范文收藏设计合同

[范文收藏]设计合同【-设计合同示范文本】

合同是现在必不可少的一个东西，注意爱护我们各项权益。进行设计工作前需要进行约定，签订设计合同。设计合同是明确建设单位和设计单位其对应的责任义务和权利的协议，所以一定要先看清合同的内容才能签订合同，则，一份好的设计合同范本都有哪些内容？下面是小编帮大家编辑的?[范文收藏]设计合同》，但愿对您的学习工作带来帮忙。

委托方(甲方)：____________________________________

地址：____________邮码：____________：____________

法定代表人：____________职务：____________

承包方(乙方)：____________________________________

地址：____________邮码：____________：____________

法定代表人：____________职务：____________

依照?中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。

第一条甲方委托乙方承当的项目勘察设计工程名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计工程表(见附件)。

第二条乙方根据委托的勘察设计工程和主管部门的规定，按初步设计(计划设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计根底资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

第三条甲方责任

1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设工程审批文件和勘察设计根底资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

委托勘察测绘工作的，在勘测工作发展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建项目准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安顿好现场工作条件。

委托初步设计应提出下列资料：

①经过批准的设计任务书;

②选址报告;

③规划要求;

④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;

⑤经批准的工艺设计资料，民用工程的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动爱护、工业卫生、环境爱护预测资料等。

委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。

2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方加入试车考核及竣工验收。

3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

4.委托配合引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承当有关设计任务的单位加入。

5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的工程，乙方不负任何技术责任。

6.按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。

第四条乙方责任

1.按照甲方提供的建设工程审批文件和设计根底资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份，施工图设计8份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供给规范图时另行收费。

2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计规范、技术标准、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

4.乙方对所承当设计的建设工程应配合施工，动工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，加入试车考核及项目竣工验收。对于大中型工业工程和复杂的民用项目应派现场设计代表，并加入隐蔽项目验收。

5.对于复杂工程，需要乙方协助收集设计根底资料时，应按技术效劳的有关规定办理。

6.勘察单位应按照现行规范、标准、规程和技术条例，进行项目测量、项目地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

第五条勘察设计费用

乙方根据国家批准的勘察设计收费规范及方法计收勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计工程及复用设计工程分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。

勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。

第六条违约责任

1.甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。

2.甲方不能按时提供建设工程审批文件和设计根底资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值________元计算，增补设计费。

3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。

4.甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予归还，定金缺乏设计进度局部，按已完成的设计实际进度补交费用。

5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。

6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失局部的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失局部勘察设计费相等的赔偿金。

7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的________%(经批准生效)。

8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。

9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%。

第七条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原那么协商解决，解决不成按()项解决。

建设项目设计合同

项目名称：______________________

项目地点：______________________

合同编号：______________________

〔由设计人编填〕

设计证书等级：__________________

发包人：________________________

设计人：________________________

签订日期：______________________

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局监制

二0xx年三月

______________________________________________________________________________

发包人：______________________

设计人：______________________

发包人委托设计人承当______________________项目设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据以下文件签订：

1．1?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》、?建设项目勘察设计市场管理规定》。

1．2国家及地方有关建设项目勘察设计管理法规和规章。

1．3建设项目批准文件。

第二条本合同设计工程的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

序号

分工程名称

建筑规模

设计阶段及内容

估算总投资(万元)

费率%

估算设计费(元)

层数

建筑面积(m2)

计划

初步设计

施工图

表明

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件

序号

资料及文件名称

份数

提交日期

有关事宜

第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件

序号

资料及文件名称

份数

提交日期

有关事宜

第五条本合同设计收费估算为____________元人民币。设计费支付进度详见下表。

付费次序

占总设计费%

付费额(元)

付费时间

(由交付设计文件所决定)

第一次付费

20%定金

本合同签定后三日内

第二次付费

第三次付费

第四次付费

第五次付费

表明：

1．提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2．在提交最后一局部施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

3．实际设计费按初步设计概算〔施工图设计概算〕核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

4．本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条双方责任

6．1发包人责任：_____________________________

6．1．1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关规范进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定设计文件的时间。

建设项目设计合同(GF--96--0204)

合同编号：__________〔由承接方编填〕

委托方：____________________________________

承接方：____________________________________

签订日期：__________________________________

工程名称：__________________________________

工程建设地点：______________________________

委托方〔甲方〕：____________________________

承接方〔乙方〕：____________________________

甲方委托乙方承当____________________项目设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据以下文件签订：

1．1?中华人民共和国经济合同法》和?建设项目勘察设计合同条例》。

1．2国家及地方有关项目察设计管理法规和规章。

1．3建设项目批准文件。

第二条本合同设计工程的名称、阶段、规模、投资、设计内容及规范

序号

工程名称

阶段

规模投资

设计内容及规范

项目特征及附注表明：_______________________________________________

第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件

序号

资料及文件名称

份数

内容要求

提交时间

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

[收藏]设计效劳合同510字

随着人们对法律观念的日益增强，发展设计工作前一般都需要签订相关的设计合同。设计合同是对建设单位和设计单位双方利益的一重保障，所以在签订合同时要仔细阅读，注意其中细节，则，一份符合法律规定的设计合同是怎样的呢？下面的内容是小编为大家整理的[收藏]设计效劳合同510字，大家不妨来参考。希望您能喜欢！

