井架等垂直运输机械基础的模板；施工区域内的排水管线、排水明暗沟和窨井的模板；施工区域内的水池（槽）、沉淀池、垃圾池、地磅等设施的模板；施工区域内围墙基础模板、道路及场地硬化模板、围档支护、木工加工棚搭拆；办公区及生活区内的所有临时性建筑物、构筑物、环保绿化卫生设施的模板；生活用具及办公设备如床架、办公桌椅等的进退场装卸、搬运、转运、安置就位、退场时装运至指定地点等工程前期准备及后期扫尾工作均属于乙方承包工作内容。2.1.9其他工作：施工电梯用上料和卸料平台的制作、安装、拆除；乙方使用的上料和卸料平台的搭建、拆除；模板的施工操作面清理、清扫；模板层下的楼面木屑、木工材料、垃圾清理及归整；模板拆除后模板、木方、钢管、扣件的清理、养护、垃圾清扫；后浇带、施工缝、二次支模等部位后接槎处的踢凿、垃圾清除；跑模涨模后落地砼的清理回收再利用及涨模处的砼凿打；楼层净空高度不符设计要求时的凿除或找补；甲方书面通知的有安全隐患或质量问题处的返工、整改工作；甲方布置的须紧急处理的工作等。2.2辅助材料、机械、工具用具、劳保用品承包范围及内容2.2.1辅助材料：甲方只提供黄砂、石子、砌体材料、水泥、钢材、钢管、扣件、顶丝、木方、模板、预埋件、竹笆、安全平网、安全密网、钢丝网、对拉螺丝杆、止水板等主要材料，其余辅助性材料（如：铁钉、铁丝、海棉条、胶带纸、棉线、水桶、水管、电焊条、对拉螺杆套管、二级配电箱以下的所有电线、电缆、三级配电箱、照明灯具等）均由乙方购买，并包含于乙方承包价款中。2.2.2施工机械：甲方只提供塔吊（包括司机）、施工电梯（包括司机）、井架，其它施工过程中所需中小型机械（如：电锯、电刨、电焊机、各种手提式电器用具等）均由乙方购买，并包含于乙方承包价款中，同时乙方负责有相应的专业上岗人员操作，费用乙方自理。2.2.3施工用具：甲方不负责提供，所有施工用具（如：手推车、铁锹、十字镐、铁丝钳、板手、螺丝刀、灰桶、筛网、灰板、扫把、括尺、直尺、锤子、凿子、撬杠以及机械配套工具等）均由乙购买，并包含于乙方承包价款中。2.2.4劳保（安全）用品：甲方不负责提供，但安全帽和安全带由甲方统一代购，在乙方月付款时扣回，其余劳保安全用品（如：防护服、雨衣、雨靴、绝缘鞋、防护面罩、护目镜、防尘口罩、手套等）均由乙方购买，并包含于乙方承包价款中。2.2.5以上辅助性材料、施工机械、施工用具、劳保安全用品，乙方如需甲方代购，甲方可以代购，其价款在乙方月付款时扣回。第三条合同工期3.1开工日期暂定_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______日历天（实际开工日期以甲方书面通知为准，完工总工期的日历天数不变）3.2各分部工程的施工工作日为（包括交叉施工）：主体结构日历天；二次结构日历天；以上各阶段工作日以甲方通知开工之日起计算，完成各阶段施工的总日历天不变。3.3施工人数：##楼主体结构施工人数不少于人（其中技术工不少于人）、二次结构施工人数不少于人（其中技术工不少于人），乙方人员进场时间及进场人数（含技术工数量）必须按甲方要求按时保量进入施工现场，确保甲方工程进度计划的实施。第四条合同价款4.1合同价款的确定原则：按承包范围内工程施工图纸、设计变更为依据，计算模板与砼表面的实际接触面积，以模板的实际接触面积确定承包单价，计算承包总价。4.2承包单价内容的明确：1、根据模板与混凝土接触面积：31元/㎡（其中包括乙方协调管理费1元/㎡、模版的清理、模板木方的装载、材料的吊装、劳动保险费1元/m²）。2、按图纸核算工作量。3、根据项目部开出施工任务单、分项验收单，及分项评估表依据。4、每层螺杆的耗量不得超过5%，其超过部分，有乙方承担，并在结算中扣除。5、每次浇筑前由项目部开出同意浇筑单，如各种材料清理不到位、每次罚款100元，并开出单据、交财务部门转帐。6、如乙方没有按照合同要求进行施工、整改，而由甲方代其处理施工的，其费用按点工单价的1.2倍计算由乙方支付，并开出单据交财务部门转账。7、本工程不计任何超高费。8、具体施工结束后班组结帐程序另附。4.2.1承包单价内容含完成所有承包范围内工程内容、达到本合同各条款规定所需的全部费用。本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。4.2.2承包单价内容中包括人工费、基本工资、补（辅）助工资、手持工具补贴、流动施工津贴、劳动保护费、福利费、医疗补助费、养老金费、失业津贴费、管理费、安全风险费及个人安全用品、安全文明工地用工、预防一般性自然灾害所采取的措施用工费、各类材料的场内二资倒运费、检验试验等所有费用。4.2.3承包单价内容中含工程质量奖、安全奖、进度奖、文明施工奖、材料管理奖、人员管理奖六个奖项，每个奖项各0.5元/M2，乙方达不到各奖项规定的要求，工程结算时甲方有权扣回。4.3图纸变更结算办法：发生变更时，按江苏省08年定额核算单项变更人工费，单项变更人工费总额≤2000元时不增减；单项变更人工费总额＞2000元时按实增减。4.4零星用工（大工）单价__180__元/工日、（）单价130元/工日；（以实际发生，甲方当事人、项目经理书面签证为准，签证时效三天）4.5承包总价款（均为暂定额，结算时以实际完成模板接触面积为准）4.5.1A#楼：模板接触面积0000M2×承包单价＝0000004.5.2B#楼：模板接触面积0000M2×承包单价＝0000004.5.3C#楼：模板接触面积0000M2×承包单价＝0000004.5.4承包总价款为（暂定）：A#+B#+C#=00000第五条合同价款的结算和支付5.1承包总价款的构成与划分：乙方承包总价款去掉1元/m²为意外伤害险外其余由二部分构成，其中工程量占90%；安全文明施工占10%。5.2乙方实际完成施工产值的计算方法：5.2.1月度施工产值：月度实际完成模板接触面积×承包单价5.2.2年度施工产值：年度实际完成模板接触面积×承包单价5.3实际施工产值的确定：乙方月度或年度实际完成的施工产值，是指乙方已完工并经甲方质量验收合格的模板工程，虽已施工但未完工或已经完工但未经甲方验收或经甲方验收质量不符合要求的模板工程不计入本月度或年度产值。5.4付款方式：5.4.1乙方人员进场当月，生活费由乙方自行解决，甲方不予支付任何费用。5.4.2采用每月发放生活费的方式每月发放，不低于25个出勤日每人1000元/月，进度款同时满足不大于当月完成工程量的50%的条件，二者取小值。进度款自乙方正式进场的第二个月起开始支付。中途乙方不得再以任何理由向甲方借款，（施工期间如出现工人因工资问题在项目部聚众闹事的，每次罚款人民币二万元，情节特别严重的或二次以上围攻项目部闹事的，一次性扣除乙方履约保证金壹拾万元整）。5.4.3月进度款（生活费）支付程序：施工员开具任务单证明→现场预算计算工程量并办理付款申请→现场管理人员审核→集团公司审批→财务。至财务时，乙方须出具：①乙方凭经甲方现场施工人员签字确认的当月施工人员平面定人定位记录图。②根据平面定位记录图统计出当月实际出勤的乙方职工名单填入附后生活费发放及领取表内，并且必须由乙方职工本人签章。5.4.4跨春节付款办法为最大限度保证乙方对乙方本工程内的职工进行工资发放，以及保证乙方本工程的职工能及时领取工资，现特约定跨春节付款办法：春节20天之前，由乙方与甲方办理当年度已完工程量的临时决算（仅作过程付款依据，不作最终结算依据），并支付至临时决算量的85%，乙方凭付款申请表、平面定人定位记录图及职工签章的工资分配方案表到财务办理支付手续。分配方案表中所列人员必须同平面定人定位记录图中人员、平时生活费发放及领取名单一致，分配方案表见附后页。