与房屋建筑工程相关的合同文件模板(12篇)

与房屋建筑工程相关的合同文件模板(12篇)项目建筑施工合同。

在这个充斥法律的社会中，做什么都需要合同。一般进行项目工程前都需要签订建筑项目合同约定相关问题。签订合同的双方当事人所享有的经济权利和承当的义务是对等的，因此双方在签订合同后要积极履行合同。则，值得推荐的经典建筑项目合同模板你收集了吗？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“与房屋建筑项目相关的合同文件模板〞，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。

与房屋建筑项目相关的合同文件模板(篇一)

发包方：____________〔下列简称甲方〕

承包方：____________〔下列简称甲方〕

依照?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》、?建设安装项目承包合同条例》、?建设项目质量管理条例》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚信的原那么，经双方友好协商将建瓯市金鸡大厦工程续建项目承包给乙方，为了明确双方应承当的义务和责任，签订下列协议条款，甲乙双方共同遵照执行。

一、项目概况：

1、项目名称：______市______大厦住宅续建项目

2、项目地点：______市区

3、项目承包范围：从第四层开始及以上局部住宅施工

4、项目造价：约2200万元人民币〔具体项目量按实际结算为准〕

5、项目内容：土建、水电、装修等项目施工

6、项目承包方式：包工包料

7、甲方指派______为项目现场负责人

乙方指派______为项目现场负责人

二、项目质量等级：

按国家GB503000—______?建筑项目施工质量验收统一规范》和现行颁发的验收标准，到达合格规范。

三、项目施工工期：

1、本项目施工工期为300日历天，以施工许可证下达后浇捣第一层楼板混凝土之日算起；

2、项目动工日期：______年______月份〔如有延期动工须经双方协商顺延〕

3、发包方应做好本项目工程周边地区与政府、居民的协调工作，因甲方原因及战争和人力不可抗拒的自然灾害等因素造成停工，除工期顺延外，甲方应承当因此造成的一切经济责任及乙方的相关损失费用。

四、竣工验收：

xx大厦第x层开始以上住宅项目竣工并具备验收条件的，乙方提交xx大厦第四层以上的竣工验收报告，甲方在收到竣工报告15日内应组织相关部门进行验收，如到期未组织验收或验收后5个工作日内不予批准又不提出整改意见的，那么视为竣工验收通过。

五、决算依据：

1、项目量根据甲方提供的双方确认的施工图纸、会审纪要和设计变更及现场签证增加的项目量和价格确认函为决算依据，按现行定额计价结算，按实计算项目量。

2、本项目结算计价套用定额：本项目所有施工工程均按xx省最新定额套用和最新相关文件调整，人工、机械费用按国家最新政策及地方现行政策文件调整。

3、材料价格按xx地区当月信息价计算，信息价没有的按双方确认的市场价计算。当材料市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整。

4、项目类别均按照三类进行取费，有施工地下室的项目按二类进行计算。〔详见附件，本项目预算取费计算规范〕

5、劳保费用按承包施工公司类别计取。〔详见附件：劳保核定卡计取〕

6、项目结算总价款不下浮。

7、因项目的地理环境特殊，故费用增加，双方约定人工费在最新政策性调整后再增加50%作为项目结算。

8、由于本项目地理位置处于市中心繁华商业区和居民区。应加强外墙钢管架平安防护，在施工前，乙方做好专项施工组织设计计划报建设单位及监理公司审核，建设单位应依据乙方所报的施工计划签证外墙钢管架价格认证作为结算依据。

9、有关政策性调整的时间以本项目竣工验收时有关部门发布的最新政策性调整为准。

10、钢材、水泥、地材按实时价格确认。钢材、水泥、地材市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整并按实际到场价格加价10%计算。

六、项目款支付方式：

1、乙方进场动工20天内甲方必须支付乙方备料款5%～10%。进度款按每月25日上报项目量，甲方收到乙方上报的项目量进度单后10天内应支付给乙方85%项目进度款。假设甲方未按期限付款或付款缺乏，乙方有权停工待款，甲方应赔偿乙方由此造成的所有损失，逾期支付达30个日历天，乙方有权按建筑本钱价对本项目工程的续建及房产进行单方处理。

