泛光照明工程专业分包合同_第1页
泛光照明工程专业分包合同_第2页
泛光照明工程专业分包合同_第3页
泛光照明工程专业分包合同_第4页
泛光照明工程专业分包合同_第5页
已阅读5页,还剩156页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

PAGEPAGE161工程编号合同编号长沙梅溪湖国际文化艺术中心泛光照明工程专业分包合同工程名称:长沙梅溪湖国际文化艺术中心室外照明工程工程地点:湖南省长沙市湘江新区梅溪湖片区工程发包人:梅溪湖投资(长沙)有限公司工程承包人:北京城建集团有限责任公司工程分包人:目录HYPERLINK\l"_Toc407121092"第一部分协议书5HYPERLINK\l"_Toc407121093"第二部分通用条款13HYPERLINK\l"_Toc407121094"1.词语定义13HYPERLINK\l"_Toc407121095"2、合同文件及解释顺序15HYPERLINK\l"_Toc407121096"3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准16HYPERLINK\l"_Toc407121097"4、图纸16HYPERLINK\l"_Toc407121098"5、总包合同17HYPERLINK\l"_Toc407121099"6、指令和决定18HYPERLINK\l"_Toc407121100"7、承包人项目经理19HYPERLINK\l"_Toc407121101"8、分包项目经理20HYPERLINK\l"_Toc407121102"9、承包人的工作21HYPERLINK\l"_Toc407121103"10、分包人的工作21HYPERLINK\l"_Toc407121104"11、总包合同解除22HYPERLINK\l"_Toc407121105"12、转包与再分包22HYPERLINK\l"_Toc407121106"13、开工与延期开工23HYPERLINK\l"_Toc407121107"14、工期延误23HYPERLINK\l"_Toc407121108"15、暂停施工24HYPERLINK\l"_Toc407121109"16、工程竣工24HYPERLINK\l"_Toc407121110"17、质量检查与验收24HYPERLINK\l"_Toc407121111"18、安全施工24HYPERLINK\l"_Toc407121112"19、合同价款及调整25HYPERLINK\l"_Toc407121113"20、工程量的确认25HYPERLINK\l"_Toc407121114"21、合同价款的支付25HYPERLINK\l"_Toc407121115"22、工程变更26HYPERLINK\l"_Toc407121116"23、竣工验收27HYPERLINK\l"_Toc407121117"24、竣工结算及移交27HYPERLINK\l"_Toc407121118"25、质量保修28HYPERLINK\l"_Toc407121119"26、违约28HYPERLINK\l"_Toc407121120"27、索赔29HYPERLINK\l"_Toc407121121"28、争议31HYPERLINK\l"_Toc407121122"29、保障31HYPERLINK\l"_Toc407121123"30、保险32HYPERLINK\l"_Toc407121124"31、担保32HYPERLINK\l"_Toc407121125"32、材料设备供应32HYPERLINK\l"_Toc407121126"33、文物32HYPERLINK\l"_Toc407121127"34、不可抗力33HYPERLINK\l"_Toc407121128"35、分包合同解除33HYPERLINK\l"_Toc407121129"36、合同生效与终止33HYPERLINK\l"_Toc407121130"37、合同份数33HYPERLINK\l"_Toc407121131"38、补充条款33HYPERLINK\l"_Toc407121132"第三部分专用条款35HYPERLINK\l"_Toc407121133"2.合同文件及解释顺序36HYPERLINK\l"_Toc407121134"3.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准36HYPERLINK\l"_Toc407121135"4.图纸37HYPERLINK\l"_Toc407121136"6.指令和决定38HYPERLINK\l"_Toc407121137"7.承包人项目经理38HYPERLINK\l"_Toc407121138"8.分包项目经理39HYPERLINK\l"_Toc407121139"9.承包人的工作39HYPERLINK\l"_Toc407121140"10.分包人的工作42HYPERLINK\l"_Toc407121141"13.开工与延期开工51HYPERLINK\l"_Toc407121142"14.工期延误51HYPERLINK\l"_Toc407121143"15.暂停施工52HYPERLINK\l"_Toc407121144"17.质量检查与验收54HYPERLINK\l"_Toc407121145"19.合同价款及其调整62HYPERLINK\l"_Toc407121146"20、工程量确认69HYPERLINK\l"_Toc407121147"21、合同价款的支付69HYPERLINK\l"_Toc407121148"22、工程变更71HYPERLINK\l"_Toc407121149"23、竣工验收74HYPERLINK\l"_Toc407121150"24、竣工结算及移交75HYPERLINK\l"_Toc407121151"25、保修76HYPERLINK\l"_Toc407121152"26、违约76HYPERLINK\l"_Toc407121153"28、争议80HYPERLINK\l"_Toc407121154"29、保障80HYPERLINK\l"_Toc407121155"30、保险80HYPERLINK\l"_Toc407121156"31、担保82HYPERLINK\l"_Toc407121157"32、材料设备供应84HYPERLINK\l"_Toc407121158"34、不可抗力85HYPERLINK\l"_Toc407121159"35、分包合同的解除85HYPERLINK\l"_Toc407121160"38、补充条款88第一部分协议书承包人(全称):北京城建集团有限责任公司分包人(全称):______发包人(全称):梅溪湖投资(长沙)有限公司为实施长沙梅溪湖国际文化艺术中心(项目名称),发包人委托了承包人负责该项目的总承包工程,包括总承包工程范围内所有专业分包工程及专业供应工程的施工进度、质量、安全、文明施工等的管理、协调及配合工作,并与承包人签订了《梅溪湖国际文化艺术中心施工总承包及管理合同》(以下简称“总包合同”),依据总包合同之约定,承包人应将该总承包工程范围内的泛光照明工程分包工程(下称“本分包工程”)另行委托泛光照明专业施工单位执行。