5.4.5结帐乙方承包的本工程全部完工后，经甲方、监理、业主验收合格后，由乙方出具结算书，报甲方审核，甲方在一月内审核完毕后，甲方向乙方支付已完工程总价款的90%（含甲方前期支付的各项费用），工程经政府质检部门验收合格后甲方再向乙方支付5%的工程价款。留下5%保修金，在本工程竣工验收合格后六个月内付清。乙方所报的结算书，误差在5%以内，审计费用由甲方承担；误差5-10%的，甲乙双方各承担一半，超出10%（含）以上的全部由乙方承担，按照审计取费的规定取费标准（即审核金额的10%）从乙方工程款中扣除。乙方如无后续工作，其所属施工人员必须撤离甲方施工驻地。乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐，并在每月领取生活费和工程款结算时向甲方提供全部人员工资的身份证及银行卡号，并按班组全部人员编制一式二份的工资结算方案，方案中需有每人结算金额，领款金额及领款人签名，并将一份报送甲方财务部门。如因此表真实性而产生的一切后果均由乙方自行承担。甲方支付给乙方的工程款中，已包含乙方及所属人员的各种保险及劳动保护费用。乙方及所属人员发生的各种安全事故费用，均由乙方自理。甲方若发现乙方未将生活费及农民工工资及时发放到所属工人手中，导致工人在施工现场出现影响工程的任何情况，甲方有权先行处理工地出现的不稳定局面，其费用从乙方下期应支付的工程款中扣除，乙方同时承担甲方额外发生的管理成本。其成本费用为处理矛盾费用的20%。乙方所发放工资的职工必须和平安卡考勤记录相符，否则甲方拒付与平安卡记录不相符的职工工资。九、保证金的交付与退还乙方承诺确保甲方的工程进度，工程质量，安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金壹拾万元，并于合同签定后队伍进场施工前一次性交清。待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金。第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1安全施工6.1.1甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。6.1.2对本工程的安全生产标准，双方约定如下：确保无安全事故发生。达到江苏省安全文明工地标准，甲方按照承包单价中1元/M2安全奖执行，否则在工程竣工结算时甲方有权扣回。6.1.3严格按照国家和江苏省主管部门有关安全文明施工现场管理条例中的相关要求执行。对安全事故隐患及时整改，参与所有的安全检查，对甲方签发的安全整改通知单应无条件执行，专人负责、限期整改完成，并报甲方验收。冬雨季施工必须按照安全文明施工措施执行。乙方对甲方签发的安全整改通知不执行或不能安期整改完成并通过甲方验收的，每发生一次，处乙方1000~2000元罚款，在当月乙方预付款中扣除，同时甲方可指定他人进行整改直至达到安全要求，所发生的费用由乙方承担。6.1.4乙方必须对新工人进行入场注册登记，组织新工人参加安全生产培训、三级教育，经考试合格在三级教育卡上由本人签名（提供身份证复印件、工种、家庭住址、近期内照片5张）后才能进入施工现场。施工过程中，必须持岗位有效证件上岗。乙方不得使用无身份证件来历不明人员、不得使用未满十八周岁或超过六十周岁的人员。6.1.5乙方应配专职安全生产管理人员，配合甲方项目部安全员经常在现场巡视，督促检查安全生产情况，发现有不安全的工作面、物品不安全状态、作业环境不安全因素、管理缺陷不安全等情形，应立即采取措施进行控制；发现安全隐患必须有专人负责整改并限期整改完成，并报甲方有关人员验收。6.1.6无论是甲供的机械设备还是乙方自备的机械设备，乙方在使用前都必须进行检查，经检查检验确认符合安全要求后方可使用，操作时严格遵守操作规程，违规操作造成的一切安全事故，其责任及后果均由乙方承担。6.1.7乙方施工过程中，不得擅自拆除和改变现场安全防护设施或施工设施，必须拆除或改变时，须报甲方项目部批准后，方可拆除或改变。否则，由此造成的安全事故其责任及后果均由乙方承担，同时甲方给予乙方每次2000~5000元的罚款。6.1.8乙方必须严格遵守甲方制定的安全生产规章制度，定期对生产工人进行安全生产培训和安全再教育，加强自身安全意识；不违章指挥、不蛮干施工、不违章作业。乙方违犯甲方制定的安全生产规章制度的，按规章制度处罚，违章指挥、违章作业的发现一次处罚款2000~5000元/次，并承担由此造成的一切责任及后果。6.2重大伤亡及其他安全事故处理的特别约定本工程施工单价中规定1元/m²、2元/m³作为班组自行缴纳意外保险的费用（与项目部缴纳的建筑险没有冲突），该项必须在职工进场前办理，否则甲乙双方签订的合同为无效合同，施工过程中增加的职工乙方必须立即为其缴纳保险费，如果不缴纳该费用，一经发现则按规定单价的2倍（已完工程量内的保险费用）进行罚款。12.2、发生工伤事故所产生的医药费，一万元以内的自行解决，二万元以内的甲方承担20%，四万元以内的甲方承担40%，六万元以上的甲方承担50%（在甲方安全管理人员的陪同就诊的情况下），其他费用均由乙方自行负责。6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。第七条工程质量、要求、验收与保修7.1工程质量目标：主体结构达到。达到优质结构标准及竣工验收时经质检站或有关部门一次性验收合格，甲方按承包单价中的0.5元/M2质量奖执行,否则在竣工结算时甲方有权扣回。7.2工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，以质量要求较高者为施工依据。7.3乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工；在施工过程中必须进行过程质量控制，严格按操作规程、操作工艺和建筑安装工程质量验收评定标准进行自检和验收；在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。7.4乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。7.5、质量要求及标准：A、现浇结构模板安装允许偏差1、轴线位置：5㎜2、底板上表面标高±5㎜3、截面内部尺寸：基础±8㎜，柱、墙、梁±4㎜4、层高垂直度：5㎜5、相邻两板表面高低差：2㎜6、表面平整度：5㎜7.5竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。7.6工程保修7.6.1保修范围及内容：乙方承包工程范围内的所有工程内容均由乙方负责保修。7.6.2保修期限内，乙方接到甲方维修通知（书面或电话通知）2日内必须派人进场维修，否则甲方安排他人进行维修，费用在乙方保修金中核扣。7.6.3保修金额及保修期：按乙方承包工程结算总价款的2%提留保修金，保修期限为一年。保修期结束后退还乙方保修金。第八条工期延误8.1对于以下原因造成完工日期推迟的，由乙方以书面形式提出申请，经甲方楼号负责人核实签字报项目经理确认，工期相应顺延。a.因战争、动乱、自然灾害或非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；b.设计变更和工程量增加；c.甲方未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；d.乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；e.甲方同意工期顺延的其他情况。8.2乙方应在上述情况发生后7日内，就延误内容向甲方项目经理提出书面报告，甲方应于7日内就延长完工日期给予书面答复。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；甲方逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。第九条文明施工9.1对本工程的文明施工标准，双方约定如下：达到江苏省文明工地标准。达到该标准，甲方按照承包单价中0.5元/M2文明施工奖执行，否则在工程竣工结算时甲方有权扣回。9.2甲方、乙方应严格执行江苏省人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。9.3施工现场管理9.3.1所有进场材料必须按照甲方指定的地点和堆置要求，堆放整齐和覆盖。9.3.2严禁从楼层高处向上或向下掷物件、扔垃圾，现场所有材料、工具用具、小型机械包括建筑垃圾等必须从施工电梯或井架或使用塔吊上下。9.3.3施工区域、施工工作面、各楼层楼面须保持整洁干净，木方及模板拆除后钉子清除、收集、钢管扣件等清理、收集、养护、施工垃圾随时清运，堆放到指定地点，做到文明施工、人走料清、工完场净。9.3.4乙方必须配有专人每天清理打扫卫生包干区，保持责任区整洁卫生，做到地无垃圾，坑无积水。包干区施工道路每天必须有专人清扫，洒水养护，做到无尘土飞扬，路面无纸片无烟头等垃圾，整洁而美观。9.3.5施工中各工种应密切配合，和谐相处，对公用的机电设施、建筑材料等各工种须有序使用，不得哄抢、争用。发生纠纷时，双方须克制情绪，报甲方项目部有关人员处理并服从甲方的调度。严禁打架斗殴、聚从闹事，如果发生此类事件，甲方对双方各处罚款2000~5000元；造成严重后果的，交当地公安部门惩处，责任方承担由此产生的一切责任及后果；造成甲方财产损坏损毁的，照价赔款，闹事双方各赔50%。9.4生活区管理9.4.1生活区标准:达到江苏省文明工地标准。9.4.2乙方应配有专人每天清理打扫生活区卫生，打扫范围区域由甲方划定；乙方所住宿舍应保持整洁、干净、卫生，床铺、箱包、衣服、鞋子摆放整齐有序；甲方有专人每天负责检查，发现不符卫生、干净、整洁要求的生活区域和工人宿舍，指令乙方重新打扫、整理，直到符合要求；乙方不接收指令的，甲方可指派他人打扫、整理，并签认点工，点工费由乙方给付，并在当月乙方预付款中扣除。9.4.3宿舍及宿舍内属于甲方财产的物件，乙方须签字领用、妥善保管，退场时原样退还给甲方；如果丢失、损坏，乙方须照价赔偿。9.4.4乙方领用的宿舍，工人入住时应定员配置、按间依次入住，每间宿舍按甲方要求住的人数，配满员额，不得空置床位。甲方收取床位空置费：20元/床·天，并从乙方月付款时扣除。9.4.5工人宿舍的床位排放整齐一致，不得私自分隔；宿舍内严禁私自使用甲方的材料加工各种物件，如板凳、桌椅、档板、隔断等，一经发现，甲方有权没收，同时按所使用材料品种数量按实计价，在乙方月付款中扣除。9.4.6乙方工人宿舍的床架、床板和照明（包括电线、插座、灯头、节能灯泡、开关、电度表）等设施，甲方统一安装完善，乙方领用后发生的损毁，由乙方自购完善。9.4.8严禁乙方施工人员在宿舍内私拉乱接电源、烧饭、烧菜和使用其它大功率电器，一经发现，甲方有权没收并处以500~1000元罚款，所罚款额在乙方月付款时扣除。为了确保宿舍区用电安全及合理用电，甲方对每间工人宿舍用电实行定量配额制：春秋时节每间宿舍每月用电量为10度；夏冬时节每间宿舍每月用电量为50度（夏季7.1/9.30；冬季11.1/春节前）；超用的电量乙方按5元/度给付。甲方按月核查，超用的电费在乙方当月预付款中扣除。9.4.9乙方的女性职工或前来探亲的女性家属，未经甲方后勤管理人员同意，不得在工地住宿，严禁男女混住。女性家属来工地探亲，原则上由乙方负责在外租房住宿，费用乙方自理。9.4.10严格遵守甲方制定的宿舍区各项管理制度，严禁酗酒、赌博、打架闹事，严禁带领外来人员在工地闲逛、吃住。违章违规按管理制度处罚，情节严重的加重处罚，每次罚款500~2000元，造成严重后果的交当地公安部门惩处，责任方承担由此产生的一切责任及后果。甲方保留开除责任人的权利。第十条材料、机械设备10.1乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对借用的甲方的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。10.2材料管理10.2.1乙方办理材料领用续、材料出库后方可使用。乙方应准确地提供材料使用计划、使用时间，避免大量暂不使用的材料堆置现场，占用大量工程资金及占用施工场地，从而影响工程其他方面的用款，影响急用材料的供应和进入施工现场。10.2.2甲方供应的材料乙方领取后要妥善安置，妥善保管，合理使用。材料使用时应加强管理、厉行节约、限额用料，严格按定额耗用量控制材料的使用，保障材料的节约。乙方对材料安置保管不善，造成材料过期、失效、损毁的，甲方按实际损失量的1.5倍及材料实际单价扣减乙方的承包工程款；因乙方对材料使用管理不到位，造成材料浪费、材料用量超过定额消耗指标量的（模板按标准层量限额、扣件按0.3%损耗、对拉螺丝杆按标准层量限额），其超耗部分按实际超耗量的1.5倍及材料实际单价扣减乙方的承包工程款。10.2.3甲方供给的所有材料，均为本工程专用。乙方不得送人、挪作它用或擅自处理（包括材料的包装材料、边角余料、下脚料等），如果发现乙方把甲供材料私自送人、挪用、擅自处理等情况，一经查实，按2~5倍的材料价款处罚乙方，所罚款项在当月乙方预付款时扣除。10.3机械管理10.3.1甲方人员操作的机械（如施工电梯、塔吊）由甲方负责管理、维修、保养。10.3.2甲方交乙方使用并操作的机械（如搅拌机），由乙方负责日常的管理、维修和保养。10.3.3乙方的自备小型机械、手持电动用具等，由乙方负责管理、维修、保养。10.3.4乙方对所使用的各种机械设备要妥善保管，严格按操作规程操作使用。对甲方交给乙方使用保管的机械设备，乙方要妥善使用和保管，发生丢失、损坏，由乙方负责修理、照价赔偿。第十一条文物保护对施工中发现的文物，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由甲方承担。第十二条甲方的权利及义务12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底，负责工程用建筑材料采购供应到现场。12.2负责于_年__月__日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。12.3负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查乙方编制的详细施工作业计划。12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促乙方进行整政。12.7负责组织工程的验收工作。12.8本工程甲方施工代表为__________，负责日常施工的管理、协调工作。甲方也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知乙方。第十三条乙方的权利和义务13.1乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。