2、本项目施工完经甲方及有关部门验收后一个月内，甲方应付给乙方已完成项目量97%项目款。

3、甲方收到乙方竣工结算书〔乙方仅提供金鸡大厦第四层以上的内业资料〕之日起45天内完成项目决算审核，如甲方在60个日历天内仍未审核完毕，甲方应按乙方上报的项目结算价款为准付给乙方。项目结算余下3%保修金，待期满一年后十天内付清。

七、项目履约保证金：

本项目的合同履约保证金〔人民帀〕壹佰万元整，于合同签定后七日内支付到甲方指定的帐户，甲方以本工程项目的整个续建权对保证金进行担保，保证金在合同生效后三十个日历天内全额退还到乙方指定的帐户，假设逾期退还必须向乙方支付日千分之一的违约金，逾期退还超过六十个日历天，乙方有权单方对本项目续建权进行处理。

八、其他事项：

1、由于本项目在本合同签订前已施工局部楼层，已施工的内容不包含在本合同承包范围内，本合同的承包范围均不负责其相应的质量与资料。实施本合同前，建设单位应保证已施工内容的合格，不得因已施工内容影响本项目合同的实施。非乙方原因造成的项目质量和平安责任，乙方不予承当。

2、本项目中发生的占道施工、周边居民及有关单位的协调和与之有关的事项均由发包方出面处理，所发生的一切经济费用均由发包方承当。

3、甲方应向乙方提供施工所需的一切场所〔包括水。电。道路三通，材料制作及堆放场所，工程部办公及施工和管理人员的住宿及后勤场所等〕并承当其费用。

4、本工程签订合同后乙方安顿进场准备工作，甲方负责办好施工许可证并承当其费用。

5、本协议未尽事宜，双方另有补充协议，如本协议与合同范本条款有抵触的，按本协议条款执行。

6、本协议在执行中发生纠纷，双方本着友好协商解决，假设协商不成时，双方约定有______市______区人民法院提起诉讼。

7、本协议书与该项目工程的其它合同具同等法律效力。

8、施工任务书下达时作三方协议〔银行、开发商、施工队〕。

九、由于该工程地理位置特殊，造成项目材料产生二次三次装运费用，其费用在施工过程中由甲方现场代表签证为准，并入进度款和最后决算中给予补偿。

甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________

法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：_________

_________年____月____日_________年____月____日

与房屋建筑项目相关的合同文件模板(篇二)

发包方(下列称甲方)：___________承包方(下列称乙方)：___________

法定代表人：___________________法定代表人：___________________

身份证号码：___________________身份证号码：___________________

为了保证项目施工质量，如期完成施工任务，到达甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充沛协商，根据?中华人民共和国合同法》和?中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。

第一条项目概况

1、项目名称：_________________________

2、项目地点：_________________________

3、项目内容：_________________________

4、项目面积：_________________________

5、项目立项批准文号：_________________

第二条项目工程期限

1、合同工期总共历时____________天(日历天);

动工日期：____________年____________月____________日;

竣工日期：____________年____________月____________日。

2、如遇以下情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：

(1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停电____________天以上(每次连续____________小时以上)，影响正常施工;停水停电_______天以上;

(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;

(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

第三条项目承包内容

1、项目承包形式：_________________________

2、项目承包范围：_________________________

第四条项目工程结算及付款方式

1、合同生效后____________日内，甲方付____________万元(大写)(￥____________元)项目预付款。

2、甲方按核实的项目进度，于收到项目月报____________日内支付项目进度款。

3、项目进度款支付达项目总造价的____________%时，不再按进度付项目款，而在办完交工验收后一个月内支付____________%的款，留____________%的质保金，保修期满后支付结乙方。

4、假设甲方拖欠项目款时，应按本项目经办的银行当时贷款利率支付给乙方。

5、确因甲方拖欠项目款而影响项目进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承当，工期相应顺延。

6、在验收过程中，如有不合格工程，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。否那么，超过一天按保存价款万分之三罚款。

7、拨付项目款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票〞，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付项目款。

8、甲方应将项目款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否那么，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。

第五条项目质量规范

1、项目质量应当到达到达设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量规范，质量规范的评定以国家或行业的质量检验评定规范为依据。因乙方原因项目质量达不到约定的质量规范，乙方承当违约责任。

