建设工程法规及相关知识 考前练习题XXXX

精品文档精心整理精品文档可编辑精品文档建设工程法规及相关知识考前练习题XXXX目录：1、建设工程法规及相关知识考前练习题XXXX2、建设工程法规及相关知识示例范本(21页)2011年度全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》考前练习题一、单项选择题（每题1分。每题的各选项中，只有1个最符合题意）1.在我国法律体系中，《合同法》属于（B）部门。A．社会法B．民商法C．经济法D.诉讼法2.下列规范性文件中，效力最高的是（A）。A．行政法规B．司法解释C．地方性法规D．行政规章3.下列与工程建设相关的规范性文件中，由国务院制定的是（B）A．工程建设施工招标投标办法B．安全生产许可证条例C．安全生产法D建筑企业资质管理规定4．下列法律中，属于社会法的是（D）。A．《标准化法》B．《招标投标法》C．《建筑法》D．《劳动合同法》5．下列关于工程建设审计结论的说法中，错误的是（C）。A．当事人可以约定以审计结论作为合同的结算依据B．审计结论与合同价款不一致并不必然影响合同效力C．审计结论任何时候都不能作为合同案件的判断依据D．合同约定不明或约定无效时，审计结论可以作为判决依据6．在某工程项目施工中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是（B）。A．施工企业B．项目经理C．建设单位D．项目经理部7．某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于（B）。A．法定代理B．委托代理C．表见代理D．指定代理8．乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由（D）。A．甲公司自行承担责任B．乙公司自行承担责任C．甲乙公司承担连带责任D．乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任9．某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场施工作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（C）。A．所有权B．自物权C．用益物权D．担保物权10．按照《物权法》的规定，建设用地使用权自（C）时设立。A．合同签订B．合同生效C．登记D．支付出让金11．动产物权的设立和转让，自（B）时发生效力，但法律另有规定的除外。A．占有B．交付C．使用D．签订合同12．下列关于地役权的表述中，正确的是（C）。A．地役权可以单独转让B．地役权自合同签订时设立C．地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D．当事人可以采用口头形式订立地役权合同13．某工程在施工过程中由于电焊工操作不当发生火灾，与该工程毗邻的甲单位主动组织本单位人员参与灭火。这一行为使施工单位减少损失10万元，甲单位因此损失1万元。在下列表述中正确的是：甲单位（B）。A．只能自行承担这一损失B．有权要求施工单位支付1万元C．有权要求施工单位支付6万元D．有权要求施工单位支付11万元14．某建设单位委托设计院进行一个建设工程项目的设计工作，合同中没有约定工程设计图的归属。设计院委派李某完成了这一设计任务，该设计图纸的著作权属于（Ｄ）。A．建设单位B．李某C．施工单位D．设计院15．某施工企业拟向商标局申请注册商标，2010年3月5日申请书以挂号信寄出，3月15日A．2010年3月5日B．2010年16．下列合同中，不能实现留置权的合同是（B）。A．运输合同B．抵押合同C．保管合同D．加工承揽合同17．建设工程开工前，办理建筑工程一切险并支付保险费用的是（B）。A．承包商B．发包人C．分包商D．监理单位18．保险合同的当事人是（C）A．受益人与保险人B．投保人与被保险人C．投保人与保险人D．被保险人与保险人19．下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是（A）。A．没收违法所得B．返还财产C．赔礼道歉D．消除危险20．在公共场所施工，没有设置明显标志造成他人损害的，施工单位应承担赔偿责任。这种责任属于（C）。A．刑事责任B．违约责任C．责任D．行政责任21．一般情况下，（B）的建筑工程可以不申请施工许可证。A．工程投资额3万元以下或者建筑面积在30平方米以下B．工程投资额30万元以下或者建筑面积在300平方米以下C．工程投资额300万元以下或者建筑面积在3000平方米以下D．工程投资额3000万元以下或者建筑面积在30000平方米以下22．需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起（B）日内，对符合条件的申请颁布施工许可证。A．7B．15C．30D．4523．按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（Ｄ）三个序列。A．特级、一级、三级B．施工总承包、专业分包和劳务承包C．甲级、乙级、丙级D．施工总承包、专业承包和劳务承包24．建筑业企业资质证书的有效期为（C）年。A．3B．4C．5D．625．《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将工程发包给不具有相应资质等级单位的，责令改正，处以（D）的罚款。A．工程合同价款2%以上4%以下B．50万元以上100万元以下C．1万元以上3万元以下D．工程合同价款0.5%以上1%以下26．某工程在投标有效期限内出现特殊情况，招标人书面通知所有投标人延长投标有效期。对此，下列说法中正确的是（C）。A．投标人同意延长的，可以要求修改报价B．投标人拒绝延长的，投标保证金不予退还C．投标人拒绝延长的，其投标失效，但有权收回投标保证金D．因延长投标有效期给投标人造成损失的，由招标投标双方合理进行分担27．甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（A）。A．可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B．只能要求甲负责赔偿C．只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D．如向乙要求赔偿，乙有权拒绝28．按照《建筑法》及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以（C）。