13.2乙方需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。13.3在施工生产过程中，乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___％，服从甲方的统筹安排，统一调动。13.4乙方必须保证不间断施工，做好因季节性或农忙时节人员返乡施工力量不足的预案，合理调配施工力量，确保甲方的工程进度，工期不受影响。13.4当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向甲方出具书面通知，并办理变更手续。13.5乙方必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。13.6施工过程中，乙方班组负责人必须监督到位，每天上班前必须有针对性的安全和技术交底，交底内容包括安全生产、质量、进度、环保、消防、技术要求、特别需要注意的部位等，交底应有书面记录，所有作业工人签字。13.7乙方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场管理的各项规定、规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。13.8乙方具有在工程所在地施工作业的一切手续，包括暂住证办理、向劳动部门备案等，有关部门的暂住费、应交纳的规费等均由乙方交纳。13.9乙方确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条违约责任14.1甲方违约责任14.1.1由于甲方原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向乙方赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。甲方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。14.1.2由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。14.1.3甲方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付劳务费或决算价余款，双方未达成延期付款协议，乙方有权书面告知甲方理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14.2乙方违约责任14.2.1因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方有权终止合同，并要求乙方在3日内退出施工现场，乙方应当退出施工现场，甲方在乙方退出施工现场后三十天内，与乙方就结算事宜达成书面协议或由监理公司、甲方、乙方共同对己完成的工程量进行签认。14.2.2乙方未按甲方选定的施工队伍进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。14.2.3因乙方原因造成甲方制定的各楼号的周进度计划和月进度计划节点时间延误，每个节点延误一天罚款500~1000元/天；乙方应在三天内采取补救措施，确保甲方的周进度计划和月进度计划按时完工；如果乙方无补救措施或补救措施无效果，甲方有权安排第三方施工，抢回工期，第三方施工的一切费用（包括抢工费）由甲方按实确定，并从乙方承包工程款中扣除，给付第三方。14.2.4因乙方原因达不到质量标准，乙方必须返工，返工的所有费用均由乙方承担；返工后仍未达到质量标准，视乙方不具备满足质量要求的技术及管理能力，甲方有权终止合同，并书面通知乙方在3日内退场，乙方应当退场。14.2.5乙方负责施工的分部分项工程或各道工序，不能一次性通过质检站或监理或甲方或其他主管部门质量验收的，给予乙方500~1000元的经济处罚，乙方负责返工整改，返工整改的一切费用由乙方承担；乙方因质量问题导致建设单位或监理单位发出书面通知的，每发生一次，给予乙方2000~5000元的经济处罚，并同时承担建设单位或监理单位相应的处罚；建设单位或监理单位提出更换施工队伍的，甲方有权终止合同，乙方必须在规定的时间内退场。14.2.6甲方在日常巡查和施工过程控制检查验收中，发现乙方质量不合要求或未按图纸图说施工的，通知乙方按期整改，乙方必须按期按甲方要求整改合格，乙方未按期整改或整改后达不到甲方要求的，给予乙方100~1000元罚款。14.2.7因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失费及延误工期损失费概由乙方承担，工料损失费在当月乙方月进度款项中扣除。14.2.8无论什么原因，乙方个人或有组织的在施工现场寻衅滋事、打架斗殴、聚众闹事、威胁殴打甲方管理人员，干扰或破坏甲方的正常生产生活秩序的，每发生一次，甲方罚款2000元，从乙方当月应付工程款中扣除；造成甲方车辆、施工机具损坏或其它财产损失的照价赔偿，并从乙方当月应付工程款中扣除；造成人员伤亡或财产损失一万元以上或其他严重后果的，报当地公安部门处理，由此产生的一切经济或刑事责任，均由当事人承担；甲方有权清退相关责任人，当甲方作出清退乙方某责任人决定后，书面通知乙方，乙方应在接到甲方通知24小时内把相关人员清退出场；甲方视事态的严重性，可以终止合同。14.2.9因乙方原因造成的其他工种、其他分包单位停工、误工、窝工等一切经济损失，乙方必须承担。其他工种或其他分包单位的经济损失，由甲方按实核定，项目经理签字后生效，并报甲方财务部门在乙方工程款中扣除。第十五条履约保证金15.1订立合同时，乙方向甲方交纳承包总价款的%作为履约保证金。15.2合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各指标及承诺，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。15.3本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。第十六条其它16.1不可抗力16.1.1不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。16.1.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。16.1.3因不可抗力事件延误的工作时间相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。16.1.4不可抗力引起的双方一切损害、损失，甲乙双方各自承担。16.2乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系，否则由此产生的一切责任及后果均由乙方承担。16.3乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。第十七条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“√”）：1.向合同签订所在地劳动仲裁部门申请仲裁。2.向有管辖权的人民法院起诉。第十八条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十九条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。