2、甲乙双方对项目质量有争议，由双方同意的项目质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承当。双方均有责任，由双方根据其责任分别到达设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。

第六条项目验收

乙方项目施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项项目由乙方负责。

第七条平安施工

乙方应遵守项目建设平安生产有关管理规定，严格按平安规范组织施工，采取必要的平安防护措施，打消事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承当。

第八条违约责任

1、乙方无故逾期动工或逾期完工的，每逾期一天应按项目总造价的____________%支付违约金。

2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付项目款的____________%支付违约金。

3、乙方采购项目材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付项目总额____________%的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按项目总造价的____________%支付违约金。

第九条双方的权利与义务

1、甲方的权利与义务

(1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。

(2)在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式按时支付项目款。

2、乙方的权利与义务

(1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，爱护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。

(2)承当本项目施工中的一切平安事故责任。

(3)按合同工期组织施工，以确保项目按期完成。

(4)把好质量关，确保项目质量到达验收规范并根据有关规定组织项目验收工作。

(5)组织落实施工管理人员和材料设备进场。

(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原方案正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。

(7)平安文明施工。

第十条争议解决

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条附那么

1、本协议经双方签章后生效。

2、本协议于____________年____________月____________日在____________签署。

3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

4、本协议一式____________份，双方各执____________份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：___________________乙方(盖章)：___________________

代表人：______________________代表人：_______________________

_________年________月________日_________年________月________日

与房屋建筑项目相关的合同文件模板(篇三)

甲方：________________(姓名，身份证号码)乙方：________________(姓名，身份证号码)甲方拟建房屋一座，位置在___县__镇__村__组，由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本加工承揽合同。

一、双方权利义务

甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度，乙方应提前___天通知甲方购置所需材料。⒉乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验，负责施工建设并交付建房成果。当事人明确，双方不存在雇佣关系。⒊搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳开工具由乙方自带，费用由乙方自理。⒋工期从________年____月____日开始建设，工期为___天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。

①乙方加强对其人员的平安教育，严格管理，遵守国家法律法规，平安施工。由于乙方人员的成心或差错引起的平安事故由乙方自行负责，与甲方无关。

②乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。

二、质量要求乙方应当本着保质保量的原那么，按照图纸施工，加强质量管理。

重要施工过程：如地基、浇铸须经甲方验收前方能进行下一工序。甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。房屋建成后________年内，甲方发现质量问题的，乙方必须进行维修。

三、付款方式项目款结算方式：以建房面积计算，每平方米人民币___元。付款时间：

第一次付款在施工开始后___天内，

第二次付款在___，

第三次付款在___，

第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后____天内给付。

四、违约责任由于项目质量达不到要求的，乙方要进行修理、重作;造成损失的，由乙方赔偿。

因乙方原因导致使合同无法履行的，乙方应承当违约金___元，并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。乙方假设忽视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法尴尬甲方，视为乙方基本违约，甲方有权解除本合同。乙方应承当违约金___元。在乙方无违约行为的情况下，甲方假设不按合同约定支付项目价款，应当承当违约金___元(或每日承当违约金____元)。

五、争议解决方法发生合同争议时，双方应友好协商。

如协商不成，双方可将争议提交人民调解委员会调解或向人民法院起诉。

六、附那么本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。

本合同自签订之日起生效。以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

甲方签字：乙方签字：担保人：________年____月____日

与房屋建筑项目相关的合同文件模板(篇四)

发包方〔下列简称甲方〕：

承包方〔下列简称乙方〕：

根据?中华人民共和国合同法》和?建筑安装项目承包合同管理条例》及有关规定，结合本项目具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。

一、项目名称：

二、项目地点：

三、施工工期：动工日期_______年______月_____日，完工日期_______年_____月_____日，工期______日。

四、承包范围：

1、项目范围：在业主规定甲方范围内的______________项目的_______项目及现场平安文明施工。

五、工作内容：根据施工要求的现场_______等工作内容。

六、承包方式：包工、包工期、包质量、包平安、包文明施工承包方式，其具体目标如下：

1、包工：本项目设计施工图和设计变更及增减项目量中所有定额内外用工。

2、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承当相应违约损失。

3、包平安文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。

4、包质量目标：确保一次交验合格。

七、承包费用：

1、项目劳务承包价_________元整；

2、项目劳务承包价分期支付：

乙方在进场施工五天后，甲方付乙方项目劳务承包价的_______的生活费；项目完成总工作量的_____时，支付项目劳务承包价的_______，完工后〔即工人撤场时〕支付项目劳务承包价的_______，余款在完全交工后___天内一次付清。