设计效劳合同【篇一】

甲方：xxxxxxxxx

乙方：xxxxxxxxx

双方本着诚信为本，互惠互利，公平交易的原那么，就甲方委托乙方设计效劳事宜达成如下协议：

一、效劳内容：

工程：xxxxxxxxx;

内容、规格、要求：xxxxxxxxx;

费用：xxxxxxxxx;

备注：xxxxxxxxx;

合同总费用：为人民币xxxxxxxxx元整(xxxxxxxxx元)，由甲方付给乙方。依照企业或产品品牌￥xxxxxxxxx元，xxxxxxxxx提供版权转移xxxxxxxxx电子文件。

二、甲乙双方责任：

甲方需提供明确的工作要求，同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等;甲方需及时对乙方提出的设计计划进行反应;甲方须按合同规定向乙方支付有关费用。

乙方需通过电子文件向甲方提供详细设计计划，供甲方指定人员审定;乙方需严格按甲方要求，以专业水准进行合同规定之工作;乙方需遵守甲方商业(资料)机密。

乙方需向甲方提供至少五款的不同设计计划，供甲方确认，并在双方沟通根底上进行修改至完善;假设因乙方水准或设计思路偏差所致，乙方提交设计稿无法为甲方所认可，乙方需再次向甲方提供设计计划。

当前三次向甲方所提供的设计计划，在经乙方与甲方决策人积极沟通都不被甲方认可的情况下，甲方有权要求终止合同。

甲，乙双方诚信为本，协作完成上述工作内容时间要求为：xxxxxxxxx年xxxxxxxxx月xxxxxxxxx日前。

三、付款方式：

自甲乙双方签订合同之日，甲方向乙方预付合同总金额的50%作为订金。

本合同完成之时，甲方向乙方一次性付清合同余款计xxxxxxxxx元。

四、其它事项：

甲乙双方均不得无故终止协议，否那么违约方需承当对方的经济损失。

甲方向乙方付清合同全款后，乙方向甲方提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清该作品全部费用，或经乙方同意。

本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。合同书自签订之日起即告生效。

本合同传真件有效，一式xxxxxxxxx份，双方各执xxxxxxxxx份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：xxxxxxxxx乙方(公章)：xxxxxxxxx

法定代表人(签字)：xxxxxxxxx法定代表人(签字)：xxxxxxxxx

xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日

设计效劳合同(篇二)

甲方：乙方：

合同订立时间：合同订立地点:

本合同甲方委托乙方进行智能化系统的技术效劳，并支付相应的技术效劳报酬。双方经过平等协商，在真实、充沛地叙述各自意愿的根底上，根据?中华人民共和国合同法》的相关规定，达成如下协议，并由双方共同信守。

一、设计效劳内容

乙方向甲方提供智能化系统的技术效劳。按智能化设计、智能化施工投标二个阶段，分别提供相应的设计文件(具体见第四条)。智能化项目的子系统可根据项目的具体需求，在以下系统当选择。全部设计文件以电子文本的形式提供。

智能化系统的具体内容：

信息设施系统：综合布线、计算机网络、有线及卫星电视、信号覆盖系统、交换系统等。

建筑设备管理系统：BA系统、智能照明系统。

公共平安系统：入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡更管理系统、停车库管理系统等。

音视频系统：会议系统、播送系统、数字媒体发布系统、公共信息发布系统、指挥中心等。

机房项目：机房装饰、机房综合布线、UPS及配电、空调及新风、环境监控、火灾报警及气体灭火、防雷接地、机房安保等。

其他专有系统：如金融视频联网监控系统;体育场馆计时计分系统、升旗系统、酒店客房管理系统等。

二、甲方向乙方支付技术效劳报酬及支付方式

技术效劳分为按年收费、按次收费两种方式。乙方的设计文件电子文本递

交甲方，并经甲方审核通过后。当次设计效劳完成。

1、按年收费方式

智能化设计效劳费用：设计费用按年设计的建筑总面积收费，分为三档收费。①20万平方米下列，1元/平方米(12万/年为最低年费，)。②20-50万平方米，0.85元/平方米(20万/年为最低年费)。③50万平方米以上，0.75元/平方米，(40万/年为最低年费)。

智能化施工投标费用：按次收费。假设甲方委托乙方负责施工投标标书制作，按投标造价收费，1000万下列1万/次。20xx万以上1.8万/次。

设计费支付：合同签订生效后一周内，甲方支付给乙方年设计费用的10%作为预付款;合同签订后六个月或经甲方审核的合格设计量完成年设计总量的50%，甲方支付至乙方年设计费用的40%;合同一年期满或经甲方审核的合格设计量完成年设计总量的100%，甲方支付至乙方年设计费用的100%;施工投标文件设计费用在施工投标文件经甲方审核通过后，当天内付清。

2、按次收费方式

智能化设计效劳费用：设计费用按建筑面积收费。收费规范为1.2元/平方米。2万元为最低收费。

智能化施工投标费用：按次收费。假设甲方委托乙方负责施工投标标书制作，按投标造价收费。1000万下列1.2万/次。20xx万以上2万/次。

设计费支付：协议签订后，甲方支付给乙方设计费用的50%;审核通过后付清，甲方支付至乙方设计费用的100%。施工投标文件设计费用在施工投标文件经甲方审核通过后，当天内付清。