第二十条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。发包人（公章）：________________________________代表人（签字）：签订日期：年月日承包人（公章）：________________________________代表人（签字）：签订日期：年月日精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档建设工程劳务分包合同补充条款总包人XE"总包方"\b\iXE"总包方"\b\iXE"总包方"\b\i：[或称甲方、总包人]分包人：[或称乙方、分包人]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就灵宝市文化活动中心文化馆影剧院工程合作事项协商一致，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：灵宝市文化活动中心文化馆影剧院工程地点：函谷路东、荆山路北建筑面积：平方米结构形式：框架结构1.2工程承包范围分包范围：机电安装工程施工图纸及业主之《招标文件》所含全部内容。承包方式：清包工（含辅材及机械、工具等）1.3合同工期：开工日期：以现场通知为准工程工期为：日历天1.4质量等级：合格、力争“中州杯”1.5合同价款及计费原则：1.5.1合同价款：￥：约万元1.5.2计费原则：执行2001年《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表》、2001年《河南省房屋修缮工程、安装工程费用定额》、《河南省工程材料价格信息》2003年第五期；人工费按照总包人与业主结算价中的定额直接费所含定额人工工日数乘以综合工日单价元/工日，辅材费按照总包人与业主结算价中的定额直接费所含辅材费的%进行结算，机械费按照总包人与业主结算价中的定额直接费所含机械费的%进行结算，不再计取其他任何费用。第二条：图纸开工前七天，总包人应提供施工图纸壹套（未含竣工图）。第三条：总包人驻工地代表3.1总包人驻工地代表姓名：3.2职责：按合同约定,及时提供给分包人所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。第四条：总包人工作总包人按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作:4.1负责与业主的联系，组织重大经济谈判；4.2负责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，审查分包人分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划；4.3负责组织阶段验收和竣工验收工作，对分包人的质量、进度、安全和文明施工进行监督；4.4定期组织召开生产例会，对施工生产情况进行协调；4.5提供施工现场的施工用临时水源、电源，临水供水至主干管，临电供电至二级电箱；（楼层或其他，隔层或是每层）；4.6提供分包人员食宿场地；4.7提供施工现场地下煤气、电缆、输水管等各种资料；4.8施工中报业主的各种资料由总包人负责汇总，分包人负责按总包人要求提供资料；4.9负责代收代缴应向地方政府上交的税金、定额管理费;交纳施工办公生活水电费；4.10负责提供总包人现场管理人员名单，如有变动，提前一周通知分包人；4.11总包人协助分包人办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系；4.12保证春节前分包工人工资能及时发放；4.13及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。第五条：分包人驻工地代表5.1分包人驻工地代表姓名：5.2职责：按总包人编制的施工组织设计、工期总控计划、质量目标和总包人代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工，履行分包合同中规定的义务。遵守总包人的《项目管理办法》手册，并对施工中涉及总包人的先进工艺和技术保密。第六条：分包人工作分包人按本合同约定的时间和要求完成以下工作：6.1编制施工方案，并经过总包人代表批准；6.2按照总包人通知的时间准时进场，并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划，并对数量负责；6.3严格执行总包人的现场管理制度及各项管理要求；6.4严格按照总包人的总体施工组织设计和总包人代表批准的施工方案进行施工，未经总包人代表认可，不得擅自更改施工方案；与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照总包人的指令进行施工，分包人应对总包人指令进行复核及确认，分包人有责任提出总包人的指令失误；6.5在施工过程中必须服从总包人代表对质量、进度的管理，必须建立质量保证体系，并按总包人要求配备专职或兼职安全员和质量检查员；6.6分包人的资质证书、营业执照、法人委托书（原本）、在河南省及灵宝市施工的有关证件的复印本及本工程在册管理人员名单必须在合同签订前提供给总包人，以备查用；6.7分包人必须严格遵守河南省及三门峡市政府关于外地施工企业管理的相关的法律、法规及条例，任何因分包人违反上述有关规定、条例造成的案件、事故、事件等的经济及法律责任均由分包人承担，由此造成的总包人的经济损失由分包人承担；6.8分包人的所有工人必须具备国家、陕西省及西安市要求的全部证件。凡因分包人工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由分包人承担，由此造成的总包人的各种损失由分包人承担；6.9分包人必须向总包人上报进入施工现场的全部人员名单，分包人人员经总包人审核后方可进入施工现场，且未经总包人同意不得擅自变动。如有人员变动应上报总包人，经总包人同意后方可变动，否则视为违约，自行承担由此产生的后果及费用；6.10分包人应遵守总包人制定的协力队伍管理办法及总包人其它的有关分包管理的所有规定；6.11必须遵守国家及当地政府有关施工扰民、噪音控制及文明施工的有关规定，并且承担因违反上述规定而造成的后果和费用；6.12对于尘埃、噪音及所有环保要求，分包人应采取有效的措施使之降低至现行有关规定的指标下。并满足总包人《ISO14001环境管理手册》、《ISO14001手册环境管理程序文件》等关于ISO14001环境管理体系的要求；6.13分包人按总包人要求在合同签订前五天提供报价确认书及施工进度计划等工程资料；6.14分包人在施工中及时积累交工验收资料，并随工程进度情况同步提供本工程所需的各种试验、打压、隐预检记录及相应的施工技术资料施工日记等，施工技术的有关文件必须做到真实、准确、完整、可靠并与工程施工进度同步。按陕西省及西安市工程技术资料管理的有关规定和总包人ISO9002质量保证体系规定的质量及技术资料管理要求，及时准确的填报并提供齐全的质量及技术资料，协助总包人汇集编制工程竣工资料。在分包工程竣工时，提供四套完整的施工原始资料（各种资料表格由总包人提供），并协助总包人编制竣工资料；6.15根据总包人编制的施工组织设计,每月22日前向总包人提供月度施工计划、材料进厂计划以及已完工程量报表等；6.16负责现场成品保护工作，并保证不损坏非属本分包范围内的各种成品、半成品。如分包人管理不力造成的损坏或遗失，分包人承担全部的责任及经济损失。