3、如乙方在中途撤离或因其他原因退场的，按项目完成工作量_____支付，半成品或不合格工作量将不做结算。所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承当。

八、其他细那么：

1、乙方承包的项目范围内工作内容不得转包；服从甲方管理，少说话，多做事的原那么。

2、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场，乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候〔包括节假日和农忙〕均不得擅自离开岗位，否那么每发现一人次罚款______元。

3、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对项目影响大小，罚款_________元。

4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的爱护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否那么按损失状况，加倍处分。

5、乙方应该有较强的经济根底，甲方由于其它原因暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员_____个月的生活费。

6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场平安及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由乙方承当由此造成的损失。

7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供给不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。

8、如乙方不履行合同条款，其余款作为支付甲方违约金。

9、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。

九、附那么：

1、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原那么另行协商。

2、本合同一式_____份，甲、乙双方各执____份，双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。

甲方签〔章〕字：

________年______月______日

乙方签〔章〕字：

________年______月______日

与房屋建筑项目相关的合同文件模板(篇五)

发包方(下列称甲方)：

承包方(下列称乙方)：

根据?中华人民共和国民法典》、?中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，就(填项目名称)协商一致，订立协议并共同遵照执行。

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

二、项目范围及内容：项目量：平方米承包形式：

三、工期：

1、动工日期：

2、竣工日期：

3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

四、质量规范采用以下：

1、项目质量到达市优奖;

2、项目质量评定等级为优良;

3、合乎国家质量验收规范;

4、双方约定的规范、具体为：

五、合同价款本合同项目价款结算采用以下种方式，且本项目支付项目款一律以税票结算。

1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后波及项目变更和增加项目量的，增加局部按实结算。假设变更增加项目量在5%以内,双方不再签订补充协议，假设变更增加项目量超过5%的，双方应另行签订补充协议

2、按实际发生的项目量结算。并按以下约定执行：

(1)项目预算价：(项目结束后按实结算)项目单价:(含外运等其他一切费用)

(2)所有项目量必须在每月____日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完项目量报告，须经监理及甲方审核同意。

(3)假设波及项目变更及增加项目量的，须经甲方工程负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方项目部和有关工程负责人签字，并在实际发生日的____日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批前方可生效，否那么甲方有权不予认可。

(4)变更项目量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。

(5)取费规范及表明：土石方量测量执行省市有关土石方验收规范，土方量按实结算。

(6)项目量核算确认方式表明:完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方确实认前方可。

(7)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定规范进行结算。

六、付款方式(本项目支付项目款一律以税票结算。

1、本项目预算款为：扣回项目预付款的方式为:

2、项目款按方式支付，具体为：

(1)本项目无预付款;

(2)按每月完成项目量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工项目款的%;

(3)总项目款的%作为质量保证金，假设无质量问题及其它违约情形，待项目竣工验收合格保修期满后付清给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出局部仍应予赔偿。

七、材料、设备供给：

八、质量及验收

1、项目质量必须合乎本协议第四条约定规范，并按现行国家验收标准执行。质量保证期________年，如项目内容波及主体结构的，应终身质保。

2、工程经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建项目不得超过两个，工程经理在现场的时间每天不低于小时，负责处理项目上有关事务。

3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，假设的确需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否那么，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。

4、项目质量验收必须按标准进行，所有项目资料须与项目施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

5、分项工序验收，以及隐蔽项目验收，必须经甲方及监理签字验收前方可进行下道工序施工。

6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。假设屡次发现质量问题，或经两次整改仍不合乎要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后天内提供合乎标准性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式份。

8、其他约定：按图纸表明施工，到达甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。

九、施工组织与工期

1、乙方在收到甲方正式施工图纸____日内向甲方提交书面施工组织计划，乙方自行办理动工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织计划进行审核批准，安顿图纸技术交底。