A．收回国有资金B．重新审批该项目C．暂停项目执行或资金拨付D．撤销承包单位的资质证书29．下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是（C）。A．信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供B．信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等C．信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准D．信用档案信息按有关规定向社会公示30．某施工企业为了支付农民工工资，擅自将租赁的脚手架钢管卖给王某，则下列关于该转让合同效力的表述中，正确的是（C）。A．合同有效B．合同无效C．出租方追认则合同生效D．钢管实际交付后，合同生效31．当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的（D）计息。A．国债利率B．活期存款利率C．同期同类存款利率D．同期同类贷款利率32．某建设工程施工合同签订于2009年3月1日，合同约定工程开工、竣工日期分别为2009年3A．2011年4月1日B．2011年33．乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用是0.5万元，乙方应该支付甲方（D）万元费用。A．0.5B．2.5C．3D．3.534．下列选项中，属于劳动合同的必备条款的是（B）。A．补充保险和福利待遇B．劳动合同期限C．试用期D．培训事项35．《劳动合同法》规定，已建立劳动关系未同时订立书面劳动合同的，用人单位自用工之日起（B）必须签订书面劳动合同。A．一周前B．一个月内C．三个月内D．一年内36．集体劳动合同由（A）代表企业职工一方与用人单位签订。A．工会B．职工代表大会C．员工代表D．股东代表大会37．劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（C）内未提出异议的，集体合同即行生效。A．5日B．10日C．15日D．30日38．某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确的是（C）。A．不得约定试用期B．试用期不得超过1个月C．试用期不得超过2个月D．试用期不得超过6个月39．安装工程公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经济补偿，王某月工资8000元，该市上年度职工月平均工资2000元。下列关于王某的经济补偿说法正确的是（D）。A．安装工程公司应当给予王某12万元经济补偿B．安装工程公司应当给予王某3万元经济补偿C．安装工程公司应当给予王某9万元经济补偿D．安装工程公司应当给予王某7.2万元经济补偿40．参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费（B）年时，按月领取基本养老金。A．10B．15C．20D．2541．缴纳基本养老保险费时，用人单位应当按照国家规定缴纳基本养老保险费，该费用是按照企业（D）的一定比例缴纳的。A．营业额B．利润C．管理费D．职工工资总额42．某工程需租用钢管，双方约定租凭期限为8个月，则下列关于该租凭合同的说法，错误的是（B）。A．应以书面方式订立B．若以口头方式订立，则租凭期视为6个月C．若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D．若以口头方式订立，承租人可随时解除合同43．建设项目需要进行试生产的，应当（B）申请配套建设的环境保护设施竣工验收。A．在投入试生产之日B．投入试生产之日起3个月内C．投入试生产之日前3个月D．分期验收后44．《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无需取得证明的是（C）A．配合建设单位24小时联动试车B．为避免冬期施工进行抢工C．自来水管爆裂进行抢修D．全运会项目开幕时间临近必须抢工45．某市文物保护部门拟对部分文物建筑进行修缮，则承揽该项目的施工单位必须具备（D）。A．建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书B．文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书C．A和B满足其一即可D．A和B必须同时具备46．某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时（D）。A．必须再次审查，审查合格延期３年B．不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止C．按照初始条件重新申请办理D．经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年47．根据《绿色施工导则》规定，施工现场内为减少道路占用土地，通路宜设置成（A）。A．环形B．网格形C．发散形D．对角线形48．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程监理单位实施监理依据的是（D）。A．法律、法规B．施工合同中约定采用的推荐性标准C．工程施工图纸D．工程监理合同49．建筑施工总承包特级资质企业，应至少配备（B）名专职安全生产管理人员。A．8B．6C．4D．350．某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成。则该专项方案应由（B）来组织专家论证。A．建设单位B．总承包单位C．分包单位D．监理单位51．某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应（B）至少组织一次演练。A．每年B．每半年C．每季度D．每月52．需要实施拆除的过程，建设单位应在工程施工（C）进行备案。A．7日前B．10日前C．15日前D．同时53．对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是（D）A．拆除施工组织方案B．堆放、清除废弃物的措施C．拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明D．建设单位的资质证明54．按照建设工程施工合同文本通用条款规定，工程具备隐蔽条件后，施工单位进行自检，并在隐蔽前（D）以书面形式通知监理工程师验收。