如自身的成品、半成品被他人破坏，应无条件修复，并在48小时内及时通报总包方并在三天内将损失的费用上报总包方，总包方核实后给予协调处理并由破坏方补偿其损失的费用，工期不予延长。如分包方未能在约定时间内通报总包方，将视为分包方的成品、半成品未遭到破坏；6.17分包人负责将本分包工程施工中所产生的垃圾及时清运到总包人指定地点；6.18分包人负责本分包工程承包范围内所有材料、设备进入施工现场后的反复搬运、装卸、倒运工作，其费用已包含在合同总价中；6.19总包人就分包人承包范围内的关于工程质量创优的各种指令，分包人须无条件服从。业主、总包人、创优小组要求整改的内容，分包人应无条件服从；6.20施工期间所需的临时设施、施工材料堆放场地，总包人统一安排；6.21分包人自行解决施工人员的食宿(总包人仅提供食宿用房)，不得以此为借口向总包人索要费用。分包人同时承担现场平面、竖向临水及平面临电的敷设和安装（总包人提供材料），此费用已经包含在综合单价中；6.22分包人须服从总包人及总包人转发工程业主及监理单位的指令,未经总包人同意,分包人不得以任何理由与工程业主及监理发生任何工作关系,分包人不得直接致函工程业主或监理方,也不得直接接受工程业主方或监理方的指令.如分包人违反此规定,则总包人将视为分包人违约,并按分包人违约给予处罚；6.23分包人不得将承包范围内的全部或部分工程转让或再分包。否则将视为分包人违约，总包人有权终止分包合同，并由分包人承担由此造成的损失；6.24分包人不得以任何借口在工程质量、工期上给总包人造成不良影响，否则总包人有权终止分包合同，并由分包人承担由此产生的一切损失；6.25分包人不履行或未完全履行上述各项义务，造成的工期延误、经济损失均由分包人承担。分包人需协助总包人办理签证、索赔，总包人只有在从业主方取得相应收入后才能根据分包人发生费用情况给予认可。第七条：工程结算方式及付款方式7.1以下文件可以作为分包人的结算资料；7.1.1总包人与分包人双方签署的中标通知书；7.1.2分包人根据总包人提供的施工图纸根据分包合同中确定的计算原则编制的经过总包人审核认可的施工结算书；7.1.3本工程中的增减账只限于业主已确认的经济变更洽商和修改部分。本工程中发生的经济变更洽商和修改部分经总包人代表书面确认后，作为结算的凭证，在竣工结算时一次性支付给分包人；7.1.4本工程中总包人对分包人的各种奖罚单；7.2如存在向分包人收取的管理费用（如政府部门等职能部门收取的规费等），已包含在分包合同总价中。分包方需代为缴纳的，向总包方出具相应的代交证明文件。任何由于分包方未遵守有关管理费用交纳的规定而给总包方造成的损失、处罚等，分包方须负责赔偿总包方相关的经济损失，并设法消除由此造成的不良影响；7.3本工程中发生的因发包方原因而造成的返工损失在2000元以下的，由分包人承担，2000元以上的双方协商解决；7.4合同价款的结算：分包人按时完成以上约定的所有工程内容，经总包人、设计单位、监理工程师、业主四方验收工程达到合同约定的质量标准，且总包人在从业主处办理完结算后的一个月内和分包人办理完工程结算；结算时结算工程量按工程业主认可的总包人实际施工图纸预算及洽商、变更、签证工程量结算。单价按结算价中的人工综合单价、材料及机械费执行。待总包人收到业主的结算尾款后10天内，扣完分包人保修金及其它应扣款项后付清剩余尾款；7.5合同价款的支付：7.5.1本分包工程无预付款，无延期付款利息；7.5.2总包方不能确保每月进度款及时足额到位，在此条件下，分包单位应保证连续正常施工；7.5.3工程款支付；7.5.4保留金的扣留及返还：1]在分包方提交进度清款单以及开具进度付款单时，均应按照本规定比例扣留保留金。扣留保留金的基数为；其中：作为质量保证金，作为工期保证金，作为施工技术质量资料、竣工资料保证金及安全文明施工与环境管理保证金。2]竣工验收，甲方累计付至合同造价的，在工程完工通过验收，达到合同规定的各项目标，并在总包方收到业主相对应的款项后30天内结清。余款待竣工资料归档和决算审定后，在质量保证金中扣取工程款的作为保修金，其余的部份和工期保证金、资料保证金、安全文明施工环保保证金一并无息返还。3]保修金的返还：待工程保修期满后，当且仅当总包方从业主处获得对应款项后15天内，在扣除对应扣款后，发包方会一次性将余款无息返还给分包方。4]分包方的索赔、签证及变更经发包方代表确认后，作为结算的凭证，在竣工结算中一次性支付给分包方。5]为响应政府号召，分包方必须保证民工工资的按时足额发放，在每月领取工程款时须提供民工工资表。由此而引发的纠纷由分包方负责。7.5.5总包方所付给分包方的各种款项或确认的索赔等，当且仅当总包方从业主处获得对应款项/索赔等后，总包方才会支付投标方之各种款项或确认其索赔等；7.5.6合同价款的支付以银行转帐或银行承兑汇票的形式办理，总包人不以现金方式向分包人支付劳务费。本工程采用银行转帐形式办理；7.5.7办理支付的手续为：分包人应向总包人出据发票作为收款凭证，总包人须将填写齐全的、票据收款人为分包人全称的支票存入分包人的开户银行。分包人应指定专人负责与总包人办理结算、付款手续；7.5.8分包人使用总包人的资源费用按双方约定的原则在当季工程进度款中直接扣除；7.5.9分包人的每月工程进度款中应扣除当季甲供料款、总包人对分包人的各项罚款和其他合同约定的应扣款项；7.6分包人应有一定承担风险的能力,当总包人资金出现短暂不到位时，分包人不应因总包人工程款的延迟支付而提出索赔或怠工，应按总包人的进度计划，妥善安排好工作，保证所属工人不干扰总包人的工作，直至总包人支付给分包人相应工程款。同时，分包人已完工程部分，如业主方尚未向总包人支付此部分工程的进度款，总包人延缓支付该部分工程款时，分包人应做好成品保护工作且不得以此为借口向总包人索要费用；7.7本分包工程的赶工措施费、技术措施费等费用均已包含在合同总价中，不得另行计取；7.8本分包工程中承包范围内发生的零星用工已包含在合同综合单价内中，不得另行计取。第八条：物资供应8.1本工程所需所有辅材，由分包人自行采购。所有主材和设备均由总包方统一采购；8.2凡业主与总包人所供材料、设备均由总包人提供到施工现场，分包人负责接收、保管、使用，此项工作所用费用均已含在综合单价中，不得向总包人提出任何补偿；8.3为确保工程施工进度，分包人应设专人向总包人办理业主所供材料、设备的限额领料手续，分包人在施工中应合理使用材料，在施工中对耗用材料的浪费及不合理的超额部分以及设备的损坏，由分包人负责；8.4本工程所有业主提供的材料，总包人将按审核后的分包人的工程量，来核定本工程的用量和合理的材料消耗量并作为结算依据，如因分包人自身原因造成施工用量超出核定用量，超出部分将以业主的采购到现场价格对分包人予以罚款。如分包人在施工中，合理安排用量，与核定用量相比节余部分，总包人将以业主采购到现场（节余材料）价格的40%奖励给分包人；8.5总包人根据施工进度计划安排业主所供材料、设备的进场计划。当总包人根据物资需用计划，在确保分包人施工进度的前提下，结合物资运输及供应商的生产要求，可对计划供应时间及数量进行必要的调整，同时按调整后计划供应物资时，分包人不得拒绝接收；8.6业主所提供材料、设备如因厂家和市场情况给加工订货造成困难，总包人将提前5天通知分包人，分包人应根据具体情况安排施工，将工期损失减至最小。且分包人不得以此为借口向总包人索赔；8.7工程中发生变更洽商引起业主所供材料的采购计划和用量发生变更时，分包人应提前三天通知总包人；8.8为确保工程质量，分包人采购的特殊材料需事先提出采购通知单，报经总包人及业主批准，办理确认手续，方可加工订货，否则达不到业主和总包人满意，所造成的损失由分包人承担；8.9分包人所采购的材料，必须提供总包人要求的一切证明。