2、乙方必须按合同工期和批准的进度方案组织施工，接受甲方、监理对项目进度的监督、检查，项目实际进度与方案不符时，甲方、监理有权责令限期改良，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度方案时，甲方有权暂停支付项目款。假设乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的____日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，项目款按实际完成项目量的%支付，否那么甲方不支付任何款项，每拖延一天按总项目款的2‰承当延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。

3、工程经理：

现场代表(乙方)：

监理：

现场代表(甲方)：

4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决

十、平安及文明施工与管理

1、乙方须严格执行有关平安操作管理标准。

2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否那么后果自负。

3、特殊项目需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承当全部经济责任。

5、所有机械设备需满足项目施工需要，特殊设备须有安检证明。

6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地规范化管理，因规范化管理不到位引起的一切处分和损失由乙方自行承当。

7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否那么甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

十一、甲方责任

1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。

2、按约定向乙方支付项目款，假设甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承当应付款局部的银行贷款利息。

4、履行其它本协议约定的义务以及负责

十二、乙方责任

1、按约定保质保量的完成施工任务，合乎工期及质量要求。

2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现成心损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处分，直至终止合同。

3、应注意爱护生态环境，注意施工平安，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当伎俩，否那么，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承当。

5、质保期内假设发生质量问题，乙方应在接到甲方或书面通知____日内进场维修，____日内维修完毕，否那么维修费从质保金中扣减。

6、乙方应按照相关规定，主动对项目工程进行质量跟踪回访。

十三、违约责任

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承当违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的'承当违约金，或每天按1000元向甲方支付违约金。

3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承当违约金。

十四、附那么

1、本协议经双方签章后生效。

2、本协议于________年____月____日在签署。

3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方(签章)：

法定代表人：

授权代表(签字)：

________年____月____日

乙方(签章)：

法定代表人：

授权代表(签章)：

________年____月____日

与房屋建筑项目相关的合同文件模板(篇六)

甲方(委托人):______________________________

法定代表人:_______________________________

身份证号码:_______________________________

:_________________________________

手机:_____________________________________

乙方(居间人):______________________________

身份证号码:《__________________:《_____________________手机:_____________________

甲乙双方为了发挥各自的优势，根据?_____》及相关法律法规，经双方充沛协商，依照平等自愿、等价有偿的原那么，达成如下协议:

一、委托事项

1.1乙方接受甲方委托，负责就_________旅游景观园建设项目工程(北京延庆，下列称该项目工程)，推荐给甲方，向甲方提供关于该项目工程的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该项目工程的转∕分包施工合同，取得施工权。

1.2“居间成功〞是指完本钱项目工程与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间效劳委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，那么视为委托事项未完成。

二、乙方义务

2.1乙方必须向甲方提供有关该项目工程前期的主要信息，并提供相关的业务咨询效劳，发展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得项目施工分包权。

2.2乙方承诺向甲方提供的关于该项目工程根本信息的真实可靠(但波及工程审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方咨询，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不承当连带责任)，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否那么，视为乙方提供信息不真实，居间效劳不成功，甲方不予支付任何居间报酬。

2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和老实义务，协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间报酬。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承当，否那么乙方有权不予协调)。

2.4《在居间效劳过程中，乙方具体发展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。

三、甲方义务

3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续准备。

3.2如果居间成功，那么由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3.3如果居间成功，那么甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如遇以下情形(包括但不限于)，均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还:

3.3.1甲方将此项目予以转包、分包或与第三方公司∕个人合作的;

3.3.2因甲方技术、资金等原因，导致甲方无法继续履行建设项目合同的;

3.3.3因施工过程中出现平安事故、项目质量等问题，被业主方或总包方《勒令停工、中止项目建设合同的;

3.3.4其它非不可抗力原因导致的项目停工、中止。

四、居间报酬的计算办法、支付时间和支付方式

根据?_____》第426条关于《“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬〞的规定，甲方完成签订该项目承包工程合同时本合

同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间效劳费:

4.1本工程居间效劳费为项目总造价的_____%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按此规范，即工程签定的合同项目量《万元的_____%计《万元(税后)，作为乙方的居间报酬。项目结算造价确认后，如因施工范围变更等原因，导致项目最终结算价与原合同存有明显差别(高低超过_____%)，最后一期居间效劳报酬支付时可作相应调整，多还少补(但出现第3.3条之情形的，不予调整)。