A．1日B．36小时C．24小时D．48小时55．依法为建设工程办理质量监督手续，是（A）的法定义务。A．建设单位B．施工单位C．监理单位D．质量监督机构56．对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为（D）。A．施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B．建设单位应当先行备案后进行消防验收C．可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D．在验收后应当报公安机关消防机构备案57．按照建设工程价款结算暂行办法的规定，发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在规定的时或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同（C）。A．拒绝B．协商C．认可D．应予造价鉴定58．某建设工程达到设计文件规定的合理使用年限后，则（D）。A．产权单位可以继续使用B．产权单位必须组织报废拆除C．产权单位应组织施工单位加固、修和补强D．产权单位应委托相应资质的勘察、计单位鉴定，提出加固措施，重新界定使用期59．以下不属于民事纠纷处理方式的是（B）A．当事人自行和解B．行政复议C．行政机关调解D．商事仲裁60．在没有书面约定的情况下，因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，（D）法院没有管辖权。A．施工行为地B．被告住所地C．合同履行地D．原告住所地61．对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是（D）。A．支付存款本金及利息的请求权B．支付国债本息的请求权C．基于投资关系产生的缴付出资请求权D．支付工程款请求权62．当事人申请撤销仲裁决定的，应当自收到仲裁书之日起（B）内提出。A．3个月B．6个月C．1年D．2年63．根据人民调解法规定，经人民调解委员会调解后达成的调解协议，当事人可以自调解协议生效之日起（A）日内共同向人民法院申请司法确认。A．30B．60C．90D．18064．自然人的软件著作权保护期为（A）。A．自然人终生及其死亡后50年B．50年C．自然人终生及其死亡后30年D．30年65．施工单位偷工减料；降低工程质量标准，导致整栋建筑倒场,12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（C）。A．重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C．工程重大安全事故罪D．以其他方式危害公共安全罪66．不属于承揽业务不良行为认定标准的是（B）。A．相互串通投标B．超资质承揽工程C．骗标D．违法分包67．根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为（B）。A．变更B．重新协定C．原则上变更D．未变更68．乙建筑公司是甲建筑公司的分包商。在2011年7月A．甲或乙建筑公司B．甲建筑公司C．乙建筑公司D．甲和乙一起报告69．某工程监理单位在实施监理过程中，发现施工单位未按照经审查批准的专项施工方案组织施工，存在严重的安全事故隐患。对此，该监理单位应当（C）。A.要求施工单位整改B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门70．某施工分包合同约定，某大型施工起重机械由分包单位租赁用于工程施工，则该施工起重机械在使用前应当由（D）共同进行验收。A.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位D.总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位71．.注册建造师、注册结构师、注册监理工程师等注册执业人员因过错造成安全事故的，责令停止执业（B）年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不让注册。A．0.5B．3个月到1年C．1.5D．272．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，可处（A）的罚款。A.5～10万元B.10～20万元C.10～30万元D.20～50万元73．某施工现场发生安全事故，现场死亡2人，5人受伤送到医院，3天之后有2人死亡。则此事故应界定为（B）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大74．安全事故发生后，事故单位主要负责人不立即组织事故抢救的，处一年收入（D）罚款。A.10%～30%B.20%～40%C.40%～60%D.40%～80%75．下列属于无效合同的是（D）。A.无处分权的人处分他人财产的合同B.一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下签订的合同C.显失公平的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同76．下列合同中，属于诺成合同的是（C）。A．定金合同B．保管合同C．仓储合同D．赠与合同77．以下关于诉讼时效中止的正确表述是（A）。A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止B.因原告起诉，诉讼时效中止C.因被告应诉，诉讼时效中止D.因证人要求，诉讼时效中止78．国家一级建造师执业资格的注册管理机构是（D）。A.省级建设行政主管部门B.人事部或其授权机构C.建设行业协会D.住建部或其授权机构79．国家一级建造师的主要执业范围是（A）。.A.担任建设工程项目施工的项目经理B.担任建设工程项目评估人员C.从事建设工程项目咨询工作D.从事建设工程项目预算工作80．某建设单位2005年2月A.2005年3月1日B.81．同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。根据相关法律规定，该联合体应按照（A）的资质等级许可范围承揽工程。A.甲施工企业B.乙施工企业C.丙施工企业D.三家内部约定82．公用事业建设项目勘察、设计、监理等服务的采购，当单项合同估算价最低达至（A）万元以上时，根据有关规定，该项目就必须招标。