承包人已向分包人提供了绘述本分包工程整个要求的招标文件,分包人已按前述招标文件进行了投标。分包人具有完成本分包工程的相应资质,并同意按本分包合同约定以及承包人、发包人的要求完成分包工作,愿意接受承包人的管理和承包人为履行总承包合同提出的合理要求。发包人和承包人同意接受分包人按照本合同约定实施本分包工程。依据有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,各方共同协商达成如下协议。一、分包工程概况分包工程名称:长沙梅溪湖国际文化艺术中心室外照明工程分包工程地点:长沙市湘江新区梅溪湖片区________二、分包工程承包范围承包人现委托分包人按本分包合同的规定执行及完成本分包工程。分包人同意接受委托,负责按照本分包合同实施完成包括但不限于以下专业项目:1、长沙梅溪湖国际文化艺术中心地块内的全部建筑(包含大剧院、艺术馆、小剧院及商业设施、构筑物等)的室外照明工程(包括完整的建筑泛光照明工程和室外景观照明工程:2、北侧的人行桥工程区域的桥梁和构筑物的室外照明工程(包括完整的泛光照明工程和景观照明工作)。泛光照明工程包括:1、提供及安装室外照明及室外总体的灯具(包括墙面孔、地面的开挖等与安装工程相关的工作);2、进行室外照明及室外总体照明的深化设计并提供深化图纸;3、配合总承包单位、幕墙单位、弱电单位等相关单位完成整个室外照明及室外总体照明系统(含景观照明工程)的调试工作。具体施工内容与技术要求详见本项目的《工程量清单》及设计施工图纸、室外照明招标文件(技术卷)、施工界面表等的设备及材料的采购(发包人供应的设备/材料除外)、运输(也含现场的二次搬运)、保管(含成品保护)、安装(设备自带安装的除外)、调试、实验、综合联调、验收、竣工图编制、培训、试运行(营)及质保期服务,以及上述系统的施工图深化设计、第三方检测等工作,具体承包范围以本分包工程的设计图纸(最终以发包人经承包人发放的图纸为准)及设计方案、室外照明技术要求、施工界面、工程量清单、国家和当地政府的法律法规及工程规范为准。在上述室外照明工程范围中,经发包人指示或同意,承包人有权将其中的部分工程从分包人的承包范围中取消,变更为由其他施工单位承揽的专业工程。发生这种情况时,对于变更后的专业工程,其工程价款按照本合同专用条款的约定从分包人的合同金额中相应扣除,分包人不得因此而向发包人或承包人提出任何索赔或补偿要求。三、分包合同价款合同金额:大写:人民币___元,小写:____元。其中:安全文明措施费:____元;工伤保险:____元;施工安全责任险:____元;暂列金额:____元。四、工期计划开工日期:2016年月日;实际开工日期以发包人的最终确认为准。计划竣工日期:(1)小剧院:2016年5月30日前完工;(2)大剧院:2016年8月30日前完工;(3)艺术馆:2016年8月30日前完工;(4)室外工程(小剧院区域):2016年5月30日前完工;(5)室外工程(小剧院区域以外):2016年8月30日前完工.实际竣工日期以分包人最终通过竣工验收之日为准。合同工期总日历天数为:个日历天,包括了完成本分包工程深化设计及施工的时间。在充分考虑本合同签订时工程实际条件和自身施工组织的情况下,分包人承诺本协议书约定的竣工日期和考核节点工期为绝对工期,合同工期中应已考虑了政府规定的不可进行夜间或节假日施工、冬季施工、两会、高考、中考、国家庆典、外交来访、交通管制、降雨、大风、沙尘暴、雾霾等对工期的影响因素。除非本合同另有约定,前述工期不作任何延长。施工计划必须服从和配合本工程项目总的施工进度计划,并根据实施过程中工程总进度计划的变化作相应合理调整。分包人确认,鉴于本工程的竣工日期至关重要,当出现可能工期延误的情形时,无论是任何原因造成,分包人均应采取一切技术手段和保障措施,全力保障工程如期竣工。在采取上述措施后仍有工期延误的,发包人和承包人将根据合同约定,并结合分包人的贡献,考虑关于工期顺延的安排。五、工程质量标准本分包工程质量标准各方约定为:一次验收合格,分包人应与承包人配合、协调以确保本项目获得鲁班奖。安全文明施工标准:达到国家AAA级安全文明标准化工地。六、合同形式本合同为固定单价合同,采用工程量清单计价方式。本合同采用包深化设计、包工、包料、包质量、包安全、包进度的固定单价形式,合同内工作范围的所有工作子目的综合单价应涵括人工费、材料费、设备费、机械费、基于包括但不限于BIM模型的深化设计费和室外照明工程项目管理信息整合费、管理费、专利及知识产权费、包装费、运输费、保险费、装卸费、仓储费、检验测试费(不含当地政府规定由发包人承担的费用)、杂费、利润、施工安全服务费、试运行费用、与其他施工单位的协调配合费及承包人为分包人提供的所有的专用配合管理费等,以及其他为按时按质完成合同所规定工作的所有直接和间接费用,分包人并应承担与分包工程有关的风险。除本分包合同另有规定外,任何分包合同综合单价的计算错误,不论是算术上的错误还是其他错误,皆视为已获双方接受,无论工程量清单描述是否准确和完整,综合单价应包括技术标准和/或图纸的所有工作内容,并且一次性包干。工程量清单内没有列明或没有填报但按技术标准和/或图纸属于完成本分包工程所必需的项目,均视为分包人已将该项费用分摊在工程量清单的其他单价或总价子目中,这些项目将不会被重新计算工程量和计取合同价格。除本分包合同另有明确规定外,分包合同中的综合单价不因人工、物价、费率或汇率的变动及其他因素而有所调整。除非另有明确规定,分包合同综合单价已包括执行和完成分包合同文件中描述的全部工作,包括所有的附带工作及费用,不论它们是否在分包合同文件中有所说明,亦不论它们是否在签订分包合同时可以预料到。七、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书;2、中标通知书;3、合同专用条款;4、合同附件(如有);5、合同通用条款;6、本分包工程建设标准、规范及有关技术标准、要求;7、图纸;8、已标价工程量清单;(含工程量清单报价说明)9、本工程招标文件及答疑;10、投标函及发包人认可的投标回复。合同履行过程中,经发包人认可后承包人和分包人协商一致用以明确各方权利义务关系的其它书面文件亦构成本分包合同的组成部分,其解释顺序与该等文件所解释、修改的合同组成文件相同。如分包合同文件之内容发生不一致,应按上述文件的顺序作优先解释。排序在前的具有优先解释顺序;对于同一类合同文件,其签署、颁发的时间在后者具有优先解释顺序。若仍有争议,则按合同条款第28条关于争议的约定处理,但在争议处理结果确定前,按发包人的意见执行。八、承包人和分包人项目经理:承包人项目经理:姓名:;职称:;身份证号:;注册证书号:;安全生产考核合格证书号:。分包人项目经理:姓名:;职称:;身份证号:;注册证书号:;安全生产考核合格证书号:。九、一般约定本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。