4.2本合同签字生效后，甲方在与业主方或总包方签订施工转分包合同后，甲方按照下表时间、数额要求分_____次向乙方支付居间报酬(税后，不需居间人开具任何发票)。

其中:①甲方每次向乙方支付居间报酬，均与业主方或总包方向甲方拨付项目款项同步。不管其款项性质(临建费、备料款、进度款等)，在甲方到账后_____个工作日内无条件支付给乙方;

②每次付款时，如向乙方支付的居间报酬高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项，其差额由甲方自行补足，不得以此为由拒付、延迟支付，否那么按本合同第5.3条执行;

③每次支付具体帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件服从。

五、特别约定

5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。

5.2在居间效劳过程中，甲方为完成委托事项产生的居间费用，即使乙方最终未能完成居间效劳，也由甲方自行_____承当。如果乙方居间成功，这费用也不从居间报酬中扣除。居间报酬如需纳税，由甲方承当，乙方所得居间报酬为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。

5.3甲方取得项目_____合同后，假设歹意逃避或成心拖延支付，自愿接受以下处治，并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止项目施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条;追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金(_____‰∕日);按所欠居间报酬局部的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含_____、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承当。

5.4居间效劳成功完成后，在项目建设期间，假设业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不承当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承当。

5.5本居间合同为不可吊销、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，_____执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。

六、保密事项

6.1甲、乙双方均应充沛保守本合同所波及的商业秘密，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承当一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。

6.2保密期为_____年。

七、合同终止

7.1本合同签字生效后，本项目工程由第三方获得，乙方未完成居间效劳的，本合同自动终止。

7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

八、争议解决方式

有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交乙方所在地_____委员会_____或者当地法院提起诉讼解决。

九、其他事项

9.1本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。

9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜，双方可通过协商，达成一致后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章):_________________________乙方(盖章):_________________________

法定代表人或委托代理人(签字):_______________居间人或委托代理人(签字):_______________

合同签订地:___________________________

合同签订日期:_________________________

与房屋建筑项目相关的合同文件模板(篇七)

乙方：_______________

丙方：_______________

依据平等、自愿、公平和老实信用的原那么，就甲方、乙方签订的?建筑项目施工承包合同》转让给丙方事项协商一致，特定立本协议，其约定如下：

一、甲方与乙方在_________年______月___日签订的?建设项目施工承包合同》，_________年______月___日签订的?建设项目施工承包合同补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方，由内方履行甲方与乙方签订的?建筑项目施工承包合同》、?建筑项目施工承包合同补充协议》的各项条款。

二、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部项目转让费为________万元，付款时间为：签订合同之日_________年______月___日付款___万元，残余___万元由内方在_________年______月___日前全部付清，期付款由内方向乙方支付违约金___万元。

三、该转让合同签订之日起，所产生的一切费用及波及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。合同鉴定之日前乙方所建项目下欠的债务由乙方承当与丙方无关，因乙方债务发生的纠纷造成的停工___日乙方赔偿丙方违约金___万元并赔偿因此所造成的全部损失。

四、甲方同意丙方用___楼至___套房子调换甲方___楼至___间车库，双方同意互不找钱，甲方必须保证丙方轿车出入通道。

五、本合同甲方、乙方、丙方签字盖章后生效。

乙方：_______________

丙方：_______________

后附：

1、_________年______月___日是(建筑项目施工承包合同)

2、_________年______月___日(建筑项目施工承包合同补充协议)

_________年______月___日_________年______月___日

与房屋建筑项目相关的合同文件模板(篇八)

项目工程名称：施工单位：买方：地址：卖方：：

本合同由买卖双方订立，根据本合同规定的条款，买方同意购置，卖方同意卖出以下物资：

一、货物名称、规格、数量及价格

以上价格含税，运费、包装费、装卸费等所有费用。

一、包装和运输要求：

1.包装要求：止水钢板应捆扎牢固，且避免货物在转运中损坏或变形，包装必须坚牢，并应按照货物特点，采取防潮防震防锈等措施。由于包装不良引起锈蚀、损失、丧失，责任由卖方承当。物资应包装完好运至施工现场。