A.50B.100C.200D.30083．某招标人2005年4月A.2005年4月15日B.84．小刚未满十七即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（C）。A.小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同B.因为是临时工作，可以不签劳动合同C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动D.可以安排小刚从事有毒有害的工作，但必须保证安全85．施工起重机械现场安装完毕后，以下不属于安装单位工作的是（D）。A.出具自检合格证明B.向施工单位进行安全使用说明C.办理验收手续并签字D.定期进行检验检测86．甲、乙因合同纠纷申请裁决。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲乙共同选定。仲裁庭和议时产生利两种不同意见，仲裁庭应当（A）作出裁决。A.按多数仲裁员的意见B.按首席仲裁员的意见C.提请仲裁委员会D.提请仲裁委员会主任87．甲、乙双方签订了一份车辆买卖合同，约定甲方将一辆轿车以80万元卖给乙，乙在签订合同后第二天支付40万元作为定金。甲方收到定金后反悔，拒绝把车卖给乙，则乙可以要求甲方返还（C）元。A.32万B.80万C.56万D.72万88．根据《建筑业企业资质等级标准》中“建筑业劳务分包企业资质等级标准”规定,承担劳务分包业务“单项业务合同额不超过企业注册资本金的(C)”。A.2倍B.4倍C.5倍D.无限制性规定89．某省重点建设工程，根据其项目性质不适宜公开招标，拟采用邀请招标方式，但必须经（C）批准。A．国务院发展计划部门B.地方省级发展计划部门C.地方省人民政府D.地方省建设行政主管部门90．材料商为某施工单位供应水泥，委托运输公司运输。由于施工急需，交货地由原来合同约定的仓库改为施工现场。材料商立即通知运输公司，将运输目的地改为施工现场，遭到运输公司拒绝，下列选项中正确的是（D）。A.合同变更必须经双方当事人协商一致，否则不产生合同变更的效力B.由于改变交货地点而增加的运输费用由运输公司承担C.由于双方对运输合同变更的内容约定不明确，应认为未变更D.材料商行使的是合同的法定变更权

二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1．下列关于表见代理的表述中，正确的有（BCDE）。A．表见代理是无效代理B．表见代理是特殊的无权代理C．表见代理的行为人没有代理权D．第三人有理由相信行为人有代理权E．表见代理对本人产生有权代理的效力2．下列权利中，属于用益物权的有（ACDE）。A．地役权B．留置权C．土地承包经营权D．宅基地使用权E．建设用地使用权3．根据《责任法》的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（BD）承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。A．监理单位B．建设单位C．设计单位D．施工单位E．质量监督站4．下列关于知识产权的相关陈述中，错误的是（AE）。A．专利权的期限为20年，自申请之日起计算B．注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算C．授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性D．注册商标可以无数次提出续展申请E．著作权权利内容的保护期受到严格年限限制5．授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为（ABD）。A．新颖性B．创造性C．美观性D．实用性E．适用性6．下列选项中，可以进行抵押的财产有（CDE）。A．土地所有权B．高等学校的教学大楼、学生宿舍C．抵押人所有的房屋D．抵押人依法有权处置的国有土地使用权E．抵押人依法承包并经发包人同意的荒地的土地使用权7．甲企业与乙银行签订一份50万元的借款合同，丙公司在借款合同的担保人一栏加盖了企业的印章。贷款到期后，经甲企业与乙银行协商，乙银行同意贷款延期3个月，但未告知丙公司。下列关于该债务清偿的说法中，正确的有（AC）。A．丙公司对此50万元的债务不再承担保证责任B．乙银行有权要求丙公司对50万元债务承担责任C．乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任D．乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙公司承担责任E．乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙公司对20万元债务承担责任8．以下选项中，属于行政处分的有（ADE）。A．警告B．行政拘留C．剥夺政治权利D．降级E．撤职9．以下工程不需要申请施工许可证的有（BCDE）。A．投资额30万元以上的建筑工程B．建筑面积300平方米以下的建筑工程C．按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程D．工程建设中的临时性建筑E．抢险救灾工程10．建筑业企业资质的法定条件主要包括有符合规定的（ACDE）。A．注册资本B．从业人员C．专业技术人员D．技术装备E．已完成的建筑工程业绩11．《建筑工程质量管理条例》规定，未取得资质证书承揽工程承担的法律责任包括（ABD）。A．予以取缔B．对施工单位处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款C．对建设单位处以50万元以上100万元以下的罚款D．有非法所得的予以没收E．3年内不得申请建筑业企业资质12．注册建造师不得同时承担两个及以上建设工程施工的项目经理，但下列选项中的（ABE）情况除外。A．同一工程相邻分段发包或分期施工的B．因非承包方原因使工程停工120天以上且建设单位同意的C．合同约定的工程进入收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的D．因工作需要经工程发、承包双方协商同意的E．合同约定的工程验收合格13．某港口建设项目向社会公开招标，招标文件中明确规定提交投标文件的截止时间为2006年6月2日A．开标时间为2006年6月2日上午9B．开标由该市建设行政主管部门主持C．开标邀请所有投标人参加D．开标时，由投标人当众检查投标文件的密封情况E．招标人对2006年6月2日14．