除非另有明确约定,本合同中“双方”均指承包人和分包人,“各方”指发包人、承包人和分包人。十、分包人承诺分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第二条约定的工程,并在质量保修期内承担保修责任。分包人承诺按照合同约定进行施工、完工及竣工、交付,并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任,分包人已明确了解总包合同的内容(涉及具体价格的合同条款除外),并愿意无条件接受总包合同中与本分包合同有关内容的约束,并与承包人就履行分包合同以及确保分包工程质量和工期向发包人承担连带责任。十一、承包人承诺承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第三条约定的合同价款,以及其他应当支付的款项。承包人承诺按照总包合同约定,履行总包合同中与本分包工程有关的承包人的所有义务,并与分包人就履行本分包合同以及确保本分包工程质量及工期向发包人承担连带责任。十二、发包人角色发包人在本分包合同上签字盖章,仅表明发包人知晓、见证本合同之签署,监督本合同之实施,而不会导致发包人承担任何责任或不利后果。发包人在本分包合同项下不存在向承包人或分包人应负的义务,本分包合同的任何规定不得构成或被解释为使分包人享有对发包人的任何权利,亦不应减轻或免除承包人在总包合同内对发包人所应负之义务及责任。承包人和分包人对此均已了解并同意。十三、合同的订立本协议书连同其他合同文件一式贰拾份,发包人执拾份,承包人执伍份,分包人执叁份;另贰份在合同报送建设行政主管部门备案留存。合同未尽事宜,各方另行签订补充协议。补充协议是合同文件的组成部分。十四、合同的生效合同订立时间:___年___月___日;合同订立地点:____________本合同自各方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。承包人:(公章)分包人:(公章)住所:住所:法定代表人或其法定代表人或其授权代表(签字):授权代表(签字):电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:发包人:(公章)住所“法定代表人或其授权代表(签字):电话:传真:开户银行:账号:邮政编码:第二部分通用用条款一、词语定义及合合同文件1.词语定义下列词语语除专用条款款另有约定外外,应具有本本条款所赋予予的定义:1.1通通用条款:是是根据法律、行行政法规规定定及建设工程程施工的需要要订立,通用用于分包工程程施工的条款款。1.2专专用条款:是是承包人与分分包人根据法法律、行政法法规规定,结结合具体工程程实际,达成成一致意见的的条款,是对对通用条款的的具体化、补补充或修改。1.3发发包人:指在在总包合同协协议书中约定定的具有工程程发包主体资资格和支付工工程价款能力力的当事人,以以及取得该当当事人资格的的合法继承人人。1.4承承包人:指在在本合同协议议书中约定的的,被发包人人接受的具有有总包工程施施工总承包主主体资格的当当事人,以及及取得该当事事人资格的合合法继承人。1.5分包人:指在本合合同协议书中中约定的,被被承包人接受受的具有本分分包工程施工工主体资格的的当事人,以以及取得该当当事人资格的的合法继承人人。1.6综合合机电分包单单位:指在综综合机电分包包合同协议书书中约定的,被被承包人接受受的具有综合合机电分包工工程施工主体体资格的当事事人,以及取取得该当事人人资格的合法法继承人。综综合机电分包包单位、幕墙墙分包单位等等将参与审核核分包人深化化设计施工图图,确保室外外照明深化设计计施工图能与其他专业业施工图保持持协调一致。1.7总总包工程:指指由发包人和和承包人在总总包合同协议议书中约定的的承包范围内内的工程。1.8分分包工程:指指本合同协议议书中约定的的分包范围内内的工程。1.9发包人代表:指在在总包合同中中约定的发包包人指定的履履行总包合同同的代表,其其具体身份和和职权由发包包人和承包人人在总包合同同专用条款中中约定。1.100项目经理::指承包人在在总包合同专专用条款和本本合同专用条条款中指定的的负责施工管管理、履行总总包合同及本本合同的代表表,又称“承包人项目目经理”。1.11分包项目经理:指指由分包人在在分包合同专专用条款中指指定的负责施施工管理和履履行分包合同同的代表。1.12监理人:指在受发发包人委托的的具备相应资资质等级的工工程监理单位位,即上海建建科工程咨询询有限公司。分分包人确知,监监理人根据总总包合同或者者本合同约定定向分包人作作出的指令,应应当受到总包包合同、监理理合同或发包包人另行发出出的关于监理理人/总监理工程程师的职权限限制条款的约约束。1.13总监理工程师:指指由监理人委委派常驻施工工场地对合同同履行实施管管理的全权负负责人。1.14设计人:指受发包包人委托的具具备相应资质质等级的设计计单位。1.155总包合同::指发包人与与承包人之间间就长沙梅溪溪湖国际文化化艺术中心项项目签订的施施工总承包合合同,由协议议书、通用条条款和专用条条款以及协议议书约定的其其他合同文件件组成,包括括承包人及发发包人对其所所作的修改与与补充。1.166总包合同条条款:指总包包合同的合同同通用条款以以及合同专用用条款。1.177分包合同::指承包人和和分包人之间间签订的施工工专业分包合合同,由协议议书、通用条条款和专用条条款以及协议议书约定的其其他合同文件件组成,包括括承包人和分分包人对其所所作的修改与与补充。1.188工程建设标标准:指与分分包工程相关关的工程建设设标准,以及及经发包人和和承包人共同同书面确认的的,对工程建建设标准进行行的任何修改改或增补。1.199图纸:指由由发包人经承承包人提供的的为实施本分分包工程所需需的所有图纸纸、计算书、配配套说明以及及相关的技术术资料。1.200已标价工程程量清单:指指由分包人根根据分包合同同的规定,为为完成分包工工程,向承包包人提出的并并作为分包合合同一部分的的分包合同报报价。1.211中标通知书书:指发包人人同意后由承承包人发出的的确定分包人人中标的通知知。1.222开工日期::指本合同协协议书中约定定的,分包人人开始施工的的绝对或相对对的日期。1.233竣工日期::指本合同协协议书中约定定的,分包人人完成分包工工程的绝对或或相对的日期期。1.244合同价款::指本合同协协议书中约定定,承包人用用以支付分包包人按照分包包合同完成分分包范围内全全部工程并承承担质量保修修责任的款项项。1.255追加合同价价款:指在分分包合同履行行过程中发生生需要增加合合同款项的情情况,经发包包人和承包人人确认后,按按双方约定的的计算合同价价款的方法增增加的合同价价款。1.266施工场地::指由承包人人提供的用于于分包工程施施工的场所,以以及承包人在在现场总平面面图中具体指指定的供分包包人施工使用用的任何其他他场所。l.277书面形式::指文书、信信件和数据电电文(包括电报、电电传、传真、电电子数据交换换和电子邮件件)等可以有形形地表现所载载内容的形式式。