三、甲方应向乙方提供的资料、文件及相关信息

1、规划设计

需提供工程的名称、地点、规模、用途、业主要求、建筑平面图纸等根本工程信息。具体见附表一。

2、计划设计

除规划设计提供资料外，还需提供建筑平面图、暖通、配电、给排水、消防等各专业图纸。装饰平面图、装饰图电气图。招标方对计划设计的要求。具体见附表二。

3、施工图设计

除规划设计、计划设计提供的资料外，还需提供各会议室装饰图包含：顶面、地面、墙面装饰图、布灯图。外场平面管网图、绿化图。

4、施工投标

招标方的全部招标文件、图纸及电子文档等资料。招标文件中需甲方提供的资质证明、业绩证明文件、施工技术管理人员清单及业绩等相关。

四、乙方应向甲方设计资料及文件

1、规划设计

提供规划设计文件。

2、计划设计

总述：计划书的总体概述。设计目标、设计亮点、设计重点、管理模式设计等。

设计计划书：各系统需求分析、功能设计、架构设计、点位表、系统主要技术参数等。

设计概算：各系统的设计概算表及系统造价汇总表。

设计图纸：各系统的系统原理图。

3、施工图设计

施工表明

信息设施系统、建筑设备管理系统、公共平安系统：各系统系统图、网络系统拓扑图、管线图、大样图。

音视频系统：系统图、布置图、地面图、顶面图、大样图。

机房项目：机房布置图、机房装饰图、大样图、接地地网图。

全部智能化系统技术参数要求。

全部智能化系统拟定的设备清单及预算。

4、投标文件

商务局部：设备本钱核算、资格文件等

表明：投标所需的授权文件及报价策略由甲方自行负责。乙方只提供设备本钱核算。

技术局部：招标文件及评分方法要求的施工组织设计、合理化倡议、售后效劳及培训措施、设计计划书等。

五、设计进度

针对具体的每个设计工程，设计进行前，甲乙双方需商定设计完成的具体时间。如无特殊要求，按下列的时间进行。

1、规划设计

乙方收到甲方的正式规划设计请求及甲方需提供的设计工程信息已提供的情况下。三个工作日内完成全部规划设计。

2、计划设计

乙方收到甲方的计划设计请求及甲方需提供的设计工程信息已提供的情况下。五个工作日内完成全部计划设计。

3、施工图设计

乙方收到甲方的施工图设计请求及甲方需提供的设计工程信息已提供的情况下。7个工作日内完成全部施工图设计。

4、投标文件

乙方收到甲方的投标文件制作请求及甲方需提供的相关信息已提供的情况下。五个工作日内完成投标文件。设备清单价格核算按甲方要求的品牌核算。

六、设计质量

1、设计的质量目标为：满足国家标准的要求、满足业主或招标文件提出的设计要求。

2、乙方按照信息设施系统、建筑设备管理系统、公共平安系统、音视频系统、机房项目五个局部进行专业划分，根据每个项目的具体需求，提供具有相应资格的工程设计负责人、设计项目师。组成设计小组，按专业进行各系统的专项设计。

3、乙方对各系统的主流品牌均建有设计档案、技术人员均经过相应的厂商培训。可按甲方要求的品牌或根据甲方要求选用合适的产品进行设计。

4、在设计的规划设计、计划设计、施工图设计的三个阶段的设计前、设计中和设计定稿前均通过网络视频会议等技术伎俩和甲方做设计沟通，及时了解甲方的实际设计需求，并按讨论结论完成的设计。防止设计的偏离。

5、乙方所有设计文件完成后，需经乙方总师办组织的内审通过后，方可递交甲方。

6、甲方对设计质量的认可按照合同第七条设计验收规范及方式进行考核。

七、设计验收规范及方式

设计的验收根据每个设计工程及设计阶段的不同设计要求来进行。乙方的设计验收需先经乙方总师办组织的内部验收合格，并提交设计验收记录(具体见附表四、五、六)。

甲方可通过视频会议等方式直接参与乙方的内部验收，并提出验收意见。也可自行进行，在乙方的设计验收记录上签署甲方验收意见。乙方根据甲方的倡议对设计进行调整。并在甲方要求的时间内递交调整后的设计。

八、甲方责任

1、甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关规范进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第五条规定交付设计文件时间顺延。

2、甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作全套修改，以致造成乙方设计需返工时，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

3、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到,甲方应根据乙方提前投入的工作量，向设计方酌情支付赶工费。

九、乙方责任

1、乙方应按现行相关的国家技术标准、规范、规程及甲方提出的设计要求，进行项目设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

2、乙方设计的主要设计依据有：

?智能建筑设计规范》GB/T50314-20xx

?民用建筑电气设计标准》JGJ/T16-92

?综合布线系统项目设计标准》GB50311-20xx

?综合布线系统项目验收标准》GB50312-20xx

?有线电视系统项目技术标准》GB50200-94

?LED显示屏通用标准》SJ/T11141-1997

?电子计算机机房设计标准》GB50174-93

?民用闭路监视电视系统项目技术标准》GB50198-94

?入侵报警系统项目设计标准》GB50394-20xx

?视频安防监控系统项目设计标准》GB50395-20xx

?出入口控制系统项目设计标准》GB50396-20xx

?银行营业场所风险等级和防护级别的规定》GA38-20xx

?银行营业场所透明防护屏障安装标准》GA518-20xx

?防盗平安门通用技术条件》GB17565-1998

?防尾随联动互锁平安门通用技术条件》GA576-20xx

?厅堂扩声系统设计标准》GB50371-20xx

?建筑物电子信息系统防雷技术标准》GB50343-20xx

?建筑物防雷设计标准》GB50057-94(20xx版)