某项目的建设资金来源于世界银行贷款，按照《中华人民共和国招投标法》的规定，该项目施工招标前必须具备的条件有（ABCE）。A．招标人已经依法成立B．初步设计及概预算应当履行审批手续的，已经批准C．招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D．工程建设资金已经全部到位E．有招标所需要的设计图纸及技术资料15．按照原建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目全过程管理企业的指导意见》，工程总承包的方式有（ABCD）总承包。A．设计采购施工（EPC）/交钥匙B．设计施工（D-B）C．设计采购（E-P）D．采购施工（P-C）E．项目管理（PM）16．以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中（BCD）情况工期可相应的顺延。A．一周内停水、停电累计超过8小时B．设计变更和工程量增加C．发包方未按合同约定提供图纸D．不可抗力E．承包方因质量不合格返工17．下列选项中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有（BCD）。A．承包人未按约定工期完工B．承包人完成工程质量不合格，并拒绝修复的C．承包人擅自将专业工程分包D．承包人将工程转包的E．未经发包人同意擅自将劳务部分分包的18．某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份劳动合同。下列选项中，应属于该劳动合同必备条款的有（ABE）。A．劳动合同期限为5年B．劳动报酬为2000/月C．劳动合同试用期为3个月D．每年参加培训时间不得少于10天E．从事施工现场管理工作19．经济性裁员时，应当优先留用的人员有（ABE）。A．与单位订立较长期限的固定期限劳动合同的B．与单位订立无固定期限劳动合同的C．女职工D．新招入单位的大学毕业生E．家庭无其他就业人员，有需要抚养的老人或未成年人的20．某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（ABCE）。A．应以书面方式订立B．如果未约定利息，应按银行同类贷款利息计算C．利率不得低于银行同类贷款利率D．利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍E．除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复利21．所谓环境保护“三同时”制度，就是指建设项目需要配套建设的环境污染保护设施，必须与主体工程（ACD）。A．同时设计B．同时验收C．同时施工D．同时投产使用E．同时维修22．按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，我国目前主要采取的节约能源激励措施包括（ABCD）A．安排专项节能财政资金B．给予节能产业税收优惠C．对节能项目信贷支持D．节能价格策略E．限制高能耗进口23．某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（ABD）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A．施工单位资质等级证明B．拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C．拆迁安置补偿方案D．拆迁施工组织方案E．供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料24．某施工单位申领安全生产许可证，下列人员应具备经建设行政主管或其它有关部门考核合格的人员包括（BDE）A．应急救援人员B．单位主要负责人C．从业人员；D．安全生产管理人员E．特种作业人员25．根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（BCE）。A.应当制定安全生产规章制度B.落实安全生产责任制C.确保安全生产费用的有效使用D.保证安全生产条件所需资金的投入E.及时、如实报告生产安全事故26．某建设项目由于涉及深基坑工程，总包单位依法分包给专业工程公司，对于编制专项施工方案，下列说法中正确的是（ABD）A．该专项方案应当由施工总包单位组织编制B．该专项方案可由专业工程公司组织编制C．该专项方案应当由总包单位项目技术负责人签字D．该专项方案应当组织专家论证E．该专项方案经现场监理工程师确认后方可实施27．按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，生产经营单位的应急预案分为（ACE）。A．专项应急预案B．灭火和应急疏散预案C．综合预案D．职业病危害事故应急救援措施E．现场处置方案28．生产安全事故调查“四不放过”的内容包括（ABCD）。A．事故责任人未受到教育不放过B．事故责任人未受到处理不放过C．防范措施未落实不放过D．事故原因未查明不放过E．全体员工未受到教育不放过29．工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查的主要方式有（BCE）A．复查B．重点检查C．抽查D．巡查E．专项检查30．工程建设的强制性标准是指直接涉及工程（ABC）方面的工程建设标准强制性条文。A．质量B．安全C．环保D．造价E．性能31．目前我国实行的强制性标准包含（ABC）。A．批准发布时已明确为强制性标准的B．发布时未明确为强制性标准，但其编号中不带“T”C．自2000年后批准发布，未明确我强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文（黑体字），编号也不带“T”D．国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的E．发布标准中使用“宜”、“不宜”等用词的条文的32．建设工程竣工结算分为（CDE）。A．分部工程竣工结算B．分项工程竣工结算C．单项工程竣工结算D．单位工程竣工结算E．项目竣工总结算33．关于工程建设缺陷责任期的确定，下列说法中正确的是（ABC）。A．缺陷责任期一般为6个月，12个月或24个月B．缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计C．承包人导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D．