1.288违约责任::指合同一方方不履行合同同义务或履行行合同义务不不符合约定内内容,所应承承担的责任。1.299索赔:指在在合同履行过过程中,对于于并非自己的的过错,而是是应由对方承承担责任的情情况造成的实实际损失,向对方提出出经济补偿和和(或)工期顺延的的要求。1.300不可抗力::不可抗力是是指承包人和和分包人在订订立合同时不不可预见,在在工程施工过过程中不可避避免发生并不不能克服的自自然灾害和社社会性突发事事件,如地震震、海啸、瘟瘟疫、水灾、战战争和合同专专用条款约定定的其他情形形。1.31小时或天:本合同同中规定按小小时计算时间间的,从事件件有效开始时时计算(不扣除休息息时间);规定按天天计算时间的的,开始当天天不计入,从从次日开始计计算。时限的的最后一天是是休息日或者者其他法定节节假日的,以休息日或或节假日次日日为时限的最最后一天,但但竣工日期除除外。时限的的最后一天的的截止时间为为当日24时。2、合同文件及解释释顺序2.1组成合同同的各项文件件互相解释,互互为说明。除除本合同专用用条款另有约约定外,组成成本合同的文文件及优先解解释顺序如下下:七、组成分包合同同的文件包括括:1)、本合同协议书;;2)、中标通知书;3)、合同专用条款;;4)、合同附件(如有有);5)、合同通用条款;;6)、本分包工程建设设标准、规范范及有关技术术标准、要求求;7)、图纸;8)、已标价工程量清清单;(含工工程量清单报报价说明)9)、本工程招标文件件及答疑;10)、投标函及及发包人认可可的投标回复复。合同履行过程中,经经发包人认可可后,承包人人和分包人协协商一致用以以明确各方权权利义务关系系的其它书面面文件亦构成成本分包合同同的组成部分分,其解释顺序序与该等文件件所解释、说说明或修改的的文件一致。如合同文件中有歧义义或相互矛盾盾之处,上述述文件的排列列次序作为合合同意义解释释的优先次序序。对本合同同组成文件的的解释顺序进进一步约定如如下:对于同一类合同文文件,以其最最新版本或最最新颁发者为为准;图纸与标准、规范范及有关技术术文件之间有有矛盾或者不不一致的,以以其中要求较较严格的标准准为准。如果在不同的合同同文件之间、同同一个合同文文件的不同部部分之间或任任何合同本身身出现模糊、矛矛盾或不一致致之处,且根根据上述解释释顺序仍不足足以澄清的,除除非本合同另另有约定,应应以发包人的的书面澄清为为准或以对分分包人较为严严格的要求为为准。由分包人在投标时和和定标后提交交的并经承包包人和发包人人已经书面认认可的所有施施工方案、措措施、进度表表等应视为分分包人对承包包人和对发包包人的单方承承诺,分包人人应遵照执行行,但对承包包人或者对发发包人不具有有约束力,承承包人或者发发包人有权根根据工程实际际情况和合同同、法律的规规定要求分包包人进行调整整。3、语言文字和适用用法律、行政政法规及工程程建设标准3.1语语言文字除本合同同专用条款中中另有约定,本本合同文件使使用的语言文文字应与总包包合同文件使使用的语言文文字相同,即即中文。3.2适适用法律和行行政法规除本合同同专用条款中中另有约定,本本合同适用的的法律、法规规应与总包合合同中规定适适用的法律、法法规相同。需需要明示的法法律、行政法法规在专用条条款内约定。3.3适适用工程建设设标准双方在本本合同专用条条款内约定适适用的工程建建设标准的名名称;本合同同专用条款没没有具体约定定的,应使用用总包合同中中所规定的与与分包工程有有关的工程建建设标准。承承包人应按本本合同专用条条款约定的时时间向分包人人提供一式两两份约定的工工程建设标准准。本合同中中没有相应工工程建设标准准的,应由承承包人按照本本合同专用条条款约定的时时间向分包人人提出施工技技术要求,分分包人按约定定的时间和要要求提出施工工工艺,经承承包人确认后后执行。4、图纸4.1承承包人应按照照本合同专用用条款约定的的日期和套数数,向分包人人提供图纸。分分包人需要增增加约定以外外图纸套数的的,承包人应应代为复制,复复制费用由分分包人承担;;如根据总包包合同,承包包人对工程图图纸负有保密密义务的,分分包人应负责责分包工程范范围内图纸的的保密工作,分分包人的保密密义务在分包包合同终止后后,应当继续续履行。4.2如如分包工程的的图纸不能完完全满足施工工需要,并且且承包人委托托分包人进行行深化施工图图设计的,分分包人应在其其设计资质等等级和业务允允许的范围内内,在原分包包工程图纸的的基础上,根根据国家有关关工程建设标标准进行深化化设计,分包包人的深化设设计须经过承承包人确认后后方可进行施施工。如分包包人不具备相相应的设计资资质,应由承承包人委托具具有相应资质质的单位进行行深化设计。分分包人应对自自行设计的图图纸负有全部部的法律责任任。关于承包包人委托分包包人进行深化化施工图设计计的范围及发发生的费用,双双方应在专用用条款中约定定。4.3承承包人提供的的图纸不能满满足分包工程程施工需要时时,双方在专专用条款内约约定复制、重重新绘制、翻翻译、购买标标准图纸等的的责任和费用用承担。二、双方一般权利利和义务5、总包合同5.1分包人人对总包合同同的了解承包人应提供总包包合同(有关关承包工程的的价格内容除除外)供分包包人查阅。当当分包人要求求时,承包人人应向分包人人提供一份总总包合同(有有关承包工程程的价格内容容除外)的副副本或复印件件。分包人应应全面了解总总包合同的各各项规定(有有关承包工程程的价格内容容除外)。5.2分包人人对有关分包包工程的责任任除本合同条款另有有约定,分包包人应履行并并承担总包合合同中与分包包工程有关的的承包人的所所有义务与责责任,同时应避免免因分包人自自身行为或疏疏漏造成承包包人违反总包包合同中约定定的承包人义义务的情况发发生。5.3分分包人与发包包人的关系分包人须须服从承包人人转发的发包包人或监理人人与分包工程程有关的指令令。各方确认认,发包人在在本合同项下下所约定的任任何权利,以以及行使这些些权利的任何何行为,均不不减轻或者免免除承包人按按照总包合同同约定就分包包工程应向发发包人承担的的义务和责任任,也不减轻轻或者免除分分包人在本合合同项下应承承担的任何义义务和责任;;承包人和分分包人应当就就本分包合同同的履行,包包括但不限于于分包工程的的工期、质量量向发包人承承担连带责任任。6、指令和决定6.1承包人人指令就分包工程范围内内的有关工作作,承包人随随时可以向分分包人发出指指令,分包人人应执行承包包人根据分包包合同所发出出的所有指令令。分包人拒拒不执行指令令,经发包人人书面确认,承承包人可委托托其他施工单单位完成该指指令事项,发发生的费用经经发包人书面面确认从应付付给分包人的的相应款项中中扣除。承包人和分包人确确认,总包合合同或本合同同中约定的需需要发包人进进行审核、批批准、同意或或确认的事项项,承包人应应当在向分包包人作出指令令或者决定前前报经发包人人,并获得发发包人的书面面审核、批准准、同意或确确认。