其他国家现行的相关标准、规范

3、乙方按商定的的内容、进度及向甲方支付全部设计文件、图纸的电子文本。

4、乙方交付设计资料及文件后，按规定加入有关的设计审查(审查由甲方负责并支付相关费用)，并根据审查结论，负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

十、保密责任

甲方：

1、保密内容：本设计合同内容。

2、涉密人员范围：参与合同签订的相关人员。

3、保密期限：合同鉴定至合同有效期。

4、泄密责任：承当因泄密导致的乙方损失。

乙方：

1、保密内容：设计工程的名称、地点、需求、业主负责人等相关工程信息。设计文件、设计图纸、设计清单及品牌、设计概算等设计信息。本设计合同内容。

2、涉密人员范围：参与设计效劳的全《咳嗽薄《

3、保密期限：甲方设计信息递交乙方后至工程实施结束。

4、泄密责任：承当因泄密导致的甲方损失。

十一、违约责任

1、在合同履行期间，甲方单方面要求终止或解除合同，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，缺乏一半时，按设计费的一半支付;超过一半时，按设计费用的全部支付。

2、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承当合同金额2%的逾期违约金。违约金限额为合同的总价。逾期超过7天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

3、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成甲方的损失，乙方除负责采取补救措施外，还需承当损失的赔偿。根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。

4、由于乙方自身原因，延误了按工程规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，乙方向甲方支付该工程应收设计费的2%违约金。违约金限额为合同总价。

5、合同生效后，乙方单方面要求终止或解除合同，乙方应支付合同总价20%的补偿金。

十二、其他

1、设计过程中，甲方假设需乙方派人同业主进行技术交流或讲标等现场效劳，需按次及人数支付相应的费用。

2、乙方施工图设计完成，质量验收合格，递交甲方后，即为本次设计完成。设计工作完成，甲方中标后，要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协。

3、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

4、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均在互谅互让的根底上进行协商，协商不成的双方提交常州市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规那么进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

5、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

6、本合同经双方签章后生效。

7、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等，均为本合同组成局部，与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

设计效劳合同(篇三)

经甲乙双方共同协商，根据?中华人民共和国广告法》及?合同法》的相关规定：为维护甲乙双方的合法权益，特签定如下合同：

一、甲方委托乙方〔按照甲方所设计的广告内容〕进行广告布的喷绘及广告牌的安装、维护等工作。

项目概况：

项目名称：?兴义·公园里》工程形象展示墙喷绘制作及安装。

项目地点：兴义金水南路

合同签订地点：公司办公室

二、规格数量：

以实际制作数量结算

三、综合单价：

喷绘布11元/平方米，广告牌维修费用14579元，合同暂定总价为：人民币肆万肆仟肆佰玖拾陆元整(￥：44496.00元)

四、付款方式：

乙方制作、安装完毕经甲方验收合格后，在10日内付清全款，人民币肆万肆仟肆佰玖拾陆元整(￥：44496.00元元)，保修期为6个月。

五、其他：

1、甲方必须提供广告制作的相关喷绘内容、尺寸、色彩、格式、要求等，如因甲方未能在广告布喷绘开始前提出更改要求或在喷绘过程中甲方提出更改，对已喷绘的广告布进行按照9元／平方米予以计价，支付乙方。

2、乙方必须按照甲方提出的时间要求，对破损广告布予以维护、修整。

3、乙方对人为损坏的广告布在能够修补的，无偿进行修补，如不能修补需进行更换的，甲方需按照相应面积予以计价、付款。

六、补充条款：

施工中的平安问题由乙方自己负责，如因质量问题造成的责任事故由乙方负责。

七、未尽事宜，双方协商解决，协商未果，向所在地〔法院〕仲裁〔诉讼〕解决。

八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章生效。

甲方:贵州云盛房地产开发乙方:昆明鑫石文化传播

法定代表人：法定代表人：崔金汝

委托代理人：委托代理人：崔金玉

账号：账号：0300088342370012

联系：联系/p>

日期：日期：

设计效劳合同【篇四】

甲方：

法定代表人或负责人：

地址：

电话：

乙方：

法定代表人或负责人：

地址：电话：

开户行名称：

帐号：

经双方友好协商，甲方聘请乙方为(工程名称)提供设计咨询效劳(下列简称“本工程〞)，双方本着平等互利的原那么，特签订如下合同。

1、定义1.1本合同中

(a)“本合同〞指合同正文及其附件，以及双方根据合同第7条所作的任何书面变更的内容。本合同附件均为本合同不可分割的局部，与合同正文具有同等效力。

(b)“不可抗力〞是指不能预见、不能防止并不能克服的客观情况。

(c)“咨询效劳〞指附件2(详见附件2)中订立的咨询效劳内容，以及本合同第10条规定的附加咨询效劳。

(d)“书面形式〞是指合同书、信件、电报、电传、传真、和数据电文(包括电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