发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期E．发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期34．在下列调解书中，（BDE）生效后具有强制执行力。A．行业调解B．法院调解C．行政调解D．经司法确认的人民调解E．仲裁调解35．合同双方当事人可以在书面合同中协议选择（BCDE）人民法院管辖，以解决双方争议纠纷。A．合同备案地B．被告住所地C．合同签订地D．合同履行地E．原告住所地36．以下关于民事诉讼证据的举证期限，表述正确的是（BCDE）。A．举证期限不能由当事人协商，只能法院指定B．当事人在举证期限内不提交的视为放弃举证权利C．当事人应当在举证期限内向法院提交证据材料D．在适用一审普通程序审理民事案件时，人民法院指定当事人提供证据证明其主张的基础事实的期限，不得少于30日E．当事人变更诉讼请求的，人民法院应当重新指定举证期限37．以下属于书证的是（ABDE）。A．电子邮件B．传真C．证人出具的书面证言D．电报E．信函38．下列选项中不属于商事仲裁基本制度的是（BD）。A．协议仲裁制度B．两审终审制C．一裁终局制度D．公开审理制度E．或裁或审制度39．某市建设行政管理部门在安全大检查中，因某建筑公司施工现场存在安全问题，对其作出停工整改的决定，如该决定有下列（ABDE）情形之一的，人民法院可判决撤销或部分撤销。A．适用法律、法规错误B．违反法定程序的C．行政处罚显失公正D．滥用职权E．处罚主要证据不足40．下列民事裁判，《民事诉讼法》规定当事人可以上诉的是（ABCD）。A．基层法院作出的一审判决B．第二审法院发回重审后的判决C．按照第一审程序对案件再审作出的判决D．不予受理的裁定、对管辖有异议的裁定和驳回起诉的裁定E．最高法院的一审裁判41．当事人向人民法院申请重新鉴定的证据证明应符合下列(ABCE)之一，人民法院才给予准许。A．鉴定机构或鉴定人员不具备相关的鉴定资格的B．鉴定程序严重违法的C．鉴定结论明显依据不足的D．鉴定程序不规范的E．经过质证认定不能作为证据使用的其他情形42．根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有（CD）。A．建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B．人民法院对保全财产予以查封C．监察机关给予机关工作人员降级处分D．建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解E．行政拘留43．依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于（ADE）A．要式合同B．实践合同C．单务合同D．有偿合同E．诺成合同44.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有（ABC）A．继续履行B．采取补救措施C．赔偿损失D．支付违约金E．定金45.根据《劳动合同法》规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是(ABDE)A．在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的B．在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的C．劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的D．女职工在产期的E．因工负伤被确认丧失劳动能力的46.根据《建筑工程质量管理条例》的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包的，可能要承担的法律责任包括（ABD）。A．没收违法所得B．处合同价款0.5%~1%的罚款C．处合同价款2%~4%的罚款D．吊销资质证书E．追究刑事责任47．以下说法正确的是（BC）。A．诉讼时效中止时，诉讼时效期间重新计算B．诉讼时效中断时，诉讼时效期间重新计算C．诉讼时效中止时，从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算D．诉讼时效中断时，从中断诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算E．诉讼时效中断或中止，都不影响原诉讼时效期间的计算48.仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以(BC)A．请求仲裁庭根据和解协议制作调解书B．请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书C．撤回仲裁申请书D．请求强制执行E．请求法院判决49.建设单位因监理单位未按监理合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须满足的条件有（ABE）。A．有具体的诉讼请求B．有事实和理由C．有充分的证据D．没有超过诉讼时效期间E．属于受诉法院管辖50.人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（BCDE）。A．一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判B．一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决驳回上诉，维持原判决C．一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审人民法院重审D．.判决适用法律错误的依法改判E．当事人对第二审案件的判决，不可以上诉。精品文档精心整理精品文档可编辑精品文档2009年二级建造师:建设工程法规及相关知识一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.建造师执业资格注册的有效期一般为()年。A.5B.4C.3D.22.一级建造师相对于二级建造师在职业划分方面多出了()项?A.2B.3C.4D.53.建设单位自领取施工许可证之日起因故不能按期开工的应当申请延期，延期以()次为限，每次不超过()个月。A.1，2B.1，3C.2，2D.2，34.下列各项中不正确的一项是()。A.诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度B.