总包人有权随时抽验；8.10对分包人采购的质量、规格不符合设计要求的材料设备，总包人有否决权，可拒绝验收。由分包人按总包人要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的材料设备，并承担由此而给总包人造成的全部损失；8.11分包人采购材料的全部检验和样品费用均由分包人承担；8.12分包人采购的材料在购买之前，须经总包人有关人员认可（包括质量、价格等），方可采购，否则，造成的一切损失和责任均由分包人承担。但分包人不能因总包人有关人员的认可免除其应负的任何责任；8.12业主和分包人供应的材料、设备都必须附有质量保证书及合格证或保修证书，方可在本工程中使用；8.13在施工过程中，如业主要求将分包人采购的部分材料由业主采购，此项价款按分包人报价书中的单价从总价中扣除，分包人不得以此为借口向总包人索赔。第九条：工期延误对以下造成竣工工期的推迟的延误，经总包人代表确认，工期可以相应顺延。9.1不可抗力；9.2合同中的另行约定或总包人代表同意给予顺延的其它情况。分包人在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向总包人代表提出报告，总包人代表与工程业主协商后，在工程业主同意工期延长或给予经济赔偿的前提下，书面给出分包人公平、合理的工程或部分工程的工期延长和经济损失的赔偿；非以上原因，工程不能按合同工期竣工的，分包人承担违约责任，总包人有权对分包人就此给予经济处罚。第十条：质量要求10.1分包人必须严格按图纸和设计规范要求进行施工，其质量必须达到协议约定的质量标准；10.2如分包人在施工中未达到总包人的要求，分包人必须按总包人要求进行整改或返工，直到达到要求为止，其间所发生的人工费、材料费等以及工期损失由分包人自行承担，同时赔偿总包人名誉损失，承担由此发生的经济损失。如分包人经整改或返工后仍不能达到总包人的要求，总包人有权另行委托他人完成此项工作，发生的费用从分包人的工程款中扣除；10.2本工程的质量目标为：合格，力争“中州杯”，分包人应无条件服从总包人为实现质量目标而下达的具体要求及技术措施，同时无条件服从上级质检部门或创优评委下达的整改要求；10.3如果图纸和总包人之指令与国家及当地施工验收规范规程之间有不一致或差异时，分包人应按较高标准执行同时取得总包人书面认可作为施工依据。第十一条：施工11.1分包人在组织施工中要依据国家、河南省及三门峡市颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求和图纸要求进行施工；11.2在施工中发现设计不合理或图纸不明确的地方,分包人须以书面形式通知总包人，由总包人会同业主与设计单位协商修改，甲乙双方签订工程变更单后，方可继续施工；11.3总包人在本工程中委派现场施工专业负责人员，对分包人施工现场的管理及施工进行协调、监督。如因交叉作业与其他分包人发生纠纷时，分包人应服从总包人代表的协调、指导并服从整体工程进度；11.4施工中应预留的各种孔、洞、沟、槽预埋铁件等应负责预留预埋。分包人在浇注混凝土之前，应核对预留预埋工作；在浇注混凝土时，应派专人值班，保证预埋工作的准确性。否则因此项工作的疏漏造成的剔槽打洞，导致损坏成品而发生的修理费和工期延误，由分包人承担责任及损失，并承担由此给总包人及其他分包人造成的损失；11.5非属分包人责任的停窝工，由分包人向总包人提供资料，总包人向业主或有关责任方进行索赔，在索赔成立的前提下，就分包人工期、窝工等损失以实际索赔数按比例支付分包人；11.6分包人须按总包人要求配合装饰工程放线\排版（包括灯具\洁具\面板等定位）等工作。第十二条：施工机具12.1施工现场和所需求外用电梯及塔吊的垂直运输，由总包人现场协调，分包人应按总包人的统一安排使用外用电梯及塔吊。施工现场的现有脚手架分包人可免费使用；12.2除12.1条款中涉及的设备以外的施工中所需的电动、手动工具、机具，由分包人自行解决。个别工具可向总包人租赁，费用由甲乙双方协商确定；12.3施工中所需的中小型机具分包人应严格按总包人要求配备，并按机械性能配备专人管理,其它人员不得擅自操作设备，否则总包人有权停止分包人使用。第十三条：临时设施13.1对于为完成本分包工程分包人所需的临时用房由总包人提供。分包人所提供的其它临时设施必须符合总包人的要求；13.2分包人应保障总包人免于承担由于分包人或其工人使用总包人提供的临时工程、总包人的设备和其它设施造成的损害而导致的一切索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费及其它开支。第十四条：验收和重新验收14.1分包人应严格按工序和分项工程、分部工程进行自检，并在自检合格后，填写相应工程资料报送总包人；14.2总包人检查后，报请业主、监理、设计等单位进行验收，以监理验收合格为通过验收；14.3总包人检查过程中提出的整改或总包人进行报验检查后提出的整改，分包人必须无条件进行整改或返工直至合格后重新报验，并承担相应的工期责任；14.4分包人必须按照工程计划及总包人指令（包括书面的和口头的）及时完成并进行质量报验，如不能按期完成应及时书面通知总包人并征得总包人同意，否则视为违约，并承担相应工期责任和经济损失；14.5对总包人或监理方提出的对已隐蔽的工程重新验收的要求时，分包人应按要求进行剥露并在验收后重新进行覆盖或修复。检验不合格，分包人承担发生的费用，工期不予顺延。第十五条：竣工验收与保修15.1竣工验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图纸为依据；15.2竣工工程取得验收合格证后，从验收之日起15日内分包人向总包人移交完毕，如总包人不能按时接受，致使分包人已验收工程发生损失、其费用由总包人负责；15.3单项工程移交，甲乙双方会同业主办理中间验收手续，并作为竣工工程验收之依据；15.4在竣工验收中,如发现不合格须返工、整改内容，分包人应在总包人确定的移交日期内完成，经验收合格后再行移交，由此发生的各项费用由分包人承担，分包人因施工质量不合格而返工按逾期移交处理；15.5竣工验收后20天内，将竣工资料及结算资料送交总包人审定，总包人在与本工程业主办理完结算后，与分包人办理竣工结算（含施工现场索赔及签证）；15.6本工程通过竣工验收之日起，开始进入保修期，保修期以总包人与业主承诺期限为准；15.7总包人提供的材料、设备本身出现产品质量问题，不在分包人保修范围内。第十六条：履约担保16.1本工程无须提供履约担保。第十七条：文明施工17.1分包人应严格按总包人的《ISO14001环境管理手册》、《ISO14001环境管理体系程序文件》、《工程项目文明施工管理实施细则》规定组织施工。分包人应设专职环境、文明施工管理员和专职班组负责现场文明施工工作；17.2现场材料应按照总包人的平面布置图指定的位置整齐堆放，分包人应随时将施工垃圾清运到总包人指定地点，且分包人使用的生活设施应保持整洁和卫生；17.3分包人应严格执行环境保护规定，防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民；17.4本工程的施工时间将受河南省、三门峡市政府规定的限制。