(e)本合同中的“天〞指日历天，年、月、日均以公历计算。1.2本合同中的各标题仅作为参考之用，不得从任何意义上影响本合同的涵义或其解释。

2、合同的完整性

甲方与乙方订立的合同条款全部包含在本合同中，所有在此之前的合同、备忘录、谈判、信函、会议纪要或讨论等书面或非书面的文件、承诺均为本合同所取代。

3、文件效力

如果组本钱合同的文件资料之间出现含混不明、或相互冲突的，以合同附件为准，但双方根据本合同第7条对本合同进行修改的文件除外。修改文件的效力以双方最近达成的版本为准。

4、禁止转让

未经对方书面同意，任何一方均无权转让本合同或其中的任何权利，也不得减少和豁免其根据本合同应承当的义务。

5、合同生效

本合同在合乎以下各项条件完成之后即时生效：5.1经合同双方共同签署;

5.2甲方依照附件1(详见附件1)中的规定将预付款付至乙方的银行帐户。

6、开始咨询效劳

乙方应在本合同生效之日即时开始咨询效劳工作。

7、合同变更

双方对本合同的任何全部或局部修改、更正或放弃，都必须书面进行，且经合同双方签字盖章认可。

8、合同终止

8.1如不可抗力条件持续超过三十天，双方均可向对方发出通知书，然后终止本合同。

8.2本合同的期满或终止均不应损害或影响合同中任何一方应有的权利和义务。

9、合同有效期

本合同除根据合同约定提前终止外，其有效期应持续至双方的合同权利和义务履行完毕时为止。

10、额外咨询效劳

合同执行过程中，甲方如要求乙方提供额外咨询效劳的，应以书面形式提出，双方应当另签补充合同明确补充工作内容、成果提交时间、追加乙方咨询效劳费用及双方应履行的义务等事宜。

11、甲方的权力和义务

11.1甲方应按约定的期限(合同签订后7日内)向乙方提供发展咨询效劳工作所需的有关数据和资料;超过约定期限(合同签订后7日内)仍未提供的，乙方交付咨询成果的时间将相应顺延。合同执行过程中甲方应向乙方提供必要的协助。

11.2甲方变更委托咨询效劳工程、或因提交的资料错误、或对提交的资料作较大修改，因而造成乙方工作超出附件2(详见附件2)定义的效劳范围和期限时，双方应视当时之实际情况，协商确定相应延期工作日，并根据乙方增加的工作量协商追加乙方咨询效劳费事宜。

11.3甲方应按附件1(详见附件1)的约定向乙方支付咨询效劳费用。因甲方自身原因导致延期支付的，那么甲方应自约定支付期限次日起向乙方支付违约金，每天按该期应付而未付金额的千分之五计算支付。当甲方在约定付款日期满后三十日内仍然未能按照约定付款的(出现不可抗力或乙方违反本合同约定时除外)，乙方有权单方解除本合同。同时，甲方应支付乙方在合同解除之日前已提供的效劳所对应的咨询效劳费。

11.4合同履行期间，甲方因其自身原因而要求终止或解除合同，乙方未开始咨询效劳工作的，不退还甲方已付的预付款;在乙方按进度方案完成咨询成果的情况下，甲方应根据附件1(附件1)所约定的付款方式，以乙方阶段进度已完成的实际工作量或以月效劳时间为一个阶段，缺乏一个阶段一半时，按该阶段费用的一半支付;超过一个阶段一半时，按该阶段费用的全部支付。

11.5甲方要求乙方暂停咨询效劳的，甲方应提前七日书面通知乙方并表明理由和暂停期限，并按照乙方实际已完成的工作量，支付相应阶段的咨询效劳费用，缺乏一半时，按该阶段费用的一半支付;超过一半时，按该阶段费用的全部支付。如拟定暂停或者实际暂停超过三十日，那么乙方有权选择独自终止本合同。

11.6在任何情况下，甲方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任违约金或赔偿金应以合同总额的20%为上限。

11.7合同履行期间，甲方的工程代表为(如需变更甲方应以书面形式通知乙方)：

姓名：

职务：

手机：

：

传真：

电子邮箱：

12、乙方的权力和义务

12.1乙方应按照国家及工程所在地地方政府颁发的标准、规定，并恰当地运用先进科学的设计咨询技术，依照本合同的各项条款及附件2(详见附件2)约定的内容为甲方提供咨询效劳，并提交咨询成果。

12.2乙方应按附件2(详见附件2)约定的时间提交咨询成果，如因乙方自身原因逾期，每逾期一天，乙方应承当该阶段合同费用千分之五的违约金。

12.3乙方应按附件2(详见附件2)约定的咨询效劳范围及时间期限，对咨询成果进行相应必要的修改和完善。

12.4合同生效后，除本合同8.1、11.3、11.5款约定的情况外，乙方不得无故终止或解除合同。

12.5在任何情况下，乙方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任违约金或赔偿金应以合同总额的20%为上限。