前述事事项包括但不不限于:计量、计价、合同同价款的确定定与调整和款款项支付;变更及索赔(合同同约定无须发发包人承担费费用和批准的的工程洽商及及索赔除外);;暂列金额;合同工期、工程暂暂停和复工;;材料和工程设备的的供应商、品品牌、型号、等等级和价格的的确定;施工图纸修改、技技术标准和要要求的修改;;分包工程施工组织织设计和专项项施工组织设设计;分包工程施工总进进度计划和月月进度计划;;材料和工程设备检检验、工艺检检验;分项工程和隐蔽工工程的验收;;样品、替代品;分包合同的修改和和解除;竣工验收;工程质量标准;深化设计文件的确确认;分包人项目经理及及管理团队主主要人员的更更换;聘请第三方代替分分包人完成合合同工作;按总包合同或本合合同需要发包包人事先审批批、批准、同同意或确认的的其他事项。承包人在向分包人人作出指令或或者决定涉及及上述事项时时,均应附有有发包人书面面审核、批准准、同意或确确认意见,否否则分包人应应暂缓执行,并并应立即书面面要求承包人人提供相关审审核、批准、同同意、确认意意见,同时将将书面要求抄抄送发包人。承承包人未经发发包人书面审审核、批准、同同意或者确认认擅自就上述述事项作出的的指令或者决决定,对发包包人不产生约约束力;分包包人擅自采用用承包人违规规作出的有关关指令或者决决定,发包人人有权要求承承包人和分包包人修复、返返工和重做,所所产生的一切切不利后果均均由承包人和和分包人按同同等比例共同同分担,由此此给发包人造造成损失的,承承包人和分包包人还应予以以赔偿。承包人未在约定的的或者合理的的期限内对分分包人就上述述事项作出的的请示提出否否定意见,并并不当然视为为无异议。在在此情况下,分分包人应立即即书面请示发发包人,并由由发包人直接接或者要求承承包人作出指指令或决定。如如果在发包人人收到分包人人书面请示后后14天内,发包包人或承包人人仍未作出回回复意见的,则则视为有关事事项未获得承承包人认可。本合同其他条款与与此约定不一一致的,以本本条款约定为为准。6.2发发包人或监理理人指令就分包工工程范围内的的有关工作,分分包人应执行行经承包人确确认和转发的的发包人的所所有指令和决决定。按照第第6.1款约定,承承包人怠于发发出相关指令令或决定的,发发包人有权直直接发出指令令或决定,分分包人必须执执行。如发包包人的指令或或决定与承包包人所作指令令或决定不一一致的,应当当以发包人意意见为准。就分包工程范围内内的有关工作作,分包人应应执行经承包包人确认和转转发的监理人人发出的关于于保持工程进进度和维护工工程质量的所所有指令和决决定,但监理理人无权减轻轻或免除分包包人按合同和和法律应承担担的任何义务务及责任。7、承包人项目经理7.1承承包人项目经经理的姓名、职职称在本合同同专用条款内内写明。7.2承承包人项目经经理可授权具具体的管理人人员行使自己己的部分权利利,并在认为为有必要时可可撤回授权,授授权和撤回均均应提前7天以书面形形式通知分包包人,委派书书及撤回通知知作为分包合合同的附件。7.3承承包人所发出出的指令、通通知,由承包人项项目经理(或其授权人)签字后,以以书面形式交交给分包人,分分包项目经理理在回执上签签署自己的姓姓名及收到时时间后生效。确确有必要时,承承包人项目经经理可发出口口头指令,并并在48小时内给予予书面确认。承承包人项目经经理在48小时后未予予书面确认的的,分包人应应于承包人发发出口头指令令后7天内提出书书面确认要求求,承包人项项目经理在分分包人提出确确认要求后7天内不予答答复,应视为为分包人要求求已被确认。分分包人认为承承包人指令不不合理,应在在收到指令后后24小时内提出出书面申告,承承包人在收到到分包人申告告后24小时内作出出修改指令或或继续执行原原指令的决定定,并以书面面形式通知分分包人。紧急急情况下,承承包人项目经经理可发出要要求分包人立立即执行的指指令,分包人人如有异议也也应执行。如如承包人发出出错误的指令令,并给分包包人造成经济济损失的,则则承包人应给给予分包人相相应的补偿,但但因分包人违违反分包合同同引起的损失失除外。7.4承承包人项目经经理应按分包包合同的约定定,及时向分分包人提供所所需的指令、批批准、图纸并并履行其它约约定的义务,否否则分包人应应在约定时间间后24小时内将具具体要求、需需要的理由及及延误的后果果通知承包人人,承包人项项目经理在收收到通知后48小时内不予予答复,应承承担因延误造造成的损失。7.5承承包人如需更更换承包人项项目经理,应应至少提前7天以书面形形式通知分包包人,后任继继续行使前任任的职权,履履行前任的义义务。8、分包项目经理8.1分分包项目经理理的姓名、职职称在本合同同专用条款内内写明。8.2分分包人依据合合同发出的请请求和通知,以书面形式式由分包项目目经理签字后后送交项目经经理,项目经经理在回执上上签署姓名和和收到的时间间后生效。8.3分分包项目经理理按项目经理理批准的施工工组织设计(或施工方案)和依据分包包合同发出的的指令组织施施工。在情况况紧急且无法法与项目经理理取得联系时时,分包项目目经理应采取取保证人员生生命和工程、财财产安全的紧紧急措施,并并在采取措施施后48小时内向项项目经理送交交报告。责任任在承包人或或第三人,由由承包人承担担由此发生的的追加合同价价款,相应顺顺延工期;责责任在分包人人,由分包人人承担费用,不不顺延工期。8.4分分包人如需更更换分包项目目经理,应至至少提前7天以书面形形式通知承包包人,征得承承包人书面同同意,并经承承包人报发包包人认可后,后后任继续行使使前任的职权权,履行前任任的义务。8.5承承包人在经发发包人同意后后,有权要求求分包人更换换其认为不称称职的分包项项目经理。9、承包人的工作9.1承承包人应按本本合同专用条条款约定的内内容和时间,一一次或分阶段段完成下列工工作:(1)向向分包人提供供根据总包合合同由发包人人办理的与分分包工程相关关的各种证件件、批件、各各种相关资料料,向分包人提提供具备施工工条件的施工工场地。(2)按按本合同专用用条款约定的的时间,组织织分包人参加加发包人组织织的图纸会审审,向分包人人进行设计图图纸交底。(3)提提供本合同专专用条款中约约定的设备和和设施,并承承担因此发生生的费用。(4)随随时为分包人人提供确保分分包工程的施施工所要求的的施工场地和和通道等,满满足施工运输输的需要,保保证施工期间间的畅通。(5)负负责整个施工工场地的管理理工作,协调调分包人与同同一施工场地地的其它分包包人之间的交交叉配合,确确保分包人按按照经批准的的施工组织设设计进行施工工。(6)承承包人应做的的其他工作,双双方在本合同同专用条款内内约定。9.2承承包人未履行行前款各项义义务,导致工工期延误或给给分包人造成成损失的,承承包人赔偿分分包人的相应应损失,顺延延延误的工期期。10、分包人的工作10.11分包人应按按本合同专用用条款约定的的内容和时间间,完成下列列工作:(1)分分包人应按照照分包合同的的约定,对分分包工程进行行深化设计(分包合同有有约定时)、施工、竣竣工和保修。分分包人在审阅阅分包合同和和(或)总包合同时时,或在分包包合同的施工工中,如发现现分包工程的的设计或工程程建设标准、技技术要求存在在错误、遗漏漏、失误或其其它缺陷,应应立即通知承承包人。(2)按按照本合同专专用条款约定定的时间,完完成规定的设设计内容,报报承包人确认认后在分包工工程中使用。与与此相关的费费用已包含在在合同价款中中,承包人无无需另行支付付。(3)在在本合同专用用条款约定的的时间内,向向承包人提供供年、季、月月度工程进度度计划及相应应进度统计报报表。