向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外C.诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道其权利受侵害之日起开始计算，但是超过20年的，人民法院不予保护D.在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中断5.下列不属于委托代理关系终止原因的是()。A.代理期限届满或代理事务完成B.被代理人取消委托或代理人辞去委托C.代理人丧失民事行为能力或代理人死亡D.被代理人取得或恢复民事行为能力6.某在建的建筑工程，因建设单位资金的原因于2003年3月15日中止施工，该建设单位应在()之前向发证机关报告。A.2003年3月30日B.2003年4月15日C.2003年5月15日D.2003年6月15日7.下列关于招标方式的说明，不正确的是()。A.招标方式分为公开招标和邀请招标B.发布招标公告是公开招标的第一个环节C.邀请招标的邀请对象不得少于3家D.邀请招标的邀请对象不得少于5家8.两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时，国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体的资质应符合()。A.各方的加总条件符合规定的资质条件即可B.有一方具备规定的相应资质条件即可C.各方均应具备规定的资质条件D.主要一方具备相应的资质条件即可9.生产经营单位对本单位的安全生产工作全面负责的是()。A.董事长B.总经理C.生产单位的主要负责人D.总工程师10.当合同部分无效时，以下说法正确的是()。A.合同所有条款无效B.其余部分无效C.不影响其余部分的效力D.由法院决定合同是否有效11.对于按照市场行情约定价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，以下正确的是()。A.遇价格上涨，按新价格执行;遇价格下降，按原价格执行B.遇价格上涨，按原价格执行;遇价格下降，按新价格执行C.无论价格如何波动，均按合同价格执行D.无论价格如何波动，均按市场价格执行12.纠纷发生后，当事人申请仲裁的，应符合的条件不包括()。A.当事人双方在纠纷发生前订有仲裁协议或仲裁条款B.当事人双方有仲裁协议C.当事人双方有具体的仲裁请求、事实和理由D.属于仲裁委员会的受理范围13.债权人在处理抵押物时，不能采用的处理方式是()。A.拍卖B.折价C.变卖D.没收14.在我国境内进行的大型基础施工工程建设项目，可以不进行招标的环节是()。A.可行性研究B.勘察设计C.施工D.监理15.根据《建筑法》第8条的规定，申请领取建筑工程施工许可证不必具备下列条件()。A.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证B.已经确定建筑施工企业C.建设资金已经落实D.拆迁工作已经全部完成16.某代理人超越了授权范围进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为()。A.不具有法律效力B.有效代理行为C.无权代理行为D.无效代理行为17.依据《建设工程质量管理条例》的规定()在建设工程竣工验收后，应及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位18.依据《建设工程质量管理条例》的规定，供暖系统的最低保修期限为()个采暖期。A.1B.2C.3D.419.禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或个人使用本企业的资质证书、(),以本企业的名义承揽工程。A.企业代码证B.银行帐号C.税务登记证D.营业执照20.联合体中标者，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人()。A.共同承担责任B.按份承担责任C.承担连带责任D.各自承担责任

21.法人是指具有民事权利和民事行为能力的()。A.自然人B.个体工商户C.单位最高行政负责人D.依法成立的社会组织22.安全生产责任事故调查的处理应当按照()的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。A.实事求是、尊重科学B.实事求是，依法办事C.重证据、重调查研究D.实事求是，就地解决23.依据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位拆除工程施工()日前，将拆除施工单位的资质等级证明、拆除施工方案等资料，报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.10B.15C.30D.4524.按照我国《建筑法》的规定，建筑工程实行施工许可证制度，办理施工许可证的申请由建设单位提出，建设行政主管部门接到申请后的()内，应对符合条件的申请者颁发施工许可证。A.15HB.30HC.2个月D.3个月25.工程监理企业不得与()有隶属关系或者其他利害关系。A.建设单位B.施工企业C.竣工验收单位D.被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位26.属于投标人应具备的条件的是()。A.投标人要具备招标文件规定的资格条件和应该具备承担招标项目的能力B.投标人要具备良好的心理素质C.投标人要具备丰富的临场指挥经验D.投标人要具备承担风险的能力27.合同可以变更，但是当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为()。A.未变更B.部分变更C.已经变更D.变更为可撤销28.作为安装工程一切险附带投保的土木建筑工程项目，如果超过总价的()，则整个安装项目按建筑工程一切险投保。A.20%B.30%C.40%D.50%29.投保建筑工程一切险的工程，因发生与本保险单所承包工程直接相关的意外事故引起的损失和费用，应由保险人负责赔偿的是()。A.施工单位人员的人身伤亡、疾病或财产损失B.工地内第三者人身伤亡、疾病或财产损失C.分包单位人员的人身伤亡、疾病或财产损失D.建设单位人员的人身伤亡、疾病或财产损失30.根据《建设工程质量管理条例》的规定，我国工程质量监督管理部门不包括下列机构中的()。A.建设行政主管部门B.国家发展与改革委员会C.工程监理单位D.