12.6合同履行期间，乙方的工程代表为(如变更乙方应以书面形式通知甲方)：：传真：电子邮箱：

13、免责约定

13.1因合同一方违约在先或因不可抗力导致的延迟或无法履行本合同义务，合同另一方不承当违约责任。

14、知识产权

14.1乙方向甲方提交的所有咨询成果的版权，在甲方按附件1约定付清咨询效劳费用后，由甲所有。

14.2未经甲方书面同意，乙方不得将最终咨询成果用于本合同以外的其他工程，但在不损害对方利益前提下双方均可用于企业推广、广告宣传等。

15、保密约定

双方承诺，双方之间进行的与本合同相关的交流信息都应当由接收方严格保密，除非为履行本合同所需，一方不得使用或向任何第三方透露从对方获知的任何商务、技术、操作、工艺流程、市场信息等商业秘密，但以下情况除外：

a)对方书面同意;

b)有关信息已为公众所知;

c)一方在对方提供之前已通过其他合法途径获得该信息。

16、通知、送达

所有与本合同有关的正式通知须为书面形式，以下任何一种方式发送至本合同规定的通讯地址，即当送达论：

16.1派人送交接收方指定的代表，对方须签字确认。

16.2经特快专递送达，以签收时间为准，接收方传真反应信息。

16.3任何一方以传真形式发送文件给另一方，另一方都必须签字确认收到文件，否那么将视为拒绝签收。

16.4拒绝签收对方文件是违约行为。

17、合同语言

本合同所用语言为中文简体。

18、适用法律及争端解决

本合同的订立、生效、解释、履行和争端解决等事项均适用中华人民共和国的法律。凡与本合同相关的争议，双方应友好协商解决;友好协商不成的，那么任何一方可向工程所在地法院申请仲裁，仲裁结果为终局，对双方均有约束力。

19、其他事宜或有特殊原因的，甲乙双方根据实际情况签订补充协议，作为本合同的补充表明和约定，同样具备法律效力。

20、本合同一式拾份，甲、乙双方各执伍份，均具同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

设计效劳合同(篇五)

发包方〔甲方〕：

承包方〔乙方〕：

按照?中华人民共和国合同法》和?中华人民共和国建筑法》的规定，结合室内装饰装修的具体情况，就乙方承接甲方卖场设计事宜，双方达成如下协议，以便共同遵守。

第1条项目概况

1.1项目名称：________

1.2项目地点：深圳华强北

1.3承包范围及内容：_________华强北店卖场室内设计，面积：___平米，计划设计、施工图设计、施工配合。

1.4承包方式：包设计

1.5设计周期：20个工作日〔按签合同日算〕。

①20_年月日～月日，日提供平面主要空间效果图；

②20_年月日～月日，日提供效果图、平面图、部份主要立面图；

③20_年月日～月日，日提供施工图、效果图；设计周期自订立合同之日起算，以甲方书面通知为准；__元/㎡。

1.6质量等级：优良

第2条甲方责任和权利

2.1甲方须按时向乙方提供设计所需的原始设计资料。

2.2甲方须按合同条件的规定，在乙方按期提供的设计文件到达要求后，按期支付设计费用，甲方应将设计费用支付入乙方指定之银行账号。

2.3甲方收到乙方的计划设计图后，应及时出具明确意见，甲方应出具书面认可，如甲方2日内没有书面回复给乙方那么视为设计计划通过，以便乙方进入施工图设计。

2.4甲方须就重大设计变更〔包括工程规模、实用性质、工作周期、总体计划等变更〕对乙方进行书面确认。

2.5甲方组织图纸内部会审及图纸施工交底，组织乙方加入验收，验收后及时合同包干总价___〔含税___〕：人民币：___元整〔RMB___元整〕，其中设计费为出具工作认可书面文件通知乙方。

2.6甲方不能按合同规定时间支付设计费，如无正常理由，按照延期每天0.3%合同金额赔偿乙方。

2.7甲方应全力配合乙方，解决现场条件变化而引起的设计变更或施工配合等事宜。

2.8甲方指派女士/先生为工程负责人，负责合同履行。进行现场协调、办理验收、付款、变更、登记手续和其他事宜。

2.9乙方向甲方提交的所有设计文件的使用权属于甲方。未经甲方同意，乙方不得以复制、转让等任何形式将设计文件用于本合同以外的工程。

第3条乙方责任和权利

3.1乙方效劳范围包含：平面计划图，效果图、施工图设计、施工配合。

3.2乙方应根据甲方设计要求进行设计，乙方按双方约定进度时间进行图纸修改，甲方确认图纸并签字定稿后进行下步作业，因设计修改良度影响项目进度，造成损失乙方承当全部损失。

3.3效果图设计阶段，乙方提供概念图片、平面〕通过E—mail；计划深化阶段〔计划汇报、A3文本一套、PPT、光盘1份〕；、施工图设计〔提供4套施工图、材料样板1份、光盘1份〕。

3.4加入甲方组织的施工图纸或做法表明的现场施工计划交底，拟定施工计划和进度方案，交甲方审定。

3.5乙方对于设计过程中所需的设计资料或其它需甲方配合的事项应及时通知甲方。

3.6乙方重要设计文件应先送甲方审核并经甲方书面确认前方可进行下一步设计。

3.7乙方不能按合同规定时间提交设计文件，按照延期每天5%合同金额总价赔偿甲方。

3.8计划深化阶段，乙方须合理推荐给甲方选用各类物料及设备。乙方在交付施工图的同时，应提供材料样板〔含实样、图片及参考资料〕。

3.9乙方应全力配合甲方，解决施工中有关的设计问题及因设计不合理或现场条件变化而引起的设计变更或修改，并征得甲方同意，造成项目施工日期延误或出现损失需承当全部损失责任。

3.10乙方不得将本合同赋予乙方的权利义务转让给第三者。

3.11乙方指派先生为工程负责人，负责合同履行。按甲方要求和施工进度方案组织配合，保质、保量、按期完成设计任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.12双方签订合同后，乙方须向甲方提供以下设计效劳：〔见附件一〕