2.运输要求：汽车运输。双方签订合同后，卖方按合同规定时间将货物免费送到(包括卸货)。

二、货物质量保证和质保期：

1.卖方保证货物在发货前经过严格检验及测试，以保证供应买房的货物是全新的，质量、规格和技术要求满足合同规定和项目需要，且合乎相关的国家规范

或行业规范。数量要求完整无缺。

2.卖方必须提供相关的质量证明文件(如：合格证、及其他能够证明产品质量的文件)。

3.质保期内出现的产品本身质量问题由卖方负责，一旦出现因产品质量问题给买方造成较大损失的情况，卖方首先须退还全部货款，其次卖方还须根据买方的损失情况作出适当赔偿。买方保管不当造成货物损坏由买方负责。

4.采购货物在使用中出现质量问题，卖方接到买方通知后，需在24小时内作出回答，并按上述第3条原那么，双方协商做出处理。

三、交货时间、地点及交货方式

1.卖方于本合同签署后，分批送货，具体送货批次买方提前3日以或传真向买方提供交提货方案表，卖方按规定时间把货物送到买方指定地点。

2.卖方应在交货前日内，以或传真向买方提供交货方案(内容包括合同编号、货物名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点和运输安顿)。买方应及时作好准备，办理接货或提货的相关手续。

3.买方对卖方交付的货物，均应妥善接收并按货物储存的环境条件规定保管。对于因卖方误发、多发的物品，买方也应负责妥善保管并及时通知卖方查处，由此发生的费用由卖方负担。

4.本合同所有货物运输抵买现场后双方代表共同加入验收。买方指定代表：，卖方指定代表：。如货物外包装完好无损，但箱内物品发现短缺或损毁，应由卖方负责补足或更换，其相关费用由卖方负担。

四、付款方式

1.货物达到买方指定地点，卖方卸货后，经验收合格后，买方向卖方出具收货凭证。卖方向买方提供合同要求的发票。本合同要求卖方开具普通发票，卖方提供的发票中的出票单位应与本合同的卖方名称完全一致，并在发票的备注栏标注完整的合同号。

2.付款方式：，后二个

3.支付方式：转账支票。

五、生产厂家(品牌)限制：

1.要求供给商或生产厂家具有在天津市场销售和交易的相应资质，并按天津市的有关规定办理交易登记手续。

六、不可抗力

1.不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能避免或防止的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

2.发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

3.发生不可抗力时，买卖双方应协商寻找一个合理的解决计划，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

4.如不可抗力事件持续三十天，买卖双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

5.货物在运输过程假设发生一切平安事故，与买方无关，买方不承当任何责任。

七、延期交货违约金

除本合同第六条规定的人力不可抗拒因素外，如卖方不能按合同规定的时间交货，买方可同意卖方在支付延期交货违约金的条件下延期交货。延期交货违约金可在支付货款时扣除。延期交货违约金应按每逾期一天加收合同总价款的0.5%计算，但违约金应不超过迟交货物总价的20%。如卖方延期交货超过四周时，买方有权撤销合同。此时卖方仍应不迟延地按上述规定向买方支付延期交货违约金。

八、合同生效与终止

1.本合同双方授权代表签字盖章日期，即为本合同生效日期，如双方签字盖

章日期不一致时，以最后签字盖章的日期为合同的生效日期。

2.本合同的终止日期：项目款支付清后。

九、违约责任：

1.买方未按合同约定支付货款，卖方可以延期发货或拒绝发货。2.卖方无故延期交货，执行本合同第七条延期交货违约金条款。

3.卖方所供货物出现质量问题，卖方需承当由于所供货物质量问题给买方造成的一切经济损失。

十、争议解决：

1.本合同及其修订本合同的有效性、履行和与本合同及其修订本合同效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。