分包人人不能按承包包人批准的进进度计划施工工时,应根据据承包人的要要求提交一份份修订的进度度计划,以保证分包包工程如期竣竣工。(4)分分包人应在专专用条款约定定的时间内,向承包人提提交一份详细细施工组织设设计,承包人人应在专用条条款约定的时时间内批准,分分包人方可执执行。(5)遵遵守政府有关关主管部门对对施工场地交交通、施工噪噪音以及环境境保护和安全全文明生产等等的管理规定定,按规定办办理有关手续续,并以书面面形式通知承承包人,与此此相关的费用用已包含在合合同价款中,承承包人无需另另行支付。(6)分分包人应允许许承包人、发发包人、监理理人及其三方方中任何一方方授权的人员员在工作时间间内,合理进进入分包工程程施工场地或或材料存放的的地点,以及及施工场地以以外与分包合合同有关的分分包人的任何何工作或准备备的地点,分分包人应提供供方便。(7)已已竣工工程未未交付承包人人之前,分包包人应负责已已完分包工程程的成品保护护工作,保护护期间发生损损坏,分包人人自费以修复复;承包人要要求分包人采采取特殊措施施保护的工程程部位和相应应的追加合同同价款,双方方在本合同专专用条款内约约定。(8)分分包人应做的的其他工作,双双方在本合同同专用条款内内约定。10.22分包人未履履行前款各项项义务,造成成承包人损失失的,分包人人赔偿承包人人有关损失。11、总包合同解除11.1如在分包人没有全全面履行分包包合同义务之之前,总包合合同解除,则则本分包合同同应按照发包包人的要求::(1)全部或部分解除除;或(2)全部或部分转让让给发包人或或发包人指定定的第三方。如果发包人决定解解除本分包合合同,则承包包人应及时通通知分包人解解除分包合同同,分包人在在接到解除通通知后应尽快快无条件撤离离施工场地,并并与相关方协协商处理相关关事宜。11.22因本合同第11.1款原因解除除分包合同,分分包人可以得得到已完工程程价款、分包包人的员工遣遣散费(如有有)、二次搬搬运费(如有有)等补偿。如如本合同第11.1款约定的总总包合同终止止是因为分包包人的违约,则则只能得到已已完工程价款款。11.33在本合同第11.1款解除分包包合同的情况况下,分包人人经承包人同同意为分包工工程已采购或或已运至施工工场地的材料料设备,应全全部移交给承承包人,并由由承包人按本本合同专用条条款约定的价价格支付给分分包人。12、转包与再分包12.11分包人不得得将其承包的的分包工程转转包给他人,也也不得将其承承包的分包工工程的全部或或部分再分包包给他人。如如分包人将其其承包的分包包工程转包或或再分包,将将被视为违约约,并承担违违约责任。12.22分包人经承承包人同意可可以将劳务作作业再分包给给具有相应劳劳务分包资质质的劳务分包包企业。12.33分包人应对对再分包的劳劳务作业的质质量等相关事事宜进行督促促和检查,并并承担相关连连带责任。三、工期13、开工与延期开工工13.11分包人应当当按照本合同同协议书约定定的开工日期期开工。分包包人不能按时时开工,应当当不迟于本合合同协议书约约定的开工日日期前5天,以书面面形式向承包包人提出延期期开工的理由由。承包人应应当在接到延延期开工申请请后的48小时内以书书面形式答复复分包人。承承包人在接到到延期开工申申请后48小时内不答答复,视为同同意分包人要要求,工期相相应顺延。承承包人不同意意延期要求或或分包人未在在规定时间内内提出延期开开工要求,工工期不予顺延延。13.22因承包人原原因不能按照照本合同协议议书约定的开开工日期开工工,项目经理理应以书面形形式通知分包包人,推迟开开工日期。承承包人赔偿分分包人因延期期开工造成的的损失,并相相应顺延工期期。14、工期延误14.11因下列原因因之一造成分分包工程工期期延误,经发发包人及承包包人共同确认认,工期相应应顺延:(1)承承包人根据总总包合同从发发包人处获得得与分包合同同相关的竣工工时间延长;;(2)承承包人未按本本合同专用条条款的约定提提供图纸、开开工条件、设设备设施、施施工场地;(3)承承包人未按约约定日期支付付工程预付款款、进度款,致致使分包工程程施工不能正正常进行;(4)承承包人项目经经理未按分包包合同约定提提供所需的指指令、批准或或所发出的指指令错误,致致使分包工程程施工不能正正常进行;(5)非分包人原原因的分包工工程范围内的的工程变更及及工程量增加加;(6)不可抗力的的原因;(7)本本合同专用条条款中约定的的或发包人及及承包人同意意工期顺延的的其他情况。14.22分包人应在14.1款约定情况况发生后14天内,就延延误的工期以以书面形式向向承包人提出出报告。承包包人在收到报报告后14天内予以确确认,逾期不不予确认也不不提出修改意意见,视为同同意顺延工期期。15、暂停施工15.ll发包人认为为确有必要暂暂停施工时,应应以书面形式式通过承包人人向分包人发发出暂停施工工指令,并在在提出要求后后48小时内提出出书面处理意意见。16、工程竣工16.11分包人应按按照本合同协协议书约定的的竣工日期或或承包人同意意顺延的工期期竣工。16.22因分包人原原因不能按照照本合同协议议书约定的竣竣工日期或承承包人同意顺顺延的工期竣竣工的,分包包人承担违约约责任。16.3工期提提前竣工程序序按专用条款款相关内容执执行。四、质量与安全17、质量检查与验收收17.11分包工程质质量应达到本本合同协议书书和本合同专专用条款约定定的工程质量量标准,质量量评定标准按按照总包合同同相应条款履履行。因分包包人原因工程程质量达不到到约定的质量量标准,分包包人应承担违违约责任,违违约金计算方方法或额度在在本合同专用用条款内约定定。17.22双方对工程程质量的争议议,按照专用用条款相关内内容执行。17.33分包工程的的检查、验收收及工程试车车等,按照专专用条款相关关内容执行。分分包人应就分分包工程向承承包人承担总总包合同约定定的承包人应应承担的义务务,但并不免免除承包人根根据总包合同同应承担的总总包质量管理理的责任。17.4分包人应应允许并配合合承包人或发发包人、监理理人进入分包包人施工场地地检查工程质质量。17.5检查和和返工相关条条款在本合同同专用条款内内约定。18、安全施工18.11分包人应遵遵守工程建设设安全生产有有关管理规定定,严格按照照安全标准组组织施工,承承担由于自身身安全措施不不力造成事故故的责任和因因此发生的费费用。18.2在施工场场地涉及危险险地区或需要要安全防护措措施施工时,分分包人应提出出安全防护措措施,经承包包人批准后实实施,发生的的相应费用已已包括在合同同价款中,承承包人无需另另行支付。18.3发生安安全事故的,按按照专用条款款处理。五、合同价款与支支付19、合同价款及调整整19.11招标工程的的合同价款由由承包人与分分包人依据中中标通知书中中的中标价格格在本合同协协议书内约定定;非招标工工程的合同价价款由承包人人与分包人依依据工程报价价书在本合同同协议书内约约定。19.22本分包工程程合同价款为为固定单价形形式,并在专专用条款中详详细约定。19.33分包合同价价款与总包合合同相应部分分的暂定价款款无任何连带带关系。