第4条关于项目设计价款及付款的约定

4.1合同签订后2日内支付设计费的%人民币：___元〔大写：___元整〕作为预付款；计划经甲方确认后2日内支付设计费的___%人民币：___元〔大写：___元整〕；施工图设计完成后2日内支付设计费的___%人民币：___元〔大写：___元整〕；设计工程施工完成后，余款___%人民币：___元〔大写：___元整〕。

4.2合同生效后按合同规定进行支付各阶段的款项给乙方，由乙方出具付款通知，甲方在收到付款通知后7日内予以确认并支付。乙方应向甲方提供合法有效的发票，否那么甲方有权拒付、延付；

第5条违约责任

5.1由于甲方原因未按合同规定时间付款，每逾期一天，甲方应按日支付对应阶段合同价的0.3%作为违约金。

5.2由于乙方原因，设计阶段逾期竣工，每逾期一天，乙方应按日支付合同总价的5%作为违约金。

5.3因一方原因致使本合同无法继续履行时，一方应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

5.4合同生效后，单方提出解除合同的，应当按照合同总价30%作为违约金赔偿损失，乙方提出解除合同，乙方需退回甲方支付款项。

第6条争议

6.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，可采取协商解决或请有关部门进行调解。

6.2双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可以向有管辖权的人民法院起诉解决争议。

第7条其他约定

7.1本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。

7.2本合同自订立之日起生效，如乙方承接甲方设计工程项目，设计合同终止，项目合同生效，项目费用中包含设计费总额，甲方支付设计款项做为初期款项支付项目费用。

甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________

法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：_________

_________年____月____日_________年____月____日

设计合同范文：委托设计合同范文

这篇?设计合同范文：委托设计合同范文》是为大家整理的，希望对大家有所帮忙。下列信息仅供参考！！！

甲方：_________乙方：_________

依据?中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计印刷事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

一、委托事项

二、付款方式

1．甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计印刷总费用的50％付给乙方〔乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间〕。2．设计印刷完成后，甲方需在一天内签名或盖章确认〔以传真方式确认同样有效〕，确认后甲方应当即付清设计印刷费用的全部余款。

三、设计印刷的时间1．乙方需在____个工作日内设计出甲方的初稿；_____个工作日内设计出甲方的正稿〔由甲方原因耽搁的时间，完稿时间应顺延〕2．印刷完成的时间为_________工作日〔由甲方原因耽搁的时间，完稿时间应顺延〕。

四、知识产权约定1．乙方对设计印刷完成的作品享有著作权。甲方将委托设计印刷的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方。2．甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据?中华人民共和国著作权法》查究其法律责任。

五、双方的权利义务甲方权利：1．甲方有权对乙方的设计提出倡议和思路，以使乙方设计的作品更合乎甲方企业文化内涵。2．甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。3．甲方在付清所有设计印刷费用后有权要求签订著作权转让合同，以享有设计作品的所有权利。甲方义务：1．甲方按照合同约定支付相关费用。

2．甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。乙方权利：1．乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。2．乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。3．乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。乙方义务：1．乙方需按照甲方的要求进行作品设计印刷。2．乙方需按照合同约定按时交付设计印刷作品。

六、违约责任1．甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计印刷费用。2．乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

七、不可抗力因素甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商解决，的确无法调节，那么有仲裁机关或根据合同法办理。

八、合同生效本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日。本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字〔盖章〕合同一份，均具有同等法律效力。

甲方〔盖章〕：________乙方〔盖章〕：________甲方代表签名：________乙方代表签名：________地址：________________地址：________________：________________：________________传真：________________传真：_________________________年____月___日________年____月____日

优文收藏：设计协议之五

在开展不断提速的社会中，人们的对维权的意识也不断在增强。设计工作发展的时候需要签订相应的设计合同。设计合同是指委托方与承包方为完成特定工程的设计任务，明确双方权利、义务的一种合同，所以在签订合同时一些很重要的信息要多加注意，则，一份符合法律规定的设计合同是怎样的呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“优文收藏：设计协议之五〞，供您参考，希望能够帮忙到大家。

工程名称：委托单位：承接单位：

合同编号：签订日期：设计咨询合同

合同书

委托单位：〔下列简称甲方〕承接单位：〔下列简称乙方〕

甲方委托乙方承当经双方协商一致，签订本合同，并严格履行。

第一条签订本合同的依据

1.1?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国城市规划法》、建设部?城市规划编制方法》及?城市规划编制方法实施细那么》、?建设项目勘察设计市场管理规定》。1.2云南省昆明市有关城市规划和建设项目勘察设计管理法规和规章。

第二条本合同委托的具体内容2.1工程名称：2.2设计内容及深度：

规划/建筑计划设计咨询〔到达与项目设计对接深度〕

2.3设计规模：

第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件

第四条乙方应向甲方交付的工程成果交付日期：合同签订约天。

第五条工程收费及付款程序

建筑计划设计取费规范为15元/平方米，经双方商定本工程总收费为万元。5.2收费支付进度详见下表：

合同签定后三日内支付定金万元；

规划/建筑设计计划经甲方及当地规划管理部门审定后三日内支付万元；乙方完成与项目设计单位技术交接后三日内结清尾款。

第六条甲方责任

6.1甲方应按本合同第三条规定，向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

6.2甲方须协助配合乙方进行现状调查和相关资料收集。6.3甲方自行承当超出所规定数量的成果的制作费用。

6.4甲方须按本合同第五条规定，按时向乙方支付工程费用。由于甲方原因拖延支付设计费，那么按本合同约定金额每日千分之五支付乙方违约金。

6.5甲方应爱护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得出版、向第三方转让或用于本合同以外的工程。