2.与本合同有关的或执行本合同发生的一切争议，双方通过友好协商解决。如不能达成一致，合同的任何一方可以向项目所在地人民法院提起诉讼。

3.争议解决期间，除争议事项外，买卖双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。

十一、技术变更及合同变更：

1.如买方对采购的货物需作技术变更的，变更应以书面的形式通知卖方，卖方在收到变更通知2日内应向买方确认，在得到买方书面回答后卖方方可进行变更。

2.卖方不得私自对买方所购货物进行技术变更，确因设计问题需要变更时必须征得买方书面同意。

十二、该合同与招标文件、投标文件(及补充投标文件)、中标通知书具有同等法律效力。如果内容有不一致的地方，解释顺序为：

合同中标通知书

投标文件及补充投标文件招标文件及设计院图纸

十三、补充条款

1.本合同为固定单价合同，双方根据实际交货数量计算合同总价。

十四、合同签订地点。

十五、合同确认

本合同一式肆份，买方持贰份，卖方持贰分，自合同双方授权代表签字之日起生效。

买方单位：卖方单位:

(公章)(公章)

年月日年月日

与房屋建筑项目相关的合同文件模板(篇九)

发包方：______________〔下列简称甲方〕

承包方：______________〔下列简称乙方〕

根据?中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原那么，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：

1、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施〔下列简称建筑项目〕。

2、该土地位于______________，四至为：东至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限为_______年。甲方对该土地享有所有权和使用权。

3、甲方保证该建筑项目合乎某市土地利用总体规划、年度建设用地方案和城乡规划、建设工程开发年度方案等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。

4、甲方对建成后的建筑项目享有所有权。

5、该建筑项目设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的平安责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及项目质量进行监督。

6、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量规范，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者开工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。

7、该建筑项目的质量规范应合乎甲方的设计图纸要求。

8、该建筑项目应在本合同生效后_______天内开工，_______天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为项目合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设本钱。如该建筑项目因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。

9、甲方按下列方式支付乙方投资回报和实际建设本钱：

〔1〕该建筑项目竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设本钱的_______%支付乙方投资回报。

〔2〕该建筑项目竣工验收合格后，甲方每年支付乙方_______%的实际建设本钱，每年的_______月_______日前一次性全额支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_______月_______日前一次性全额支付，所有款项在_______月_______日前付清。

10、该建筑项目因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承当该建筑项目的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。

11、该建筑项目验收合格后，因任何一方擅自改变项目主体结构，因此造成的损失由改变方承当全部责任。

12、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮忙协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成项目延期、项目取消、项目遭到损坏、项目被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承当全部赔偿责任。

13、项目竣工验收合格后，如项目被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设本钱。

14、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设本钱的_______%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。

15、本合同所称的实际建设本钱是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该项目造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该项目竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方承当。

16、本合同的签订地在______________，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据?______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖规范的规定》，由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。

该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。

甲方〔公章〕：________________乙方〔公章〕：________________

__________年________月_______日__________年________月_______日

与房屋建筑项目相关的合同文件模板(篇十)

甲方：〔下列简称甲方〕_____________________

乙方：〔下列简称乙方〕_____________________

按照?民法典》和?电力安装项目承包合同条例》的原那么，结合本项目具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、平安顺利完成项目任务,甲、乙双方经相互协商,特签定下列合同,以便共同遵守执行。

一、项目名称：

二、项目地点：

三、承包范围：设计以甲方图纸为准，甲方配电项目线路架设施工〔米〕。

四、开竣工时间：________年____月____日至年____月____日。

五、配电项目线路架设总造价为人民币元整〔元〕，经甲、乙方双方协商，本项目承包方式为包干制，乙方负责本项目所需材料及施工。

六、项目款支付方式：甲方于________年____月____日一次性支付乙方前期施工材料款：元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完毕验收合格后付全部项目款。

七、技术资料：但凡乙方施工承当项目，必须做到资料齐全，手续完备。

八、损失责任：项目动工后，乙方严格按图施工，项目工程变更影响结构的必须经甲方同意，凡擅自变更工程或质量事故不合格工程均由乙方承当全部经济损失。

九、平安生产：项目动工前，乙方必须接受甲方的平安教育并做好队、组二级平安教育。施工中做好每道工序的平安交底工作，乙方必须严格实行平安操作规程，平安岗、平安帽、平安标牌、警牌、平安施工日记等不许齐。本项目的平安事故均由乙方承当，包含国家强制标准要求、人身伤害保险费用，甲方不负责。

十、违约责任：按?电力项目施工合同》示范文本通用条款的有关规定执行。

十一、保修条款：以国家电力部门出台的保