20、工程量的确认20.11分包人应按按本合同专用用条款约定的的时间向承包包人提交已完完工程量报告告承包人接到到报告后7天内自行按按设计图纸计计量或报经监监理工程师计计量。承包人人在计量前24小时应通知知分包人,分分包人为计量量提供便利条条件并派人参参加。分包人人收到通知后后不参加计量量,计量结果果有效;承包包人不按约定定时间通知分分包人,致使使分包人未能能参加计量,计计量结果无效效。计量结果果以发包人审审核意见为准准,各方对计计量结果无法法达成一致意意见的,按照照本合同第28条争议处理理。争议处理理结果确定之之前,暂按发发包人审核确确认的工程量量作为工程价价款支付的依依据,承包人人和发包人无无需为此承担担任何责任。20.22承包人在收收到分包人报报告后未确认认或发包人未未确认承包人人的计量结果果,分包人报报告中开列的的工程量视为为未确认。分分包人应再次次提交已完工工程量报告,重重新申请承包包人和发包人人计量。20.33分包人未按按本合同专用用条款约定的的时间向承包包人提交已完完工程量报告告,或其所提提交的报告不不符合承包人人要求且未做做整改的,承承包人不予计计量。20.44对分包人自自行超出设计计图纸范围和和因分包人原原因造成返工工的工程量,承承包人不予计计量。21、合同价款的支付付21.11实行工程预预付款的,双双方应在本合合同专用条款款内约定承包包人向分包人人预付工程款款的时间和数数额,开工后后按约定的时时间和比例逐逐次扣回。21.22计量结果经经发包人确认认后10天内,分包包人向承包人人提交进度付付款申请。承承包人应在收收到分包人进进度付款申请请后7天内对该付付款申请出具具审核意见或或修改意见并并说明理由,且且将其认为应应支付分包人人的款项金额额连同明细以以及修改意见见(附理由)以以书面形式报报送发包人,由由发包人按照照总包合同约约定程序进行行审批。发包包人有权决定定是否接纳承承包人的修改改意见。最终终应支付给分分包人的工程程款项金额以以发包人确定定为准。承包包人未在上述述期限内出具具审核意见或或修改意见的的,发包人可可在单方审核核后将审核结结果知会承包包人,承包人人应无条件按按发包人审核核意见进行支支付。承包人人应在收到发发包人支付的的工程款(进进度款)后7天内,按专专用条款约定定的方式,向向分包人支付付工程款(进进度款)。按按约定时间承承包人应扣回回的预付款,与与工程款(进进度款)同期期结算。21.33分包合同约约定的工程变变更调整的合合同价款、合合同价款的调调整、索赔的的价款或费用用以及其他约约定的追加合合同价款,应应与工程进度度款同期调整整支付,但合合同专用条款款另有约定除除外。21.44承包人超过过约定的支付付时间不支付付工程款(预付款、进进度款),分包人可可向承包人发发出要求付款款的通知。21.55承包人不按按分包合同约约定支付工程程款(预付款、进进度款),导致施工工无法进行,由由承包人承担担违约责任。22、工程变更22.11经发包人书书面确认后,承承包人有权向向分包人发出出的变更通知知及有关要求求,进行下列列需要的变更更:(1)取消合同中任何何一项工作;;(2)改变合同中任何何一项工作的的质量;(3)为完成工程需要要追加的额外外工作。发包人根据总包合合同发出的与与本分包工程程有关且根据据总包合同约约定构成变更更的任何指示示,经承包人人确认并向分分包人作出指指示后,应被被视为构成本本分包工程变变更。22.22未经发包人人书面确认,承承包人和分包包人不得对本本分包工程原原设计进行变变更。除此之之外,合同履履行中,未经经发包人书面面确认,承包包人和分包人人无权要求变变更工程质量量标准及作出出其他实质性性变更,亦无无权对合同条条款作出任何何变更或修改改。22.33分包工程变变更价款的计计价原则应按按照专用条款款约定执行。分包人应应在工程变更更确定后7天内向承包包人提出变更更分包工程价价款的报告,承承包人应在收收到变更分包包工程价款报报告后7天内审查完完毕,并将变变更分包工程程价款报告连连同其书面审审核意见一并并提交监理人人和发包人,由由监理人和发发包人按照总总包合同约定定的程序进行行审核。变更分包工工程价款经发发包人确认后后调整合同价价款。22.44分包人在双双方确定变更更后7天内不向承承包人提出变变更分包工程程价款的报告告,承包人应应及时向监理理人和发包人人提交变更分分包工程价款款意见,并由由发包人自行行决定是否调调整合同价款款以及如果发发包人决定调调整合同价款款时,相应调调整的具体金金额。22.55因分包人原原因导致的工工程变更,分分包人无权要要求追加合同同价款。分包包人原因包括括但不限于::(1)分包人的违约或或毁约;(2)分包人自身施工工方便;(3)分包人施工措施施需要;(4)分包人自身其他他原因。六、竣工验收及结结算23、竣工验收23.11分包工程具具备竣工验收收条件的,分分包人应向承承包人提供完完整的竣工资资料及竣工验验收报告。双双方约定由分分包人提供竣竣工图的,应应在专用条款款内约定提交交日期和份数数。23.22承包人应在在收到分包人人提供的竣工工验收报告之之日起3日内通知发发包人组织验验收,分包人人应配合承包包人进行验收收。根据总包包合同无需由由发包人验收收的部分,承承包人应按照照总包合同约约定的验收程程序自行验收收。23.33分包工程竣竣工验收未能能通过且属于于分包人原因因的,分包人人负责修复相相应缺陷并承承担相应的质质量责任,并并在修复后重重新申请竣工工验收。23.44经验收合格格的分包工程程的实际竣工工日期,以分分包人最终通通过竣工验收收之日为准。24、竣工结算及移交交24.11分包工程竣竣工验收报告告经发包人及及承包人认可可后20天内,分包包人向承包人人递交分包工工程竣工结算算报告及完整整的结算资料料,双方按照照本合同协议议书约定的合合同价款及本本合同专用条条款约定的合合同价款调整整内容,进行行工程竣工结结算。24.22承包人收到到分包人递交交的分包工程程竣工结算报报告及完整的的结算资料后后28天内进行核核实,并将竣竣工结算报告告及结算资料料连同其书面面审核意见提提交发包人,由由发包人按照照总包合同约约定程序进行行审核。发包包人有权决定定是否接纳承承包人的审核核意见。承包包人和分包人人确知,本工工程竣工结算算价款最终须须经发包人书书面确认方为为有效。承包包人未在上述述期限内出具具审核意见或或修改意见的的,分包人可可将分包工程程竣工结算报报告及完整的的结算资料直直接提交发包包人审核。发发包人在其单单方审核并与与分包人达成成一致后,应应将其审核结结果知会承包包人,承包人人应予以认可可,且承包人人须按发包人人审核认定的的结算金额与与分包人签署署相关结算文文件。承包人人应于收到发发包人支付的的竣工结算价价款后7天内按照本本合同约定比比例向分包人人支付工程竣竣工结算价款款。如果承包包人未按上述述约定及发包包人要求与分分包人签署相相关结算文件件,则发包人人有权按其与与分包人协商商一致的结算算金额直接向向分包人付款款。24.33承包人未按按本分包合同同约定支付本本工程竣工结结算价款,从从应付款之日日起按分包人人同期向银行行贷款利率支支付拖欠工程程价款的利息息,并承担违违约责任。25、质量保修25.11在总包工程程竣工交付使使用后,分包包人应按国家家有关规定对对分包工程出出现的缺陷进进行保修,具具体保修责任任按照分包人人与承包人在在工程竣工验验收之前签订订的质量保修修书执行。