6.6甲方采用乙方计划后，在工程推广宣传中，注明“建筑计划:Gauee建筑设计〔意大利〕〞。

6.7甲方在设计费支付完成后，设计成果属于甲方。

第七条乙方责任

7.1乙方应按甲方的委托和提供的有关文件、根底资料，依据国家、省、市现行有

关法规和技术标准、规范进行规划设计。

7.2乙方应按本合同第二条和第四条规定的内容、进度、份数，向甲方提交质量合格的设计成果。

7.3乙方应积极配合甲方进行计划汇报、成果评审、报批工作及现场效劳。7.4乙方应对景观设计、样板房设计提出倡议。

7.5未经甲方同意，乙方不得将本工程的设计文件出版、向第三方转让或用于本合同以外的工程。

第八条其他

8.1由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，发生不可抗力因素的一方应在不可抗力因素发生后五个工作日内向对方发出书面通知，双方应及时协商解决，并订立终止合同履行协议。

8.2本合同在履行过程中发生争议，双方负责人应及时协商解决。协商不成时，可依法向昆明市人民法院起诉。

8.3本合同经双办法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后生效，一式4份，双方各执2份。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，或协商解决。

【收藏】项目设计合同怎么写(1099字)

项目设计合同(篇一)

施工合同的内容包括项目范围、建设工期、中间交工项目的动工和竣工时间、项目质量、项目造价、技术资料交付时间、材料和设备供给责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

根本信息

甲方：_________联系：__________________

身份证号码：__________________现住址：___________________________

项目地址：___________________________

乙方：_________联系：__________________

营业执照号：__________________资质证号：__________________

地址：___________________________法人代表：_________

兹有甲方委托乙方承当

装饰设计，经双方友好协商，在平等自愿的根底上达成下列合同条款：

第一条设计工作概况：____________________________________

第二条设计内容本设计分为两个阶段进行：____________________________________

第一阶段计划设计：____________________________________

第二阶段施工图绘制：____________________________________

第三条设计费支付方式：____________________________________

第四条双方的权利与责任：____________________________________

第五条违约责任：____________________________________

第六条附那么：____________________________________

6．1本合同经甲、乙双方签字〔盖章〕后生效；

6．2本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力；本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成局部，与本合同具有同等法律效力；

6．3本合同履行完后自动终止；

6．4双方约定，因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。

甲方〔签字〕：_________

乙方〔盖章〕：_________

签约代理人：_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

项目设计合同(篇二)

项目名称：________________

项目地点：________________

合同编号：________________

发包人：

法定代表人：

委托代理人：

联系：

设计人：

设计证书等级：

联系：

发包人委托设计人承当________________项目设计，项目地点为________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条本合同签订论据

1、?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》和?建设项目勘察设计市场管理规定》。

2、国家及地方有关建设项目勘察设计管理法规和规章。

3、建设项目批准文件。

第二条设计依据

1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2、发包人提交的根底资料

3、设计人采用的主要技术规范是：________________________

第三条项目工程

1、建筑规模：_____层；建筑面积________平方米；

2、设计阶段

〔1〕计划：

〔2〕初步设计：

〔3〕施工图：

3、估算总投资：___________元，〔大写〕___________________________元整。

4、估算设计费：___________元，〔大写〕___________________________元整。

第四条设计内容

设计人为发包人设计_________项目并编制_________项目总体规划文件，主要内容包括：

1、发包人_________区总平面布置；

2、发包人第_______________期_________项目生产规模、产品、技术计划分析与规划；

3、发包人技术经济效益分析与预测。

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

序号

资料及文件名称

份数

提价日期

备注

第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

序号

资料及文件名称

份数

提价日期

备注

表明：

1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2、在提交最后一局部施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

3、实际设计费按初步设计概算〔施工图设计概算〕核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

4、本合同履行后，定金抵作设计费。

第七条费用

发包人向设计人支付设计报酬人民币_________元，分两期支付，具体如下：

1、本合同签署后____个工作日内支付_________元；

2、设计人提交_________项目总体规划文件并经发包人审核通过后_____个工作日内支付_________元。

第八条支付方式

1、本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的_____%，计_______________万元作为定金〔合同结算时，定金抵作设计费〕。

2、设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的_____%，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的_____%，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

3、双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任

1、发包人责任

〔1〕发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交根底资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关规范进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

〔2〕发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议〔或另订合同〕、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

〔3〕在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

〔4〕发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计动工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的动工时问，且交付文件的时间顺延。

〔5〕发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承当应支付金额______%的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同工程停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

〔6〕发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

〔7〕发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。

〔8〕设计文件当选用的国家规范图、部规范图及地方规范图由发包人负责解决。

〔9〕承当本工程外国专家来设计人办公室工作的接待费〔包括传真、、复印、办公等费用〕。

2、设计人责任

〔1〕设计人应按国家规定和合同约定的技术标准、规范进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

〔2〕设计合理使用年限为________年。

〔3〕负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

〔4〕设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成项目质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失局部的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的______%。

〔5〕由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的千分之二。

〔6〕合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

〔7