工程质量监督机构41、关于合同履行说法错误的是()。A.全面履行原则是指合同当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务B.诚实信用原则要求当事人应当履行依据诚实信用原则产生的各种附随义务，如告知的义务、照顾的义务等C.合同的主要内容没有约定或约定不明确的，当事人可以通过协商确定，不能达成补充协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定D.执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按合同约定的价格执行42、根据我国《合同法》的规定，下列属于可变更或可撤销合同的是()。A.以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的B.以合法形式掩盖非法目的C.因重大误解订立或订立时显失公平D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益43、以下关于仲裁员组成的表述，正确的是()。A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由3名仲裁员组成的设首席仲裁员B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C.仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定1名D.仲裁庭由当事人各方选定二名仲裁员组成44、根据我国《合同法》的规定，违约责任的归责原则实行()。A.过错责任原则B.严格责任原则C.过错推定原则D.合理分担原则45、根据我国《合同法》的规定，具有撤销权的当事人知道或应当知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A.1年B.2年C.4年D.20年46、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为()办理意外伤害保险。A.本单位职工B.施工现场人员C.施工现场从事危险作业的人员D.施工现场从事特种作业人员47、根据合同法的规定，要约可以撤回。但是，撤回要约的通知应当()到达受要约人。A.在合同成立前B.在受要约人发出承诺通知之前C.在承诺通知到达要约人之前D.在要约到达受要约人之前或与要约同时48、下列选项不属于施工合同工程款纠纷的防范措施的是()。A.加强风险预防和管理能力B.加强工程量的计算和审核，避免合同缺项C.加强工程变更管理D.严格按照建设程序进行项目建设49、根据我国《合同法》的规定，希望和他人订立合同的意思表示是()。A.要约邀请B.要约C.新要约D.承诺50、根据我国《合同法》的规定，希望他人向自己发出要约的意思表示是()。A.要约邀请B.反要约C.新要约D.承诺51、下列关于联合体投标的说法，错误的是()。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体内部各方应当订立共同投标协议，但该协议由于不属于投标文件，因此不必提交招标人D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任52、根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理是()。A.法定代理B.指定代理C.委托代理D.表见代理53、某企业在一次大型工程项目的招标活动中，根据《招标投标法》的要求安排了以下招标程序：①成立招标组织;②签收投标文件;③编制招标文件和标底;④发布招标公告。下列排列顺序正确的是()。A.①、②、③、④B.①、②、④、③C.①、④、③、②D.①、③、④、②54、.根据我国有关招投标的法律规定，下列投标人提交的投标文件有效的是()。A.甲公司投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认B.乙公司投标文件中的投标函未加盖企业及法定代表人印章C.丙公司和丁公司组成了一个联合体，并在投标文件中附了联合体投标协议D.戊公司未按招标文件的要求提供投标保函55、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是()。A.有损害事实发生B.违反职业道德C.存在违法或损害行为D.违法行为与损害事实有因果关系56、下列各项，属于刑事责任的承担方式是()。A.有期徒刑B.警告C.没收违法所得D.拘留57、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是()。A.只能采用违约金B.由违约一方选择采用违约金或定金C.由非违约一方选择采用违约金或定金D.同时采用违约金和定金58、按照《担保法》的规定，出质人可以提供()办理质押担保。A.个人房产B.国有企业厂房C.依法可以转让的股票D.土地59、下列选项，属债权合同的是()。A.监护合同B.买卖合同C.行政合同D.劳动合同60、依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是()。A.建设资金未能按计划到位的施工暂停B.发包人改变项目建设方案的工程停建C.传染病流行导致施工暂停D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)1.以下关于债的发生根据的表述中，正确的有()。A.合同B.志愿服务C.行为D.不当得利E.无因管理2.根据我国法律规定，委托代理关系因下列原因中的()终止。A.代理事项完成B.被代理人取消委托C.被代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力E.代理人辞去委托3、工程建设法律关系的构成要素是指()。A.主体B.形式C.客体D.内容E.目标4、我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有()等。A.著作权B.专利权C.商标权D.商业秘密E.肖像权5、专利权的客体包括()。A.发明B.实用新型C.注册商标D.外观设计E.作品6、根据《建筑法》的规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括()。A、已办理工程用地批准手续B、已确定建筑施工企业C、需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料E、材