七、违约、索赔及及争议26、违约26.11当发生下列列情况之一时时,视为承包包人违约:(1)本本合同通用条条款第21.5款提到的承承包人不按分分包合同的约约定支付工程程预付款、工工程进度款,导导致施工无法法进行;(2)本本合同通用条条款第24.3款提到的承承包人不按分分包合同的约约定支付工程程竣工结算价价款;(3)承承包人不履行行分包合同义义务或不按分分包合同约定定履行义务的的其他情况。承包人承承担违约责任任,赔偿因其其违约给分包包人造成的经经济损失,顺顺延延误的工工期。双方在在本合同专用用条款内约定定承包人赔偿偿分包人损失失的计算方法法或承包人应应当支付违约约金的数额。26.22当发生下列列情况之一时时,视为分包包人违约:(1)本合同通用用条款第12.1款提到的分分包人将其承承包的分包工工程转包或再再分包;(2)本本合同通用条条款第16.2款提到的因因分包人原因因不能按照本本合同协议书书约定的竣工工日期或承包包人同意顺延延的工期竣工工的;(3)本本合同通用条条款第17.1款提到的因因分包人原因因工程质量达达不到约定的的质量标准;;(4)分包人不不履行分包合合同义务或不不按分包合同同约定履行义义务的其他情情况。分包人承担违约责责任,赔偿因因其违约给承承包人造成的的经济损失。双双方在本合同同专用条款内内约定分包人人赔偿承包人人损失的计算算方法或分包包人应当支付付违约金的数数额。26.33分包人违反反本合同可能能产生的后果果如分包人人有违反分包包合同的行为为,分包人应应保障承包人人免于承担因因此违约造成成的工期延误误、经济损失失及根据总包包合同承包人人将负责的任任何赔偿费。27、索赔27.11当一方向另另一方提出索索赔时,要有有正当的索赔赔理由,且有有索赔事件发发生时的有效效证据。27.22承包人未能能按分包合同同的约定履行行自己的各项项义务或发生生错误以及应应由承包人承承担责任的其其他情况,造造成工期延误误和(或)分包人不能能及时得到合合同价款或分分包人的其他他经济损失,分分包人可按合合同第27.3款约定的程程序以书面形形式向承包人人索赔。27.3分包人的的索赔在分包工程施工过过程中,如分分包人认为有有权得到追加加付款和(或或)延长工期期的,应按以以下程序向承承包人提出索索赔:(1)分包人应在知道道或应当知道道索赔事件发发生后14天内,向向承包人递交交索赔意向通通知书,并说说明发生索赔赔事件的事由由。分包人未未在前述14天内发出索索赔意向通知知书的,丧失失要求追加付付款和(或)延延长工期的权权利。(2)分包人应在发出出索赔意向通通知书后14天内,向承承包人正式递递交索赔通知知书。索赔通通知书应详细细说明索赔理理由以及要求求追加的付款款金额和(或或)延长的工工期,并附必必要的记录和和证明材料。分分包人未在前前述14天内递交索索赔通知书的的,丧失要求求追加付款和和(或)延长长工期的权利利。(3)索赔事件具有连连续影响的,分分包人应按合合理时间间隔隔继续递交延延续索赔通知知,说明连续续影响的实际际情况和记录录,列出累计计的追加付款款金额和(或或)工期延长长天数;(4)在索赔事件影响响结束后的14天内,分包包人应向承包包人递交最终终索赔通知书书,说明最终终要求索赔的的追加付款金金额和延长的的工期,并附附必要的记录录和证明材料料。分包人未未在前述14天内递交索索赔通知书的的,丧失要求求追加付款和和(或)延长长工期的权利利。(5)承包人收到分包包人提交的索索赔通知书后后,应及时审审查索赔通知知书的内容、查查验分包人的的记录和证明明材料,必要要时承包人可可要求分包人人提交全部原原始记录副本本。(6)承包人收到分包包人索赔报告告后按照总包包合同的约定定向发包人索索赔,经与发发包人书面确确认后,将发发包人确认后后的结果答复复分包人。发发包人对承包包人送交的索索赔报告和有有关资料未予予答复或未对对分包人作进进一步要求,视视为发包人不不予以认可该该项索赔。承承包人应在收收到上述索赔赔通知书或有有关索赔的进进一步证明材材料后的42天内,将索索赔处理结果果答复分包人人,或要求进进一步补充索索赔理由和证证据。(7)索赔成功后,分分包人接受索索赔处理结果果的,承包人人应在发包人人作出索赔处处理结果答复复后28天内完成赔赔付。分包人人不接受索赔赔处理结果的的,按第28条的约定办办理。(8)分包工程竣工验验收完成交付付给承包人后后,应认为分分包人已无权权再提出在分分包工程竣工工验收前所发发生的任何索索赔。(9)分包人在索赔时时须充分考虑虑总包合同的的规定及时向向承包人提交交分包工程的的索赔报告,以以保证承包人人可以及时向向发包人进行行索赔。27.44承包人根据据总包合同的的约定向监理理人和发包人人递交任何索索赔意向通知知或其它资料料,要求分包包人协助时,分分包人应就分分包工程方面面的情况,以以书面形式向向承包人发出出相关通知或或其它资料以以及保持并出出示同期施工工记录,以便便承包人能遵遵守总包合同同有关索赔的的约定。分包包人未予积极极配合,使得得承包人涉及及到分包工程程的索赔未获获成功,则承承包人可拒绝绝向分包人支支付涉及到分分包工程部分分的索赔金额额。27.5纯属于于承包人和分分包人之间的的索赔或工程程洽商,按总总包合同无须须由发包人承承担费用的,由由承包人和分分包人双方自自行协商并处处理,无须发发包人进行审审批或确认,承承包人和分包包人均不得因因此为由向发发包人提出任任何主张或要要求。28、争议28.11各方在履行行合同时发生生争议,可以以和解或者要要求有关部门门调解。当事事人不愿和解解、调解或者者和解、调解解不成的,各各方可以在本本合同专用条条款内约定以以下一种方式式解决争议::(1)各各方达成仲裁裁协议,向约约定的仲裁委委员会申请仲仲裁;(2)向向有管辖权的的人民法院起起诉。28.22发生争议后后,除非出现现下列情况,双双方应继续履履行合同,保保持分包工程程施工连续,保保护好已完工工程:(1)单单方违约导致致合同确已无无法履行,双双方协议停止止施工;(2)调调解要求停止止施工,且为为双方接受;;(3)仲仲裁机构要求求停止施工;;(4)法法院要求停止止施工。八、保障、保险及及担保29、保障29.11除应由承包包人承担的风风险外,分包包人应保障承承包人免于承承受在分包工工程施工过程程中及修补缺缺陷引起的下下列损失、索索赔及与此有有关的索赔、诉诉讼、损害赔赔偿:(1)人人员的伤亡;;(2)分分包工程以外外的任何财产产的损失或损损害。上列损失应由造成成损失的责任任方承担。29.22承包人应保保障分包人免免于承担与下下列事宜有关关的索赔、诉诉讼、损害赔赔偿费、诉讼讼费、指控费费和其它开支支:(1)按按分包合同约约定,实施和和完成分包合合同以及保修修过程当中所所导致的无法法避免的对财财产的损害;;(2)由由于发包人、承承包人或其它它分包商的行行为或疏忽造造成的人员伤伤亡或财产损损失或损害,或或与此相关的的索赔、诉讼讼等。上列损失失应由造成损损失的责任方方承担

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论