分包人在正常施工时间外的任何工作时间将要遵守现有法律规定以及业主、总包人的限制；17.5为配合总包人的创“安全文明样板工地”计划的实施，分包人应按总包人要求组成现场安全文明管理班组，由总包人统一指挥，负责现场的安全文明施工；17.6为保证施工现场清洁，分包人应按有关规定，在施工过程中和交工前清理现场达到有关规定要求，否则承担因分包人现场管理不善所造成的地方和上级部门的罚款及总包人另行安排其他人员清理所发生的费用；17.7如分包人未服从总包人的文明施工要求，由此引起的违约责任均由分包人承担。第十八条：安全施工18.1安全生产:18.1.1分包人须是具有独立承担民事责任能力的法人，或出具上级主管单位（法人单位）的委托书。分包人必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位，凡分包人故意隐瞒其施工资质致使分包工程的施工单位的资质等级与总包人、业主及地方政府的要求不符，均视为分包人违约，由此造成的违约责任均由分包人承担；18.1.2分包人应熟悉并能遵守执行中华人民共和国《劳动法》、《建筑法》、建设部《建设工程施工现场管理规定》、当地政府的有关法规及规定；中华人民共和国《职业病防治法》等国家、政府及行业安全生产、职业病防治等法律、法规。执行总包人《项目安全管理手册》；18.1.3分包人必须尊重并服从总包人现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行己方责任；18.1.4分包人必须执行下列安全管理制度：18.1.4.1安全技术管理制度。1.分包人必须执行总包人总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包人编制的单项作业安全防护措施，必须报总包人审批。改变原方案必须重新报批；2.分包人须执行安全技术交底制度和班长班前安全讲话制度；并跟班检查管理；18.1.4.2分包人必须执行安全教育培训持证上岗制度；18.1.4.2.1分包人项目经理（队长）、主管生产经理（副队长）、技术负责人必须按总包人安排参加我们组织的年度安全培训，并接受考试合格后取得资格证；18.1.4.2.2分包人派驻现场的所有管理人员都必须按总包人安排参加公司质量安全保证部组织的年度安全培训，并接受考试合格取得资格证；18.1.4.2.3分包人一般工人入场一律接受三级安全教育，考试合格取得“安全资格上岗证”方准进入现场施工。如果分包人的人员需要变化，必须提出计划报告总包人；18.1.4.2.4分包人的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件，持证上岗；18.1.4.2.5分包人工人变换施工现场必须实施转场教育；18.1.4.2.6分包人必须执行周安全活动制度（每周不少于一小时）；18.1.4.3分包人必须执行安全生产检查制度并作好书面记录；18.1.4.3.1分包人必须接受总包人或总包人上级主管部门组织的各种安全生产检查；18.1.4.3.2分包人必须接受政府行业主管部门及劳动部门的安全生产检查；18.1.4.3.3分包人必须自行建立安全生产定期检查制度并严格贯彻实施；18.1.4.3.4分包人必须设专职安全管理人员实施日常检查，督促检查工长、班长的跟班检查和班组的自检制度；18.1.4.3.5分包人必须严格执行检查整改消项制度。对总包人所发出的安全整改通知，分包人应在总包人指定的期限内派人整改完毕；如总包人发现分包人在接到总包人安全整改通知后在指定的期限内仍然未予整改或整改不符合总包人要求，总包人有权责令直接责任人退出现场，其资格证自行作废。并对分包人处以500元～2000元的罚款；18.1.4.4分包人必须执行安全防护设施、设备验收制度；18.1.4.4.1分包人自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品，且机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠；18.1.4.4.2分包人的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包人项目经理部验收；18.1.4.4.3分包人的大型防护设施和大型机械设备须申报总包人接受专职部门（公司级）的专业验收。在施工过程中严格遵守总包人的各项安全制度及现场指令，否则总包人有权对分包人进行处罚；分包人必须按规定提供设备的技术数据，防护装置技术特性，设备使用档案及防护设施支设（安装）方案。其方案必须满足总包人所在地政府相关规定；18.1.4.5分包人须执行验收表和施工变化后的交接检验收制度。18.1.4.6分包人必须执行重要劳动用品认定厂家、认定产品的采购制度；18.1.4.7分包人必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度；18.1.4.8分包人必须执行职业病防治法规及卫生管理条例等规定，及时办理各种卫生许可证件，组织所有人员接受体格健康检查，预防食物中毒，保持环境卫生，预防传染病；18.1.4.9分包人必须严格执行员工因工伤亡报告制度；18.1.4.9.1分包人员工在施工现场于工作时间内、劳动过程中所发生的人身伤害事故为因工伤亡事故；18.1.4.9.2分包人在现场发生事故后必须立即用最快捷的方式向总包人报告。采取紧急措施制止事态的扩展，并组织全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做出记录或拍照；18.1.4.9.3分包人要积极配合总包人及总包人上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查，不得提供伪证，不准隐瞒不报；18.1.4.9.4因为分包人的原因造成的安全事故，由分包人自行承担经济责任及法律责任，分包人应按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，妥善处理好善后工作。属于总包人责任造成的伤亡事故，除按规定对责任者进行处理外，由总包人参照国家有关规定对分包人伤亡职工或家属进行经济补偿，但具体的善后工作由分包人进行，总包人不直接对伤亡职工及家属。分包人应当承担因为分包人事故的善后处理不当而发生的影响总包人信誉、工作的事件给总包人造成的经济损失及相关的法律责任；18.1.4.9.5非分包人的原因造成分包人的雇佣人员的安全事故，分包人应接受总包人合理的调解和裁决；18.1.5分包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定。对遵章守纪者给予表扬，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予纠正、责令整改、处罚，直至退出现场;本分包工程必须贯彻执行安全生产的各种规范、标准。严格执行总包人编制的《项目安全管理手册》；18.1.6对于分包人在施工中的安全隐患，在总包人多次发出指令要求更改，而分包人拒不执行的情况下，总包人有权勒令分包人停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由分包人承担，并赔偿总包人的所有损失；18.2消防保卫：18.2.1分包人必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、当地政府颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。分包人应严格按总包人消防保卫制度及总包人施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受总包人的安全检查；对总包人所签发的隐患整改通知，分包人在总包人